工程费用索赔申请表格
工程施工索赔条款表
工程施工索赔条款表一、定义与范围1. 本条款旨在明确工程施工过程中，由于非承包人原因导致的额外费用或损失，承包人可根据本条款向业主提出索赔。
2. 工程施工索赔包括但不限于：延期索赔、工程变更索赔、额外工作索赔、材料设备索赔、人员伤亡索赔等。
二、索赔条件与程序1. 承包人在遇到下列情况时，有权向业主提出索赔：（1）由于业主原因造成工期延期；（2）由于业主或工程师要求增加或减少工程量；（3）由于业主或工程师原因导致工程变更；（4）由于不可抗力因素导致工程损失；（5）由于业主或工程师违约导致承包人损失。
2. 承包人提出索赔时，应按照以下程序进行：（1）及时通知业主或工程师，说明索赔事由；（2）在合同约定的时间内向业主提交索赔报告，并提供相关证据；（3）业主在收到索赔报告后，应在合同约定的时间内答复；（4）双方根据合同约定和实际情况，协商确定赔偿金额和补偿方式；（5）双方签订索赔协议，明确赔偿事项。
三、索赔证据与资料1. 承包人应提供以下证据支持索赔：（1）合同文件；（2）施工进度表；（3）工程变更令；（4）额外工作记录；（5）材料设备采购凭证；（6）人员伤亡证明；（7）其他与索赔有关的证据。
2. 承包人应保证证据的真实性、完整性和合法性。
证据不足或不符合要求时，业主有权拒绝赔偿。
四、赔偿金额与补偿方式1. 赔偿金额的确定：（1）工期延期索赔：按照合同约定的违约金计算；（2）工程变更索赔：根据变更工程的实际费用计算；（3）额外工作索赔：根据额外工作的实际费用计算；（4）材料设备索赔：根据材料设备采购成本及损失计算；（5）人员伤亡索赔：根据伤亡人员的赔偿标准计算。
2. 补偿方式：（1）工期延期：顺延竣工日期；（2）费用损失：支付赔偿金；（3）额外工作：支付额外工作费用；（4）材料设备：更换或赔偿损失；（5）人员伤亡：支付赔偿金。
五、争议解决1. 双方在索赔过程中发生的争议，应首先通过协商解决；2. 协商无果的，任何一方均有权向合同约定的仲裁机构申请仲裁；3. 仲裁结果为终局裁决，双方应予以执行。
工程项目费用索赔申请表【全套】
工程项目费用索赔申请表1
工程名称: 编号:
2、本表一式三份，由承包人填制,并连同发包人、造价咨询单位各存一份。
工程项目费用索赔审批表2
工程名称: 编号:
说明：1、在需要选择的栏中的“”内作标识“√”。
2、本表一式三份，由造价工程师填制，发包人、造价咨询单位、承包人各存一
份。
工程项目工期索赔申请表3
工程名称: 编号:
说明：1、在需要选择的栏中的“”内作标识“√”。
2、本表一式三份，由承包人填报，发包人、监理单位、承包人各存一份。
工程项目工期索赔审批表4
工程名称: 编号:
说明：1、在需要选择的栏中的“”内作标识“√”。
2、本表一式三份，由监理工程师填制，发包人、监理单位、承包人各存一份。
建筑工程监理索赔申请书
建筑工程监理索赔申请书尊敬的建设单位（或者工程总承包单位）：我是XXX工程的监理单位，根据中华人民共和国《建设工程质量管理条例》和相关法律法规的规定，我在此代表工程监理单位，就XXX工程的索赔事宜向你方提出如下申请：一、背景介绍（在此部分详细叙述工程的基本情况，包括项目名称、地点、建设单位，工程总承包单位等，并简要描述工程进展情况。
）二、索赔原因（在此部分阐明索赔的具体原因，必须与实际工程情况相符。
可以对以下几个方面进行阐述）1. 变更设计和施工要求导致额外费用的发生。
（例如，某某设计院提出了XX设计变更，我们按照设计变更的要求进行施工，但由于变更后的工作量增加，导致我们需要额外的人力、材料和机械设备，从而引发了附加费用。
）2. 违约行为导致的索赔。
（例如，工程总承包单位未按照合同约定的时间完成工程，导致我们需要延长监理期间，同时也增加了我们的监理费用。
）3. 材料质量问题引发的索赔。
（例如，工程总承包单位未按照合同约定提供符合标准的建筑材料，导致我们无法按照计划进行监理工作，从而产生了额外的费用和工期延误。
）三、索赔金额（在此部分具体列出索赔金额，可以分别列出每一项索赔的具体费用，并提供相关的凭证和证据，例如发票、合同、报价单等。
