施工合同通用条款进度与工期

合集下载

施工合同通用条款8篇

施工合同通用条款8篇

施工合同通用条款8篇第1篇示例:施工合同是指委托人与承包人之间关于施工项目的法律文件,规定了双方的权利、义务以及施工过程中的各种规定。

在签订施工合通用条款是非常重要的部分,它是保障双方利益、规范双方行为的重要依据。

下面我们就来详细介绍一些关于施工合同通用条款的内容。

第一条:本合同的签订本合同是委托人和承包人就XXX工程/项目签订的,双方应严格遵守本合同的约定,保证合同的履行。

本合同自双方当事人签字盖章后生效,至XXX年月日止,期限届满后,双方有权协商续签或终止合同。

第三条:工程内容和要求承包人应按照本合同约定的工程内容和要求,按时、按质、按量完成施工任务,确保工程质量符合相关标准和规定。

第四条:工程款支付方式委托人应按照合同约定的方式和时间节点支付工程款,承包人应在收到款项后按时履行工程进度,并提供有效的发票和相关资料。

第五条:工期及延期如因不可抗力或其他不可抗拒因素导致工程无法按期完成,双方应在书面通知后协商解决,并根据实际情况协商确定延期时间。

第六条:工程变更如有必要对工程内容进行变更,双方应书面协商确定新的工程内容和工程款,并签订变更协议。

第七条:工程质量保证承包人应对施工过程中的质量问题承担责任,并提供一定期限内的售后服务。

第八条:合同解除如因一方违约导致合同无法继续履行,双方可协商解除合同,并根据约定的违约条款进行赔偿。

第九条:争议解决双方在履行合同过程中产生争议,应友好协商解决,如无法解决,可依法向有管辖权的法院提起诉讼。

第十条:其他事项本合同未尽事宜,双方可另行协商补充约定,补充约定与本合同具有同等的法律效力。

施工合同通用条款的内容非常重要,双方在签订合同时应认真阅读并理解其内容,确保合同的有效履行。

在施工过程中,双方应本着诚信合作的原则,积极沟通、共同努力,保证工程质量和工程的按时完成。

希望以上内容对大家有所帮助。

第2篇示例:施工合同是施工工程项目的基础,它规定了双方在工程实施过程中应该承担的权利和责任。

工程合同范本进度

工程合同范本进度

工程合同范本进度一、进度计划及工期1. 乙方应在合同签订后的5个工作日内提交详细的工程进度计划,包括但不限于施工组织设计、主要工序的施工方案及时间表等,并经甲方审核批准。

2. 工程的总工期为____天,自____年____月____日起至____年____月____日止。

乙方应确保工程按期完成,如遇不可抗力因素导致工期延误,应及时书面通知甲方,并提出调整后的进度计划。

二、进度控制与监督1. 乙方应按照批准的进度计划组织实施工作,并定期向甲方报告工程进展情况。

每月至少提供一次工程进度报告,内容包括已完成工作的百分比、下一阶段的工作计划以及存在的问题和解决措施。

2. 甲方有权对工程进度进行监督和检查,乙方应配合并提供必要的协助和支持。

三、进度延误的责任1. 若因乙方原因导致工程进度延误,乙方应承担相应的违约责任。

具体违约金的计算方式为:每延误一天,按工程总造价的____%支付违约金。

2. 若因甲方原因或不可抗力因素导致工程进度延误,双方应协商确定调整后的工期,并签订书面补充协议。

四、进度变更1. 如需对原进度计划进行调整,乙方应提前书面通知甲方,并说明变更的原因、内容及影响。

甲乙双方应就变更后的进度计划达成一致,并签署书面变更协议。

2. 进度变更可能涉及的费用增减、工期调整等问题,应根据实际影响由双方协商解决。

五、竣工验收1. 工程完工后,乙方应及时向甲方申请竣工验收。

甲方应在收到申请后的15个工作日内组织验收工作。

2. 验收合格后,甲方应按照合同约定支付剩余工程款项;若验收不合格,乙方应负责修复并重新申请验收。

六、其他事项1. 本合同中未尽事宜,双方应本着平等自愿的原则协商解决。

2. 本合同一经双方签字盖章后生效,任何一方不得擅自变更或解除合同。

施工合同通用条款和专用条款(施工合同的法律特征)正规范本(通用版)

施工合同通用条款和专用条款(施工合同的法律特征)正规范本(通用版)

