三网合一通信工程合同协议书
三网工程合同签订
三网工程合同签订甲方（业主）：___________乙方（承建方）：___________鉴于甲方有需求建设三网融合项目，乙方具有相应的资质和能力完成该项目，经双方协商一致，依据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规，订立本合同，以资信守。
第一条项目概述1.1 项目名称：_________________________1.2 项目内容：本项目包括但不限于电信网、广播电视网和互联网的整合设计、施工、调试及后期维护等。
1.3 项目目标：实现三网资源的高效利用，提升网络服务质量，满足甲方的业务需求。
第二条合同期限2.1 项目启动日期：自合同签订之日起生效。
2.2 工程完成日期：根据实际工作量和进度计划确定，但不得超过合同约定的最后完成日期。
2.3 维护服务期：自工程验收合格之日起，提供不少于一年的免费维护服务。
第三条财务条款3.1 合同总价：人民币____________元整。
3.2 付款方式：按照以下比例分阶段支付：- 预付款：合同签订后10个工作日内支付总金额的30%。
- 进度款：工程进度达到50%时支付总金额的40%。
- 竣工款：工程完工并通过验收后支付总金额的20%。
- 尾款：免费维护期满后支付剩余10%。
第四条甲乙双方责任4.1 甲方责任：- 提供必要的工程条件和资料；- 按合同约定及时支付工程款项；- 协助解决工程建设中的相关问题。
4.2 乙方责任：- 负责工程的设计、施工和质量；- 按约定时间完成工程建设任务；- 提供相应的技术支持和售后服务。
第五条违约责任5.1 如甲方未按时支付工程款项，应按未付金额的千分之五每日支付违约金。
5.2 如乙方未按期完成工程或工程质量不符合要求，应承担返工、修复的责任，并赔偿因此给甲方造成的损失。
第六条争议解决6.1 本合同在履行过程中，如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成时，可提交至甲方所在地人民法院诉讼解决。
第七条其他事宜7.1 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
三网共建共享工程合同
三网共建共享工程合同在当今信息化快速发展的时代背景下，三网融合即电信网、广播电视网和互联网的融合已经成为推动信息产业发展的重要趋势。
三网共建共享工程作为实现网络资源优化配置的关键措施，其合作模式的规范化管理至关重要。
为此，制定一份详尽的三网共建共享工程合同范本，是确保各方权益、明确责任义务的基础。
合同编号：_________甲方（电信运营商）：_________乙方（广播电视网络运营商）：_________丙方（互联网服务提供商）：_________鉴于三方均有意向就三网共建共享工程展开合作，经友好协商，特订立如下合同：一、工程目标与内容1. 甲乙丙三方共同致力于构建一个高效、稳定、安全的三网融合平台，实现数据、语音和视频等业务的互联互通。
2. 工程包括但不限于基础设施共建、网络资源共享、技术协同研发、业务运营合作等方面。
二、权利与义务1. 甲方负责提供电信网络资源，保障网络的正常运行和维护工作。
2. 乙方负责广播电视网络的接入和管理，确保传输内容的合法性及质量。
3. 丙方负责互联网服务的提供和技术支撑，推动新技术的应用和发展。
4. 三方均应遵守国家有关法律法规，维护网络安全，保护用户隐私。
三、投资与收益分配1. 三方根据各自的投入比例和贡献度，合理分配工程投资成本。
2. 收益分配应根据业务发展情况和市场反馈，由三方协商一致后确定。
四、风险控制与责任承担1. 三方应建立风险评估机制，及时识别和应对可能出现的风险。
2. 如因一方原因导致工程延误或质量问题，该方应承担相应责任并赔偿损失。
