施工合同纠纷起诉状
2024年建筑工程合同起诉状（三篇）
2024年建筑工程合同起诉状尊敬的法官：我是原告XXX，现住于XXX。
本人特此向贵庭提交起诉状，请求依法处理下述纠纷。
一、案件的基本情况____年，我与被告YYY签订了一份建筑工程合同，合同约定由被告为我进行一处住宅的装修工程。
根据合同约定，工程应于2024年完工。
然而，自工程开始至今，被告未能按时、按质、按量履行合同义务，致使工程进展缓慢，难以达到约定的工程质量和进度。
于是，我不得不通过起诉的方式来维护自己的合法权益。
二、事实和理由1. 工程进展缓慢：根据合同约定，工程应于2024年完工，但至今已经过去了两年，工程仍未完成。
被告一直以来都没有提供充分的解释和合理的理由，造成了工程进展的严重延误。
2. 工程质量不达标：根据合同约定，工程应满足相关的建筑标准和质量要求。
然而，在工程进行过程中，被告使用了低质量材料和设备，施工质量明显不达标。
如墙面出现开裂、地板铺设不平整等问题，严重影响了我日常居住的舒适度和安全性。
3. 违约责任：被告未按照合同约定的时间和质量要求进行履行，已构成违约。
根据相关法律法规，被告应承担相应的违约责任，并赔偿因此给我造成的实际损失。
三、诉讼请求基于上述事实和理由，我要求贵庭判决如下：1. 要求被告按照合同约定的时间和质量要求履行合同，尽快完成工程，并保证工程质量符合相关标准和要求。
2. 要求被告承担相应的违约责任，赔偿我因此造成的实际损失。
具体损失金额将在庭审过程中由我提供相关证据进行认定。
3. 要求判决被告承担全部诉讼费用。
四、证据作为原告，我将在庭审过程中提供以下证据：1. 建筑工程合同：作为本案最重要的证据之一，该合同将证明我与被告之间存在合同关系，明确了双方的权利义务。
2. 工程进展记录和照片：我将提供工程进行过程中的记录和照片，以证明工程进展缓慢、质量不达标等问题的存在。
3. 相关专业人士鉴定意见：我将请相关专业人士对工程进展和质量进行鉴定，以证明被告的违约行为。
建设工程施工合同纠纷起诉状范本8篇
建设工程施工合同纠纷起诉状范本8篇篇1一、起诉人（原告）：姓名：[原告姓名]性别：[原告性别]民族：[原告民族]身份证号：[原告身份证号]住址：[原告住址]联系方式：[原告联系方式]二、被告：姓名：[被告姓名]性别：[被告性别]民族：[被告民族]身份证号：[被告身份证号]住址：[被告住址]联系方式：[被告联系方式]三、案由：因建设工程施工合同纠纷事宜，原告认为被告在合同履行过程中存在违约行为，导致双方产生争议，故依法向法院提起诉讼。
四、诉讼请求：1. 请求法院判决被告承担因违约造成的经济损失[具体金额]元及相应利息；2. 请求法院判决被告继续履行合同或承担不履行合同的违约责任；3. 本案诉讼费用由被告承担。
五、事实和理由：1. 原告与被告于[合同签订日期]签订了建设工程施工合同，约定由原告承包被告位于[工程地点]的建设工程。
合同明确规定了工期、造价、质量标准等内容。
2. 在合同履行过程中，被告存在以下违约行为：（1）未按合同约定支付工程进度款，导致工程无法正常进行；（2）提供的施工图纸多次变更，严重影响施工进度；（3）未办理相关行政审批手续，导致工程多次停工；（4）未按合同约定完成工程验收和结算工作。
3. 因被告的违约行为，原告遭受了严重的经济损失，包括但不限于人工费、材料费、机械租赁费等。
原告多次与被告沟通协商未果，故提起诉讼。
4. 根据相关法律法规和合同约定，被告应承担违约责任，赔偿原告的经济损失，并继续履行合同或承担不履行合同的违约责任。
六、证据清单：1. 建设工程施工合同；2. 工程进度款支付凭证及相关凭证；3. 施工图纸变更记录；4. 相关行政审批手续文件；5. 工程停工通知及复工通知；6. 工程验收和结算文件；7. 经济损失相关证据材料；8. 其他相关证据材料。