若索赔金额较大，建议提供专业评估机构出具的鉴定报告。
）四、索赔要求（在此部分阐明索赔的具体要求）1. 要求对索赔事项进行认真调查和评估，并给予合理回复。
2. 要求按合同约定的方式进行索赔金额的支付。
3. 要求合理而充分的协商，尽快解决索赔事宜，以免影响工程进展和后续事宜。
五、结束语最后，我们希望贵方能够重视本次索赔申请，并认真对待。
我们将保留采取进一步法律手段的权利，以维护自身的合法权益。
同时，我们也愿意秉持公平、公正、合理的原则与贵方进行友好协商，解决本次索赔事宜，共同推动工程的顺利进行。
此致，XXX建筑工程监理单位（签字）。
2023年工程索赔申请书 _1
2023年工程索赔申请书2023年工程索赔申请书 1一、建筑工程索赔费用1、人工费，人工费包括施工人员的基本工资、工资性质的津贴、加班费、奖金以及法定的安全福利等费用。
2、材料费，材料费的索赔包括：由于索赔事项材料实际用量超过计划用量而增加的材料费；由于客观原因材料价格大幅度上涨；由于非承包商责任工程延期导致的材料价格上涨和超期储存费用。
材料费中应包括运输费，仓储费，以及合理的损耗费用。
3、施工机械使用费，施工机械使用费的索赔包括：由于完成额外工作增加的机械使用费；非承包商责任工效降低增加的机械使用费；由于业主或监理工程师原因导致机械停工的窝工费。
4、分包费用，分包费用索赔指的是分包商的索赔费，一般也包括人工、材料、机械使用费的索赔。
分包商的索赔应如数列入总承包商的索赔款总额以内。
5、现场管理费，包括管理人员工资、办公、通讯、交通费等。
6、利息在索赔款额的计算中，经常包括利息。
二、工程索赔的申请书怎么写建筑工程索赔申请书1、索赔成立（1）与合同对照，事件已造成了承包人工程项目成本的额外支出或直接工期损失。
（2）造成费用增加或工期损失的原因，按合同约定不属于承包人的行为责任或风险责任。
2、工程索赔的依据按照现行法律法规、合同文件及工程惯例，《合同法》第284条规定：“因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的，发包人应当采取措施弥补或者减少损失，赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构建积压等损失和实际费用。
”合同文件按照甲乙双方签订的施工合同，工程惯例主要参考清单计价规范以及相关施工规范。
3、索赔事项概述由我单位承建的，于12月27日举行开工典礼，于12月28日我单位积极组织进场，投入大量机械设备和人员以确保施工工期。
然自3月6日起，由于建设方联系的'外借土方未到场，现场处理停工、半停工状态，至4月26日开始复测a区缺土方量，最终确定由我单位在红线以外进行开挖借土，用于场地土方回填。
建筑工程合同外索赔申请书
建筑工程合同外索赔申请书尊敬的发包方：您好！我是XXX建筑工程项目的承包方，特此向您提交关于此次工程项目合同外索赔的申请。
现将有关情况说明如下：一、工程概况本次工程项目为XXX建筑工程，位于XXX地区，工程内容包括土建、装修、安装等。
工程合同价为XXX万元，合同工期为XXX个月。
自工程开工以来，我方严格按照合同要求，全力以赴组织施工，确保工程质量和进度。
二、索赔事由在工程实施过程中，由于以下原因导致合同外费用的产生，现要求发包方给予补偿：1. 设计变更：根据工程实际进展和业主需求，共发生XXX次设计变更，每次变更均导致施工方案调整和工程量增加，额外产生了XXX万元的费用。
2. 施工现场条件限制：施工现场附近的道路、水电等基础设施不符合合同约定，导致施工设备搬运、材料采购等费用增加，共计XXX万元。
3. 不可抗力因素：在工程期间，我国部分地区出现了罕见的自然灾害（如洪涝、地震、台风等），直接影响了部分施工材料的采购及运输，导致额外费用支出共计XXX万元。
4. 发包方违约：发包方未能按照合同约定提供施工场地、材料、设备等，导致工程进度受到影响，额外产生了XXX万元的费用。
三、索赔依据1. 合同条款：根据合同条款，发包方应承担因设计变更、不可抗力等因素导致的合同外费用。