五、争议解决合同执行过程中如出现争议，三方应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交至仲裁机构进行仲裁或依法向人民法院提起诉讼。
六、合同的变更与终止1. 合同的任何变更或补充均需三方书面同意并签订书面协议。
2. 合同可在项目完成、合同期满或三方协商一致的情况下终止。
七、其他事宜对于合同中未尽事宜，三方可根据实际情况另行商定，并作为合同附件。
三网合一施工合同范本
三网合一施工合同范本
甲方（施工单位）：__________
乙方（委托方）：__________
根据《中华人民共和国建设工程质量管理条例》和相关法律法规的规定，甲、乙双方经友好协商一致，就乙方委托甲方进行三网合一施工事宜达成如下合同：
一、工程名称：__________
二、工程地点：__________
三、工程规模：__________
四、工程内容：本合同包括污水管道、雨水管道、自来水管道的铺设及相关设备的安装等工程内容
五、工程工期：__________起至__________止，共计__________天/月/年
六、工程质量：甲方承诺按照国家相关标准进行施工，保证工程质量符合相关规定
七、工程价格：本工程总价为__________元（大写：__________元整），其中包括人工费、材料费、设备费等费用
八、付款方式：乙方按照工程进度支付工程款，共分__________次支付，其中首期付款为总价的__________%，尾款在工程验收合格后支付
九、违约责任：如因甲方原因导致工程质量不合格，甲方需承担相应的违约责任
十、争议解决：本合同如有任何争议，双方应友好协商解决；协商不成的，提交所在地有管辖权的人民法院处理
十一、本合同自双方签字盖章之日起生效，至工程竣工验收结束后终止
甲方（盖章）：__________ 乙方（盖章）：__________
签订日期：__________。
三网合一工程建设合同标准版
合同编号：GT-三网合一工程建设合同书项目名称：云峰雅郡一期甲方：株洲云雅置业有限公司乙方：湖南高通信息科技有限公司签订时间：三网合一工程建设合同书甲方:株洲云雅置业有限公司乙方:湖南高通信息科技有限公司根据长株潭城市群三网融合试点的统一规划，满足广大用户对通信业务发展的需要，切实做好三网融合通信基础设施建设，在平等合作、互惠互利的基础上，经甲、乙双方友好协商，就三网融合综合布线工程入网有关事宜达成如下协议。
第一条项目名称、地点及规模一、项目名称：二、项目地点：第二条项目建设内容一、乙方采用FTTH（中文名称为光纤到户，即指住户至电信运营商设备的网络结构中全部采用光纤承载的方式来开通电话、宽带网络方式，在进行三网融合通信建设施工。
具体建设项目内容为：1、项目红线内电信运营商单元设备箱光缆及设备的建设安装；2、自单元设备箱至室内光纤入户信息箱的皮线光缆的建设安装；3、上述设备、线缆均由乙方提供；4、室内光纤入户信息箱至单元弱电井或单元管道预埋、设备箱预留洞部分由甲方负责；5、楼道箱至机房设备间的线路建设(含机房配线架)。
二、负责保证相应线路信号的开通。
三、建设标准：1、住宅：每户设光纤入户信息箱一个，布放皮线光缆入户。
2、门面及其他：每户设光纤入户信息箱一个，布放皮线光缆。
3、楼道箱至机房设备间的线路建设(含用户端机房配线架)。
4、按照市建设局光纤办验收标准{详见《住宅区和住宅建筑光纤到户通信设施工程设计规范》（GB50846-2012）}实施光纤到户三网合一四、技术参数：1、语音、数据均采用双向传输；2、小区采用100M带宽接入；第三条承包方式包工包料、包质量、包安全、包工期、包设计、包调试、包业主交费后开通。
第四条合同工期本项目由乙方依据甲方土建施工进度实施，具体进场施工时间以甲方工程部开具的开竣工通知单确定的开竣工日期为准，不得影响土建施工进度。
乙方承诺在最迟在楼盘交房前，本工程具备开通电话、宽带业务条件。
(完整版)三网合一通信工程合同模板
