工程建设土地征用合同通用范本_1
工程建设土地征用合同范本3篇
工程建设土地征用合同范本3篇篇1甲方（征用方）：__________乙方（被征用方）：__________根据《中华人民共和国土地管理法》及相关法律法规的规定，因工程建设需要，甲方需征用乙方土地。
为明确双方权益，经甲、乙双方友好协商，达成如下协议：一、征用土地的基本信息1. 位置：详细描述征用土地的位置、地址。
2. 面积：本次征用土地的总面积。
3. 土地性质：阐述被征用土地的性质（如耕地、林地、荒地等）。
二、征用目的及期限1. 目的：明确说明征用土地用于何种工程建设。
2. 期限：征用土地的起止时间。
三、补偿标准与支付方式1. 补偿标准：根据当地政策、法律法规，明确各类土地的补偿标准。
2. 支付方式：补偿款支付方式及时限。
3. 其他补偿：如青苗补偿、地上附着物补偿等。
四、土地交付与验收1. 交付时间：乙方应按时交付被征用的土地。
2. 交付方式：具体描述土地交付的方式及注意事项。
3. 验收标准：甲方对征用土地进行验收的标准及流程。
五、甲方责任与义务1. 合法合规：甲方应遵守国家法律法规，确保征地的合法性。
2. 补偿支付：按时支付补偿款项。
3. 合理用地：甲方应合理规划用地，确保土地资源的合理利用。
4. 恢复地貌：工程结束后，甲方应负责恢复地貌，确保土地的可持续发展。
六、乙方责任与义务1. 交付土地：乙方应按约定交付被征用的土地。
2. 权益保障：乙方应确保其对该土地拥有合法权利，并保障甲方顺利施工。
3. 配合施工：乙方应配合甲方进行施工，提供必要的便利。
4. 监督恢复：工程结束后，乙方有权监督甲方恢复地貌的情况。
七、违约责任与解决方式1. 违约责任：任何一方违反本协议约定，应承担相应的违约责任。
2. 解决方式：双方应友好协商解决争议，如协商不成，可提交仲裁或诉讼解决。
八、其他约定事项1. 在本协议履行过程中，双方可签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。
2. 本协议一式两份，甲、乙双方各执一份。
建设工程征用土地合同样式通用版5篇
建设工程征用土地合同样式通用版5篇篇1本合同由以下双方签订：甲方（土地所有者）：____________________乙方（建设工程单位）：____________________根据《中华人民共和国土地管理法》、《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，鉴于乙方需进行建设工程的需要，拟征用甲方拥有的土地，双方在平等、自愿、公平的基础上，经友好协商，达成如下协议：一、征用土地的基本信息1. 土地位置：具体描述土地的位置、界限。
2. 土地面积：明确被征用土地的面积。
3. 土地用途：用于乙方的建设工程。
4. 土地使用期限：明确土地被征用的期限。
二、土地补偿与支付1. 补偿方式：包括货币补偿、置换土地等方式。
2. 补偿标准：按照当地政策、法律法规规定的标准执行。
3. 支付方式：明确补偿款的支付时间、方式。
4. 土地使用税：明确土地使用税的计算方式及支付方式。
三、土地交付与验收1. 交付时间：明确土地交付的时间。
2. 交付方式：描述土地的交付方式，如产权移交等。
3. 验收标准：明确土地验收的标准及程序。
四、建设工程约定1. 工程进度：明确工程建设的进度安排。
2. 工程标准：明确工程建设的标准和质量要求。
3. 安全责任：明确工程建设过程中的安全责任。
五、双方权利义务1. 甲方的权利与义务：包括土地权益保护、提供必要资料等。
2. 乙方的权利与义务：包括按时支付补偿款、按约定使用土地等。
六、合同的变更与解除1. 变更条件：明确合同变更的条件和程序。
2. 解除条件：明确合同解除的条件和程序。
七、违约责任1. 违约情形：列举可能的违约情形。
2. 违约责任：明确违约方的责任及处罚措施。
八、争议解决1. 争议解决方式：明确争议解决的途径，如诉讼、仲裁等。
2. 诉讼地点：明确诉讼的地点。
九、其他事项1. 合同生效条件：明确合同生效的条件。
2. 合同有效期：明确合同的起始和终止日期。
3. 其他约定：其他需要约定的内容。
建设工程征用土地合同样式通用版5篇