七、诉讼费用承担：本案诉讼费用由被告承担。
如原告胜诉，请求法院判决由被告承担相关费用；如原告败诉，原告愿意承担相应费用。
八、代理人授权委托书：本人授权[代理人姓名]（身份证号：[代理人身份证号]）作为本案的诉讼代理人，代理人有权代为起诉、应诉、调解等事宜。
建设工程施工合同纠纷起诉状范本
建设工程施工合同纠纷起诉状范本【建设工程施工合同纠纷起诉状范本】
当事人：
原告：
被告：
法院：
案号：
原告谨以此起诉状，向贵院提起建设工程施工合同纠纷的诉讼，请
贵院依法审理，并依法保护原告的合法权益。
一、案由
原告与被告于XXXX年X月X日签订了《建设工程施工合同》，
合同金额为XXX万元人民币。
由于被告违反合同约定，原告遭受了经
济损失。
为此，原告向法院提起本次诉讼。
二、事实与理由
（这部分请根据具体案件进行详细描述，列举具体事实和相关证据，说明被告违反合同的行为并导致原告损失的情况）
三、请求与依据
1.请求
（根据具体情况陈述原告的诉求，比如终止合同、返还定金、赔偿损失等）
2.依据
（列举法律法规、合同条款等依据，支持原告的请求）
四、诉讼请求
1.判令被告终止合同，并返还原告已支付的工程款XXX万元人民币；
2.判令被告支付原告因此次合同纠纷所产生的经济损失XXX万元人民币；
3.判令被告承担本次诉讼费用。
五、附录材料
1.原告身份证明材料复印件；
2.原告与被告签订的《建设工程施工合同》及其相关附件复印件；
3.其他支持原告诉讼请求的证据材料。
六、法律意见及代理人授权
1.法律意见
（这里可以陈述一些与案件有关的法律条文或者解释，支持原告的诉讼请求）
2.代理人授权
（如果原告有代理人进行诉讼，这里应该提供代理人身份证明材料复印件以及代理人的授权委托书）
七、以上事实和理由，敬请法院审判。
原告姓名（签字）：
原告联系方式：
日期：。
2024年建筑工程合同起诉状模板（4篇）
2024年建筑工程合同起诉状模板【原告姓名】：（详细信息包括姓名、年龄、性别、身份证号码等）【原告地址】：（详细住址）【被告姓名】：（详细信息包括姓名、年龄、性别、身份证号码等）【被告住址】：（详细住址）【案由】：建筑工程合同纠纷【起诉状】尊敬的法院：本案原告【原告姓名】，系中国国籍，住址【原告住址】。
特委托我代为提起诉讼。
被告【被告姓名】，系中国国籍，住址【被告住址】。
一、案情及事实陈述1.【原告姓名】与【被告姓名】于（具体日期）签订了一份建筑工程合同，合同编号为（合同编号）。
2.根据合同约定，【被告姓名】应承包【工程名称】，并按照计划完成工程于（具体日期）交付【原告姓名】。
3.【原告姓名】依约履行了合同义务，按照合同约定支付了全部工程款项。
4.然而，在工程进行过程中，【被告姓名】未能按照合同约定的时间节点完成工程，并且工程质量存在严重问题。
5.【原告姓名】曾多次与【被告姓名】沟通协商，并提出工程质量问题的整改意见，但【被告姓名】未能积极回应或解决。
6.鉴于【被告姓名】违反了合同约定，并给【原告姓名】造成了经济和精神损失，【原告姓名】决定向法院起诉，要求【被告姓名】承担相应法律责任。
二、诉讼请求根据以上事实和案情，【原告姓名】要求法院做出以下判决：1.判令【被告姓名】按照合同约定的时间节点完成工程，并保证工程质量符合合同约定及行业标准。
2.判令【被告姓名】赔偿【原告姓名】因工程延期及质量问题所造成的直接经济损失，合计金额为人民币【具体金额】元。
3.如果【被告姓名】未能按照判决履行合同义务，判令【被告姓名】支付【原告姓名】：按照每一天【迟延天数】元计算，作为违约金。
4.判决【被告姓名】支付【原告姓名】承担本起诉讼费用、咨询费用、保全费用等相关费用。
