终止建设工程施工合同协议书范本

合集下载

建设工程提前终止合同范本

建设工程提前终止合同范本

建设工程提前终止合同范本
---
甲方(发包方):______________
乙方(承包方):______________
鉴于甲乙双方于____年____月____日签订了《建设工程合同》(以下简称“原合同”),因____原因,现双方协商一致,决定提前终止原合同,特订立本终止协议如下:
一、终止事宜
1. 原合同自本终止协议签订之日起即告终止。

2. 双方同意,截至本终止协议签订之日,乙方已完成的工程部分,按照原合同约定的标准和条件进行结算。

3. 对于未完成部分的工程,由双方根据实际完成的工作量和材料投入情况,协商确定补偿金额。

二、经济结算
1. 甲方应支付给乙方至终止日期为止所完成工程量的对应款项,扣除已支付的预付款及进度款后,余额为____元,甲方应在本终止协议签订后的____个工作日内支付完毕。

2. 乙方应在收到上述款项后____个工作日内撤离现场,并将场地移交给甲方。

三、违约责任
1. 若甲方未能按本终止协议约定的时间支付相应款项,应按未付金额每日万分之五的标准向乙方支付违约金。

2. 若乙方未能按本终止协议约定的时间撤离现场并完成场地移交,应向甲方支付每日____元的违约金。

四、其他事项
1. 本终止协议一经双方签字盖章后生效,任何一方不得擅自变更或解除。

2. 本终止协议未尽事宜,可由双方另行签订补充协议予以明确。

3. 本终止协议一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。

甲方(盖章):______________
乙方(盖章):______________
签订日期:____年____月____日---。

施工终止合同模板

施工终止合同模板

施工终止合同模板本施工终止合同(以下简称“本合同”)由甲方(以下简称“业主”)与乙方(以下简称“施工方”)于日期签订。

一、背景1.1 业主与施工方于日期签订了《建设工程施工合同》(以下简称“原合同”),合同编号为________。

1.2 原合同约定,施工方应按照约定的工程内容、工程质量、工程进度等要求完成施工。

1.3 由于不可抗力等因素,导致施工无法按照原合同约定的进度进行。

二、终止合同2.1 在本合同签订之日起,原合同立即终止。

2.2 业主和施工方应按照原合同约定,互相解除合同权利和义务。

2.3 本合同签订后,施工方应立即停止施工,并按照业主的要求清理施工现场。

三、结算3.1 施工方应在本合同签订之日起内,向业主提交一份详细的工程结算报告,包括已完成工程的工程量、工程款支付情况、工程变更情况等。

3.2 业主应在收到施工方提交的工程结算报告后内进行核实,并将核实结果通知施工方。

3.3 业主和施工方应在本合同签订之日起内,按照原合同约定和本合同的约定,协商确定最终工程款支付金额。

3.4 业主应在确定最终工程款支付金额后日内,向施工方支付该金额。

四、保密4.1 双方同意,本合同的内容和签订过程,除依法应当向行政机关、司法机关提供的情况外,应对外保密。

4.2 双方违反本条保密义务的,应承担相应的违约责任。

五、争议解决5.1 双方在签订、履行本合同过程中发生的争议,应首先通过友好协商解决。

5.2 如果协商不成,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

六、其他6.1 本合同一式两份,甲乙双方各执一份。

6.2 本合同自双方签字(或盖章)之日起生效。

甲方(业主):________乙方(施工方):________签订日期:________(注:以上仅为施工终止合同模板,具体合同内容应根据双方实际情况进行修改和完善。

