商品房买卖合同示范文本及补充协议
商品房买卖补充协议书一5篇

商品房买卖补充协议书一5篇篇1甲方(出卖人):____________________乙方(买受人):____________________鉴于甲乙双方就商品房买卖事宜,在平等、自愿的基础上,经友好协商,达成以下补充协议,以明确双方权利义务,确保双方权益。
一、协议背景甲乙双方已经签订了《商品房买卖合同》,现根据双方的实际需求和交易习惯,经协商一致,对原合同相关条款进行补充和说明。
二、房屋基本情况1. 房屋位置:详细说明房屋所在的地址、楼栋、楼层及房号。
2. 房屋面积:明确房屋的建筑面积、套内面积等,并注明来源及测量方法。
3. 房屋质量:甲方保证房屋质量符合国家相关标准,并承担相应责任。
三、交易事项1. 交易价格:明确商品房的总价及付款方式,包括首付款、贷款等。
2. 交付期限:明确房屋的交付时间,并约定延期交付的违约责任。
3. 产权登记:甲乙双方应按照相关法律法规,及时办理商品房的产权登记手续。
四、违约责任1. 甲方违约责任:如甲方未按约定时间交付房屋、未按约定质量交付房屋等,需承担违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。
2. 乙方违约责任:如乙方未按约定时间支付房款、未按约定办理贷款等,需承担违约责任,包括但不限于支付违约金、承担利息等。
五、保修责任1. 甲方在交付房屋后,应按照国家和地方的相关规定,承担房屋的保修责任。
2. 保修期限及保修范围:明确保修期限和保修范围,如结构、防水、电气等。
3. 保修服务:甲方应提供必要的保修服务,包括维修、更换等。
六、物业管理1. 甲乙双方应按照有关规定,共同遵守物业管理规定。
2. 物业管理费用:明确物业管理费的缴纳方式、标准等。
3. 物业服务内容:明确物业服务的具体内容,如保洁、绿化、安保等。
七、其他事项1. 本补充协议是《商品房买卖合同》的重要组成部分,与主合同具有同等法律效力。
2. 本协议中未涉及的内容,以《商品房买卖合同》为准。
3. 本协议的修改和解除,必须经甲乙双方协商一致,并书面确认。
商品房买卖合同补充协议范本5篇

商品房买卖合同补充协议范本5篇篇1一、协议前言鉴于甲、乙双方就购买位于__________(地址)的商品房已签署《商品房买卖合同》,为明确双方权益,补充相关事宜,特制定本补充协议。
二、协议主体及关系1. 甲方(出售方):________________2. 乙方(购买方):________________三、补充协议内容1. 房屋交付标准甲方应按照《商品房买卖合同》约定的交房标准,确保房屋质量、配套设施及附属设施等达到约定要求。
如因甲方原因导致房屋交付时存在质量问题,乙方有权要求甲方进行修复或承担相应的违约责任。
2. 付款方式及期限乙方应按照《商品房买卖合同》约定的付款方式和期限支付购房款项。
如乙方逾期付款,甲方有权按照合同约定收取违约金,并保留解除合同的权利。
3. 产权登记及办证甲方应在房屋交付后约定时间内,协助乙方办理产权登记手续。
如因甲方原因导致产权登记延误,甲方应承担相应的违约责任。
4. 违约责任双方应严格遵守本协议约定,如一方违反协议约定,应承担相应的违约责任,并赔偿对方因此造成的损失。
5. 保修责任甲方对出售的房屋承担保修责任,保修期限及保修范围按照《商品房买卖合同》及国家相关规定执行。
保修期间内,如因甲方原因造成房屋质量问题,甲方应负责修复。
6. 物业管理房屋交付后,乙方应遵守物业管理规定,按时缴纳物业管理费用。
甲方应确保物业管理的正常运行,维护公共秩序和居住环境。
7. 装修及改造乙方装修房屋时,应遵守国家相关法规及小区管理规定,不得擅自拆改房屋结构。
如因乙方装修导致房屋损坏,乙方应承担修复责任。
8. 风险承担房屋交付前,因不可抗力因素导致的房屋毁损、灭失风险由甲方承担。
