历年监理工程师《建设工程合同管理》真题演示教学
2019年监理工程师考试《建设工程合同管理》真题及答案解析
2019年监理工程师考试《建设工程合同管理》真题及答案解析下列每小题的四个选项中，只有一项是最符合题意的正确答案，多选、错选或不选均不得分。
1、我国建设领域推进项目法人负责制、招标投标制、工程监理制和合同管理制，其中核心的制度是( ) A 、项目法人负责制B 、招标投标制C 、工程监理制D 、合同管理制答案：D解析：我国建设领域推行项目法人负责制、招标投标制、工程监理制和合同管理制。
在这些制度中，核心是合同管理制度。
2、下列合同主体中,属于建设工程合同主体的是( )A 、设计单位B 、工程咨询单位C 、监理单位D 、材料设备供应单位答案：A解析：建设工程合同从承发包的不同范围和数量进行划分，可以分为建设工程设计施工总承包合同、工程施工承包合同、施工分包合同。
按完成承包的内容进行划分，可以分为建设工程勘察合同、建设工程设计合同和建设工程施工合同三类。
工程咨询单位、监理单位、材料设备供应单位与建设单位或施工单位签订的合同不属于建设工程合同，故不是建设工程合同的主体。
选项A正确。
3、下列组织或机构中,不能成为合同主体的是( )A 、政府机关B 、企业法人C 、项目监理机构D 、社会团体答案：C解析：合同法律关系主体是参加合同法律关系，享有相应权利、承担相应义务的自然人、法人和其他组织，为合同当事人。
选项A为其他组织；选项BD分别为企业法人和非企业法人。
项目监理机构不属于自然人、法人和其他组织的范畴，故不能成为合同主体。
4、下列合同法律关系中，建筑材料可以成为合同客体的是( )A 、施工合同B 、设计合同C 、买卖合同D 、勘察合同答案：C解析：合同法律关系的客体主要包括物、行为、智力成果。
施工合同是以施工行为作为合同客体；勘察合同和设计合同是以行为或智力成果为合同客体；买卖合同是以物为合同客体，建筑材料、建筑设备、建筑物等都可能成为合同法律关系的客体。
选项C正确。
5、施工企业负责人授权项目经理负责工程项目管理，其授权行为构成( )A 、表见代理B 、法定代理C 、指定代理D 、委托代理答案：D单位的法定代表人代表单位完成的。
中业网校历年监理工程师《建设工程合同管理》考试真题及答案
中业网校历年监理工程师《建设工程合同管理》考试真题及答案一、单项选择题(共50题, 每题l分。
每题的备选项中, 只有l个最符合题意)1.合同法律关系的产生、变更和消灭的法律事实分为行为和事件两类。
下列在施工合同履行过程中发生的事实, 属于行为的是()。
A.地震灾害导致施工暂停B.恶劣气候影响施工安全C.社会动乱影响施工进度D.图纸设计错误导致的工程返工2.监理公司指派总监理工程师负责工程项目监理, 这种行为的法律性质属于()。
A.委托代理B.法定代理C.指定代理D.职务代理3.施工项目的工程担保中, 保证期限因保证内容和风险不同而各异。
下列保证方式中, 保证期限相对较短的是()。
A.施工投标保证B.施工履约保证C.施工预付款保证D.质量保证金保证4.甲向乙采购空调设备, 双方因各种原因一直未签订书面合同。
乙将空调设备安装调试后, 甲、乙出现质量纠纷。
在处理此纠纷时, 合同的状态应当认定为()。
A.已经成立B.完备形式后成立C.效力待定D.未成立5.当事人订立合同, 要经过要约、承诺。
下列文件中, 构成合同要约的是()。
A.招标公告B.投标文件C.宣传广告D.招股说明书6.《中华人民共和国合同法》规定的不安抗辩权制度, 是指应当先履行债务的当事人有确切证据证明对方发生某些情形时可以中止合同。
下列情形中, 当事人可以行使不安抗辩权中止合同的是()。
A.对方当事人降低注册资金B.对方当事人银行贷款数额激增C.对方当事人的法定代表人变更D.对方当事人经营状况严重恶化7.根据《中华人民共和国合同法》规定, 下列合同中, 属于无效合同的是()。
