【合同范本】4合同专用条款
合同专用条款(范本)
第三部分专用条款1、定义1.39所采用的书面形式包括：□文书□信件□电报□传真□电子邮件□其他：2、合同文件及解释□.2下列组成本合同的文件是一个合同整体，彼此应能相互解释，互为说明。
当出现相互矛盾时，组成本合同文件的优先解释顺序如下：（1）协议书；（2）履行本合同的相关补充协议（含会议纪要、工程变更、签证等修正文件）；（3）中标通知书；（4）承包人投标文件及其附件（含评标期间的澄清文件和补充资料）（适用于招标工程）；（5）专用条款；（6）通用条款（广东省建设工程施工合同范本2006年）；（7）标准、规范及有关技术文件；（8）图纸；（9）工程量清单；（10）组成合同的其他文件：招标文件3、语言及适用的法律、标准与规范3.3约定适用的标准、规范的名称：相关的全国施工及验收规范、中华人民共和国国家标准的计价规范等。
4、通讯联络4.2各方通讯地址、收件人及其他送达方式（1）各方通讯地址和收件人：发包人：佛山市顺德区城区建设开发中心通讯地址：顺德区大良德民路行政服务中心西座四楼收件人：邮编：528300承包人通讯地址：收件人：邮编：监理单位：通讯地址：收件人：邮编：造价咨询单位：通讯地址：邮政编码：528300收件人：邮编：（2）视为送达的其他方式：无5、工程分包5.1（3）指定分包工程：无14、发包人14.1发包人完成下列工作的约定：（1）办理土地征用、拆迁工作、平整工作场地等工作，使施工场地具备施工条件的时间：提供现场的日期与开工期相同，场地清理、平整等工作由承包人负责办理，费用已包含在投标价中，发包人不另行计量支付。
（2）完成施工所需水、电、通讯线路接驳的时间及地点：施工临时用水、用电、通讯设施由承包人自行负责，费用已包含在投标价中，发包人不另行计量支付。
（3）开通施工现场与城乡公共道路间的通道的约定：由承包人自行解决，费用已包含在投标价中。
（4）提供有关资料的时间：工程地质资料与设计文件同时提供；地下管线资料由承包人自行调查核实，并承担由此引起的责任和损失，费用已包含在投标价中，发包人不另行计量支付，发包人可提供可能的协助和方便。
专用合同条款填写模板
专用合同条款填写模板一、合同双方。
甲方，（委托方/买方），______________（法定代表人/负责人），______________（地址），______________（联系电话），______________（以下简称甲方）。
乙方，（受托方/卖方），______________（法定代表人/负责人），______________（地址），______________（联系电话），______________（以下简称乙方）。
二、合同背景。
甲方为______________（委托方/买方）需要______________（服务/商品），特此与乙方签订本合同。
三、合同内容。
1. 服务/商品名称，______________。
2. 服务/商品描述，______________。
3. 服务/商品数量，______________。
4. 服务/商品单价，______________。
5. 总价款，______________。
6. 交付方式，______________。
7. 交付时间，______________。
8. 付款方式，______________。
9. 付款时间，______________。
10. 其他约定事项，______________。
四、合同条款。
1. 交付时间，乙方应在______________（具体时间）内将服务/商品交付给甲方。
2. 付款方式，甲方应在签订合同后的______________（具体时间）内支付______________%的定金，余款应在交付后的______________（具体时间）内支付。
3. 违约责任，任何一方违约均应承担相应的法律责任，并赔偿对方因此造成的损失。
4. 保密条款，双方应对涉及商业机密的信息进行保密，未经对方书面同意不得向第三方透露。
5. 法律适用，本合同的签订、履行和解释均适用______________（具体法律法规）。