房屋交付后,该风险由乙方承担。
9. 其他约定双方可就其他未尽事宜进行协商,达成一致意见后,可作为本补充协议的附件。
四、争议解决方式如甲、乙双方在履行本协议过程中发生争议,应首先通过友好协商解决;协商不成的,可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
商品房买卖合同补充协议7篇

商品房买卖合同补充协议7篇篇1本协议是根据买卖双方共同意愿,在平等协商的基础上,就XXXX 年XX月XX日签订的《商品房买卖合同》(以下简称原合同)未尽事宜达成如下补充协议:一、买卖双方信息甲方(卖方):_________________________乙方(买方):_________________________联系方式:_________________________身份证号码/营业执照号码:_________________________通讯地址:_________________________二、物业基本情况物业名称:_________________________物业地址:_________________________物业面积:_________________________平方米购房总价款:人民币__________元整(大写)。
交付日期:自签订本协议之日起______天内交付房屋。
三、买卖双方权利义务及要求1. 甲方权利和义务:(1)甲方应确保所售房屋具备法律规定的销售条件,无任何形式的产权纠纷或法律问题。
(2)甲方应按时交付房屋,并保证房屋质量符合合同约定。
(3)甲方应提供真实有效的房屋产权证明及相关文件。
2. 乙方权利和义务:(1)乙方应按照约定时间支付购房款项。
(2)乙方应按时接收房屋,并遵守物业管理规定。
(3)乙方应了解并遵守该房屋所在地的相关法律法规。
四、房屋交付及验收1. 房屋交付时,甲乙双方应共同进行验收,确保房屋质量符合合同约定。
如有异议,应在验收过程中提出并协商解决。
2. 乙方应在验收合格后办理房屋交接手续,并签署交接确认书。
五、违约责任及赔偿1. 甲乙双方如有一方未履行本协议规定的义务,应承担违约责任,并赔偿对方因此造成的损失。
2. 如因甲方原因导致房屋无法按时交付或产权纠纷等问题,甲方应支付违约金并赔偿乙方相应损失。
3. 如因乙方原因未按时支付购房款项或接收房屋,乙方应承担违约责任,并支付违约金。
商品房买卖合同补充协议5篇

商品房买卖合同补充协议5篇篇1一、协议目的本协议旨在补充和细化双方关于商品房买卖的主合同条款,以确保双方权益得到充分保障。
本协议作为主合同的补充,与主合同具有同等法律效力。
二、买卖双方信息买方(以下简称“甲方”):___________________卖方(以下简称“乙方”):___________________三、物业基本情况物业地址:___________________物业类型:___________________建筑面积:___________________平方米套内面积:___________________平方米公摊面积:___________________平方米购房总价:___________________元四、付款方式及期限1. 付款方式和时间节点:甲方应按照主合同及本补充协议约定的时间和方式支付购房款。
具体为:首付款_________元,余款通过银行贷款方式支付。
2. 乙方应在收到甲方全款后开具购房发票,并按照约定办理房屋交付手续。
五、房屋交付与验收1. 房屋交付时间:乙方应于本协议签订后______个月内将房屋交付给甲方。
如遇不可抗力因素导致延期交付,乙方应提前通知甲方。
2. 房屋交付时,甲方有权对房屋进行验收。
如甲方认为房屋存在质量问题,可要求乙方进行修复。
乙方应在合理期限内完成修复。
3. 甲方在验收过程中,如发现与主合同及本协议不符的情况,有权要求乙方进行更正。