5.其他【原告姓名】认为需要法院判决的内容。
三、证据列表1.合同原件及复印件（副本附在此）2.【原告姓名】支付工程款的相关支付凭证及银行转账记录3.【原告姓名】与【被告姓名】之间的通讯纪录4.【原告姓名】提出的工程质量整改意见书5.其他与本案有关的证据四、财产状况【原告姓名】通过积蓄准备参与本次建筑工程，目前经济状况稳定，无不动产和车辆。
建设工程施工合同纠纷起诉状（精选3篇）
建设工程施工合同纠纷起诉状（精选3篇）建设工程纠纷起诉状篇1一、建设工程施工合同纠纷起诉状范本民事起诉状原告:法定代表人，职务董事长，住xx市xx区xx街号楼xx室，邮编:电话:被告:x公司，法定代表人，职务总经理,住xx市xx区号，邮编:电话:案由:建设工程施工合同纠纷诉讼请求1、判令被告立即返还保修款62259.24元，延迟支付的违约金巧6694.12元;以上两项共计68953.36元;2、以上金额截至20__年8月15日，逾期支付，则以62259.24元为基数，按每日0.024%支付逾期利息;3、本案的诉讼费用由被告负担。
事实与理由原告与被告于x年xx月xx日签订了工程施工合同，按照合同约定，原告为被告建设的位于北京市通州区梨园镇某地的某项目B区的1#、2#楼的外墙外保温及饰面装饰工程进行施工，工期为50天，从x 年xx月xx日至x年xx月xx日。
合同还约定工程款的5%作为保修款，保修期自竣工之日起18个月，项目最后的结算金额为1245184.72元，所以被告留存保修款62259.24，保修期至x年xx月xx日。
然而，过了保修期后，该项目并未发现质量问题，被告却以种种理由拒绝返还保修款。
原告认为，被告拒绝返还保修款的行为已构成违约，严重损害了原告的合法权益，故依《中华人民共和国民事诉讼法》的有关规定，特向贵院提起诉讼，请求依法裁判。
此致xx市xx区人民法院具状人:x有限公司法定代表人:x年xx月xx日二、建设工程合同纠纷发生的原因1、承包人没有资质，导致合同无效。
《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条，“建设工程施工合同具有下列情形之一的，应当根据合同法第五十二条第(五)项的规定，认定无效:一、承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级的;二、没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的;三、建设工程必须进行招标而未招标或者中标无效的。
”在建设工程合同中，经常会出现一些非法转包，违法分包的情况，违反了法律的禁止性规定导致合同无效，以至于当事人的合法利益受到损害。
建设施工合同起诉状6篇
建设施工合同起诉状6篇篇1建设施工合同起诉状原告：[甲方姓名/企业名称]住所（或营业地点）：[详细地址]法定代表人（或负责人）：[姓名]委托代理人（若有）：[姓名]住所（或营业地点）：[详细地址]联系电话：[电话号码]被告：[乙方姓名/企业名称]住所（或营业地点）：[详细地址]法定代表人（或负责人）：[姓名]案由：建设施工合同履行纠纷诉讼请求：依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十三条、第二百六十一条之规定，请求判令被告向原告支付工程款[具体金额]元（大写：[具体金额大写]），承担迟延履行期间的违约金[具体金额]元；同时，请求被告承担案件受理费、保全费及律师费等相关费用。
事实和理由：一、原告与被告于[具体时间]签订了《建设施工合同》，合同约定由被告承接原告[工程名称]工程，工程款为[具体金额]元。
