建设工程施工合同(正本)
建筑施工合同书样本(通用7篇)
建筑施工合同书样本(通用7篇)建筑施工合同书样本篇1合同编号：_________需方（甲方）：_________供方（乙方）：_________经协商同意，根据中华人民共和国合同法的规定，订立合同如下：第一条甲方向乙方订货总值为人民币_________元。
第二条产品名称、规格、质量（技术指标）_________。
第三条产品包装规格及费用_________。
第四条验收方法_________。
第五条货款及费用等付款及结算办法_________。
第六条交货规定1．交货方式：_________。
2．交货地点：_________。
3．交货日期：_________。
4．运输费：_________。
第七条经济责任（一）乙方应负的经济责任1．产品花色、品种、规格、质量不符本合同规定时，甲方同意利用者，按质论价。
不能利用的，乙方应负责保修、保退、保换。
由于上述原因致延误交货时间，每逾期一日，乙方应按逾期交货部分货款总值的万分之三计算向甲方偿付逾期交货的违约金。
2．乙方未按本合同规定的产品数量交货时，少交的部分，甲方如果需要，应照数补交。
甲方如不需要，可以退货。
由于退货所造成的损失，由乙方承担。
如甲方需要而乙方不能交货，则乙方应付给甲方不能交货部分货款总值的5％的罚金。
3．产品包装不符本合同规定时，乙方应负责返修或重新包装，并承担返修或重新包的费用。
如甲方要求不返修或不重新包装，乙方应按不符合同规定包装价值2％的罚金付给甲方。
4．产品交货时间不符合同规定时，每延期一天，乙方应偿付甲方以延期交货部分货款总值万分之三的罚金。
（二）甲方应负的经济责任1．甲方如中途变更产品花色、品种、规格、质量或包装的规格，应偿付变更部分货款（或包装价值）总值_________％的罚金。
2．甲方如中途退货，应事先与乙方协商，乙方同意退货的，应由甲方偿付乙方退货部分货款总值_________％的罚金。
乙方不同意退货的，甲方仍按合同规定收货。
施工合同正本副本怎么标注
施工合同正本副本怎么标注范本一：正本的标注方式：1. 在施工合同正文的末尾，添加一段文字，标注为“正本”，并在该文字下方添加所有参与签署的当事人签名、单位名称和日期。
2. 建议在文档右上角或左上角使用轻淡的水印方式标注“正本”。
副本的标注方式：1. 在施工合同正文的末尾，添加一段文字，标注为“副本”，并在该文字下方添加所有参与签署的当事人签名、单位名称和日期。
2. 在每一份副本的首页，添加一行文字，标注为“副本”。
3. 建议在文档右上角或左上角使用轻淡的水印方式标注“副本”。
本文档涉及附件：本文档中，可能涉及到一些附件，如工程图纸、设计方案、技术规范等。
为了更好地明确和补充合同条款的内容，可以将这些附件作为本合同的一部分，在文档中进行引用，并将附件的具体名称、编号及其他必要信息详细列出，以便当事人共同认可和理解。
法律名词及注释：1. 施工合同：指由施工单位和业主（或委托代表）签定的，明确约定双方权利和义务、规定工程范围、品质、进度、价格及付款方式等事项的合同。
2. 正本：指由合同当事人签字盖章，作为原始版本保留的合同文本。
3. 副本：指与正本具有同等法律效力的合同文本，用于分发给合同当事人等在实际操作中使用和保存的副本。
范本二：正本的标注方式：1. 在施工合同正文的末尾，添加一段文字，标注为“正本”。
2. 在正本标注下方，使用粗体字和下划线显示该正本标注。
3. 在正本标注的右边，列出所有参与签署的当事人的签名、单位名称和日期。
副本的标注方式：1. 在施工合同正文的末尾，添加一段文字，标注为“副本”。
2. 在副本标注下方，使用粗体字和下划线显示该副本标注。
3. 在副本标注的右边，列出所有参与签署的当事人的签名、单位名称和日期。
本文档涉及附件：本文档中涉及的附件包括但不限于工程图纸、设计方案、技术规范等。
为了完整和明确合同条款的内容，应将这些附件视为本合同的一部分，并在文档中进行引用和说明。
附件应明确列出附件名称、数量、编号等必要信息，以便各方共同理解和遵守。
建筑施工合同范文（6篇）
建筑施工合同范文发包人（全称）：_____承包人（全称）：_____依照《民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工项协商一致，订立本合同。