乙方应在合理期限内完成更正。
六、产权登记与权属证明1. 乙方应在房屋交付后______个月内办理房屋产权登记手续,并交付甲方相关权属证明文件。
2. 如因乙方原因导致产权登记延误,乙方应承担违约责任,并按照主合同及本协议约定支付违约金。
七、违约责任与赔偿1. 甲乙双方如因一方违约导致合同无法履行或造成对方损失,违约方应承担相应的违约责任和赔偿责任。
2. 违约金的具体金额和支付方式由双方协商确定,并在主合同及本协议中明确约定。
商品房买卖合同补充协议模板(付款方式变更)6篇

商品房买卖合同补充协议模板(付款方式变更)6篇篇1甲方(出卖人):XXX,身份证号码:XXXX,联系电话:XXXX,通讯地址:XXXX。
乙方(买受人):XXX,身份证号码:XXXX,联系电话:XXXX,通讯地址:XXXX。
鉴于甲乙双方于XXXX年XX月XX日签订的《商品房买卖合同》(以下简称“原合同”),买受人欲变更付款方式,经双方友好协商,达成补充协议如下:一、付款方式变更1. 买受人原计划以一次性付款的方式购买商品房,现申请变更为按揭贷款方式支付。
2. 买受人需自行承担因付款方式变更而产生的额外费用,包括但不限于贷款服务费、评估费、抵押费等。
3. 买受人应按照银行的要求提供完整的贷款申请材料,并配合甲方的相关工作,确保贷款顺利获批。
二、付款时间及金额1. 买受人应在签订本补充协议之日起XX个工作日内,向甲方支付首付款,首付款金额为合同总价款的XX%。
2. 剩余合同总价款的XX%,买受人应通过按揭贷款方式支付,具体贷款金额、利率及还款期限等细节,由买受人自行与银行协商确定。
3. 买受人应按照银行批准的贷款合同约定,按时足额偿还贷款本息。
三、违约责任1. 若买受人未按照本补充协议约定的时间支付首付款或未按时足额偿还贷款本息,视为买受人违约,应承担相应的违约责任。
2. 因买受人违约给甲方造成损失的,买受人应赔偿甲方的实际损失,包括但不限于利息损失、诉讼费用等。
四、其他约定1. 本补充协议自双方签字盖章之日起生效,与原合同具有同等法律效力。
2. 本补充协议未尽事宜,可由双方另行协商解决,并签订补充协议补充。
3. 本补充协议一式两份,甲乙双方各执一份。
甲方(出卖人):XXX日期:XXXX年XX月XX日乙方(买受人):XXX日期:XXXX年XX月XX日注意事项:1. 在签订本补充协议前,买受人应仔细阅读原合同及本补充协议的所有条款,确保理解其含义和法律后果。
如有疑问或不确定之处,建议咨询专业律师或金融机构。
商品房买卖合同补充协议5篇

商品房买卖合同补充协议5篇篇1甲方(出卖人):____________________乙方(买受人):____________________鉴于甲乙双方就商品房买卖事宜已签订《商品房买卖合同》,现根据双方自愿、平等、互利的原则,经友好协商,达成以下补充协议,以明确双方权益,保障买卖双方的合法权益。
一、总则1. 双方一致同意,本补充协议是对《商品房买卖合同》的修改和补充,若存在冲突,以本补充协议为准。
二、物业交付1. 交付期限:甲方应当在合同约定的交付日期前将符合本合同约定的商品房交付给乙方。
如甲方遇特殊原因未能按期交付,须及时书面通知乙方,并说明原因。
2. 交付条件:商品房应当通过竣工验收并符合合同约定条件。
甲方应在交付前书面通知乙方验收的日期和地点。
乙方应在收到通知后的约定时间内对商品房进行验收。
三、付款方式及期限1. 乙方应按照合同约定的时间和方式支付购房款项。
如乙方未按约定时间付款,甲方有权解除本合同并要求乙方承担违约责任。
2. 若乙方选择贷款方式支付购房款项,应自行办理贷款手续并承担相关费用。
如因乙方原因导致贷款未能及时到账,甲方有权顺延交付日期。
四、产权登记1. 甲方应在商品房交付后约定时间内办理产权登记手续。
如因甲方原因导致产权登记延误,甲方应承担违约责任。
2. 乙方应配合甲方办理产权登记手续,提供所需资料。