A.一方因重大误解而订立的合同B.双方协商一致订立的显失公平的合同C.双方协商一致订立的掩盖非法目的的合同D.一方以欺诈手段, 使对方在违背真实意思的情况下订立的合同8.施工合同的承包人经发包人同意, 将专业工程分包给具有相应资质的分包人。
根据《中华人民共和国合同法》规定, 该行为属于()。
2024年监理工程师-建设工程合同管理考试历年真题常考点试题4带答案
2024年监理工程师-建设工程合同管理考试历年真题常考点试题带答案卷I一.综合检测题(共100题)1.关于建设工程设备采购评标的说法，正确的是（）。
A.以设备寿命周期成本为基础的评标办法属于评标价法B.授标文件载明的交货期早于招标文件要求的，应当给予评标优惠C.评标时不考虑运输费用D.评标时不对价格进行贴现计算2.关于施工招标资格预审和资格后审的说法，正确的有（）。
A.两者均是考察投标人是否具备圆满完成招标工程的施工能力B.通过资格预审的，在评标过程中不需要对投标人资格进行复查C.资格后审在评标后定标前进行D.资格后审和资格预审的时间不同E.资格后审的内容比资格预审少3.关于保证人资格的说法，正确的是( )。
A.公民个人不得作为保证人B.企业法人的职能部门一律不得作为保证人C.企业法人的分支机构一律不得作为保证人D.学校在一定条件下可以作为保证人4.建设工程招投标程序中，投标保证金可以不予退还的情形是（）。
A.投标人在投标函中规定的投标期内撤销其投标B.投标人在投标截止日前撤回其投标D.未中标的投标人未按规定的时间收回投标保证金5.关于建设工程设计合同履行的说法，正确的是（）。
A.保证设计质量是发包人的责任B.保护双方知识产权是双方的共同责任C.外部协调工作应由承包人自行完成D.设计人不承担参加工程验收的责任6.（真题）下列项目勘察设计文件经有关部门批准后，可以直接发包的是( )。
A.房地产开发项目B.高速公路项目C.采用特定专利或专有技术的项目D.市政给水排水项目E.建筑造型有特殊要求的项目7.风险型CM合同中，关于保证工程最大费用值(GMP)的说法，正确的是（）。
A.GMP为合同承包总价B.节约的GMP全部归CM承包商C.节约的GMP全部归业主D.工程实际总费用超过GMP的部分由CM承包商承担8.根据《标准施工合同》，工程保险可以采用不足额投保方式，即工程受到保险事件损害时，保险公司赔偿损失后的不足部分，按合同约定由（）负责补偿。
监理工程师考试《合同管理》历年真题和解析答案0208-31
监理工程师考试《合同管理》历年真题和解析答案0208-311、项目总监理工程师是监理单位的代理人,这种代理是()【单选题】A.委托代理B.法定代理C.指定代理D.转代理正确答案:A答案解析:在建设工程中涉及的代理主要是委托代理,如总监理工程师作为监理单位的代理人。
2、按照设计合同示范文本规定,下列有关设计错误后果责任的说法中,不正确的是()【单选题】A.由于设计人错误造成损失应免收直接受损部分的设计费B.损失严重的应向发包人支付赔偿金C.累计赔偿总额不应超过设计费用总额D.赔偿责任按工程实际损失的百分比计算正确答案:C答案解析:作为设计人的基本义务,应对设计资料。
及文件中出现的遗漏或错误负责修改或补充。
由于设计人员错误造成工程质量事故损失,设计人除负责采取补救措施外,应免收直接受损失部分的设计费。
损失严重的,还应根据损失的程度和设计人责任大小向发包人支付赔偿金。
范本中要求设计人的赔偿责任按工程实际损失的百分比计算;当事人双方订立合同时,需在相关条款内具体约定百分比的数额。
3、设备安装工程竣工前的单机无负荷试车,应由()组织。
【单选题】A.发包人B.承包人C.设备供应商D.质量监管部门正确答案:B答案解析:由于单机无负荷试车所需的环境条件在承包人的设备现场范围内,因此,安装工程具备试车条件时,由承包人组织试车。