一、工程概况工程名称：_____工程地点：_____工程内容：_____群体工程应附承包人承揽工程项目一览表（附件1）工程立项批准文号：_____资金来源：_____二、工程承包范围承包范围：_____三、合同工期：开工日期：_____竣工日期：_____合同工期总日历天数____天四、质量标准工程质量标准：_____五、合同价款金额（大写）：____元（人民币）￥：____元六、组成合同的文件组成本合同的文件包括：1、本合同协议书2、中标通知书3、投标书及其附件4、本合同专用条款5、本合同通用条款6、标准、规范及有关技术文件7、图纸8、工程量清单9、工程报价单或预算书双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
七、本协议书中有关词语含义本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。
八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。
九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。
十、合同生效合同订立时间：____年____月____日合同订立地点：_____本合同双方约定_____后生效。
发包人：_____（公章）承包人：_____（公章）住所：_____ 住所：_____ 法定代表人：_____ 法定代表人：_____ 委托代表人：_____ 委托代表人：_____ 电话：_____ 电话：_____ 传真：_____ 传真：_____ 开户银行：_____ 开户银行：_____ 账号：_____账号_____邮政编码：_____ 邮政编码：_____建筑施工合同范文（二）甲方：乙方：为确保涂料工程的质量和进度，保证双方的利益，明确双方权利和义务，依据《中华人民共和国合同法》，以及其他相关法律、法规，经双方充分考虑及协商达成以下协议，望双方共同遵守执行。
建设工程施工合同示范文本通用版7篇
建设工程施工合同示范文本通用版7篇第1篇示例：建设工程施工合同示范文本通用版合同编号：______________甲方：（委托方）__________ 乙方：（承揽方）__________根据《中华人民共和国合同法》的规定，甲乙双方本着平等互利的原则，在自愿、平等、公平、诚实信用的基础上，就甲方委托乙方承揽下列建设工程，双方协商一致，达成如下合同：四、工程工期：自________年_____月_____日起，至________年_____月_____日止，共计________天。
六、支付方式：甲方按照工程进度分批支付工程款，具体支付详情见附表。
七、工程质量要求：乙方承诺按照合同约定的工程标准，保证工程质量符合国家有关规定，承担工程质量保证责任。
八、施工安全：乙方负责工程施工过程中的安全管理工作，保障施工作业人员的人身安全。
九、工程保修：工程竣工后，乙方按照国家有关规定提供不less 于________年的质量保修期。
十、合同变更：合同一经签署，如需变更，必须经双方协商一致，并签署书面变更协议。
十一、违约责任：任何一方未履行合同约定的，应承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金、承担赔偿责任等。
十二、争议解决：因合同履行发生的争议，双方应友好协商解决，协商不成的，可依法向相关仲裁机构申请仲裁。
十三、合同效力：本合同自双方签字、盖章之日起生效，至工程竣工验收完成之日终止。
十四、附则：本合同的附件为合同的一部分，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：日期：______________ 日期：______________附表：工程款支付详情序号工程进度工程款支付比例工程款支付金额1 20% __________%__________元以上合同经双方签字、盖章确认后生效。
特此合同立书，以备查阅。
以上内容为建设工程施工合同示范文本通用版，合同效力受法律保护，希望双方在合同履行过程中遵守协议，共同维护合同权益，确保工程顺利进行和完成。
建设工程施工合同正本
建设工程施工合同正本一、合同背景本合同由甲方（建设单位）和乙方（施工单位）共同签订，旨在规范双方在建设工程施工过程中的权利和义务，确保项目顺利进行。
二、合同目的本合同的目的是明确双方在工程施工过程中的责任和义务，确保工程质量、工期和安全，保障双方的合法权益。
三、合同内容1. 项目基本信息甲方提供工程项目的基本信息，包括项目名称、地址、规模、用途等。
2. 工程范围本合同约定的工程范围包括但不限于：- 建筑物主体结构的施工- 安装工程的施工- 配套设施的建设- 相关工程的试验和调试3. 合同价款甲方向乙方支付的合同价款为XXX万元（大写：XXX万元整），具体支付方式和时间按照合同附件《付款计划表》执行。
4. 工期要求工期为XXX天，自合同生效之日起计算。