如因乙方原因导致产权登记延误,乙方应承担相应责任。
五、质量保证及保修1. 甲方应保证商品房的质量符合国家标准和合同约定。
如乙方发现商品房存在质量问题,应书面通知甲方,甲方应按照约定进行修复或调整。
2. 甲方应对商品房的保修期限和保修范围做出明确承诺,并在交付时向乙方提供《质量保证书》。
六、违约责任1. 甲乙双方如违反本合同约定,应承担违约责任。
具体违约责任按照《合同法》及相关法律法规执行。
2. 如因甲方原因导致不能按时交付商品房或产权登记延误,甲方应按照约定支付违约金。
七、其他事项1. 本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效。
商品房购买合同补充协议(通用版)5篇

商品房购买合同补充协议(通用版)5篇第1篇示例:商品房购买合同补充协议(通用版)【协议时间】本协议于____年____月____日签订【甲方(出卖人)】姓名/法定代表人:__________住所:__________身份证号码(法定代表人):__________电话:__________【经过甲、乙双方友好协商,就_____号房屋买卖事宜,双方达成如下协议:】一、购房款支付方式1.1 双方确认,购房款支付方式为(一次性付清/分期付款/贷款方式等),具体支付时间及方式详见商品房买卖合同。
1.2 若因支付方式发生变化,须另行签订书面协议,并按照书面协议执行。
二、房屋交付时间及验收标准2.1 甲方承诺,房屋交付时间为____年____月____日。
具体交付标准及流程详见商品房买卖合同。
2.2 乙方应按照商品房买卖合同及相关规定,按时履行验收程序,并在____天内提出书面的房屋质量异议。
三、装修及配套设施3.1 甲方承诺,在商品房交付时,将按照相关规定提供基本装修及全部配套设施。
3.2 若乙方对装修及配套设施有特殊要求,须在签订本协议前与甲方商定,并在商品房买卖合同中予以明确。
四、其他约定事项4.1 双方同意,如发生商品房买卖合同未尽事宜,将根据相关法律法规及协议约定进行处理。
4.2 本协议未尽事宜,由双方友好协商解决。
五、生效及附则5.1 本补充协议自双方共同签字(盖章)后生效,具有合同效力。
5.2 本补充协议一式二份,甲、乙双方各持一份,具有同等法律效力。
(以下无正文)甲方(盖章):__________ 乙方(盖章):__________签字:__________ 签字:__________日期:__________ 日期:__________本协议一式二份,双方协商一致,自双方签字之日起生效。
本协议正本一份存放于甲方,一份存放于乙方,具有同等法律效力。
特此补充协议。
【附录】(本附录是本商品房购买合同补充协议(通用版)的组成部分,与本协议具有同等法律效力)1. 商品房买卖合同编号:______(若有)2. 商品房详细地址:______第2篇示例:商品房购买合同补充协议(通用版)甲方:(委托方)身份证号码:联系地址:根据甲方与乙方签订的商品房购买合同(以下简称“主合同”),为明确双方在商品房交易中的权利和义务,特就以下事项达成一致意见,并制定本补充协议。
商品房买卖合同补充协议书8篇

商品房买卖合同补充协议书8篇篇1本协议是根据买卖双方对于编号为XXXXXX的《商品房买卖合同》(以下简称原合同)中的未尽事宜或需要进一步明确的事项进行补充约定,确保双方的权益得到充分保障。
经买卖双方友好协商,达成如下补充协议:一、买卖双方信息甲方(卖方):XXXX房地产开发有限公司地址:XXXXXXXXX法定代表人:XXXXXXX联系方式:XXXXXXXXXX乙方(买方):XXXXXXXXXX地址:XXXXXXXXX联系方式:XXXXXXXXXX身份证号码:XXXXXXXXXX二、商品房基本情况补充协议涉及的商品房位于XXXXX(具体地址),用途为住宅,具体房号及面积等内容以原合同为准。
