建设工程项目管理合同范本_secret
建设工程项目全过程管理服务合同5篇

建设工程项目全过程管理服务合同5篇篇1甲方(委托单位):____________________乙方(服务单位):____________________鉴于甲方需要就某一建设工程项目进行全过程管理服务,乙方具备相应的专业知识和服务能力,双方经友好协商,达成如下合同协议:一、合同目的甲方委托乙方对建设工程项目进行全过程管理服务,包括但不限于项目规划、设计、施工、验收等阶段的管理与协调,以确保项目顺利进行,提高项目质量,降低风险。
二、服务内容1. 项目规划阶段:协助甲方进行项目规划,制定项目目标、实施方案及进度计划。
2. 设计阶段:协助甲方与设计单位沟通,确保设计符合项目需求及规范。
3. 招标阶段:协助甲方进行工程招标,编制招标文件,参与评标、定标。
4. 施工阶段:对施工现场进行监督管理,确保施工进度、质量、安全。
5. 验收阶段:组织项目验收,确保项目达到合同约定的质量标准。
6. 后期服务:提供项目运营过程中的法律咨询及技术支持。
三、服务期限本合同服务期限自合同签订之日起至项目竣工验收合格并移交完毕止。
四、服务费用1. 乙方提供服务的费用计算方式为:根据服务内容、工作量及项目复杂度确定具体费用。
2. 双方商定,甲方应支付乙方的服务费用为人民币________元。
3. 支付方式:甲方应按约定时间支付服务费用,具体支付时间节点及金额为……[此处具体约定]。
4. 乙方在收到款项后,应提供正规的发票。
五、双方权利义务1. 甲方有权要求乙方按照本合同约定提供全过程管理服务。
2. 甲方应支付乙方相应的服务费用,并按时提供乙方所需的项目资料。
3. 乙方应按照本合同约定提供优质服务,确保项目的顺利进行。
4. 乙方应对甲方的商业机密及项目信息保密。
六、违约责任1. 若甲方未按约定时间支付服务费用,乙方有权要求甲方支付逾期违约金。
2. 若因乙方原因导致项目进展延误或造成甲方损失,乙方应承担相应的赔偿责任。
3. 若双方因履行合同发生争议,应友好协商解决;协商不成的,可提交仲裁或诉讼解决。
工程建设项目管理服务合同6篇

工程建设项目管理服务合同6篇全文共6篇示例,供读者参考篇1工程建设项目管理服务合同合同编号:____甲方(服务方):____乙方(需方):____鉴于甲方具有丰富的工程建设项目管理经验及专业技能,乙方希望聘请甲方为其工程项目提供管理服务,现经双方友好协商,达成如下协议:第一条服务内容1.1 甲方将根据乙方的需求和工程项目的具体情况,提供以下管理服务:1.1.1 制定项目管理计划,包括工程进度计划、质量控制计划、成本控制计划等;1.1.2 监督工程项目的实施过程,确保各项工作按照计划进行;1.1.3 协调各相关方(如设计师、承包商等)的工作,解决工程项目中的问题和矛盾;1.1.4 监督工程项目的质量,确保工程质量符合相关标准和要求;1.1.5 控制工程项目的成本,确保工程项目的预算和资金使用合理;1.1.6 编制工程项目的最终验收报告,向乙方提交工程项目的完工报告。
第二条服务费用2.1 乙方应按照双方约定的方式和时间向甲方支付服务费用,服务费用的金额为___(大写)____(小写)。
2.2 服务费用的支付方式为(支票、银行转账等),具体支付时间双方协商确定。
2.3 如因不可抗力等原因导致工程项目无法按计划完成,甲方仍有权收取已提供服务的费用。
第三条服务期限3.1 本合同自双方签字盖章之日起生效,至工程项目竣工验收为止。
3.2 若乙方需延长服务期限,应提前书面通知甲方,并经双方协商确定调整后的服务期限。
第四条违约责任4.1 如因乙方原因导致工程项目无法按计划完成,乙方应按照甲方的规定向甲方支付违约金。
4.2 如因甲方原因导致工程项目无法按计划完成,甲方应承担相应的赔偿责任。
第五条保密条款5.1 双方应保守工程项目相关信息的保密,未经对方书面许可,不得向第三方透露。
第六条其他事项6.1 本合同如有争议,双方应友好协商解决。
如协商未果,则提交_____(仲裁机构)____ 仲裁。
6.2 本合同未尽事宜,由双方协商确定。
建设工程项目管理委托合同3篇

建设工程项目管理委托合同3篇篇1建设工程项目管理委托合同一、签约双方:甲方(委托方):____________________(单位名称)、住所:____________________,法定代表人:_______________,联系方式:____________________。