4、依据《合同法》,下列有关格式条款合同的说法中,错误的有()【多选题】A.采用格式条款合同时,订立合同时全部条款都不得改动B.合同条款必须与对方事先协商一致后才能确定C.当格式条款与非格式条款不一致时,应采用非格式条款D.提供格式条款方应提请对方注意免除或限制自己责任的条款E.当对格式条款有争议时,如果有两种以上解释的,应当采用不利于非提供方的解释正确答案:A、B、E答案解析:格式条款是当事人为了重复使用而预先拟定,并在订立合同时未与对方协商的条款。
格式条款既可以是合同的部分条款为格式条款,也可以是合同的所有条款为格式条款。
监理工程师考试《合同管理》历年真题和解析答案0124-64
监理工程师考试《合同管理》历年真题和解析答案0124-641、对于施工中发生的不可抗力，施工合同示范文本规定发包人应承担的损失包括( )。
【不定项】A.工程所需清理费B.由承包人负责采购，运至施工场地用于施工材料的损失C.工程本身的损害D.工程损害导致第三方人员伤亡E.承包人施工机械的停工损失正确答案:A、B、C、D答案解析:因不可抗力事件发生后，发包人应承担的损失有：(1)工程本身的损害、因工程损害导致第三方人员伤亡和财产损害，由发包人承担；(2)工程所需清理、修复费用，由发包人承担。
2、某项目施工过程中，由于空中飞行物坠落给施工造成了重大损害，( )应当由发包方承担。
【不定项】A.承包方人员伤亡损失B.发包方人员伤亡损失C.承包方施工设备损坏的损失D.运至施工场地待安装工程设备的损害E.工程修复费用正确答案:B、D、E答案解析:《建设工程施工合同（示范文本）》规定，因不可抗力事件发生后，施工合同发包方承担的责任体现有：(1)工程本身的损害、因工程损害导致第三方人员伤亡和财产损害，由发包人承担；(2)承发包双方人员的伤亡损失，分别由各自负责；(3)停工期间，承包人应工程师要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用由发包人承担；(4)工程所需清理、修复费用，由发包人承担。
3、下列情况属于没有实质性响应大型工程设备采购招标文件的有（）。
【多选题】A.超出经营范围投标B.业绩不满足招标文件要求C.投标保函的有效期超出D.资格证明文件不全E.单价计算的结果与总价不一致正确答案:A、B、D答案解析:本题考查的是初步评审。
下列情况属于没有实质性响应招标文件：未提交投标保证金或金额不足、保函有效期不足、投标保证金形式或投标保函出证银行不符合招标文件要求；超出经营范围投标；资格证明文件不全；投标文件无法人代表签字，或签字无法人代表有效委托书；业绩不满足招标文件要求；投标保函的有效期不足；不满足技术规格书中主要参数和超出偏差范围。
监理工程师考试《合同管理》历年真题和解析答案0207-22
监理工程师考试《合同管理》历年真题和解析答案0207-221、根据《建设工程委托监理合同(示范文本)》,下列情形中,监理人可获得经济奖励的是()。
【单选题】A.监理的工程施工质量完全满足规范的要求B.监理的工程施工中未发生安全事故C.委托人采用监理人的建议减少了工程建设投资D.监理人的有效协调避免了承包人的索赔正确答案:C答案解析:本题涉及的考点是附加监理工作酬金中的奖金。
监理人在监理过程中提出的合理化建议使委托人得到了经济效益,有权按专用条款的约定获得经济奖励。
2、在委托监理合同中,监理人相对于委托人享有的权利有()。
【多选题】A.完成监理任务后获得酬金B.变更委托监理工作范围C.监督委托人执行法规政策D.委托人严重违约时解除监理合同E.协调委托人与设计单位的关系正确答案:A、D、E答案解析:本题涉及的考点是委托监理合同中监理人享有的权利。
监理人的权利可分为两大类,一类是监理人在委托合同中应享有的权利,另一类是监理人履行委托人与第三方签订的承包合同的监理任务时可行使的权利。