2. 相关法律法规：根据《中华人民共和国合同法》等法律法规，发包方应对违约行为承担相应责任。
3. 工程实际情况：施工现场条件限制、不可抗力因素等均属于发包方无法预见和控制的情况，应由发包方承担相应费用。
四、索赔金额根据上述情况，本次合同外索赔金额共计XXX万元，其中包括设计变更费用、施工现场条件限制费用、不可抗力因素费用及发包方违约费用。
五、解决建议为保证工程项目的顺利进行，建议发包方在接到本申请书后尽快核实相关情况，并根据合同约定和法律法规，给予承包方合理的补偿。
同时，双方应积极协商，确保工程质量和进度不受影响。
特此申请，敬请审阅。
此致敬礼！承包方：（盖章）联系人：XXX联系电话：XXX日期：XXXX年XX月XX日。
费用索赔报审表
B.2.1承包单位：合同号：
项目监理机构：编号：B.2.2－
费用索赔报审表
致：（项目监理机构）
根据施工合同条款，由于的原因，我方申请索赔金额（大写），请予以批准。
索赔理由：。
附件：
□索赔金额的计算
□证明材料
□
施工项目经理部（章）：
项目经理（签字、执业印章）：年月日
项目监理机构签收人姓名及时间施工项目经理部签收人姓名及时间
审核意见：
□不同意此项索赔。
□同意此项索赔，索赔金额为(大写) 。
同意/不同意索赔的理由：
附件：□索赔审查报告
项目监理机构(章)：
总监理工程师（签字、执业印章）：年月日
建设管理部审核意见：
建设管理部主任：年月项目公司领导审核意见：
分管领导：年月日
集团公司分管建设领导审批意见：
分管建设领导：年月日集团公司分管计划领导审批意见：
分管计划领导：年月日
资金组领导审批意见：
资金组领导：年月日集团公司主管领导审批意见：
主管领导：年月日
注：1、项目监理机构应在收到索赔报审表后14天内完成审核并报建设单位；
2、建设单位应在监理机构收到索赔报审表或有关索赔的进一步证明材料后的28天内，由监理机构向施工单位出具经建设单位签认的索赔处理结果；。
某工程窝工损失索赔报告
工程有限公司项目部文件编号：-005号关于补偿引水隧洞窝工增加费用索赔报告致：水电站工程指挥部：并工程项目监理部：我部于2011年8月5日与公司补充签订了“引水隧洞工程”施工合同。
我部于2009年8月1日组织机械设备、材料和人员进入施工现场。
2009年11月17日开始支洞施工，2010年6月10日完成支洞开挖。
原计划2010年5月11日开始主洞开挖施工，实际于2010年6月11日开始主洞开挖，计划于2011年7月19日完成主洞开挖，实际因业主资金等原因至今尚未完成。
2013年10月底工程全面停工。
工程施工期间，多次发生自然灾害、不良地质、高寒地区气候寒冷以及业主资金不到位、材料供应不及时等因素，致使现场人员、设备不能满负荷运转，甚至出现半停工状态，月完成产值极低以至不足以支付人员工资和生活费用。
根据本工程施工合同条款“42发包人违约”和“47工程风险”的规定，现将《引水隧洞施工期间窝工增加费用补偿的报告》呈报贵部，请予审批。
二〇一五年三月三十日主题词：窝工补偿报告项目部2015年3月30日印拟稿：校核：签发：引水隧洞工程施工期间窝工增加费用补偿的报告一、项目概述我部于2009年8月1日组织机械设备、材料和人员进入施工现场。
2009年11月17日开始支洞施工，2010年6月10日完成支洞开挖。
原计划2010年5月11日开始主洞开挖施工，实际于2010年6月10日开始主洞开挖，计划于2011年7月19日完成主洞开挖，实际因业主资金等原因至今尚未完成。
2013年10月底工程全面停工。
工程施工期间，多次发生自然灾害、不良地质、高寒地区气候寒冷以及业主资金不到位、材料供应不及时等因素，致使现场人员、设备不能满负荷运转，甚至出现半停工状态，月完成产值极低以至不足以支付人员工资和生活费用。
引水隧洞自2010年6月10日开工至2013年10月23日全面停工，历时1231天，其中施工时段为1036天，全面停工时间为195天，而主洞计划开挖完成时间434天，窝工602天，窝工率为58.11%。
GD220223费用索赔审批表
费用索赔审批表GD220223□0□1单位（子单位）工程名称致（承包单位项目经理部）：根据施工合同条款条的规定，你方提出的费用索赔申请（），索赔金额（大写），我方审核评估：□不同意此项索赔。