**三网交融及无线信号覆盖工程施工合同承包方：签署日期：年月日发包方（以下简称甲方）：承包方（以下简称乙方）：为向小区居民供应高质量、方便快捷的通讯网络，满足该小区的通讯及信息化需求，依据《中华人民共和国合同法》及国家相关法律法规，甲、乙双方本着精诚合作、诚实信用、相同互利、共同发展的原则，就乙方为甲方开发建设的工程项目供应综合电信业务服务，以及相关的通讯资源使用事宜达成以下协议，以资共同遵守。
第一条工程大要1、工程名称： ** 三网交融及无线信号覆盖工程2、工程地点：3、工程范围：（1）小区内通讯设施和线路的方案设计和优化（2）无线信号覆盖通讯设施设计和施工（3）按审察经过的设计方案，负责小区室内外所有通讯设施、线路的采买及安装、调试（含机房），即：室内外设施安装、室外管、线埋设及机房到各楼栋室内线路敷设及调试，还包含通讯行业协会要求的用户纤芯全熔；设计方案改正和审察合格；本工程竣工查收合格，交付使用；因乙方原因小区内线路增加及其他改正增加，招标总价不予调整；设计报批的花销等。
第二条承包方式及质量要求（1）、本工程采用一次性综合包干总价，不因任何因素的影响而调整。
（2）工程采用清包工方式。
第三条资源相关信息3.1 楼宇或小区的详尽信息以下：名称： **三网交融及无线信号覆盖工程工程地点： **建筑面积：12万m2建成时间（或预计建成时间）：楼群数量：10栋住处+2栋商业+地库覆盖范围：住处+商铺+地库以及有通讯要求的建筑。
3.2 小区需要乙方供应的通讯资源：1、宽带接入（ FTTX+LAN） 1200 线2、互联网专线1200个端口3、其他业务需求无线通讯信号无死角第四条甲方权益义务4.1甲方负责建筑物进楼栋通道及住户内通讯暗管、终端箱盒安装；4.2 合同签署后，甲方向乙方供应与施工相关的楼栋和小区规划图，楼栋平面图、弱电管线分布平面图、室外综合管网图及其他乙方通讯施工所必要的相关图纸，以便乙方确定线缆引入方案。
三网三方合作协议书
三网三方合作协议书甲方（以下简称甲方）：地址：法定代表人：乙方（以下简称乙方）：地址：法定代表人：丙方（以下简称丙方）：地址：法定代表人：鉴于甲方、乙方、丙方均致力于在网络通信领域内进行合作，以实现资源共享、优势互补，共同推动三方业务的发展，经友好协商，达成如下合作协议：第一条合作目的本协议旨在明确三方在网络通信领域的合作内容、方式、权利义务以及合作期限等，以促进三方业务的共同发展。
第二条合作内容1. 甲方负责提供网络基础设施建设和维护服务。
2. 乙方负责提供网络通信技术解决方案和相关技术支持。
3. 丙方负责提供网络通信业务的市场营销和客户服务。
第三条合作方式1. 三方将根据各自的优势和资源，共同开发和推广网络通信产品和服务。
2. 三方将定期举行会议，讨论合作进展、市场动态和业务发展计划。
3. 三方将共同承担合作项目的风险和责任。
第四条权利和义务1. 甲方应保证提供的网络基础设施建设和维护服务的质量。
2. 乙方应保证提供的网络通信技术解决方案的有效性和技术支持的及时性。
3. 丙方应保证市场营销和客户服务的专业性。
4. 三方应共同遵守本协议的规定，维护合作的稳定性和持续性。
第五条合作期限本协议自签订之日起生效，有效期为____年，除非经三方协商一致提前终止或延长。
第六条保密条款三方应对合作过程中知悉的商业秘密和技术秘密予以保密，未经对方书面同意，不得向第三方披露。
第七条违约责任任何一方违反本协议的规定，应承担违约责任，并赔偿由此给对方造成的损失。
第八条争议解决因本协议引起的或与本协议有关的任何争议，三方应首先通过友好协商解决；协商不成时，任何一方均可向甲方所在地的人民法院提起诉讼。
第九条协议的变更和解除本协议的任何变更或解除，应经三方协商一致，并以书面形式确认。
第十条其他1. 本协议的解释权归三方共同所有。
2. 本协议未尽事宜，三方应另行协商解决。
本协议一式三份，甲、乙、丙三方各执一份，具有同等法律效力。
三网通工程合同