委托监理合同中赋予监理人的权利包括:(1)完成监理任务后获得酬金的权利;(2)终止合同的权利。
监理人执行监理业务可以行使的权力包括:(1)建设工程有关事项和工程设计的建议权;(2)对实施项目的质量、工期和费用的监督控制权;(3)工程建设有关协作单位组织协调的主持权;(4)在业务紧急情况下,为了工程和人身安全,尽管变更指令已超越了委托人授权而又不能事先得到批准时,也有权发布变更指令,但应尽快通知委托人;(5)审核承包人索赔的权利。
3、根据FIDIC《施工合同条件》,合同争端裁决委员会的组成人员由()。
【单选题】A.行业协会指定B.仲裁委员会指定C.业主与承包商协商选定D.工程师和承包商协商选定正确答案:C答案解析:本题涉及的考点是争端裁决委员会成员的产生途径。
签订合同时,业主与承包商通过协商组成裁决委员会。
4、根据《建设工程委托监理合同(示范文本)》,下列工作中,属于监理人附加工作的有()。
2015年-2019年注册监理工程师考试历年真题及答案【完整版-合同管理】
7.保证法律关系应当参加的主体至少有（）
A.保证人、被保证人
B.保证人、被保证人、债权人
C.被保证人、债权人
D.保证人、债权人
8.在当事人约定了保证,但对于保证方式没有约定或约定不明确的情况下,该项保证应当认定为（）
A.一般保证
B.附生效条件的保证
C.连带责任保证
D.保证无效
9.下列组织或机构中，不能作为保证人的是（）
D.通用合同条款与专用合同条款相互矛盾时，合同无效
28.关于《标准施工招标文件》合同通用条款和专用条款的说法，正确的是( )。
A.通用条款中适用于招标项目的条或款应在专用条款中体现
B.专用条款需要补充细化的内容应与通用条款的条或款的序号一致
C.通用条款可以根据工程实际由合同当事人协商调整
D.专用条款可以约定合同当事人放弃部分通用条款
D.因自然磨损造成的设备损失
13.根据《标准施工招标文件》，属于施工招标文件主要内容的是（）。
A.资格预审公告
B.申请人须知
C.招标公告
D.资格审查办法
14.关于《标准施工招标文件》中“评标办法前附表”的说法，正确的是（）。
A.行业标准施工招标文件应不加修改地引用《标准施工招标文件》中的“评标办法前附表”
请报告的各项内容，认为工程尚不具备竣工验收条件时，应当在收到竣工申请报告后（）天内通知承包人。
A.28
B.30
C.56
D.60
38.关于《标准施工招标文件》的施工合同文本通用合同条款，缺陷责任期满（包括延迟的期限终止）后14
天内，应当向承包人出具缺陷任期终止证书。该证书由（）
A.发包人出具经监理人审核
A.不同类型的建筑材料作为一个合同包
2024年监理工程师-建设工程合同管理考试历年真题摘选附带答案版
2024年监理工程师-建设工程合同管理考试历年真题摘选附带答案第1卷一.全考点押密题库(共100题)1.(多项选择题)(每题2.00 分) 施工合同示范文本规定，承包人的义务包括（）。
A. 承担白天施工噪音扰民的赔偿费用B. 开通施工场地与城乡公共道路的通道C. 因承包人原因导致的夜间施工噪音罚款D. 施工现场古树名木的保护工作E. 办理施工许可证2.(多项选择题)(每题 2.00 分)保证担保的范围包括（）。
A. 抵押物的全款B. 主债权及利息C. 违约金D. 损害赔偿金E. 实现债权的费用3.(单项选择题)(每题 1.00 分) 关于无权代理说法正确的是（）。
A. 作为被代理人或者代理人的法人终止B. 超越代理权限而为的代理行为C. 限制行为能力人的利益而设立的代理方式D. 监护关系消灭4.(单项选择题)(每题 1.00 分)卖方在装运港将货物装上买方指定的船只，即完成交货，卖方负责办理包括将货物在指定的装船港装上船之前的一切运输事项及运输费用，费用包含在报价中。
是指（）A. FOBB. FCAC. CIFD. CIP5.(单项选择题)(每题 1.00 分) 材料采购合同中，由供货方代运的货物，在运输过程中发生的问题由( )负责。