□同意此项索赔，金额（大写）□同意/□不同意索赔的理由：索赔的金额计算：项目监理机构（项目章）总监理工程师：日期：年月日工程变更指令GD220231□0□1单位（子单位）工程名称致（承包单位项目经理部）：根据合同规定，对编号为的，《工程变更单》涉及的费用及工期改变，按如下第条执行：1、本次变更，业主不对施工单位作任何费用及工期的补偿；施工单位若对此持有异议，需在接到本变更指令后日内以书面形式向项目监理机构提出。
2、本次变更，业主不对承包商作任何费用补偿；承包商需在接到本变更令后日内将变更引起的工期及相关计算书报项目监理机构审批。
3、对本次变更引起的费用及工期，将依据附件（工程变更估算表）进行补偿，承包商若对此持有异议，需在接到本变更指令后日内以书面形式向项目监理机构提出。
4、对本次变更引起的费用及工期，承包商需在接到本变更指令后日内报项目监理机构审批。
附件：□工程变更单□工程变更估算表项目监理机构（项目章）总监理工程师：日期：年月日相关文件及编号：变更说明：工程变更统计表GD220232□0□1单位（子单位）工程名称序号变更单号变更内容承包单位收到时间项目监理机构收到时间备注承包单位填写人（签名该项目章）监理核查人（签名该项目章）GD220233□0□1单位（子单位）工程名称致（承包单位项目经理部）：根据施工合同条款条的规定，我方对你方提出的工程延期申请（第号）要求延长工期日历天的要求，经过审核评估：□暂时同意工期延长日历天。
使竣工日期（包括已指令延长的工期）从原来的年月日延迟到年月日。
请你方执行。
□不同意延长工期，请按约定竣工日期组织施工。
说明：项目监理机构（项目章）总监理工程师：日期：年月日GD220234□0□1单位（子单位）工程名称致（承包单位项目经理部）：根据施工合同条款条的规定，我方对你方提出的工程延期申请（第号）要求延长工期日历天的要求，经过审核评估：□暂时同意工期延长日历天。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
工程费用索赔申请表格式
致(监理单位)
根据施工合同条款条的规定，由于________________________________的原因，我方要求索赔金额(大写)_____________________________，请予以批准。
索赔的详细理由及经过
索赔金额的计算
附证明材料
承包单位(章)__________
项目经理_____________
日期_____________
工程索赔申请书
致陕北**有限责任公司技改部。
陕西中安监理公司。
我单位在机修车间工程施工中预到地方老乡因不明原因生事而发生停工一事和不明原因大网高压停电停工所引起的工程费用一事提出索赔报告。
1我方从2007年5月13日开工以来积极组织施工队伍不分昼夜的紧张施工，5月19日验收基层合格，5月20日刚进入基层沙砾石回填工作，在5月21日由于不明地方老乡因与矿上发生的不明原因的冲突而致我单位的工程无法正常进行而停工至5月
28日中午10点才重新施工，其中发生的人工费和机健费用如下5.21至5.28共计7天时间，每天工作12小时早晨5点至8点，中午9点至13点，下午15点至20点。
1}人工费管理人员五人*7=35日*1.5=52.5工日。
施工人员21人*7=147日*1.5=20.工日。
2}机键费压路机7*一小时400元*12=33600元装栽机7*一小时200元*12=16800元2在我方二次施工中的基础垫层混凝土刚刚完成进入独立柱钢筋混凝土基础施工时，有因大网高压停电而发生的停工费用
6.19中午1000左右停电至21日中午1130来电共计停工工时25.5小时。
1管理人员5人*25.58=16.2工日。
2钢筋工8人*25.58=25.5工日。
3木工班17*25.58=54.2工日。
4施工班22人*25.58=70.13工日。
5其他工人12*25.58=38.32工日。
以上是我方发生的实际费用，敬请你们给予解决答复为盼最终费用按决算走。
陕西中原建司十四项目部。