三、付款方式及期限买方应按照以下方式支付购房款项:1. 首付款:签订本协议后X日内支付原合同总金额的XX%(首付金额),计人民币XXXX万元。
2. 银行贷款:剩余款项(贷款金额)由买方按照银行规定申请贷款支付。
买方需在签订本协议后X日内提交贷款申请所需资料。
若因买方原因导致贷款未能及时到账,视为买方违约。
卖方有权按照原合同约定追究违约责任。
四、交房期限及条件卖方应于本协议签订后XX个月内向买方交付商品房。
交付条件为商品房已通过竣工验收备案,并取得《住宅质量保证书》和《住宅使用说明书》。
如因卖方原因导致延期交房,卖方需按照原合同约定支付违约金。
五、违约责任及处理方式如买卖双方中任何一方违反本协议约定,均应承担违约责任。
具体处理方式如下:1. 若买方逾期付款,卖方有权解除原合同并追究买方违约责任;若卖方逾期交房,应按照原合同约定支付违约金。
若违约金不足以弥补买方损失,卖方还应承担赔偿责任。
2. 若因不可抗力因素导致违约,双方应协商解决。
如遇政府政策调整导致延期交房或其他特殊情况,卖方应在事件发生之日起X日内通知买方,双方可协商调整相关条款。
六、产权登记及办证事宜卖方应在商品房交付后X个月内为买方办理产权登记手续。
产权登记所产生的税费由双方按照国家法律法规规定承担。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
编号:MF-2007-01商品房买卖合同示范文本(2007版)福建省建设厅监制福建省工商行政管理局商品房买卖合同说明1、本合同文本为示范文本,也可作为签约使用文本。
签约之前,买受人应当仔细阅读本合同内容,对合同条款中专业用词理解不一致的,可向当地房地产行政管理部门咨询。
2、当事人在签订合同时应认真核对,以确保各份合同内容一致。
建议在律师指导下签订本合同。
3、本合同所称商品房是指由房地产开发企业开发建设并出售的房屋。
4、本合同文本中涉及到的选择、填写内容以手写项为优先。
合同签订生效后,未被修改的文本印刷文字视为双方同意内容。
5、对合同文本【】中选择内容、空格部位填写及其他需要删除或添加的内容,双方应当协商确定。
在【】中选择内容,以划√方式选定,未选择的打×;对于实际情况未发生或买卖双方不作约定时,应在空格部位打×,以示删除。
6、出卖人为了重复使用而预先拟定,并在订立合同时未与买受人协商的条款,应当符合《中华人民共和国合同法》有关格式条款的规定。
7、未经福建省建设厅和福建省工商行政管理局批准,任何单位和个人不得擅自印制、出售本合同文本。
8、本合同条款由福建省建设厅和福建省工商行政管理局负责解释。
商品房买卖合同(合同编号:)合同双方当事人:出卖人:注册地址:营业执照注册号:企业资质证书号:法定代表人:联系电话邮政编码:委托代理人:×联系地址:×身份证号码:×邮政编码:×联系电话:×委托代理机构:×注册地址:×营业执照注册号:×代理机构经当地房地产行政主管部门备案号:×法定代表人:×联系电话:×邮政编码:×买受人:【本人】【法定代表人】姓名:国籍:中国【身份证】号码联系地址:邮政编码:联系电话:【委托代理人】姓名:×国籍:×联系地址:×邮政编码:×电话:×根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》、《中华人民共和国物权法》及其他有关法律、法规之规定,买受人和出卖人在平等、自愿、协商一致的基础上就买卖商品房达成如下协议:第一条项目建设依据。
出卖人以出让方式取得位于。
编号为的地块的土地使用权。
【土地使用权出让合同号】【土地使用权划拨批准文件号】【划拨土地使用权转让批准文件号】【国有土地使用权证号】为。
该地块土地面积为平方米,规划用途为商用、住宅,土地使用年限住宅70年,;商用40年,。
出卖人经批准,在上述地块上建设商品房,【现定名】。
建设工程规划许可证号为号,施工许可证号为。