三网通工程合同甲方（需求方）：___________乙方（承建方）：___________鉴于甲方需要进行三网通网络通信工程建设，乙方具备相应的资质和能力进行该工程的施工，双方本着平等自愿、互利互惠的原则，经友好协商，达成如下合同条款：一、工程概述本工程旨在为甲方提供全面的三网通网络通信服务，包括但不限于光纤铺设、基站建设、网络优化等相关工作。
二、工程范围1. 工程设计：乙方负责根据甲方需求和现场实际情况，制定详细的工程设计方案。
2. 工程施工：乙方负责按照设计方案进行施工，确保工程质量符合国家标准和行业规范。
3. 工程验收：工程完成后，由甲乙双方共同组织验收，确保工程质量达到合同约定的标准。
三、合同金额本工程的总金额为人民币________元，具体支付方式如下：1. 预付款：甲方需在合同签订后___天内支付总金额的___%作为预付款。
2. 进度款：根据工程进度，甲方需支付相应的进度款项。
3. 尾款：工程验收合格后，甲方需支付剩余的合同金额。
四、工期要求乙方应按照合同约定的时间完成工程建设，如遇不可抗力因素导致工期延误，应及时与甲方沟通并协商解决。
五、质量保证乙方应保证工程质量符合国家标准和行业规范，对于因施工质量问题导致的任何损失，乙方应负责赔偿。
六、违约责任1. 如甲方未按约定时间支付工程款项，应向乙方支付违约金。
2. 如乙方未按约定时间或质量完成工程建设，应向甲方支付违约金。
七、争议解决合同执行过程中如发生争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交至仲裁机构进行仲裁或依法向人民法院提起诉讼。
八、其他事项1. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
2. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
3. 本合同未尽事宜，可由双方另行签订补充协议。
九、合同附件本合同的附件包括工程设计方案、技术标准等相关文件，与本合同具有同等法律效力。
甲方（盖章）：_________________ 日期：____年__月__日乙方（盖章）：_________________ 日期：____年__月__日。
三网合同书样本
三网合同书样本甲方（服务提供方）：_____________________乙方（服务接受方）：_____________________鉴于甲方是专业从事电信服务的企业，乙方希望获得甲方提供的三网融合服务，双方本着平等互利的原则，经友好协商，就三网融合服务达成如下合同条款：第一条服务内容1.1 甲方同意向乙方提供包括但不限于固定电话、移动通信、互联网接入等三网融合服务。
1.2 服务的具体内容、标准和费用，由双方根据实际情况另行商定。
第二条服务期限2.1 本合同服务期限自____年____月____日起至____年____月____日止。
第三条费用及支付方式3.1 乙方应按照双方约定的标准向甲方支付服务费用。
3.2 服务费用的支付方式为：[具体支付方式，如银行转账、现金支付等]。
3.3 乙方应在每个计费周期结束后的____天内支付相应的服务费用。
第四条甲方的权利和义务4.1 甲方应保证提供的服务符合国家相关法律法规和行业标准。
4.2 甲方应保证服务的稳定性和可靠性，及时响应乙方的服务请求。
4.3 甲方有权根据服务的实际情况调整服务内容和费用标准，并提前通知乙方。
第五条乙方的权利和义务5.1 乙方有权享受甲方提供的三网融合服务。
5.2 乙方应按时支付服务费用，并遵守甲方的服务规定。
5.3 乙方应妥善保管甲方提供的服务设备，如有损坏或丢失，应负责赔偿。
第六条保密条款6.1 双方应对在合同履行过程中知悉的对方商业秘密和技术秘密予以保密。
6.2 未经对方书面同意，任何一方不得向第三方披露、泄露或允许第三方使用上述秘密。
第七条违约责任7.1 如一方违反合同条款，应承担违约责任，并赔偿对方因此遭受的损失。
第八条争议解决8.1 双方因履行本合同所发生的任何争议，应首先通过友好协商解决。