双方应按照工期要求合理安排施工进度，确保项目按时完工。
5. 质量要求乙方应按照相关法律法规和工程技术标准，保证工程质量符合国家标准和甲方的要求。
如发现质量问题，乙方应及时采取措施予以整改。
6. 安全生产双方应严格遵守国家安全生产法律法规和相关规定，确保施工过程中的安全。
乙方应制定安全生产计划，并配备专职安全员，定期进行安全教育和培训。
7. 变更和索赔如因不可抗力或其他原因，需要对合同内容进行变更，双方应及时协商并签订书面变更协议。
如发生索赔，应按照合同约定的程序进行处理。
8. 违约责任如一方违反合同约定，给对方造成损失的，应承担相应的违约责任。
违约方应赔偿对方的损失，并承担相应的法律责任。
9. 合同解除在以下情况下，本合同可被解除：- 双方协商一致解除- 一方严重违约- 发生不可抗力事件10. 争议解决对于因合同履行发生的争议，双方应通过友好协商解决。
如协商不成，可提交至签订地有管辖权的人民法院解决。
四、附件清单本合同附有以下附件：- 付款计划表- 工程图纸和技术规范- 安全生产计划- 变更协议- 其他相关文件五、合同生效本合同经双方盖章并经法定代表人签字后生效。
建筑施工合同完整版(7篇)
建筑施工合同完整版(7篇)建筑施工合同完整版篇1建设单位：施工单位：__市__区__镇__村安全饮水工程项目经公开招投标由乙方中标承建，现依照《这人民共和国合同法》、《中华人民共和国招投标法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平、和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工有关事项协商一致，订立本合同如下：一、工程概况工程名称：工程地点：工程承包范围：根据施工图纸要求二、合同工期自本项目监理单位发出的开工令起40日历天三、质量标准合格(按设计施工合同质量要求)四、合同价款金额：五、组成合同的文件及解释顺序(1) 工程施工合同书(包括补充协议书)(2) 中标通知书(3) 投标文件及投标报价书(4) 招标答疑纪要(5) 图纸(6) 相关的标准、规范及有关技术文件(7) 工程量清单(8) 经双方确认的进入合同的其他文件双方有关工程的洽商、变更等方面协议或文件视为本合同的组成部分。
六、双方主要义务和责任1、甲方主要义务和责任(1)负责施工场地的征用及拆迁、赔偿等工作，按照提供施工用地及交通道路，如果因施工场地及交通道路无法保证乙方材料顺利进场，由此给乙方造成的二道运输甲方应配合乙方给予签证确认。
(2)与当地供电、供水部门联系协助解决乙方施工及生活用电用水电源水源问题。
(3)甲方根据实际情况需对施工进行更改的，应送设计单位进行设计变更，并经有关部门审批后提交乙方施工。
(4)配合乙方、监理单位做好现场质量及工程量签证2、乙方主要义务和责任(1)在本合同签字生效后，7天内进场开工。
(2)负责施工生活用电、用水费用，负责本合同所需要的临时设施的设计、建设、维护及费用。
(3)认真执行甲方及监理人发出的与本工程有关的指示，切实履行职责，采取必要措施，确保施工安全及工程质量并按期完工。
(4)在施工过程中，未经甲方及监理人许可，乙方不得擅自变更设计内容及施工质量要求，若擅自变更，甲方不予承认签证。
建筑工程施工合同范本8篇
建筑工程施工合同范本8篇建筑工程施工合同范本 (1) 发包人(全称)：承包人(全称)：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就田园清水湾小区1、2号楼工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：-----小区。
2.工程地点：长治市----------。
3.工程立项批准文号：。
4.资金来源：自筹。
5.工程内容：商住楼建安工程。
群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》(附件1)。
6.工程承包范围：商住楼图纸内土建、安装工程。
此合同不包括甲方分包项目。
二、合同工期计划开工日期：年月日。
计划竣工日期：年月日。
工期总日历天数：天。
工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。
三、质量标准工程质量符合合格标准。
四、签约合同价与合同价格形式1.签约合同价为：人民币(大写) (￥元);2.合同价格形式：根据通用条款1.1.5.2和专用条款、补充条款的约定确定。
五、项目经理承包人项目经理：。