建设工程征用土地合同样式通用版5篇篇1合同编号：XXXX甲方（用地单位）：XXXXXXXXXX乙方（土地所有者）：XXXXXXXXXX鉴于甲方需要征用乙方土地进行建设工程，经双方友好协商，达成如下协议：一、合同目的本合同旨在明确甲、乙双方在土地征用过程中的权利和义务，保障双方合法权益，促进建设工程的顺利进行。
二、征用土地基本情况本合同涉及的土地位于XXXXXXXXX，土地面积XX平方米，土地用途为建设工程用地。
乙方拥有该土地的合法所有权或使用权。
三、征用土地期限及补偿方式1. 甲方征用本合同的土地期限为XX年，自本合同签订之日起计算。
2. 甲方应按照国家和地方有关法律法规的规定，对乙方进行合理补偿。
补偿方式包括一次性货币补偿、土地使用权置换等。
具体补偿金额和方式由双方另行协商确定。
四、土地使用权转让1. 在土地征用期限内，甲方享有本合同约定用途的土地使用权。
2. 乙方应协助甲方办理土地使用权转让手续，确保甲方取得土地使用权证书。
五、土地保护及补偿责任1. 甲方在土地征用期间，应遵守国家有关土地保护的法律、法规和政策，采取有效措施保护土地资源。
2. 若因甲方原因导致土地破坏，甲方应承担相应的补偿责任。
六、建设工程要求及承诺1. 甲方在建设工程中应遵守国家相关法律法规，确保工程质量和安全。
2. 甲方承诺在土地征用期限内完成建设工程，并按照约定用途使用土地。
3. 若因甲方原因导致工程延期或改变土地用途，甲方应承担相应责任。
七、合同解除与终止1. 本合同在以下情况下可以解除：（1）双方协商一致解除本合同；（2）因不可抗力导致本合同无法继续履行；（3) 一方严重违约，经催告后仍未改正。
2. 本合同在土地征用期限届满时终止。
八、违约责任及争议解决1. 若甲、乙任何一方违反本合同约定，应承担相应的违约责任，并赔偿对方因此造成的损失。
2. 若因履行本合同发生争议，双方应首先友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地人民法院提起诉讼。
工程征用土地合同协议书7篇
工程征用土地合同协议书7篇篇1本协议由以下双方签订：甲方（征用方）：__________地址：_____________________联系方式：_____________________乙方（土地持有人）：_________地址：_____________________联系方式：_____________________鉴于甲方因工程建设需要征用乙方持有的土地，经双方友好协商，达成如下协议：一、征用土地基本情况本次征用土地位于_______________，具体面积、位置、界限等详见附件《土地征用示意图》。
被征用的土地性质为集体所有或国有土地使用权。
二、征用目的和用途本次征用土地主要用于____________工程建设，包括但不限于建设相关设施、道路、绿化等。
乙方确认并同意甲方本次征地的合法性及必要性。
三、补偿标准及方式根据双方协商及国家有关政策，甲方应向乙方支付以下补偿费用：1. 土地补偿费：按当地地价及相关政策计算。
2. 搬迁费用：涉及乙方搬迁的，甲方应支付相应搬迁费用。
3. 其他补偿费用：包括但不限于青苗补偿等。
具体补偿标准及总额，双方已在本协议附件中详细列明。
甲方应在本协议签署后XX日内将补偿款项支付至乙方指定账户。
四、土地交付时间乙方应在收到补偿款项后XX日内将本协议约定的土地交付给甲方。
土地交付时，双方应签署《土地交付确认书》。
五、法律手续及产权归属1. 甲方负责办理相关土地征用手续，并取得政府主管部门颁发的《土地使用证》。
2. 土地使用权归甲方所有，乙方不再享有被征用土地的使用权。
3. 乙方应协助甲方办理相关手续，提供必要的资料。
六、工程建设的约定1. 甲方在工程建设中应遵守国家相关法律法规，确保工程安全、环保等方面的合规性。
2. 若因甲方原因造成工程延期，应根据实际情况对乙方进行合理补偿。
3. 乙方应确保被征用土地上的建筑物、构筑物等不影响甲方工程建设。
七、违约责任及解决方式篇2本协议由以下双方签订：甲方：（以下简称“土地所有者”）乙方：（以下简称“工程方”）鉴于乙方因工程建设需要，需征用甲方拥有的土地，经双方友好协商，达成如下协议：一、征用土地的基本情况本协议涉及的土地位于______，面积为______平方米，具体面积以测量为准。
建设工程征用土地合同通用版本样书5篇