A. 供货方B. 运输部门C. 采购方D. 供货方和运输部门共同6.(多项选择题)(每题 2.00 分)建设工程合同的特征包括 ( )A. 合同主体的单一性B. 合同履行期限的长期性C. 合同标的的特殊性D. 计划和程序的严格性E. 合同形式的多样性7.(多项选择题)(每题 2.00 分) 工程施工准备阶段承包人应履行的义务有（）A. 及时完成施工场地的拆迁工作B. 配备专职质量检查人员C. 负责修建施工所需临时道路D. 对施工场地和周围环境进行查勘E. 发出开工通知8.(单项选择题)(每题 1.00 分) 订立施工合同时需要明确的内容不包括（）。
A. 施工现场范围B. 施工临时占地C. 发包人提供的材料D. 花费资金的预算9.(单项选择题)(每题 1.00 分)设计施工总承包合同模式下，竣工试验程序分为三阶段，（）当工程能安全运行时，需要通知监理人，可以进行其他竣工试验。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
历年监理工程师《建设工程合同管理》真题一、单项选择题(共50题，每题1分。
每题的备选项中，只有1个最符合题意)1、保证合同的当事人是指（）A．合同当事人B．债权人和债务人C．保证人和债权人D．保证人和债务人2、下列财产中，（）可作为抵押物进行抵押。
A．抵押人所有的房屋B．抵押人有权使用的集体土地所有权C．依法被查封的财产D．抵押人所有的支票3、建设工程勘察合同法律关系的客体是指（）A．物B．智力成果C．行为D．财4、施工合同示范文本中要求，由（）投保建筑工程一切险。
A．发包人B．承包人C．监理人D．项目经理5、如果解决施工合同纠纷的仲裁过程违反法定程序，当事人可以向（）申请撤销裁决。
A．人民法院B．政府的建设行政主管部门C．上级仲裁委员会D．质量监督机构6、如果法律、当事人双方对合同的形式、程序均没有特殊要求时，（）时合同成立。
A．要约生效B．承诺生效C．双方当事人签字或者盖章D．至附生效期限的合同期限7、合同中当事人约定了违约金，也约定了定金。
合同履行过程中发生违约后（）A．未违约一方可以选择定金或违约金要求对方赔偿B．违约一方可以选择定金或违约金承担违约赔偿责任C．未违约方可以同时采用定金和违约金要求对方赔偿D．违约金和定金的约定同时无效，需采用其他方式追究违约责任8、施工合同订立后，发包人有确切证据证明承包人经营状况严重恶化，拒绝支付预付款，这是发包人行使（）A．同时履行抗辩权B．代位权C．撤销权D．不安抗辩权9、一个买卖合同按照市场行情约定价格，2002年2月1日订立合同时约定价格为每千克200元，合同规定2002年4月1日交货，但卖方迟至2002年5月1日交货，2002年4月1日时的市场价格为每千克210元，2002年5月1日市场价格为每千克220元，逾期交货1个月的违约金为每千克10元，买方应按照每千克（）元向卖方付款。
A．220B．210C．200D．19010、订立合同时，当事人在合同内对价款没有作出明确约定。
合同生效后，双方通过协商也未达成一致，则应按照（）的市场价格履行。
A．订立合同时订立地B．订立合同时履行地C．履行合同时订立地D．履行合同时履行地11、受到了2万元的经济损失。
法院判定双方都有过错，但甲方是主要过错方，应承担75%的过错责任。
则损失的承担应由（）A．各自承担自己的损失B．甲方赔偿乙方1万元损失C．甲方赔偿乙方2万元损失D．甲方赔偿乙方4万元损失12、如果合同当事人对施工合同一方提出的变更部分条款要求发生争议，应由（）确认该部分条款是否可以变更。
A．建设行政管理部门B．监理单位C．人民法院D．设计院13、《合同法》规定，承诺撤回的条件是，撤回承诺的通知应当在（）到达要约人。