)。

工程合同终止协议书范本

工程合同终止协议书范本

工程合同终止协议书范本工程合同终止协议书范本一甲方:熊昌益、熊进伟、熊杰等3家乙方:熊昌勇甲、乙双方于分别签订了丰都县峡南溪村花地堡移民安置房〔丰都县新县城新绿州外侧熊昌东等73人移民安置住宅楼4单元工程〕建设工程施工合同〔3份合同〕,占地总面积243平方米,乙方签订合同后至截止,完成了局部工程量,现由于多种原因双方自愿解除原施工合同,现经丰都县三合街道办事处滨江西路居委会王书记、何主任调解达成如下协议:1、甲方要求收回该工程,乙方同意甲方收回,原签订的工程承包合同〔3份〕同时作废.2、签订解除合同时甲方一次性支付给乙方前期工程人工工资、机械设备、水电费、材料等一切所有费用共计80000元〔大写:捌万元整〕,乙方放弃其它一切权利.3、签订解除合同后,乙方在3日内退出施工现场,并将施工现场交给甲方.4、在解除合同后乙方前期工程所该的债务由乙方承当,甲方不承当任何责任和费用.5、本协议一式五份,双方签字生效,任何一方违约,付守约方违约金3万元〔大写:叁万元〕.协议补充:略各方签名:工程合同终止协议书范本二一、甲、乙双方均自愿同意解除原合同.二、甲方、乙方和乙方的关联方针对本工程所签订的涉及到甲方义务等,包括但不限于执行中甲方的担保责任等内容,由乙方负责自行解决,并承当因此引起的所有责任及甲方因此所受损失.三、乙方、丙方必须按业主、监理要求无偿提供完整符合工程竣工验收要求的承包范围内已完成局部的工程竣工验收所需资料:乙方负责完善xx年1月21日前施工工程局部的资料,丙负责完善xx年1月21日后施工工程局部的资料,乙方整理完善的资料由丙方负责检查和接受,并负责承当因此引起的一切责任和后果,监理公司对乙方、丙方提供的上述资料进行检查和监督, 并承当因此引起的一切责任和后果.四、乙方原合同完成工作内容〔等〕工程造价:1、200--年月日前完成局部:按工程咨询有限公司?——公司造价司法鉴定?的司法鉴定结果下浮5%,作为乙方原合同此期间完成工作内容的结算.2、20 年月28日至20 年--月日期间完成局部:按——造价咨询的审计结果,作为丙方完成乙方原合同此期间完成工作内容的结算.五、工程款支付:1、乙方、丙方必须对甲方前期已支付各项工程款〔含针对本本文整理于网络,仅供阅读参考工程所支付的各项费用,包括但不限于20---年---月一日甲方给乙方冷却塔工程前期施工单位工程的借款人民币——万元〕按其财务要求予以确认,并按要求开具正规税务发票, 否那么,甲方有权不支付有关工程款项.2、本协议第五条第1款乙方原合同完成工作内容结算款的支付:2.1该局部工程现存的质量问题,由乙方委托有资质的单位进行整改.整改费用合计----万元〔小写:元〕,由甲方从乙方结算款中扣减后代为支付给相关单位.2.2本协议第2.1条质量整改工作完成,并通过有关质量检测部门验收后,支付至最终结算款95%〔本款项分两个月支付,每月支付一半〕;剩余5%为质量保证金,保修期按国家规定执行,在整体工程验收完两年后按实际发生的费用结算,余款无息返还乙方. 质量保证金在乙方提供等额银行保函后,甲方可予先行支付.2.3协议第五条第2款丙方完成乙方原合同工作内容结算款的支付:3.1按甲、丙双方新合同及联合声明等约定支付条款支付.3.2乙方承诺一次性返还丙方前期治理费、钢筋、资料完善等有关费用―-万元〔小写:----元〕,并由甲方从乙方工程款扣减后直接支付给丙方.4、工程款支付时,乙方必须按甲方财务规定进行前期已支付工程款确实认并提供发票,且必须在乙方补齐前期已支付的各项工程款发票后才予支付后期各项工程款.整改费用合计----万元〔小写:元〕,由甲方从乙方结本文整理于网络,仅供阅读参考算款中扣减后代为支付给相关单位.2.2本协议第2.1条质量整改工作完成,并通过有关质量检测部门验收后,支付至最终结算款95%〔本款项分两个月支付,每月支付一半〕;剩余5%为质量保证金,保修期按国家规定执行,在整体工程验收完两年后按实际发生的费用结算,余款无息返还乙方. 