建设工程征用土地合同通用版本样书5篇篇1甲方（征用方）：__________________乙方（被征用方）：__________________根据《中华人民共和国土地管理法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》及其他相关法律、法规，甲乙双方本着平等、自愿、有偿的原则，就甲方征用乙方土地进行建设工程事宜，达成如下协议：一、合同目的和原则甲方为进行建设工程需要征用乙方土地。
本次征用土地行为遵循平等、自愿、有偿的原则，依法进行。
本合同旨在明确双方权益，规范双方行为。
二、征用土地基本情况本合同涉及的土地位于______市/县______镇______村，具体四至为东起______西至______，南起______北至______，总面积______平方米（实际面积以政府测绘部门测绘为准）。
土地性质为______，土地用途为______。
三、补偿与安置1. 甲方根据土地管理法律法规及相关政策，对乙方进行公平合理的补偿。
补偿内容包括但不限于土地补偿费、安置补助费、青苗补偿费等。
具体补偿标准按照当地人民政府规定的标准执行。
2. 补偿费用支付方式：甲方按照本合同约定支付补偿费用给乙方，乙方在收到款项后办理相关手续。
3. 安置问题：甲方负责协调乙方安置工作，确保乙方在土地被征用后的合法权益得到保障。
四、土地交付与验收1. 乙方同意将本合同约定的土地交付给甲方进行建设工程。
交付前，双方应共同确认土地面积、位置等基本情况，并签署交付确认书。
2. 甲方在验收土地时，如发现土地状况与合同约定不符的，有权要求乙方限期整改或调整补偿费用。
五、双方责任与义务1. 甲方应依法履行征地程序，确保征地的合法性。
按照合同约定支付补偿费用，妥善安置乙方。
2. 乙方应按时交付土地，协助甲方办理相关手续。
确保被征用土地的权属清晰，无争议。
如因乙方原因导致土地权属纠纷的，由乙方承担法律责任。
3. 双方应共同遵守法律法规，维护社会秩序和公共利益。
建筑工程征用土地合同书范本5篇
建筑工程征用土地合同书范本5篇篇1甲方（用地单位）：___________________________乙方（土地所有者）：___________________________鉴于甲方需要征用乙方土地用于建筑工程，根据《中华人民共和国土地管理法》及相关法律法规，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就土地征用事宜达成如下协议：一、征用土地基本情况1. 土地位置：___________________________。
2. 土地面积：_______平方米（具体面积以测量为准）。
3. 土地用途：用于建筑工程。
4. 土地补偿费用：甲方按照国家和地方有关土地征收补偿标准支付乙方土地补偿费用。
二、合同双方的权利与义务1. 甲方的权利和义务（1）甲方有权依法征用乙方土地，并按照约定支付土地补偿费用。
（2）甲方应合理规划建筑工程，确保符合国家和地方的规划要求。
（3）甲方负责办理相关手续，包括土地使用权的取得等。
（4）甲方应按照约定完成工程建设计划，并按时交付使用。
2. 乙方的权利和义务（1）乙方有权获得合法的土地补偿费用。
（2）乙方应配合甲方完成土地征用手续，并提供必要的支持。
（3）乙方应确保被征用土地无产权纠纷，无抵押、查封等情况。
（4）乙方有权对甲方的工程建设进行监督，确保其符合相关规定。
三、补偿方式与标准1. 补偿方式：本次土地征用采取货币补偿方式。
2. 补偿标准：按照国家和地方有关土地征收补偿标准执行，具体金额详见附件。
3. 支付方式：甲方应在土地征用手续办理完成后，一次性支付乙方土地补偿费用。
四、工程建设计划及时间安排1. 甲方应在本合同签订后，及时办理相关手续，尽快开工。
2. 工程建设计划应符合国家和地方的规划要求，确保工程顺利进行。
3. 如因甲方原因导致工程延期，甲方应承担相应责任。
五、违约责任及解决方式1. 甲乙双方应严格遵守本合同约定，如一方违约，应承担相应的违约责任。
2. 若因履行本合同发生争议，甲乙双方应友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。
合同范本-土地征用合同(通用16篇)