A．要约到达受要约人之前B．受要约人发出承诺通知之前C．承诺通知到达要约人D．受要约人发出承诺通知之后14、订立合同过程中，（）是要约。
A．招标公告B．投标书C．寄送的价目表D．招股说明书15、按照国家有关规定，施工单项合同的估算价在（）万元人民币以上者，必须进行招标。
A．10B．50C．100D．20016、监理招标的宗旨是对监理单位（）的选择。
A．能力B．人员C．设备D．报价17、按照招标投标法律和法规的规定，开标后允许（）A．投标人更改投标书的内容和报价B．投标人再增加优惠条件C．评标委员会对投标书中的错误加以修正D．招标人更改招标文件中说明的评标、定标办法18、施工招标资格预审的主要内容包括（）A．计划实施进度是否满足要求B．企业拥有施工机具的多少C．施工组织设计是否全面D．拟投人满足施工要求的人员数量19、招标人选择招标代理机构时，（）不是应满足的条件。
A．招标代理机构必须是法人组织B．有从事招标代理业务的营业场所C．有能够编制招标文件的能力D．有作为评标委员会成员人选的技术、经济“专家库”20、一般情况下，（）应当由招标人完成。
A．确定中标人B．评标情况说明C．对各个合格投标书的评价D．推荐合格的中标候选人21、委托监理合同中不属于监理人义务的内容是（）A．负责施工合同的协调管理B．负责外部关系的协调C．认真勤奋地工作D．不得泄露申明的秘密22、监理合同示范文本的标准条款规定，当发生（）情况时，监理人有权向委托人发出终止合同的通知。
A．执行监理业务的时间超过合同内约定的时间B．委托人未批准监理单位调换总监理工程师的要求C．委托人未按监理人提交的支付清单中要求的附加监理酬金付款D．由于委托人资金原因导致被监理的施工暂停6个月23、当承包人提出索赔要求后，工程师无权就（）作出决定。
A．费用索赔B．要求承包人缩短合同工期C．合同内索赔D．工期延误索赔24、监理合同中未明确规定委托人为监理机构提供车辆。
开展监理工作时，监理单位使用自备车辆，则在执行监理工作期间的车辆使用费用属于（）承担。
A．附加工作费用，由委托人B．额外工作费用，由委托人C．正常工作酬金范围，由监理单位D．工程成本，由承包方25、监理合同示范文本规定，因（），属于监理服务的额外工作。
A．承包方原因，导致施工进度延误，监理单位需延长监理工作的时间B．委托人要求增加的监理工作范围C．委托人原因导致施工合同终止，致使监理业务终止后的善后工作D．承包方原因，使监理工作受到阻碍，而增加的工作内容26、在设计合同中，判定设计人是否按时完成设计任务，计算设计期限的开始时间是（）日。
A．设计人收到定金B．合同签订C．设计人员勘察现场D．场址选择27、设计合同履行期间，因发包人原因要求解除合同。
此时已开始设计工作，发包人应根据设计人已完成的实际工作量承担违约责任，原则是（）A．不足一半时，退还发包人已付定金B．不足一半时，按该阶段设计费的一半支付C．不足一半时，按该阶段设计费的全部支付D．超过一半时，按该阶段设计费的一半支付28、设计合同规定，设计人承担合同义务的期限至（）日止。
A．交付设计文件B．设计文件审查通过C．完成设计变更D．工程竣工验收合格29、工程施工完毕，经验收检验后确认达到竣工标准，应以（）日确认为承包人的竣工日期。
A．承包人自检合格B．承包人递交竣工验收报告C．竣工检验开始D．竣工检验完毕，有关各方在竣工检验报告上签字30、工程质量保修期限，应（）的时间确定。
A．按当事人双方具体约定B．按法规规定标准C．由双方约定且不低于法定标准D．参照行业通常习惯31、建设工程施工合同示范文本中，工程师无权指示设计变更的情形是（）A．减少合同中约定的工程量B．改变有关工程的施工时间C．删除承包范围内的部分工作D．更改工程有关部分尺寸32、施工过程中，因承包人的原因施工进度滞后于计划进度，承包人按照工程师的要求修改进度计划并提出了相应措施，经工程师确认后执行。