6. 争议解决，因本合同引起的争议，双方应友好协商解决；协商不成的，应提交______________（具体仲裁机构/法院）解决。
合同范本的专用条款
合同范本的专用条款
第一条合同标的
第二条合同金额
2.1 标的的总金额为人民币【金额】元（大写：【金额】元整）。
第三条付款方式
3.1 乙方应在合同签订后【付款期限】日内，将合同款项支付至甲方指定的银行账户。
第四条交付及验收
4.1 甲方应按照约定的时间、地点和方式将标的交付给乙方。
4.2 乙方应在收到标的后【验收期限】日内完成验收，并将验收结果通知甲方。
第五条质量保证
5.1 甲方保证标的的质量符合【质量标准】。
5.2 若标的在质量保证期内出现质量问题，甲方应承担相应的赔偿责任。
第六条知识产权
6.1 甲方保证标的不侵犯他人的知识产权。
6.2 双方在合同履行过程中产生的知识产权归各自所有。
第七条违约责任
7.1 任何一方违反合同规定，应承担相应的违约责任。
第八条争议解决
8.1 双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。
第九条合同的生效、变更和解除
9.1 本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。
9.2 本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。
9.3 在合同履行过程中，双方同意对合同内容进行变更或解除，应书面通知对方，并经双方协商一致。
第十条其他
10.1 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
10.2 本合同自签订之日起【合同期限】内有效。
甲方（盖章）：
乙方（盖章）：
签订日期：【签订日期】。
合同范本的专用条款有哪些
合同范本的专用条款有哪些合同范本的专用条款包括但不限于以下内容：
1. 合同的当事人信息，包括双方当事人的名称、地址、联系方式等基本信息。
2. 合同的目的和内容，明确描述合同的目的和双方的主要义务和权利。
3. 合同的有效期限，规定合同的有效期限，包括开始日期和结束日期。
4. 合同的解决争议方式，约定合同争议的解决方式，可以选择仲裁、诉讼等方式。
5. 合同的违约责任，规定一方违约时的责任和补救措施，包括违约金、损害赔偿等。
6. 合同的变更和解除，约定合同的变更和解除条件，以及变更和解除的程序和方式。
7. 合同的保密条款，规定合同内容的保密义务，保护双方的商业秘密和机密信息。
8. 合同的法律适用和管辖法院，约定合同适用的法律和管辖法院，明确法律适用和争议解决的地域。
以上是合同范本的专用条款的一些常见内容，具体的条款内容还需根据具体合同类型和双方需求进行定制。
希望以上内容对您有所帮助。
搭棚施工合同范本（四篇）
搭棚施工合同范本合同编号：【合同编号】甲方：【甲方名称】法定代表人：【甲方法定代表人名称】联系地址：【甲方地址】联系电话：【甲方电话】乙方：【乙方名称】法定代表人：【乙方法定代表人名称】联系地址：【乙方地址】联系电话：【乙方电话】鉴于甲方需要搭建棚架，乙方具有相关施工能力，甲乙双方本着合作、诚信的原则，达成如下合同：第一条项目概况甲方委托乙方按照约定要求进行棚架搭建工程，具体项目概况如下：项目名称：棚架搭建工程项目地点：【项目地点】项目起止时间：【起止时间】工程规模：【工程规模】第二条工程内容乙方承诺按照甲方要求，进行棚架搭建工程，包括但不限于以下内容：1. 制定详细的施工方案和施工计划；2. 采购所需的材料和设备；3. 组织施工人员进行搭建工作；4. 完成棚架搭建并按照约定进行验收。
第三条材料和设备1. 乙方负责采购搭建棚架所需的材料和设备，并按照甲方要求使用优质材料；2. 材料和设备的采购费用由甲方承担，并在合同签订时支付给乙方。
第四条施工期限及验收1. 棚架搭建工作必须在约定的起止时间内完成，乙方承诺按照约定时间节点进行施工；2. 棚架搭建完工后，乙方将提供相关的验收证明和验收报告，并与甲方共同进行验收；3. 如因乙方原因造成工期延误，乙方应承担相应的违约责任。