合同范本-土地征用合同（通用16篇）（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种类型的经典合同，如建筑合同、房屋合同、劳动合同、买卖合同、服务合同、贸易合同、金融合同、施工合同、装修合同、其他合同等等，想了解不同合同格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!In addition, this store provides you with various types of classic contracts, such as construction contracts, housing contracts, labor contracts, sales contracts, service contracts, trade contracts, financial contracts, construction contracts, decoration contracts, and other contracts. If you want to know different contract formats and writing methods, please pay attention!合同范本-土地征用合同（通用16篇）在这个“法制观念”日益加强的时代,合同在我们生活中的应用日益广泛,而合同的订立也成为了最有效的法制基础。
建设工程征用土地合同样板6篇
建设工程征用土地合同样板6篇篇1合同编号：XXX甲方（土地所有人）：___________乙方（土地使用者）：___________根据《中华人民共和国土地管理法》、《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，经甲乙双方友好协商，就甲方征用乙方土地用于建设工程事宜达成如下协议：一、合同目的乙方因建设需要，需征用甲方位于____的土地，用于建设工程项目。
本合同旨在明确双方权利义务关系，确保工程顺利进行。
二、征用土地的基本情况本合同涉及的土地位于______，具体面积、位置、界限等详见附件《土地权属证明》。
土地性质为______，用途为______，不涉及林地、水源保护区等敏感区域。
三、征用土地的费用及支付方式1. 甲方同意以货币方式支付土地征用费用，具体金额根据土地面积、地理位置等因素确定。
2. 乙方需在合同签订后XX日内支付定金，余款在土地交付后XX 日内付清。
3. 土地征用费用支付方式：通过银行转账方式支付至甲方指定账户。
四、工程期限及进度安排1. 工程开工日期：XXXX年XX月XX日。
2. 工程竣工日期：XXXX年XX月XX日。
3. 乙方需按照工程进度表进行施工，确保工程按期完成。
如遇特殊情况需延期，应提前与甲方协商。
五、甲方的权利和义务1. 甲方有权获得土地征用费用，并按照合同约定交付土地。
2. 甲方有权监督乙方施工过程中的土地使用情况和工程建设情况。
3. 甲方有义务确保被征用土地的权属清晰，无争议。
4. 甲方需协助乙方办理相关土地使用权证变更手续。
六、乙方的权利和义务1. 乙方有权使用征用土地进行工程建设，并支付相应的土地征用费用。
2. 乙方需按照合同约定使用土地，不得擅自改变土地用途或转让给他人使用。
3. 乙方需按照工程进度表进行施工，确保工程质量和安全。
4. 乙方需遵守国家相关法律法规和政策，依法办理相关手续。
七、违约责任及赔偿标准1. 若甲方未能按照合同约定交付土地，需支付违约金。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
内部编号：AN-QP-HT565
版本/ 修改状态：01 / 00 In Daily Life, When Two Or More Parties Deal With Something, They Conclude The Contract In Order To
Determine Their Respective Rights And Obligations. Once The Contract Is Signed, They Need T
o Abide By Its Provisions, And All Parties Involved In The Contract Are Legally Protected And Restricted.