8.2 如协商不成，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。
第九条其他9.1 本合同的修改、补充均需双方协商一致，并以书面形式确定。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
三网合一通信工程合同
协议书
文件编号TT-00-PPS-GGB-USP-UYY-0089
**三网融合及无线信号覆
盖工程
施
工
合
同
承包方：
签订日期：年月日
发包方（以下简称甲方）：
承包方（以下简称乙方）：
为向小区居民提供高质量、方便快捷的通讯网络，满足该小区的通信及信息化需求，依据《中华人民共和国合同法》及国家相关法律法规，甲、乙双方本着精诚合作、诚实信用、平等互利、共同发展的原则，就乙方为甲方开
发建设的工程项目提供综合电信业务服务，以及相关的通
信资源使用事宜达成如下协议，以资共同遵守。
第一条工程概况
1、工程名称：**三网融合及无线信号覆盖工程
2、工程地点：
3、工程范围：
（1）小区内通信设备和线路的方案设计和优化
（2）无线信号覆盖通信设施设计和施工
（3）按审核通过的设计方案，负责小区室内外所有通信设备、线路的采购及安装、调试（含机房），即：室内外设备安装、室
外管、线埋设及机房到各楼栋室内线路敷设及调试，还包
含通信行业协会要求的用户纤芯全熔；设计方案变更和审
核合格；本工程竣工验收合格，交付使用；因乙方原因小
区内线路增加及其它变更增加，投标总价不予调整；设计
报批的费用等。
第二条承包方式及质量要求
（1）、本工程采用一次性综合包干总价，不因任何因素
的影响而调整。
（2）工程采用清包工方式。
第三条资源相关信息
3.1楼宇或小区的具体信息如下：
名称：**三网融合及无线信号覆盖工程
工程地址：**
建筑面积：12万m2
建成时间（或预计建成时间）：
楼群数量：10栋住宅+2栋商业+地库
覆盖范围：住宅+商铺+地库以及有通信要求的建筑。
3.2小区需要乙方提供的通信资源：
1、宽带接入（FTTX+LAN）1200线
2、互联网专线1200个端口
3、其他业务需求无线通讯信号无死角
第四条甲方权利义务
4.1甲方负责建筑物进楼栋通道及住户内通信暗管、终端箱盒安装；
4.2合同签订后，甲方向乙方提供与施工相关的楼栋和小区规划图，楼栋平面图、弱电管线分布平面图、室外综合管网图及其它乙方通信施工所必要的相关图纸，以便乙方确定线缆引入方案。
4.3甲方有义务指定人员负责在乙方进行施工时进行现场协调配合，确保建设顺利进行，同时对乙方的线缆铺设，设备安装、调试、验收及相关维护工作提供支持与便利。
4.4甲方对小区开发完毕后，有义务通知接管的物业公司及业主委员会，并将移交事宜告知乙方，甲方应确保在物业公司接管楼宇管理后，并做好相应的协调工作。
第五条乙方权利义务
5.1乙方对其投资的设备、设施拥有永久的所有权，乙方有权在其建设的管道和桥架内进行线缆敷设、线缆替换、线缆运维工作。
5.2乙方应按期完成工程，并保证工程质量符合国家有关行业标准的要求。
5．3乙方提供的电信服务业务质量标准需符合国家工业和信息化部颁布的相关业务标准。
5.4乙方按照工业和信息化部统一规定的资费标准向甲方楼宇内的用户收取相关通信费用。
乙方有权根据有关法律、主管部门的规定对电信服务收费标准进行调整。
5.5乙方承担所投资建设的通信设施所产生的电费，如乙方直接向甲方或相关部门结算电费，甲方应按标准收取并提供有效发票。
经甲乙双方人员核对乙方机房内电度表数字并共同抄录签字。
5.6严格按设计文件及《GB/T50312-2000》、《本地网通信线路工程验收规范YD5051-97》等规范要求施工；
5.7做好施工材料的检验、清点和保管，乙方采购的材料应按照约定及设计和有关标准要求采购，对材料设备的质量负责，采购的材料设备与设计或标准要求不符时，应重新采购符合要求的产品，并承担由此发生的费用及延误工期的责任；