乙方(受托方):____________________(单位名称)、住所:____________________,法定代表人:_______________,联系方式:____________________。
二、委托内容:1、甲方委托乙方以规划咨询、造价咨询、施工管理等方式进行项目管理工作。
2、项目管理工作内容包括但不限于项目规划、项目实施、进度控制、质量保障、安全监督等环节。
3、乙方应当根据甲方的要求,全力以赴完成项目管理工作,确保工程项目的顺利进行。
三、委托期限:本合同自双方签订之日起生效,委托期限自____________年__________月__________日起至____________年__________月__________日止。
四、委托报酬:1、甲方向乙方支付的项目管理费用为人民币_____________元整,支付方式为_____________。
2、如因工程变更等原因,需要增加相应的管理费用,甲方应当根据乙方提供的相关报价进行支付。
五、法律责任:1、双方应当遵守国家法律法规以及建设工程相关规定,若因违反法律规定而引起的纠纷,责任由违约方承担。
2、若因乙方的故意或过失导致工程项目出现质量问题或者延误,乙方应当承担相应的经济赔偿责任。
六、解决纠纷:1、双方在履行本合同过程中发生争议,应当通过友好协商解决;若协商不成,应当向当地人民法院提起诉讼。
2、本合同一式两份,双方各执一份,具有同等法律效力。
甲方(委托方)签字或盖章:____________________ 日期:________年____月____日乙方(受托方)签字或盖章:____________________ 日期:________年____月____日本合同未尽事宜,由双方协商解决。
工程建设项目管理服务合同5篇

工程建设项目管理服务合同5篇篇1工程建设项目管理服务合同甲方:(委托方名称)乙方:(承包方名称)鉴于甲方拟在(建设地点)进行(工程项目名称)的建设工程,为了明确双方在工程建设项目管理服务过程中的权利和义务,甲乙双方经友好协商,特订立本合同。
一、项目概况甲方委托乙方对建设项目进行工程管理服务,具体包括但不限于设计管理、施工管理、质量管理、安全管理、进度管理、成本管理等工作。
二、服务内容1. 设计管理:负责与设计单位协调,审核设计文件,提出修改意见,确保设计方案符合项目要求。
2. 施工管理:参与制定施工方案,监督施工进度,协调解决施工过程中的问题。
3. 质量管理:建立工程质量管理体系,确保工程质量符合相关标准和要求。
4. 安全管理:制定安全生产方案,负责施工现场安全管理,预防事故的发生。
5. 进度管理:制定工程进度计划,监督施工进度,协调解决影响进度的问题。
6. 成本管理:制定工程预算,控制工程成本,协调处理变更造成的费用变动。
三、服务费用1. 甲方应按约定支付乙方的服务费,具体金额为(具体金额)。
2. 服务费分期付款,款项支付时间及方式双方另行协商确定。
四、服务期限本合同自双方签署之日起生效,至工程竣工验收合格之日止。
如有延期或提前完成的情况,双方应协商调整服务期限。
五、保密条款双方在履行本合同过程中涉及到的商业秘密、技术资料以及其他相关信息,均应保密,不得向第三方泄露。
六、违约责任1. 任何一方未能履行合同约定的,应承担相应的违约责任,并补偿对方因此造成的损失。
2. 凡因不可抗力或其他不可预见的原因导致履行本合同的任何一方无法完全或部分履行合同的,应免除责任。
七、法律适用本合同相关事项如发生争议,双方应友好协商解决。
若协商不成,应提交有管辖权的人民法院裁决。
八、其他条款1. 本合同一式两份,双方各执一份,具有同等的法律效力。
2. 本合同自双方签署之日起生效。
甲方(盖章):乙方(盖章):日期:日期:以上即为《工程建设项目管理服务合同》的具体内容,希最甲乙双方能够按照合同约定的条款履行各自的责任,并共同努力完成建设工程,确保项目质量和工期的顺利完成。
建筑工程项目管理合同范本

建筑工程项目管理合同范本
一、委托方基本信息
委托方名称:
法定代表人:
联系地址:
联系电话:
电子邮箱:
二、承包方基本信息
承包方名称:
法定代表人:
联系地址:
联系电话:
电子邮箱:
三、项目基本信息
项目名称:
工程地址:
工程范围及详细要求:
四、合同条款
1.工程内容:
2.工期安排:
3.工程款支付方式:
4.合同变更:
5.工程质量要求:
6.担保责任:
7.违约责任:
五、合同签署
委托方签字:
日期:
承包方签字:
日期:
以上为建筑工程项目管理合同范本,各方需仔细阅读并按要求履行合同义务。
如有任何争议,应通过友好协商解决,谢谢合作。
建设工程项目管理合同范本(精选27篇)

建设工程项目管理合同范本建设工程项目管理合同范本建设工程项目管理合同范本(精选27篇)建设工程施工合同是指发包方(建设单位)和承包方(施工人)为完成商定的施工工程,明确相互权利、义务的协议。
下面是小编整理的建设工程项目管理合同范本(精选27篇),希望能够帮助到大家。
建设工程项目管理合同1发包方(全称):(以下简称为甲方)承包人(全称):(以下简称为乙方依照《民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就电焊工程施工事项经协商达成一致,订立本合同。
一、工程概况1、工程名称:中学电焊维修工程2、工程地点:学校操场栏杆及乒乓球场。
二、工程承包范围与承包方式1、承包范围:学校主路东栏杆围墙进行维护维修;同时焊接安装八个乒乓球台架子。
2、承包方式:本工程由乙方以包工、包料、包工期、包质量、包安全文明施工的方式承包。
三、合同工期1、土方开工日期:定为________年____月____日2、工期要求:预计工期一个月。
四、质量标准1、工程质量标准:按规范要求施工,并服从甲方的要求。
2、因乙方施工原因产生的事故,均由乙方承担。
3、乙方必须做好施工安全预案,该预案必须经甲方认可。
4、乙方于本合同签订____日内,向甲方交纳1000元质量保证金。
五、合同价款本合同内所有工程量按中标预算价格计算,不得擅自提价,工程实际总价不得超出中标价格,超出部分甲方不予承担。
六、付款方式:1、乙方应向甲方提供相应金额的工程建筑发票,否则甲方有权延迟付款,并不视为甲方付款违约。
2、工程全部完成,甲方支付乙方总成工程款的70%并退还保证金;七、竣工验收本合同所指竣工验收合格为经甲方签字确认的,对本合同范围内的工程颁发的竣工验收证明内注明的通过日期。
八、履约保证金、违约责任1、乙方有下列情形之一的,甲方有权终止本合同,并由乙方承担全部责任:乙方无故停工达三天以上,且经甲方催促仍不复工的;因乙方原因出现安全、质量事故,或文明施工无法达到合同要求,经甲方通知整改后未能有效整改方案的;乙方未经甲方同意擅自转包,分包工程的,甲方除追究责任外,乙方还必须支付本工程造价的15%违约金》;其它严重违约或严重损害甲方利益的行为的。
工程项目管理合同(3篇)

工程项目管理合同(3篇)工程项目管理合同(精选3篇)工程项目管理合同篇1业主(以下简称甲方):_________________项目管理单位(以下简称乙方):_________________根据国家及地方颁布的有关法律、法规及条例,结合工程的具体情况,经甲、乙双方友好协商,甲方委托乙方对工程项目进行全过程项目管理服务,并就具体事项达成如下一致协议:_________________1、项目概况1.1建设项目名称:_________________1.2建设项目地点:_________________1.3建设项目内容:_________________1.4资金来源:_________________2、合同范围:_________________3、合同期限:_________________自项目立项报建至工程竣工验收资料归档,且双方工程款项结清之日起终止;计划工期:_________________开始日期:_________________年月日;结束日期:_________________年月日。
4、质量标准:_________________工程质量达到合格标准。
5、合同价款本工程项目管理暂按元工程项目总投资为计费基数,项目管理费率为,据此计算出合同价款为人民币元(大写)。
本合同最终结算金额将依据项目实际总决算金额乘以上述费率计取。