甲方：__________________
乙方：__________________
日期：__________________
工程建设土地征用合同通用范本
工程建设土地征用合同通用范本
使用指引：本合同文件可用于生活中两方或多方当事人之间在办理某事时，为了确定各自的权利和义务而订立，一旦签订完成需各自遵守其中的条文，参与合同的多方都受到合法的保护与限制。
资料下载后可以进行自定义修改，可按照所需进行删减和使用。
签订合同双方：
征用土地单位：____，以下简称甲方;
被征土地单位：____，以下简称乙方。
根据____(审批权力机关)批准的____建设项目的计划任务书和工程选点报告等文件，按照《国家建设征用土地条例》和__省(或自治区、直辖市)政府的有关规定，经甲方向征地所在地的土地管理机关申请和__县(或市、省)人民政府审查批准，经甲乙双方实地查看、反复协商，特签订本合同，以供双方共同遵守。
第一条征用土地数量及方位
甲方征用乙方土地共__亩，其中，稻田__
亩，水塘__亩，菜地__亩，坡地__亩，宅基地__亩，林木__亩，共有树木__株。
所征土地东起____，南起____，西起____，北起____。
第二条征用土地的各类补偿费和安置补助费
1.根据__省(或自治区、直辖市)政府关于征用土地的补偿规定，各类耕地(包括菜地)按该地年产值的__倍(一般为该耕地年产值的三至六倍)补偿。
征用无收益的土地，不予补偿。
(征用园地、鱼塘、藕塘、苇塘、宅基地、林地、牧场草原等的补偿标准，按省、自治区、直辖市政府制定的办法执行;征用城市郊区的菜地，还应按当地政府的有关规定，向国家缴纳新菜地开发基金。
)
2.根据__省(或自治区、直辖市)政府的规
定，所征土地上的青苗按该地年产值的__%补偿，所征土地上的水井、林木、水塘等附着物按__办法补偿。
房屋的补偿办法另订拆迁合同。
乙方人员在开始协商征地方案以后抢种的作物、树木和抢建的设施，甲方一律不予补偿。
3.各类耕地的年产值按耕地被征用前三年的平均年产量和国家规定的价格核定，稻田按平均亩产大米为__公斤，每公斤计价__元，年产值每亩核定为__元;旱地按平均亩产玉米(或小麦)__公斤，每公斤计价__元，年产值每亩核定为__元;菜地按平均亩产大白菜__公斤计算，每公斤计价__元，年产值每亩核定为__元。
4.根据《国家建设征用土地条例》的规定，乙方需要安置的农业人口数，按征地前农
业人口和耕地面积的比例及征地数量计算，共计__人;甲方对乙方农业人口的安置;补助费标准，按所征耕地每亩产值的二至三倍计算(年产值按被征用前三年的平均年产量和国家规定的价格计算，但每亩耕地的安置补助费，最高不得超过其年产值的十倍);征用宅基地不付安置补助费(征用园地、鱼塘、藕塘、林地、牧场、草原等土地的安置补助费，按省、市、自治区政府的标准计算)。
甲乙双方在本合同上签字，并实地勘验征用地界、定立永久性界桩后____日内，甲方向乙方一次(或商定于某段时期内几次)支付全部各类补偿费、安置补助费共__元(其中，土地补偿费和安置补助费的总和不得超过被征土地年产值的二十倍)，付款均通过建设银行转帐托付。
第三条减免公、余粮交售任务
甲乙双方按照__人民政府的规定，根据被征土地的亩数，向__人民政府呈递减免公、余粮交售任务的申请报告。
实际减免量，以__人民政府的批文为准。
第四条安置办法
乙方因被征用土地造成农业剩余劳力，甲方应向有关单位联系，采取以下第()项办法解决：
1.发展农业生产。
甲方协助乙方改良土壤，兴修水利，改善耕作条件;在可能和合理的条件下，经县、市土地管理机关批准，适当开荒，扩大耕种面积;也可由甲方结合工程施工帮助造地，但要从安置补助费中扣除甲方的资助费用。
2.发展社队工副业生产。
在符合国家有关规定的条件下，甲方帮助乙方因地制宜，兴办对国计民生有利的工副业和服务性事业，但要从安置补助费中扣除甲方的资助费用。