质量保证金在乙方提供等额银行保函后,甲方可予先行支付.3、本协议第五条第2款丙方完成乙方原合同工作内容结算款的支付:3.1按甲、丙双方新合同及联合声明等约定支付条款支付.3.2乙方承诺一次性返还丙方前期治理费、钢筋、资料完善等有关费用―-万元〔小写:----元〕,并由甲方从乙方工程款扣减后直接支付给丙方.4、工程款支付时,乙方必须按甲方财务规定进行前期已支付工程款确实认并提供发票,且必须在乙方补齐前期已支付的各项工程款发票后才予支付后期各项工程款.八、原合同履约保证金:在乙方按甲方财务九、20---年--- 月21日后,施工的等工程所涉及的债权债务由——工程负责承当,并承当因此引起的所有责任及甲方因此所受损失.十、本协议书自双方签字、盖章之日起生效.十一、本协议书一式十二份,甲方五份,乙方三份,丙方三份,监理一份.其实质是在原合同当事人之间重新成立了一个合同,其主要内容为废弃双方原合同关系,使双方基于原合同发生的债权债务本文整理于网络,仅供阅读参考归于消灭.协议解除采取合同〔即解除协议〕方式,因此应具备合同的有效要件,即:当事人具有相应的行为水平;意思表示真实; 内容不违反强行法标准和社会公共利益等.工程合同终止协议书范本三甲方:〔以下简称甲方〕乙方:〔以下简称甲方〕乙方于2021年x月x日与“ xxxx房地产〞签订y?xxx工程承包合同及其补充协议?,包括本协议书前甲、乙双方针对本工程签订的所有合同、补充协议书等合法有效文件〔以下统称为“原合同〞〕,依照?中华人民共和国合同法?、?中华人民共和国建筑法?及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和老实信用的原那么,双方就施工合同解除事项协商一致,达成以下协议.一、乙方自愿同意解除“原合同中所有承包的施工工程〞.二、乙方的关联文件及对本工程所签订的涉及到甲方义务各项合同、还包括在执行中甲方所担保的责任工程同时解除.三、乙方在本工程中所发生的债权债务均由乙方负责自行解决、并承当因此所引起的一切责任、甲方不承当任何连带责任.四、乙方必须完善己完成的工程工程验收工作、如未到达验收标准、必须急时采取相关举措、至到验收合格为准.五、乙方必须根据甲方、监理公司、职能部门的要求提供完整的工程验收资料〔承包范围内已完成局部的工程竣工验收所需资料〕、经监理和职能部门审核签章后、于年月日前将所需的资料整理成册〔不装订〕、移交给甲方.六、乙方“原合同〞中所承包的工作内容中已完成工作量经本文整理于网络,仅供阅读参考甲、乙双方现场实测后以文书形式双方签字确认为准.七、工程结算按原合同所议定的条款执行、以造价咨询有限公司的审计结果,作为乙方“原合同〞此期间所完成工作内容的最终结算.八、最终结算报告经甲、乙双方签字认同后、再签订甲、乙双方欠款还款协议书、确定还款时间.九、工程款支付:甲、乙双方对本工程所支付的各项费用, 包括甲方担保费用、按财务要求对帐并予以确认、并按要求开具正规税务发票、否那么,甲方有权不支付有关工程款项.十、“原合同〞履约保证金:在乙方按甲方财务要求确认并完本钱协议约定内容后,与工程结算款一并返还.十一、解除合同签订后,施工单位应先行无条件退场、同时移交符合档案要求的全部资料、已完成的工程量由双方在场外进行结算.十二、解除合同签订后,甲方重新安排施工单位进行本工程继续施工、乙方不得以任何理由进入施工现场干扰、否那么、造成一切后果均由乙方负责.十三、解除合同后并不免除承包人对已施工局部的工程质量责任和保修责任以及合同履行过程中的违约责任.十四、乙方已与相关班组签订的施工合同〔含正在履行或即将履行的合同〕由乙方与其协商解除,甲方不承当乙方与班组之间因合同纠纷产生的一切后果十五、本协议书自双方签字、盖章之日起生效.十六、本协议书一式五份,甲方两份,乙方两份,监理公司本文整理于网络,仅供阅读参考一份.甲方〔盖章〕:乙方〔盖章〕:法定代表人〔签章〕:法定代表人〔签章〕:年月日签订。