二、合同生效后，原告依约履行支付工程款及其他相关费用，但被告在工程施工中存在以下违约行为：1、未按照合同规定完成工程进度；2、工程质量不符合合同约定标准；3、拒绝接受原告提出的合理质疑及问题解决建议；4、未能按照工程方案及设计图纸施工；5、无故停工，并且违约不支付违约金。
三、原告多次书面通知被告整改并履行合同义务，但被告始终未能认真对待，导致工程延误，给原告造成重大经济损失。
四、考虑到被告拖延时间、敷衍应诉等情况，为维护原告合法权益，原告决定向法院提起诉讼，请求法院依法判决被告承担相应的法律责任。
五、现因被告未履行合同约定，引发纠纷，原告特向贵院提起诉讼，请依法处理。
附：1、原告提供的与被告签订的《建设施工合同》一式[具体份数]份；2、原告提供的支付工程款凭证和相关通知函一式[具体份数]份。
特此起诉。
原告：[签名]委托代理人：[签名]【如有代理人】日期：[具体日期]附：法院收件章以上内容属实，如有虚假陈述，愿承担法律责任。
篇2建设施工合同起诉状原告：（甲方姓名）被告：（乙方姓名）一、原告系（甲方）自然人，住址为（甲方住址）。
建设工程施工合同纠纷起诉状范本6篇
建设工程施工合同纠纷起诉状范本6篇第1篇示例：法院：原告（甲方）：被告（乙方）：原告系XXXXXXXX有限公司（以下简称甲方），乙方系XXXXXXXX 建设工程有限公司（以下简称乙方）。
甲、乙双方就甲方委托乙方对XXXXXXXX项目进行施工合同纠纷事宜，依照中华人民共和国民事诉讼法等相关法律规定，提起诉讼。
现向贵院提起诉讼，请求贵院依法处理，并判决如下：一、确认甲、乙双方签订的XXXXXXXX项目施工合同无效；二、责令乙方返还甲方支付的工程款XXXX万元；三、乙方承担甲方XXXX元的违约金；四、乙方承担本案一切诉讼费用。
事实和理由：一、甲、乙双方于XXXXXXXX年XX月XX日签订了XXXXXXXX 项目的施工合同（合同编号：XXXXXXXX），约定乙方负责XXXXXXXX 项目的施工工作，合同金额为XXXX万元，工期为XX个月。
二、合同生效后，甲方按照约定向乙方支付了XXXX万元的预付款，并且提供了相应的工程设计图纸及施工准备所需材料，但乙方未按时开工，且未按合同约定的时间节点完成施工任务。
三、在合同执行过程中，乙方未提供符合工程质量标准的施工材料，并且在施工过程中存在质量问题，导致已完成的部分工程出现质量安全隐患，严重影响了整个工程的进展进度和质量。
四、鉴于乙方在工程施工过程中的违约行为，甲方提出终止合同并要求返还已支付的工程款，但一直未得到乙方的积极回应。
五、经多次协商，乙方未能就返还工程款的数额及违约金等问题与甲方达成一致意见，为此，甲方不得不通过法律途径解决已存在的纠纷。
上述事实，甲方有相关合同、付款凭证等证据予以证实。
基于上述事实和理由，甲方依法要求贵院判决：确认甲、乙双方签订的XXXXXXXX项目施工合同无效；责令乙方返还甲方支付的工程款XXXX万元；乙方承担甲方XXXX元的违约金；乙方承担本案一切诉讼费用。
特此起诉，请贵院依法审理。
原告申请人：（盖章）日期：XXXX 年XX月XX日第2篇示例：关于建设工程施工合同纠纷起诉状范本原告:（甲方名称）根据《中华人民共和国民事诉讼法》的规定，经本人委托，特向贵院起诉如下。
建设施工合同起诉状6篇
建设施工合同起诉状6篇篇1原告：[原告名称]地址：[原告地址]联系电话：[原告联系电话]被告：[被告名称]地址：[被告地址]联系电话：[被告联系电话]鉴于原告和被告就建设施工合同产生争议，现原告依法向贵法院提起诉讼，请求法院支持原告的诉讼请求。
一、诉讼背景及理由概述原告与被告于[合同签订日期]签订了建设施工合同，约定原告承包被告位于[地点]的建筑工程项目。
在合同履行过程中，因被告存在违约行为，导致工程进度受阻，双方就合同解除及赔偿问题产生争议。
经多次协商无果，原告为维护自身合法权益，依法提起诉讼。