6、组成合同的文件组成本合同的文件包括:_________________1)本合同协议书2)中标通知书3)投标函4)合同条款5)合同附件6)合同规定的其他内容双方有关本项目的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
上述合同组成文件形成一个整体,互为补充和解释。
其内容若有歧义,以所列顺序在前者为准,另有约定的除外。
7、乙方向甲方承诺按照合同约定进行建设管理服务(即在甲方授权的范围内,代理甲方行使建设管理的权利)。
8、甲方向乙方承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。
建设工程项目管理委托合同6篇

建设工程项目管理委托合同6篇篇1甲方(委托方):____________________乙方(受托方):____________________鉴于甲方需要就某一建设工程项目进行管理,现委托乙方为其提供项目管理服务。
为明确双方的权利和义务,达成如下协议:一、委托事项和工作内容1. 甲方委托乙方对建设工程项目进行全过程管理,包括但不限于项目规划、设计、施工、验收等各个阶段的管理工作。
2. 乙方应根据甲方的要求,提供合格的专业人员,完成建设工程项目的管理工作。
具体工作内容包括但不限于制定项目管理计划、监督工程进度、控制工程成本、保证工程质量等。
二、合同期限和履行方式1. 本合同自双方签字盖章之日起生效,至工程竣工验收合格并交付使用之日止。
2. 乙方应按照甲方的要求,按时进驻现场,进行项目管理。
乙方应按照项目管理的相关规定和要求,建立有效的管理体系和工作流程,确保项目顺利进行。
三、项目费用的计算和支付方式1. 甲方应按照合同约定向乙方支付项目管理费用。
具体金额和支付方式应在双方协商后确定,并作为本合同的附件。
2. 乙方在完成项目管理任务后,应向甲方提交结算报告和结算资料。
甲方应在收到资料后进行审核,并在约定时间内支付项目管理费用。
四、质量保证和验收标准1. 乙方应按照国家有关标准和规范,认真履行项目管理职责,确保工程质量。
2. 甲方在工程竣工验收时,有权对工程质量进行验收,并提出整改意见。
乙方应按照甲方要求进行整改,确保工程符合相关标准和规范的要求。
五、保密条款和知识产权归属1. 双方应对涉及本合同的所有商业信息和技术资料予以保密,未经对方同意,不得向第三方泄露或用于其他用途。
2. 本合同涉及的所有知识产权归属甲方所有。
乙方在本合同履行过程中创作的成果,包括但不限于设计文件、技术方案等,均应归属甲方所有。
六、违约责任和解决方式1. 若因乙方的过失或违约导致项目无法按时完成或质量不符合要求,乙方应承担违约责任,并赔偿甲方因此造成的损失。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
建设工程项目管理合同项目名称:项目委托人:项目管理人:项目管理合同书委托人:项目管理人:根据《中华人民共和国合同法》、《北京市建设工程项目管理管理试行办法》,经与委托人友好协商签订本项目管理合同。
一、项目概况项目名称:项目总投资:(万元)(以审核部门审定的设计预算为准)建设地点:建设规模:建设内容:工程前期、实施期相关内容二、项目管理范围和内容:1组织进行工程设计优化、技术经济方案比选并进行投资控制;2协助委托人组织施工、设备材料采购招标;3协助委托人与工程项目总包企业和分包企业及建筑材料、设备、构配件供应等企业签订合同并监督实施;4协助委托人提出工程实施用款计划,进行工程竣工结算和工程决算,协助业主处理工程索赔;5协助业主组织竣工验收;6向委托人移交竣工资料;7搞好工程实施过程中的安全管理;三、项目管理目标投资控制金额:万元(暂定、确保工程决算不超概算)工程质量标准:合格项目管理期限:年月日- 年月日四、项目管理费金额(大写):¥:万元五、本合同由以下文件组成:1、两方认可的有关工程的变更、洽商等书面文件或协议修正文件2、委托项目管理合同书3、专用合同条款4、通用合同条款5、中标通知书6、投标书及其附件7、招标文件及其附件8、初步设计文件及其审查批复文件9、标准、规范及有关技术文件构成本合同的文件若存在歧义或不一致时,则按上述排列次序进行解释。
六、本合同中的有关词语含义与本合同[第二部分通用合同条款]中赋予它们的定义相同。
七、委托人承诺,遵守本合同中的各项约定,为项目管理人提供项目建设的必要条件。
八、项目管理人承诺,遵守本合同中的各项约定,按照项目工作范围和内容,承担项目管理任务。