六、合同文件构成本协议书与下列文件一起构成合同文件：(1)中标通知书(如果有);(2)投标函及其附录(如果有);(3)专用合同条款及其附件;(4)通用合同条款;(5)技术标准和要求;(6)图纸;(7)已标价工程量清单或预算书;(8)其他合同文件。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。
专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。
七、承诺1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
施工合同_正本_副本
施工合同正本甲方（发包方）：乙方（承包方）：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的原则基础上，就甲方委托乙方进行施工建设的事宜，经充分协商，达成一致，签订本合同，双方共同遵守。
第一条工程概况1.1 工程名称：____________1.2 工程地点：____________1.3 工程规模：____________1.4 工程内容：____________1.5 工程质量标准：____________第二条合同价格2.1 本工程的合同总价为人民币（大写）：____________元整（小写）：_____________元。
2.2 乙方报价为一次性报价，报价中包括了工程全部的设计、施工、材料、设备、人工、管理、税费等费用。
2.3 甲方支付给乙方的工程款分为三个阶段，具体支付比例和时间详见本合同第六条。
第三条合同履行3.1 乙方应按照约定的时间和质量标准完成工程。
3.2 乙方应严格按照国家及地方有关法律法规进行施工，确保施工安全。
3.3 乙方应保证所使用材料的质量，并按照约定的时间、数量、品种提供施工材料。
3.4 甲方应按照约定的时间和金额向乙方支付工程款。
3.5 甲方应协助乙方办理工程所需的各种手续和配合工作。
第四条合同的变更和解除4.1 合同履行过程中，甲乙双方经协商一致，可以变更或解除本合同。
4.2 合同变更或解除后，尚未履行的部分应当终止履行；已经履行的部分，根据实际情况结算。
第五条违约责任5.1 乙方未按照约定的时间和质量标准完成工程的，甲方有权要求乙方支付违约金，违约金为合同总价款的____%。
5.2 甲方未按照约定的时间和金额向乙方支付工程款的，乙方有权要求甲方支付违约金，违约金为应支付工程款的____%。
5.3 乙方未按照约定提供施工材料的，甲方有权要求乙方支付违约金，违约金为未提供材料价值的____%。
5.4 甲方未协助乙方办理工程所需的各种手续的，乙方有权要求甲方支付违约金，违约金为因此给乙方造成的实际损失。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
GF-2003-0214 合同编号：建设工程施工合同（正本）工程名称：发包人：承包人：签定日期：2012 年月日黑龙江省建设厅监黑龙江省工商行政管理局第一部分协议书发包人（全称）：承包人（全称）：依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。
一、工程概况工程名称：工程地点：工程内容：群体工程应附承包人承揽工程项目一览表（附件1）工程立项批准文号：资金来源：自筹，其中国有投资占%。
二、工程承包范围承包范围：建筑物2米以内土建工程、给排水、采暖、电照、消防及装饰工程三、合同工期。
(根据中标通知书填写)开工日期：2006 年月日(注：同中标通知书日期天数不能少)竣工日期：2007 年月日合同工期总日历天数天。
四、质量标准工程质量标准：省优质工程五、合同价款(根据中标通知书填写)金额（大写）：元（人民币）￥：元六、组成合同的文件组成本合同的文件包括：1.本合同协议书2.中标通知书3.投标书（包括工程量清单报价书或预算书）及其附件4.本合同专用条款5.本合同通用条款6.标准、规范及有关技术文件7.图纸8.工程量清单双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
六、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予他们的定义相同。
七、承包人向发包人承诺按合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。
八、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。
九、合同生效合同订立地点：本合同双方约定经双方签字盖章并经当地建设行政主管部门备案后生效。