建设工程解除协议书范本(3篇)

建设工程解除协议书范本(3篇)

第1篇甲方(建设单位):地址:____________________联系人:____________________联系电话:____________________乙方(施工单位):地址:____________________联系人:____________________联系电话:____________________鉴于甲方与乙方于____年__月__日签订的《建设工程施工合同》(以下简称“合同”),合同编号为:______。

现因以下原因,双方经友好协商一致,决定解除合同。

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定,双方达成如下协议:一、解除合同的原因1. 甲方原因:(1)甲方未按照合同约定提供施工场地、施工资料、施工图纸等;(2)甲方未按照合同约定支付工程款;(3)甲方违反合同约定,擅自变更工程设计;(4)甲方其他违约行为。

2. 乙方原因:(1)乙方未按照合同约定进行施工,存在质量问题;(2)乙方未按照合同约定按时完成工程;(3)乙方违反合同约定,擅自停工;(4)乙方其他违约行为。

3. 其他原因:(1)不可抗力因素,如自然灾害、政策调整等;(2)合同约定的其他解除情形。

二、解除合同的程序1. 双方应于本协议签订之日起__日内,将本协议书面通知对方,并提交相关证明材料。

2. 双方应在本协议签订之日起__日内,对已完成的工程进行验收,并办理工程交接手续。

3. 双方应在本协议签订之日起__日内,办理工程结算手续,甲方应按照合同约定支付乙方已完成的工程款。

4. 双方应在本协议签订之日起__日内,办理相关手续,解除合同关系。

三、解除合同后的处理1. 双方应在本协议签订之日起__日内,对已完成的工程进行验收,并办理工程交接手续。

2. 甲方应按照合同约定支付乙方已完成的工程款,包括但不限于材料费、人工费、机械费等。

3. 乙方应退还甲方已支付的预付款、保证金等款项。

4. 双方应在本协议签订之日起__日内,办理相关手续,解除合同关系。

2024年解除施工合同协议书范本推荐5篇

2024年解除施工合同协议书范本推荐5篇

2024年解除施工合同协议书范本推荐5篇篇1解除施工合同协议书甲方:[甲方公司名称]乙方:[乙方公司名称]鉴于甲乙双方之前签订了关于[项目名称]的施工合同,因某些原因,经双方友好协商,决定提前终止该施工合同的执行,为明确双方权益,特订立本协议。

一、合同信息甲乙双方于XXXX年XX月XX日签署了关于[项目名称]的施工合同(下称“原合同”)。

合同编号为:[合同编号]。

现经双方协商一致,决定于XXXX年XX月XX日提前终止该合同的履行。

二、解除合同的背景及原因经甲乙双方充分协商,由于[具体原因,如市场环境变化、不可抗力因素、甲乙双方战略规划调整等],双方同意提前终止原合同的执行。

双方均认可此举出于友好协商和公平交易的原则,不涉及任何法律纠纷。

三、解除合同的条款和条件1. 合同解除后,乙方应立即停止在[项目地点]的所有施工活动,并确保现场安全。

2. 原合同中有关工程进度、工程款支付等相关条款不再执行。

但对于已经完成的工程量部分,双方将根据原合同条款进行结算。

3. 对于乙方已采购的材料和已完成的工程量,甲方将根据原合同及实际发生额进行核实并支付相应款项。

具体支付时间和方式将在双方结算后另行约定。

4. 合同解除后,乙方应配合甲方完成现场移交工作,包括但不限于技术资料交接、现场清理等。

5. 双方应共同确认并签署解除施工合同的确认书,明确解除事宜及双方权益。

四、违约责任及赔偿1. 除因不可抗力因素导致合同无法履行外,如因一方违约导致合同提前解除,违约方应承担相应的违约责任。

2. 双方同意在解除合同过程中,对于因违约造成的损失,应根据实际情况进行友好协商解决。

五、争议解决本协议在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决;协商不成的,任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。