第二条商品房销售依据。
买受人购买的商品房为【预售商品房】。
预售商品房批准机关为,商品房预售许可证号为号。
出卖人在签订本合同时,已向买受人出示上述国有土地使用权证(或其他有效用地证明文件)、建设工程规划许可证、施工许可证、商品房预售许可证和白蚁预防合同及出卖人的营业执照、开发资质证书等相关证件的原件或复印件。
第三条买受人所购商品房的基本情况。
买受人购买的商品房(以下简称该商品房,经有权机关批准的房屋所在层平面图见本合同附件一,房号以附件一表示为准)为本合同第一条规定的项目中的:第【幢】【层】号房。
该商品房的用途为,属框剪结构,层高为米,位于所在建筑设计标高±0.000【地上】第层。
建筑层数地上最高层,地下层。
该商品房阳台为封闭式个,非封闭式个。
该商品房【合同约定】建筑面积共平方米,其中,套内建筑面积平方米,公共部位共有分摊建筑面积平方米(有关公共部位位置及共有分摊建筑面积计算构成说明见附件二)。
该商品房所在建筑采用的节能措施、指标见附件三。
第四条计价方式与价款。
出卖人与买受人约定按下述第 1 种方式计算该商品房价款:1、按建筑面积计算,该商品房单价为(人民币)每平方米元,总金额(人民币)。
2、按【套】计算,该商品房总价款为(人民币)×3、按套内建筑面积计算,该商品房单价为(人民币)每平方米×元,总金额(人民币)×4、×。
除上述购房款外,其他由出卖人代收的费用项目按以下标准、时间收取×。
第五条面积确认及面积差异处理。
根据当事人选择的计价方式,本条规定以【建筑面积】(本条款中均简称面积)为依据进行面积确认及面积差异处理。
当事人选择按【套】计价的,不适用本条约定,双方可在附件六另行约定。
合同约定面积与产权登记面积有差异的,以产权登记面积为准。
商品房交付后,合同约定面积与产权登记面积发生差异,双方同意按以下原则处理:1、建筑面积、套内建筑面积误差比绝对值均在3%以内(含3%)的,据实结算房价款;2、建筑面积、套内建筑面积误差比绝对值其中任何一项超出3%时,买受人有权退房。
买受人退房的,出卖人在买受人书面提出退房之日起30日内将买受人已付款(含买受人向银行按揭贷款部分的本金及已支付利息,下同)退还给买受人,并按×%利率付给利息。
买受人不退房的,按以下方式处理:产权登记面积大于合同约定面积时,面积误差比在3%以内(含3%)部分的房价款由买受人补足;超出3%部分的房价款由出卖人承担,产权归买受人。
产权登记面积小于合同约定面积时,面积误差比绝对值在3%以内(含3%)部分的房价款由出卖人返还买受人;绝对值超出3%部分的房价款由出卖人双倍返还买受人。
但共有分摊部分面积增加超过其合同约定面积3%的,买受人不承担超出3%部分的房价款。
面积误差比=(产权登记面积-合同约定面积)/ 合同约定面积×100%因设计变更造成面积差异,双方不解除合同的,应当签署补充协议。
第六条付款方式及期限。
如属预售商品房,买受人应当按时依约定将房价款存入到指定的银行预售款监管帐户上。
监管帐户应当与办理商品房预售许可时申报的一致。
监管银行:买受人按下列第种方式按期付款:1、一次性付款2、分期付款:3、其他方式:第七条买受人逾期付款的违约责任。
买受人如未按本合同约定的时间付款,按下列第1 种方式处理:1、按逾期时间,分别处理(不作累加)(1)逾期不超过15 日,自本合同规定的应付款期限之第二天起至实际全额支付应付款之日止,买受人按日向出卖人支付逾期应付款万分之 3 的违约金,合同继续履行;(2)逾期超过15 日后,买受人在出卖人书面催告7 日后仍未支付应付款的,出卖人有权解除合同。
出卖人解除合同的,买受人按累计应付款的12 %向出卖人支付违约金。
买受人愿意继续履行合同的,经出卖人同意,合同继续履行,自本合同规定的应付款期限之第二天起至实际全额支付应付款之日止,买受人按日向出卖人支付逾期应付款万分之 6 (该比率应不小于第(1)项中的比率)的违约金。