发包人：承包人：住所：住所：法定代表人：法定代表人：委托代理人：委托代理人：电话：电话：传真：传真：网址：网址：开户银行：开户银行：账号：账号：邮政编码：邮政编码：第三部分专用条款一、词语定义及合同文件2、合同文件及解释顺序合同文件组成及解释顺序：按通用条款2.1条执行。
3、语言文字和适用法律、标准及规范3．1本合同除使用汉语外，还使用无语言文字。
3．2适用法律和法规需要明示的法律、法规：执行国家和地方法律、法规3．3适用标准、规范适用标准、规范的名称：执行地方验收标准、现行的有关技术规范和标准发包人提供标准、规范的时间：无国内没有相应标准、规范时的约定：无4、图纸4．1发包人向承包人提供图纸日期和套数：开工前7日内提供施工图5套（含2套竣工图纸）发包人对图纸的保密要求：执行通用条款保密规定。
使用国外图纸的要求及费用承担：无二、双方一般权利和义务5、工程师5．2监理单位委派的工程师姓名：佟剑飞职务：总监发包人委托的职权：负责施工现场质量控制、安全检查、进度控制、投资控制需要取得发包人批准才能行使的职权：有关经济签证须经发包人批准5.3发包人派驻的工程师姓名：毕文哲职务：工程师职权：代表发包人全权履行施工合同的全过程，监督形象进度、工程质量、月（阶段性）进度结算及现场签证。
5.6不实行监理的，工程师的职权：无7、项目经理和技术负责人7．1项目经理(注：同中标通知书相同)姓名：级别：职务（职称）：工程师7．6技术负责人姓名：职称：工程师8、发包人工作8．1发包人应按约定的时间和要求完成以下工作：(1)施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：开工前5日内，达到施工现场“三通一平”，满足施工要求(2)将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求：开工5日内，将施工所需水、电线路接至现场指定地点，满足施工期间的要求(3)施工场地与公共道路的通道开通时间和要求：保证施工期间的畅通(4)工程地质和地下管线资料的提供时间：开工前5日内，提供工程地质及地下管线资料。
(5)由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间：开工前5日内办理施工许可证，保证工程正常施工。
(6)水准点与座标控制点交验要求：发包人向承包人提供现场的水准点与坐标控制点并现场交验，提供书面的交验资料(7)图纸会审和设计交底时间：施工前7日内，组织承包人、监理单位和设计单位进行图纸会审和设计交底(8)协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木的保护工作：由发包人提供被保护地下管线、邻近建筑物、构筑物、古树木的相关资料，由承包人采取有效措施实施保护，具体保护方案双方协商(9)双方约定发包人应做的其他工作：无8．2发包人委托承包人办理的工作：无9、承包人工作9．1承包人应按约定的时间和要求完成以下工作：无(1)需由设计资质等级和业务范围允许的承包人完成的设计文件提交时间：无(2)应提供进度计划、统计报表的名称及完成时间：按通用条款规定，承包人在收到施工图纸15日内陆续向发包人提供材料、设备、数量及进场时间一览表，每月25日上报本月的施工进度统计报表及下月的施工进度计划等(3)承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：执行通用条款9.1（3）条，承包人负责施工现场的安全保卫工作(4)向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求：在施工现场向发包人提供办公用房及设施(5)需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪声管理等手续：由承包人负责按当地有关文件、规章执行，承包人承担由此发生的费用(6)已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：由承包人负责(7)施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木的保护要求及费用承担：承包人根据发包人提供被保护地下管线、邻近建筑物、构筑物、古树木的相关资料，根据具体的保护方案，由承包人采取有效措施实施保护(8)施工场地清洁卫生（包括交工前清理现场）的要求：由承包人负责文明施工，竣工项目承包方在14个日历日内将设备、剩余材料、建筑垃圾、临时设施全部拆除并运走，恢复至自然地坪。
(9)双方约定承包人应做的其他工作：委托承包人保管、代收的材料设备承包人应承担，产品保护的义务，发包人可酌情支付0.5-1%的保管费。