但执行中由于措施有问题导致损失，此损失应由（）负责。
A．承包人B．发包人C．工程师D．设计人33、下列有关暂停施工说法不正确的是（）A．承包人应按工程师要求停止施工B．承包人实施工程师处理意见后，可以自行复工C．工程师未能在规定时间内作出答复，由发包人承担违约责任D．工程师发现施工可能危及人身安全，应停止施工34、施工过程中，如果承包人提出要求使用专利技术及特殊工艺，经工程师批准后，应由（）A．承包人办理申报手续，发包人承担费用B．承包人办理申报手续，承包人承担费用C．发包人办理申报手续，承包人承担费用D．发包人办理申报手续，发包人承担费用35、施工过程中，承包人负责采购的材料设备，使用前需进行检验或试验，由（）A．发包人负责检验，费用由发包人负责B．发包人负责检验，费用由承包人负责C．承包人负责检验，费用由发包人负责D．承包人负责检验，费用由承包人负责36、施工合同示范文本中所称的“费用”，包括（）A．发包人延误施工现场导致承包人的停工损失费B．由于设计变更导致承包人增加的施工成本C．施工质量缺陷的修复开支D．发包人补偿承包人施工期间地方税增加需多交纳的款额37、招标确定中标人后，施工合同协议书内注明的合同价款应为（）A．评标委员会算出的评标价B．招标人编制的标底价C．中标人的投标价D．施工图预算价38、施工合同示范文本规定，当合同文件发生矛盾时，应按顺序进行解释。
下列排序中正确的是（）A．合同协议书、通用条款、专用条款B．中标通知书、专用条款、协议书C．中标通知书、专用条款、投标书D．中标通知书、专用条款、标准39、按水泥采购合同现场交货时，实际供货数量少于合同内约定的订购数量，但差额在合理尾差范围内，则采购方应当（）A．按订购数量及时支付货款B．按实际交货数量及时支付货款C．待供货方补齐缺少的数量后再支付D．按订购数量支付，供货方收到货款后补足数量40、材料采购合同在履行过程中，供货方提前1个月通过铁路运输部门将订购物资运抵项目所在地的车站，且交付数量多于合同约定的尾差（）A．采购方不能拒绝提货，多交货的保管费用应由采购方承担B．采购方不能拒绝提货，多交货的保管费用应由供货方承担C．采购方可以拒绝提货，多交货的保管费用应由采购方承担D．采购方可以拒绝提货，多交货的保管费用应由供货方承担41、FIDIC施工合同条件内所称的“合同工期”是指（）A．完成合同内注明的全部工程的时间B．完成合同内外全部工程的时间C．招标文件内规定完成工程的时间，加上经过批准顺延的工期D．中标通知书内注明的完成全部工程的时间，加上经批准顺延的工期42、FIDIC施工合同条件中设立的合同争端裁决委员会，是由（）的人员组成。
A．仲裁委员会指定B．政府管理机构指定C．业主与承包商协商D．行业协会指定43、FIDIC施工合同条件规定的保留金属于（）A．业主合同内的暂列金B．承包商应交付的定金C．业主应交付的定金D．承包商应得的工程款44、FIDIC施工合同条件规定，由于承包商使用的施工设备数量不足影响了工程进度，工程师要求承包商增加施工设备。
此时（）A．承包商可以拒绝B．承包商应执行，但应给予经济补偿C．承包商应执行，但应给予费用和工期补偿D．承包商应执行，由此增加的费用和工期由承包商承担45、FIDIC施工合同条件规定，指定分包商行为给业主造成损失，对此事件（）A．承包商承担部分责任B．业主可要求承包商承担全部责任C．如果承包商没有向指定分包商发布错误指示，承包商不承担责任D．应由指定分包商承相全部责任46、FIDIC施工合同条件规定的合同有效期的结束时间是以（）日为标志。
A．工程接收证书签发B．颁发履约证书C．“结清单”生效D．提交竣工报表47、在（）内规定，当一方向另一方提出的索赔要求不成立时，提出索赔的一方应补偿由于此项索赔导致对方的费用支出。
A．设计合同B．监理合同C．施工合同D．物资采购合同48、施工合同约定，风力超过8级以上的停工应给予工期顺延。