第五条工程质量和保修1. 棚架搭建工程必须符合国家相关标准和规定，并确保质量合格；2. 棚架搭建完成后，乙方提供一年的保修期，并负责棚架搭建工程质量问题的修复；3. 如因乙方原因造成的棚架搭建工程质量问题，乙方应承担相应的违约责任。
第六条工程价款及支付方式1. 工程总价为【工程总价】，乙方根据工程进展情况，向甲方提出支付申请；2. 甲方同意按照约定的支付方式进行支付，具体支付方式包括但不限于现金、银行转账等。
第七条违约责任1. 若甲方或乙方未按照约定履行合同义务，应承担相应的违约责任；2. 如因不可抗力因素导致工程无法按时完成，双方可以协商解除合同，解除合同后双方互不承担违约责任。
建筑工程合同专用条款范本
建筑工程合同专用条款范本第一条：合同当事人甲方（建设单位）：___________乙方（承包单位）：___________第二条：工程概况1. 工程名称：___________2. 工程地点：___________3. 工程规模：___________4. 工程内容：___________5. 工程质量要求：___________第三条：工程造价及支付方式1. 合同总价款为人民币（大写）_________元整。
2. 付款方式：- 预付款：甲方需在合同签订后____天内支付合同总价款的____%作为预付款。
- 进度款：根据实际完成的工程量按月支付。
- 竣工款：工程竣工验收合格后支付剩余款项。
第四条：工程期限1. 开工日期：____年____月____日2. 竣工日期：____年____月____日3. 工期延误：如因乙方原因导致工程延期，乙方需承担相应责任。
第五条：质量保证1. 乙方必须按照国家相关标准和规范执行施工，确保工程质量。
2. 工程竣工后，应通过甲方组织的验收。
第六条：变更与索赔1. 工程变更需双方协商一致，并签署书面补充协议。
2. 因不可抗力或其他非乙方原因导致的工程变更，乙方有权提出索赔。
第七条：违约责任1. 任何一方违反合同约定，应承担违约责任。
2. 如甲方未按时支付工程款，应按逾期金额的日千分之五支付违约金。
第八条：争议解决合同履行过程中发生争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交至合同签订地人民法院诉讼解决。
第九条：其他事项1. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
2. 本合同未尽事宜，双方可另行协商补充。
第十条：附则1. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
2. 本合同的解释权归甲乙双方共同拥有。
合同范本的专用条款有哪些
合同范本的专用条款有哪些
合同范本的专用条款通常根据不同的合同类型和具体情况而有所不同。
一般来说，专用条款是指在特定类型的合同中需要特别考虑和涉及的条款。
以下是一些常见类型的合同范本的专用条款：
1. 购买合同，包括货物购买合同和房地产购买合同等。
专用条款可能涉及到商品描述、交付时间、验收标准、价格调整、风险转移等。
2. 租赁合同，包括房屋租赁合同和设备租赁合同等。
专用条款可能涉及到租金支付方式、租期、租赁物的使用规定、维护责任、违约责任等。
3. 劳动合同，包括全职劳动合同和劳务派遣合同等。
专用条款可能涉及到工作职责、工作时间、薪酬福利、保密义务、解雇程序等。
4. 合作协议，包括合资合作协议和技术合作协议等。
专用条款可能涉及到合作方式、权益分配、技术转让、保密协议、纠纷解决方式等。
5. 借款合同，包括个人借款合同和企业借款合同等。
专用条款可能涉及到借款金额、利率、偿还方式、违约责任、担保方式等。
以上仅是一些常见合同类型的专用条款举例，实际情况会根据具体合同的需要而有所不同。
作为合同范本专家，我将根据客户的需求和具体情况，为他们提供定制化的合同范本，确保合同的合法性和有效性。
专用条款合同范本
专用条款合同范本一、合同双方1. 甲方（发包方）：名称：[甲方公司名称]法定代表人：[甲方代表姓名]地址：[甲方公司地址]联系电话：[甲方联系电话]2. 乙方（承包方）：名称：[乙方公司名称]法定代表人：[乙方代表姓名]地址：[乙方公司地址]联系电话：[乙方联系电话]二、项目概况1. 项目名称：[项目具体名称]2. 项目地点：[项目实施地点]3. 项目内容：[详细描述项目的工作范围和要求]三、合同价款及支付方式1. 合同总价：人民币[大写金额]元（小写：￥[具体金额]元）。