三、施工组织设计和工期10、进度计划10．1承包人提供施工组织设计(施工方案)和进度计划的时间：开工前5日内，提供施工组织设计及进度计划工程师确认的时间：7日10．2群体工程中有关进度计划的要求：按发包人约定总工期编制进度计划13、工期延误13．1双方约定工期顺延的其他情况：执行通用条款13.1、13.2条款规定及非承包人原因造成的工期延误，经监理工程师确认后工期顺延四、质量与验收15、工程质量15．1工程质量必须达到国家或专业质量检验评定标准的合格条件，经协商，本工程的质量等级约定为省优质工程。
如果此约定等级超过合格标准，应支付由此增加的经济支出确定如下：不增加经济支出。
15．2如果双方对工程质量有争议，可由双方共同选定的工程质量检测机构进行鉴定按通用条款执行17、隐蔽工程和中间验收17．1双方约定中间验收部位：按通用条款执行19、工程试车19．5试车费用的承担：按通用条款执行五、安全施工六、合同价款与支付23、合同价款及调整23．2本合同价款采用（3）方式确定。
（1）按照建设工程工程量清单计价规范确定合同造价。
工程量清单由于工程数量有误或设计变更引起的工程量增减超过%可以调整综合单价。
综合单价调整方法：各项费率的具体标准：由于工程量的增减引起的措施项目清单、其他项目清单的变化，双方约定按以下方法进行调整：（2）按照预算定额确定合同造价，采用固定价格。
合同价款中包含的风险范围：在约定的风险范围内合同价款不再调整。
风险费用的计算方法：工程风险系数或万元。
风险范围以外合同价款调整方法：（3）按照预算定额确定合同造价，采用可调价格。
材料价差的调整方法：按照预算定额确定合同造价,各项费率的具体标准:可浮动费用的费率约定如下：按投标书综合费用, 利润,远地施工增加费, 特种保健津贴,赶工措施费, 文明施工增加费,集中供暖费等项费用。
23.3采用可调价格，双方约定合同价款的调整因素：24、工程预付款发包人向承包人预付工程款的时间和金额或占合同价款总额的比例：开工后15日内按工程造价的25%支付给承包人。
扣回工程款的时间、比例：待工程完成40%后，按月从进度款中扣回。
25、工程量确认25.1承包人向工程师提交已完工程量报告的时间：每月25日提交月形象进度报表、统计报表26、工程款（进度款）支付双方约定的工程款（进度款）支付的方式和时间：每月25日承包人向发包人报送当月完成工程量，经发包人审核后，按审定额的90%支付（扣除的10%含5%保修金，发包人代缴的劳保统筹）在此基础上扣除代缴的水、电费和其他应扣款项七、材料设备供应27、发包人供应材料设备27.4发包人供应的材料设备与一览表不符时，双方约定发包人承担责任如下：（1）材料设备单价与一览表不符：执行通用条款规定执行。
（2）材料设备的品种、规格、型号、质量等级与一览表不符：按通用条款执行（3）承包人可代为调剂串换的材料：按通用条款执行（4）到货地点与一览表不符：按通用条款执行（5）供应数量与一览表不符：按通用条款规定执行（6）到货时间与一览表不符：按通用条款规定执行27.6发包人供应材料设备的结算方法：发包人供应设备，量以实际发生为准，价以预算价净补差价，对总造价进行调整28、承包人采购材料设备28.1承包人采购材料设备的约定：按通用条款执行，主材必须经过发包人认定质量方可采购。
八、工程变更29.1双方对工程变更的约定：发包人书面形式通知承包人，变更工程量按实际发生计算，对总价进行调整29.3承包人在施工中提出的合理化建议的收益，承包人应获得其中的30 %（但事先要经发包人、设计单位、监理单位签证同意）。
九、竣工验收与结算32、竣工验收32.1承包人提供竣工图的约定：承包人应在竣工之日起15天内向发包人提供符合国家档案规定的完整竣工资料包括竣工图2套，拖延一天罚1000元32.5发包人收到承包人竣工验收报告后28天内不组织验收，应承担的责任：按通用条款规定执行。
32.6中间交工工程的范围和竣工时间：竣工时间按本合同规定。
33、竣工结算双方对竣工结算的约定：严格按投标报价为准，如发生签证、变更按如下规定执行：①2000年《黑龙江省建设工程预算定额》②2000年《建筑安装工程费用定额》，相应工程综合费用取下线；③2002年《哈尔滨市单价表》；④施工期间本省、市工程造价管理部门下发的工程结算有关文件规定执行。
十、违约、索赔和争议35、违约35.1本合同中关于发包人违约的具体责任如下：本合同通用条款第24条约定发包人违约应承担的违约责任：按通用条款执行，发包人承担由此发生的费用，按工程造价的0.3‰。
本合同通用条款第26.4款约定发包人违约应承担的违约责任：若因发包人原因造成停工，工期相应顺延。