六、保密条款双方对本次解除合同事宜及后续处理均应保持高度保密,未经对方许可,不得向任何第三方泄露。

七、其他事项1. 本协议一式两份,甲乙双方各执一份。

终止工程建设合同涵

终止工程建设合同涵

尊敬的合同对方:您好!我方根据双方签订的《工程建设合同》(以下简称“本合同”),经过充分协商,就终止本合同事宜达成一致,现发出本终止合同涵。

一、合同终止的事由1. 根据合同约定,本合同工程项目的建设周期为自合同签订之日起至工程竣工交付日止。

截止目前,工程项目的建设已经达到合同约定的终止条件。

2. 双方在履行合同过程中,积极沟通、协调,共同推进工程建设。

但由于不可抗力因素(如政策调整、资金链断裂等),导致工程项目无法按照原定计划继续进行。

3. 双方经过充分协商,认为继续履行合同已无可能,为了减少双方损失,决定终止本合同。

二、合同终止的生效1. 本终止合同涵自双方签字(或盖章)之日起生效。

2. 双方应在本合同终止后立即停止履行合同义务,包括但不限于停止工程建设、解除人员派遣等。

3. 本合同终止后,双方应按照合同约定处理合同终止后的相关事宜,包括但不限于结算、清理债权债务、办理工程移交等。

三、合同终止后的处理1. 双方应共同编制工程项目的结算报告,按照合同约定的计价方式和相关条款进行结算。

结算报告经双方确认后,双方按照约定时间支付结算款项。

2. 双方应按照合同约定,妥善处理工程项目的资料、设备、材料等,确保工程质量和安全。

3. 双方应积极配合,协助对方处理合同终止后的相关事宜,确保双方合法权益得到保障。

四、保密条款1. 双方同意,本合同终止事宜及相关谈判过程的任何信息,均属于商业秘密,未经对方同意,不得向第三方披露。

2. 双方应保守合同终止后的相关事宜涉及的保密信息,包括但不限于工程资料、商业秘密等。

五、法律适用及争议解决1. 本终止合同涵的签订、履行、终止及解除等事项,适用中华人民共和国法律。

2. 双方在履行本合同过程中发生的争议,应首先通过友好协商解决;协商不成的,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

六、其他约定1. 本终止合同涵一式两份,双方各执一份。

2. 本终止合同涵未尽事宜,双方可另行签订补充协议,补充协议与本终止合同涵具有同等法律效力。

施工合同终止协议书模板

施工合同终止协议书模板

施工合同终止协议书模板当施工合同因各种原因需要提前终止时,甲方(业主)和乙方(承包商)应共同协商,明确终止合同的条件、责任分担以及后续处理方式。

以下是一个施工合同终止协议书的基本框架:一、协议前言本协议由甲方(业主全称)与乙方(承包商全称)根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规,就双方签订的施工合同(合同编号)的终止事宜达成如下协议。

二、合同终止原因甲乙双方确认,由于(具体说明合同终止的原因,如工程无法继续、资金问题、合作方违约等),经双方协商一致,决定自(具体日期)起终止原施工合同。

三、权利与义务清理1. 甲方应按照合同约定支付至终止日期为止的工程款项。

2. 乙方应移交已完成工程部分的相关图纸、文件及资料。

3. 双方应互相返还对方的保证金或履约保函。

4. 如有未结算款项,应在本协议签订后(具体天数)内清算完毕。

四、违约责任若甲方或乙方违反本协议的任何条款,违约方需承担相应的违约责任,包括但不限于违约金、损失赔偿等。

五、争议解决因本协议引起的任何争议,甲乙双方应首先通过协商解决;协商不成时,可提交至甲方所在地人民法院诉讼解决。

六、其他约定(此处可根据具体情况添加其他需要约定的内容,如保密条款、非竞争条款等。

)七、生效条件本协议自甲乙双方授权代表签字盖章之日起生效。

八、附则本协议一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。

甲方(盖章):_________________ 乙方(盖章):_________________ 授权代表签字:_________________ 授权代表签字:_________________ 日期:____年__月__日日期:____年__月__日。