2. 支付方式：预付款：合同签订后[X]个工作日内，甲方向乙方支付合同总价的[X]%作为预付款，即人民币[大写金额]元（小写：￥[具体金额]元）。
进度款：乙方按照合同约定的进度完成工作后，向甲方提交进度报告和付款申请，甲方在收到申请后的[X]个工作日内进行审核，审核通过后向乙方支付合同总价的[X]%作为进度款。
竣工款：项目竣工并经甲方验收合格后，乙方提交竣工报告和结算申请，甲方在收到申请后的[X]个工作日内进行审核，审核通过后向乙方支付合同总价的[X]%作为竣工款。
质量保证金：合同总价的[X]%作为质量保证金，在质保期届满后，如项目无质量问题，甲方将质量保证金无息退还给乙方。
四、工期1. 本项目的工期为[具体工期]天，自合同生效之日起计算。
2. 如因乙方原因导致工期延误，乙方应按照每延误一天向甲方支付合同总价的[X]%作为违约金。
如因不可抗力等不可预见、不可避免的原因导致工期延误，双方应协商解决。
五、质量标准1. 本项目的质量标准为[具体质量标准]，乙方应严格按照质量标准进行施工和验收。
2. 如项目质量不符合质量标准，乙方应负责返工，直至达到质量标准为止，返工费用由乙方承担。
如因质量问题给甲方造成损失，乙方应承担相应的赔偿责任。
六、双方责任1. 甲方责任：按照合同约定向乙方支付合同价款。
提供项目所需的相关资料和文件。
协助乙方协调与项目相关的各方关系。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
第三部分专用条款
一、词语定义及合同文件
2.合同文件及解释顺序
合同文件组成及解释顺序：协议书、洽商变更等明确双方权利义务的往来函件、合同补充条款、合同专用条款、合同通用条款、现行标准规范及有关技术文件、工程预算书。
进一步规定如下：
对于同一类合同文件及往来文件，以其最新版本或最新颁发者为准；
除非另有约定，合同履行过程中，双方共同签署的补充协议、会议记要、备忘录及其他文件，以及双方往来函件也视为本合同组成部分。
3.语言文字和适用法律、标准及规范
3.1本合同除用汉语外，还使用不约定语言文字。
3.2适用法律和法规
需要明示的法律、行政法规：《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》、《建设工程质量管理条例》、《房屋建筑工程质量保修办法》，国家及本地区现行有关法律、法规。
3.3适用标准、规范
适用标准、规范的名称：《工程建设标准强制性条文》、《建筑工程施工质量验收统一标准》及建筑工程各专业工程施工质量验收规范。
发包人提供标准、规范的时间：由承包人自行解决。
国内没有相应标准、规范时的约定：不采用。
1
4、图纸
4.1发包人向承包人提供图纸日期和套数：进场前提供基础施工图；发包人提供施工图陆套给承包人（包括竣工图用图）
发包人对图纸的保密要求：承包人应对施工图妥善保管，未经发包人同意，不得将施工图外传。
工程质量保修期满后，除承包人存档需要的图纸外，应将全部图纸退还给发包人。
承包人应在施工现场保留一套完整图纸，供工程师及有关人员进行工程检查时使用。
4.4 使用国外图纸的要求及费用承担：不采用。
二、双方一般权利和义务
5．工程师
5.2监理单位委派的工程师
姓名：职务：总监理工程师
发包人委托的职权：对本合同工程范围内各施工过程中的施工质量、工程进度、安全文明施工、信息资料、投资控制和工程款支付进行监督、管理及协调。
需要取得发包人批准才能行使的职权：开工、停工、复工令的下达，设计变更和技术签证，现场经济技术签证，工程款支付和施工图预算结算审核。
5.3发包人派驻的工程师
姓名：刘辉职务：工程项目经理
职权：督促指导监理工程师行使职权，协调施工现场各方面的关系，协调工程质量，进度和安全文明施工中存在的问题，解决有关设计和技术签证，办理现场经济技术签证，审核工程进度报表。
5.6不实行监理的，工程师的职权：不采用。
7、项目经理
2。