本条中的逾期应付款指依照本合同第六条规定的到期应付款与该期实际已付款的差额;采取分期付款的,按相应的分期应付款与该期的实际已付款的差额确定。
2、×。
第八条交付条件与期限。
出卖人应当在年月日前,依照国家和地方人民政府的有关规定,将同时符合下列各项约定条件的商品房交付买受人使用:1、该商品房经建设单位依法组织勘察、设计、施工、监理等单位竣工验收合格和消防验收合格;2、该商品房所在建筑物生活给排水、用电、管道燃气、电信、有线电视、消防、邮政信报箱等设施达到设计要求条件;3、小区内部道路、绿化、室外照明、消防、环卫及其他商业、社区服务和管理等公共配套建筑、基础设施按规划设计要求建设完成。
分期建设的,该商品房所在分期建设部分应按规划设计要求全部完成,并与在建工程之间设置有效的隔离设施和施工安全设施;4、本条款关于小区内部道路、绿化、室外照明、消防、环卫及其他商业、社区服务和管理等公共配套建筑、基础设施按规划设计要求建设完成,分期交付使用。
如果在规定日期内未达到上述条件,双方同意按以下第 1种方式处理:1、买受人有权拒绝交接,按逾期交房由出卖人承担违约责任;2、买受人同意接收,出卖人支付买受人(人民币)×元违约金。
但如遇下列特殊原因,除双方协商同意解除合同或变更合同外,出卖人可据实予以延期:1、遭遇不可抗力,且出卖人在发生之日起30 日内书面告知买受人的;2施工中遇到有政府有关部门确认的异常困难或重大技术问题;3 配合政府的法规/规章和命令或市政建设而引起的延误;4影响施工停止或进度缓慢的气象原因,如降雨量18mm以上或6级以上大风或高温37度以上等。
第九条出卖人逾期交房的违约责任。
除本合同第八条规定的特殊情况外,出卖人如未按本合同规定的期限将该商品房交付买受人使用,按下列第 2 种方式处理:1、按逾期时间,分别处理(不作累加)(1)逾期不超过×日,自本合同第八条规定的最后交付期限的第二天起至实际交付之日止,出卖人按日向买受人支付已付款万分之×的违约金,合同继续履行;(2)逾期超过×日后,买受人有权解除合同。
买受人解除合同的,出卖人应当自买受人解除合同书面通知到达之日起×天内退还全部已付款,并按买受人已付款的×%向买受人支付违约金。
买受人要求继续履行合同的,合同继续履行,自本合同第八条规定的最后交付期限的第二天起至实际交付之日止,出卖人按日向买受人支付已付款万分之×(该比率应不小于本条第(1)项和第七条中的比率)的违约金。
2、逾期超过90天(即在2014年9月30日后),出卖人按已付房款的万分之三支付逾期交房违约金。
第十条规划、设计变更的约定。
下列经规划部门批准的规划变更、设计单位同意的设计变更导致影响到买受人所购商品房质量或使用功能的,出卖人应当在有关部门批准同意之日起10日内,书面通知买受人:(1)变更该商品房结构形式、户型、空间尺寸及形状、朝向;(2)变更小区总体规划设计和基础设施、公共配套设备设施;(3)变更房屋节能措施及指标;(4)×(5)×买受人有权在通知到达之日起15日内做出是否退房的书面答复。
买受人在通知到达之日起15日内未作书面答复的,视同接受变更不退房。
出卖人未在规定时限内通知买受人的,买受人有权退房。
买受人退房的,出卖人须在买受人书面提出退房要求之日起30日内将买受人已付款退还给买受人,并按×利率付给利息。
买受人不退房的,应当与出卖人另行签订补充协议;因出卖人原因,造成买受人损失的,出卖人应当给予×合理补偿。
第十一条交接。
商品房达到交付使用条件后,出卖人应当书面通知买受人办理交付手续。
双方进行验收交接时,出卖人应当出示本合同第八条规定条件已达到的有关证明文件原件,并签署房屋交接单。
所购商品房为住宅的,出卖人还需提供《住宅质量保证书》和《住宅使用说明书》。
出卖人不出示证明文件或出示证明文件不齐全,或要求收取本合同约定范围以外的费用,买受人有权拒绝交接,由此产生的延期交房责任由出卖人承担。