工期延误导致建设工程施工合同解除协议书范本

工期延误导致建设工程施工合同解除协议书范本

工期延误导致建设工程施工合同解除协
议书范本
背景介绍
本协议书为解除建设工程施工合同所订立的协议,双方共同确认由于工期延误而无法继续履行合同的约定。

为了维护双方的合法权益,特制定本协议,以明确双方的责任与义务。

协议内容
一、协议解除时间
本协议的解除时间应自本协议签署之日起生效。

二、协议解除原因
1. (请在此处具体描述工期延误的原因,如自然灾害、人力不足、设备故障等)
2. (请在此处添加其他工期延误原因,如供应链中断、政策调整等)
三、解除协议的义务与责任
1. 建设工程施工方应及时停止施工工作,并妥善处理工地的安全和保护等事宜,确保工地和周边环境的安全。

2. 甲方应根据合同约定,支付已经完成的工程款项和遣散员工的相关费用。

3. 乙方应协助甲方办理工程验收手续,并协商解决工程施工过程中可能存在的纠纷和争议。

四、违约与赔偿
1. 由于工期延误导致合同解除,一方造成的损失由该方承担相应的违约责任。

2. 若甲方违约导致工程工期延误,甲方应向乙方支付违约金,日期从工期延误之日开始计算,违约金金额按照合同约定进行赔偿。

3. 若乙方违约导致工程工期延误,乙方应向甲方支付违约金,日期从工期延误之日开始计算,违约金金额按照合同约定进行赔偿。

五、协议的终止
协议解除后,原工程施工合同即告终止,双方互不承担任何其他义务和责任。

六、协议的生效和争议解决
本协议经甲方和乙方签字确认后生效,协议一式两份,甲方和乙方各执一份。

如双方因履行本协议发生争议,应协商解决协商不成的,可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。

甲方(签字)
乙方(签字)
日期。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

甲方:
乙方:
乙方于20XX年 x月 x 日与“ xxxx有限公司”签订了《xxx工程承包合同及其补充协议》,包括本协议书前甲、乙双方针对本工程签订的所有合同、补充协议书等合法有效文件(以下统称为“原合同”),依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就施工合同解除事项协商一致,达成以下协议。

一、乙方自愿同意解除“原合同中所有承包的施工项目”。

二、乙方的关联文件及对本工程所签订的涉及到甲方义务各项合同、还包括在执行中甲方所担保的责任项目同时解除。

三、乙方在本项目中所发生的债权债务均由乙方负责自行解决、并承担因此所引起的一切责任、甲方不承担任何连带责任。

四、乙方必须完善己完成的工程项目验收工作、如未达到验收标准、必须急时采取相关措施、至到验收合格为准。

五、乙方必须按照甲方、监理公司、职能部门的要求提供完整的工程验收资料
(承包范围内已完成部分的工程竣工验收所需资料)、经监理和职能部门审核签章后、于年月日前将所需的资料整理成册(不装订)、移交给甲方。

六、乙方“原合同”中所承包的工作内容中已完成工作量经甲、乙双方现场实测后以文书形式双方签字确认为准。

七、工程结算按原合同所议定的条款执行、以造价咨询有限公司的审计结果,作为乙方“原合同”此期间所完成工作内容的最终结算。

八、最终结算报告经甲、乙双方签字认同后、再签订甲、乙双方欠款还款协议书、确定还款时间。

九、工程款支付:甲、乙双方对本工程所支付的各项费用,包括甲方担保费用、按财务要求对帐并予以确认、并按要求开具正规税务发票、否则,甲方有权不支付有关工程款项。

十、“原合同”履约保证金:在乙方按甲方财务要求确认并完成本协议约定内容后,与工程结算款一并返还。

十一、解除合同签订后,施工单位应先行无条件退场、同时移交符合档案要求的全部资料、已完成的工程量由双方在场外进行结算。

相关文档
最新文档