九、本合同一式四份,具有同等法律效力,两方各执两份。
委托人:(签章)项目管理人:(签章)法定代表人:(签章)法定代表人:(签章)地址:地址:邮编:邮编:电话:电话:本合同签于年月日第一部分通用合同条款第一章词语定义、适用的法律法规、语言第一条词语定义下列词语除专用合同条款另有约定外,应具有本条所赋予的定义:(1)“项目”是指委托人委托实施项目管理的项目。
(2)“委托人”是指承担投资责任并委托项目管理任务的一方。
(3)“项目管理人”是指按照项目管理合同约定承担项目管理项目组织管理工作的一方。
(4)“项目经理部”是指由项目管理人组建实施具体项目管理工作的机构。
(5)“项目经理”是指由项目管理人任命全面履行本合同的负责人。
(6)“正常工作”是指三方在合同中约定,委托人委托的项目管理工作。
(7)“附加工作”是指:①委托人委托项目管理范围以外,通过书面协议另外增加的工作内容;②由于委托人,使项目管理工作受到阻碍或延误,造成因增加工作量或持续时间而增加的工作。
(8)“额外工作”是指正常工作和附加工作以外或由于委托人原因而暂停或终止项目管理业务,其善后工作及恢复项目管理业务的工作。
(10)“日”是指任何一天零时至第二天零时的时间段。
(11)“月”是指根据公历从一个月份中任何一天开始到下一个月相应日期前一天的时间段。
(12)“专业工作单位”是指由委托人人通过招标等方式选择承担本项目拆迁、勘察、设计、施工、监理、材料和设备供应及安装等工作,具备相应资质的单位。
第二条建设工程委托项目管理合同适用的法律是指国家的法律、行政法规,以及专用合同条款中约定的部门规章或工程所在地的地方法规、地方规章。
第三条本合同文件使用汉语语言文字书写、解释和说明。
如专用条件约定使用两种以上(含两种)语言文字时,汉语应为解释和说明本合同的标准语言文字。
第二章各方的(合同)权利委托人权利第四条委托人有权对项目进行稽查,对违规行为予以纠正。
第五条委托人有权对因技术、水文、地质等原因造成的设计变更进行核准。
第六条委托人有权要求项目管理人赔偿因擅自变更建设内容,扩大建设规模、提高建设标准,致使工期延长、投资增加或工程质量不合格所造成的损失。
第七条委托人有权要求项目管理人更换不称职的项目部工作人员。
项目管理人权利第八条项目管理人根据委托人和使用人的授权以及有关法律、法规的规定,享有以下项目建设的组织、管理及协调权:(1)根据初步设计的批复及有关规定选择专业工作单位,并与其签订合同。
(2)管理各类承包合同,并按规定向承包人支付承包费。
(3)对项目建设资金的使用进行管理。
(4)与有关单位商定处理保修、返修内容和费用。
(5)对项目参建施工单位的施工进行管理,并协调项目参建各方的关系。
第九条项目管理人有权拒绝委托人提出的本合同约定之外的要求。
第十条项目管理有权取得项目管理报酬,并有权按专用合同条款约定从项目投资节余额中提取奖酬金。
第二章各方的(合同)义务委托人义务第十四条委托人应负责协调项目管理人与项目有关的各政府行政主管部门的关系。
第十五条委托人应监督和指导项目的建设实施,并组织项目的竣工验收和移交。
第十六条委托人应按专用合同条款约定向项目管理人核拨建设资金和项目管理费。
第十七条委托人应在专用合同条款约定的时间内就项目管理人书面提交并要求作出决定的一切事宜给予书面答复。
第十八条委托人应授权一名联系人负责本项目的联络工作。
第十九条委托人应在项目管理工作完成后,组织对项目管理人进行客观、全面、公正的绩效评价。
项目管理人义务第二十条项目管理人在履行本合同义务期间,应遵守国家有关法律、法规,维护委托人和使用人的合法权益。
第二十一条项目管理人在签订项目管理合同的同时,应按专用合同条款约定向委托人提交银行履约保函。
第二十二条项目管理人应组建能够满足本项目管理服务需要的项目管理部,按照项目管理工作范围和内容完成项目管理工作,并按专用合同条款约定向委托人汇报项目管理工作进展,将汇报材料抄送使用人。
第二十三条项目管理人应按批准的建设规模、建设内容和建设标准实施组织管理,严格控制项目投资,确保工程质量,按期交付使用。
项目管理人不得在实施过程中利用洽商或者补签其他协议随意变更建设规模、建设标准、建设内容和投资额。
因技术、水文、地质等原因必须进行设计变更的,应由设计单位填写设计变更单,并经监理单位、施工单位签署意见后,由项目管理人报委托人核准。