3.迁队或并队。
土地已被征完或基本征完的生产队，在有条件的地方，可以组织迁队;也可按照自愿互利的原则，与附近生产队合并，甲方要积极为乙方迁队或并队创造条件。
(按照上述途径确实安置不完的剩余劳动力，经__省或自治区或直辖市人民政府批准，在劳动计划范围内，符合条件的可以安排到集体所有制单位就业，并将相应的安置补助费转拨给吸收劳动力的单位;甲方如有招工指标，经__省或自治区或直辖市人民政府同意，也可以选招其中符合条件的当工人，并相应核减被征
地单位的安置补助费。
乙方的土地被征完，又不具备迁队、并队条件的，乙方原有的农业户口，经省或自治区、或直辖市人民政府审查批准，可转为非农业户口或城镇户口，乙方原有集体所有的财产和所有的补偿费、安置补助费，由县市以上人民政府与有关乡村商定处理，用于组织生产和不能就业人员的生活补助。
)
乙方用补偿费和安置补助费兴建生产生活设施所需建设物资，乡村能够解决的，由乡村自行解决;乡村不能解决的，由当地政府协助解决;地方无法解决的少数统配部管物资，经县(或市)土地管理机关审查核实后，由甲方随同建设项目向国家有关部门申请分配，物资价款由乙方支付。
第五条甲方的责任
1.甲方征用土地上有青苗的，在不影响工程正常进行的情况下，应当等待乙方收获，不得铲毁;凡在当地一个耕种收获期内尚不要使用的土地，甲方应当与乙方签订协议，允许乙方耕种。
2.甲方已征用二年还不使用的土地(铁路沿线以及因安全防护等特殊需要，符合国家规定的留用土地，不得视为征而未用的土地)，除经原批准征地的机关同意延期使用的土地外，当地县(或市)人民政府有权收回处理，甲乙方均不得擅自侵占或处理。
3.甲方如逾期不向乙方支付征地的各种补偿费和安置补助费，乙方可凭本合同正本申请建设银行从甲方银行帐户内拨付，并可请求甲
方按银行关于延期付款的规定偿付违约金。
第六条乙方的责任
1.自本合同订立之日起，乙方有责任告知所属村民不得在征用土地内种植作物，不得砍伐林木和损坏其它附着物，有违反者，乙方必须赔偿甲方的损失。
经甲方同意在征地上种植作物的，乙方应统一安排，不得逾期。
2.乙方在本合同订立后需在征用土地上架设电线、兴修沟渠等，应经甲方同意，乙方应在不影响建设工程的前提下动工，否则按侵犯公有财产报请有关机关处理。
第七条工程临时用地
甲方在工程施工过程中，需要建设材料堆场、运输通路和其它临时设施的，应当尽量在征地范围内安排。
确实需要另行增加临时用地
的，由甲方向原批准工程项目用地的主管机关提出临时用地数量和期限的申请，经批准后，同乙方签订临时用地协议，并按乙方前三年土地平均年产值逐年给予补偿。
甲方在临时用地上不得修建永久性建筑物。
甲方使用期满，应当恢复乙方土地的耕种条件，及时归还乙方，或按恢复土地耕种条件的工作量向乙方支付费用。
第八条其它
本合同由甲乙双方签字之日起生效，合同生效后，甲乙双方均不得擅自修改或解除合同。
合同中如有未尽事宜，须经双方共同协商，作出补充规定。
补充规定与本合同具有同等效力。
合同执行中如发生纠纷，双方协商不能解决的，可报请建设工程管理部门和__县(或
市)政府调解，调解不成的，可报请合同管理机关仲裁，也可提请有管辖权的人民法院裁决。
本合同正本一式二份，甲乙双方各执一份;合同副本一式__份，送__人民政府、计委、建委、建设银行、农委……各留存一份。
征用土地单位(甲方)：____(盖章)
地址：____
代表人：____(盖章)
联系人：____
电话：____
银行帐户：____
被征土地单位(乙方)：____(盖章)
地址：____
代表人：____(盖章)
联系人：____
电话：____
银行帐户：____
________年____月____日订
可在此位置输入公司或组织名字
You Can Enter The Name Of The Organization Here。