二、具体诉讼请求1. 请求确认被告存在违约行为并承担相应的违约责任；2. 请求解除原告与被告签订的建设施工合同；3. 请求被告支付因违约导致的工程损失赔偿金[具体金额]；4. 请求被告支付因违约导致的原告人员工资损失[具体金额]；5. 请求被告承担本案的诉讼费用。
三、事实和理由1. 合同签订情况原告与被告于[合同签订日期]签订建设施工合同，约定由原告承包被告位于[地点]的建筑工程项目。
合同详细约定了工程范围、工期、造价、质量标准、支付方式等内容。
双方均确认合同条款，并签字盖章。
2. 被告的违约行为（1）未按时支付工程进度款：合同约定被告应按照工程进度支付款项，但被告多次未按约定时间支付进度款，导致工程进度受阻。
（2）未按时提供施工条件：合同约定被告应提供必要的施工条件，但实际上被告未能及时完成场地平整、障碍物拆除等工作，影响施工进度。
（3）设计变更未履行通知义务：在施工过程中，被告多次变更设计，但未按照合同约定及时通知原告，导致原告按照错误的设计进行施工，造成损失。
3. 原告损失情况因被告的违约行为，导致工程无法按照合同约定的进度进行，原告产生了大量的人工、材料损失，并且丧失了与其他项目合作的机会，造成了严重的经济损失。
具体损失如下：（1）工程损失赔偿金[具体金额]；（2）原告人员工资损失[具体金额]。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
施工合同纠纷起诉状
1.题目起诉状。
2.起诉原告的被告的个人信息。
3.案由。
4.诉讼请求是什么。
5.说明事实与理由是什么。
6.总结然后提出要求赔偿的事项。
实践中，要是因为建设施工合同而产生纠纷的，建议当事人最好及时向法院提起诉讼，以免超过了诉讼时效，在实体上败诉。
那么这个建设工程施工合同纠纷起诉状该怎么写呢?请跟随小编一起在下文中进行了解。
▲建设工程施工合同纠纷起诉状
原告：北京**新兴建筑材料有限公司
法定代表人张红英，职务董事长
住北京市丰台区东大街东里**号楼**室，邮编：***
电话：******
被告：北京**房地产开发有限公司
法定代表人隋心梅，职务总经理
住北京市通州区梨园镇工业区***号，邮编：***
电话：******
案由
建设工程施工合同纠纷
诉讼请求
1、判令被告立即返还保修款62259.24元，延迟支付的违约金巧6694.12元;以上两项共计68953.36元;
2、以上金额截至2007年8月15日，逾期支付，则以62259.24元为基数，按每日0.024%支付逾期利息;
3、本案的诉讼费用由被告负担。
事实与理由
原告与被告于2008年10月12日签订了工程施工合同，按照合同约定，原告为被告建设的位于北京市通州区梨园镇某地的某项目B区的1#、2#楼的外墙外保温及饰面装饰工程进行施工，工期为50天，从2008年10月12日至2008年11月30日。
合同还约定工程款的5%作为保修款，保修期自竣工之日起
18个月，项目最后的结算金额为1245184.72元，所以被告留存保修款62259.24，保修期至2010年6月1日。
然而，过了保修期后，该项目并未发现质量问题，被告却以种种理由拒绝返还保修款。
原告认为，被告拒绝返还保修款的行为已构成违约，严重损害了原告的合法权益，故依据《中华人民共和国民事诉讼法》的有关规定，特向贵院提起诉讼，请求依法裁判。
此致
北京市通州区人民法院
具状人：北京**新兴建筑材料有限公司
法定代表人：
年月日
建设施工过程中是比较容易产生纠纷的，尤其是在相关的合同方面。
而此时当事人能够解决纠纷的办法也比较多，包括协商、调解、诉讼等等。
如果你在诉讼过程中，需要律师为您提供法律帮助的话，可以通过我们网站委托你所在地区经验丰富的律师来帮助你。
建设工程施工合同无效情形有哪些
施工合同订立方式。