5.8服从监理及甲方代表对施工过程的管理与监督，工程具备隐蔽条件或达到约定的中间验收部位，乙方进行自检，并报监理及甲方代表验收。
乙方准备验收记录，验收合格，监理及甲方代表在验收记录上签字后，乙方可进行隐蔽和继续施工。
否则，甲方有权要求乙方返工，并由乙方承担返工费用及延误工期的责任；
5.9施工过程中必须严格遵守安全操作规程，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患，切实做好安全生产工作。
乙方在施工中所发生的一切人身伤亡事故和施工单位原因造成的设备事故，事故的责任和因此发生的费用由乙方承担，并不得因此影响工程进度。
5.10乙方承担三网行业协会派驻的监理所产生的一切费用。
第六条工程工期
计划开工日期：2017年5月15日（以实际开工日期为准）
计划竣工日期：2017年12月30日。
工期：210日历天
第七条工程造价
工程合同固定总价：元（大写）：（人民币）；
第八条工程价款的结算与支付
8.1工程施工结束通过相关部门验收合格并取得验收合格证明文件后7个工作日内，甲方支付乙方合同总价的70%工程款。
上房结束后7个工作日内，甲方支付乙方合同总价的20%工程款。
10%余款作为工程质保金，无质量问题满2年后一次性结清（质保金不计利息）。
8.2乙方同意在甲方项目公司或集团其他项目公司购买合同总价10％～30%的商品房或车位充竣工验收合格后剩余部分的工程款。
8.3本合同签订前中标单位投标保证金自动转为履约保证金，此保证金待验收合格后一次性无息返还。
8.4乙方在甲方支付每笔工程进度款时，须事先提供与该笔款额相同的徐州市税务专用工程发票，否则甲方有权推迟支付该项金额。
第九条竣工验收
9.1工程竣工后，乙方应向甲方提交竣工验收报告。
9.2甲方收到乙方提供的全套竣工资料和书面竣工验收报告后会同有关部门及时组织验收，验收以施工图纸、技术交底纪要、国家颁发的施工验收规范和质量检验标准为依据。
9.3验收合格后，双方签署竣工验收通过的文件，并将工程移交给甲方管理。
验收中如发现存在不符合质量要求的，由乙方负责整改，整改完成后再进行复验。
竣工日期以验收通过的日期为准。
第十条质量保修
10.1保修期限：工程竣工验收通过后24个月；
10.2保修责任：乙方对交付的工程在质量保修期内承担质量保修责任，由于乙方施工原因造成的质量问题，乙方负责无偿修复。
第十一条违约责任
12.1若甲、乙双方任何一方不履行本协议中的义务或者履行义务不符合本协议要求的，非违约方有权同时采取以下任何救济措施：
1、要求违约方继续履行义务；
2、要求违约方采取及时、合理的补救措施；
3、要求违约方对其违约行为给对方造成的损失承担赔偿责任；
第十二条保密条款
12.1甲、乙双方对本协议的具体内容负有保密责任，未经对方书面同意，在本合同有效期内和合同终止后，任何一方都不得向第三方透露合同的内容。
12.2除本协议规定之工作需要外，未经对方事先书面同意，任何一方不得擅自使用、删改、复制对方的商业信息、技术及其他资料。
第十三条争议的解决
13.1双方同意，因本协议有关事宜引起的任何争议按如下方式解决：
1、如遇不可抗力事件致使未能全部履行本协议的义务、或发生因履行本协议而引起的与本协议有关的争议时，双方应首先通过友好协商解决；
2、若协议各方未能就争议达成一致时，则双方中任何一方都有权向徐州市仲裁委员会申请仲裁或向有管辖权的法院提起诉讼。
第十四条其他约定事项
14.1甲、乙双方应严格遵守中华人民共和国法律、法规和中华人民共和国信息产业部的有关规定，任何一方不得从事非法经营活动，若一方违反该条款，其产生的后果自行承担。
14.2本协议未尽事宜，经甲、乙双方协商后，可签署补充协议，补充协议与本协议具有同等效力。
14.3本协议自甲、乙双方签字并加盖公章或合同章之日起生效，协议一式肆份，甲、乙双方各执贰份。
甲方：乙方：
法定（授权）代表人：法定（授权）代表人：
联系人：联系人：
签署日期：年月日签署日期：年月日。