第二十四条项目管理人应按有关规定选择专业工作单位,并接受委托人监督。
第二十五条项目管理人应根据项目进度需要,向委托人提出投资计划申请。
第二十六条项目管理人应严格执行国家有关基本建设财务管理制度,并接受委托人监督。
第二十七条项目管理人应在项目建成后,协助委托人组织竣工验收,并将验收合格的项目在规定时间内向使用人办理移交手续。
第二十八条项目管理人应在项目移交前,签订保修服务协议。
第二十九条项目管理人应根据使用人提出的项目运行管理方案,组织运行管理人员培训。
第三十条项目管理人应建立完整的项目建设档案,在项目完成后将工程档案、财务档案及相关资料向委托人和有关部门移交。
未征得有关方面同意,不得泄露与本工程有关的保密资料。
第三章责任委托人责任第三十七条委托人应全面实际地履行本合同约定的各项合同义务,任何未按合同的约定履行或未适当履行的行为,应视为违约,并承担相应的违约责任。
第三十八条委托人有权就因其他方原因造成的损失提出索赔,如果该索赔要求未能成立,则索赔提出方应补偿由该索赔给他方造成的各项费用支出和损失。
第三十九条因不可抗力导致合同不能全部或部分履行,委托人同其他各方协商解决。
不可抗力包括因战争、动乱、空中飞行物体坠落或非合同三方责任造成的爆炸、火灾,一定级别的风、雨、雪、洪、震等自然灾害。
项目管理人责任第四十条项目管理人应全面实际地履行本合同约定的各项合同义务,任何未按合同的约定履行或未适当履行的行为,应视为违约,并承担相应的违约责任。
因项目管理人责任造成项目建设内容、建设规模、建设标准发生变化,致使工期延长、投资增加或其它经济损失的,项目管理人应按专用合同条款约定承担相应赔偿责任。
第四十一条项目管理人有权就因其他方原因造成的损失提出索赔,如果该索赔要求未能成立,则索赔提出方应补偿由该索赔给他方造成的各项费用支出和损失。
第四十二条因不可抗力导致合同不能全部或部分履行,项目管理人同其他各方协商解决。
不可抗力包括因战争、动乱、空中飞行物体坠落或非合同三方责任造成的爆炸、火灾,一定级别的风、雨、雪、洪、震等自然灾害。
第五章合同生效、变更与终止第四十六条本合同自签订之日起生效。
第四十七条由于委托人的原因致使项目管理工作发生延误、暂停或终止,项目管理人应将此情况与可能产生的影响及时通知委托人,委托人应采取相应的措施。
由于委托人未采取相应措施,项目管理人可继续暂停执行全部或部分项目管理业务,直至提出解除合同。
委托人承担违约责任。
第四十八条当项目管理人未履行全部或部分项目管理义务,而又无正当理由,委托人可发出警告直至解除合同,项目管理人承担违约责任。
第四十九条当事人一方要求变更或解除合同时,应当在30日前以书面形式通知其他各方。
因解除合同使其他各方遭受损失的,除依法可以免除责任的情况外,应由责任方负责赔偿。
第五十条项目管理人与委托人办理完成项目移交手续,并经委托人审核通过工程决算,项目管理人收到项目管理报酬尾款后,本合同即终止。
第六章争议的解决第五十一条在合同执行过程中引起的争议,应当协商解决,如未能达成一致,可提交主管部门协调,协调后争议仍未解决时,应按专用合同条款约定提交仲裁机构仲裁或向人民法院起诉。
第二部分专用合同条款第一条:委托人应按如下方式、时间、金额向项目管理人核拨项目管理费:合同签订15日委托人向项目管理人支付项目管理费用的20% ;以后委托人每季向项目管理人支付建设投资相等比例项目管理费用,共计付至90%,余额待工程结算完工正式投入使用后5日内,委托人向项目管理人支付剩余项目管理费用。
第二条:委托人应在7日内就项目管理人书面提交要求作出决定,并给予书面答复。
第三条:项目管理工作实施完毕,若费用变化在控制目标的3%,项目管理费用不奖不罚;超节3%以上,总投资每超节1%,委托人罚奖项目管理费用的1%,非项目管理人原因引起工期延误,三个月内无偿提供项目管理服务;超过三个月以上,项目管理费用双方另行协商。
第四条:建筑场地办公用房及固定电话、办公家具由委托人提供。
第五条:工作需要,项目管理人需外出考察,征得委托人同意,差旅费用由委托人负担。
第六条:本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决,协商不成的提交合同签属地仲裁委员会仲裁或向合同签属地法院起诉。