施工合同通用条款和专用条款(施工合同的法律特征)引言施工合同是建设工程中不可或缺的法律文件,规定了承包商和业主之间的权利和义务,保护了双方的合法权益。

本文将介绍施工合同的通用条款和专用条款,以及施工合同的法律特征。

一、施工合同通用条款施工合同的通用条款通常包括内容:1. 合同的目的和范围合同应明确规定承包商将要承担的工程范围、工作内容和工期等。

此条款的目的是确保双方对合同的理解一致,能够明确地识别出工程的范围和所需工作。

2. 建设工期和交付时间工期条款规定了建设工程的时间框架和完成日期。

交付时间条款则规定了承包商需要在何时完成施工并将工程交付给业主。

这些条款对于合同履行的时间要求具有重要意义。

3. 确定支付方式和费用本条款应明确双方关于支付合同价款的义务和方式。

通常情况下,合同价款将根据工程的进展和完成程度来支付。

此外,还需要规定变更工程的处理方式及费用的支付规定,以确保合同款项的公平支付。

4. 保证和担保责任施工合同通常要求承包商提供一定的保证和担保,以确保工程的质量和安全。

合同条款应规定承包商对工程质量的保证期限,并明确由于质量问题而造成的维修和修复责任。

5. 弃权和争议解决本条款规定了当发生争议时,双方同意通过谈判、调解或仲裁来解决争议。

双方应明确规定解决争议的程序和方式,以保证争议能够公平、及时地解决。

二、施工合同专用条款施工合同的专用条款是根据工程的特殊性而制定的,以确保合同能够更好地适应特定工程的需求。

是一些常见的施工合同专用条款:1. 施工规范和标准本条款规定了施工必须符合的规范和标准。

这些规范和标准可能来自法律法规、行业标准或业主的特定要求。

通过明确规定施工规范和标准,可以确保工程的质量和安全。

2. 变更和解除合同施工合同的变更和解除条款规定了双方可以根据实际情况对合同进行修改或解除的条件和程序。

变更和解除条款应明确双方的权利和义务,以便在需要时有条不紊地进行变更或解除。

3. 安全措施和责任本条款要求承包商采取必要的安全措施,确保工地的安全和施工人员的安全。

建设工程施工合同通用条款

建设工程施工合同通用条款

建设工程施工合同通用条款合同范本专家。

建设工程施工合同通用条款。

第一条合同目的。

本合同的目的是为了规范双方在建设工程施工过程中的权利和义务,保障工程质量,确保合同的履行。

第二条合同范围。

本合同适用于建设工程施工合同,包括但不限于建筑工程、市政工程、装饰工程等。

第三条合同签订。

1. 双方应当在签订合同前对合同条款进行充分沟通和协商,确保双方权利和义务清晰明确。

2. 合同一式两份,双方各执一份,具有同等法律效力。

第四条工程规划。

1. 施工方应当按照工程设计图纸和相关规范进行施工,确保工程质量和安全。

2. 若发现设计图纸存在问题或矛盾,应当及时通知业主方进行调整和确认。

第五条工程质量。

1. 施工方应当保证工程质量符合国家相关标准和规定,确保工程达到设计要求。

2. 若工程出现质量问题,施工方应当承担相应的责任并进行整改。

第六条工期和进度。

1. 双方应当在合同中约定工程的开工日期、竣工日期和各阶段工程的进度计划。

2. 若因不可抗力等原因导致工期延误,应当及时通知对方并协商解决方案。

第七条付款方式。

1. 付款方式应当在合同中明确规定,包括工程款的支付比例、付款时间等。

2. 工程款支付应当与工程进度相适应,确保施工方的合理权益。

第八条变更和索赔。

1. 若工程设计或施工方案需要变更,应当经双方协商一致,并签订书面变更协议。

2. 若因合同履行过程中发生争议,双方应当通过友好协商解决,如无法协商解决,可向有关部门申请调解或仲裁。

第九条安全和环保。

1. 施工方应当严格遵守国家安全和环保法律法规,确保施工过程安全、无污染。

2. 施工方对施工现场的安全负有监督和管理责任,确保工人和周边环境的安全。

第十条合同解除。

1. 若一方未能履行合同义务,严重影响工程质量和进度,对方有权解除合同并要求赔偿损失。

2. 若因不可抗力等原因导致无法继续履行合同,双方可协商解除合同,但应当尽力减少损失。

以上为建设工程施工合同通用条款,具体合同内容还需根据实际情况进行调整和完善。

施工合同通用条款5篇

施工合同通用条款5篇

施工合同通用条款5篇篇1施工合同通用条款一、总则1.1 本合同由甲方(施工单位)和乙方(委托方)双方共同签署。

甲方在合同签署之日起承担施工任务,乙方按照合同约定支付工程款项。

1.2 双方应本着平等自愿、互惠互利的原则签订合同,共同遵守国家有关法律、法规以及施工行业的相关规定。

1.3 双方应保持合作,保障合同履行的顺利进行,不得以任何借口擅自变更合同内容或拖延工期。

二、合同内容2.1 本合同的签署日期、签署地点、双方的基本信息,应在合同中明确标注。

2.2 合同总价款、工程款项结算方式、支付时间,应在合同中详细约定。

2.3 施工内容、工程进度安排、保修期限,应在合同中详细规定。

2.4 合同违约责任、争议解决方式等事项,应在合同中明确约定。

三、施工标准3.1 施工单位应按照国家相关施工标准和质量标准进行施工,确保工程质量符合合同约定。

3.2 施工单位应派遣具备相应资质和经验的技术人员进行施工,并负责施工现场的管理和安全。

3.3 施工单位应严格按照工程进度计划进行施工,确保工程按时完成。

四、工程款项支付4.1 施工单位应在合同约定的支付时间内提供工程进度和质量报告,乙方按照实际完成的工程进度支付工程款项。

4.2 如工程质量不符合约定要求,乙方有权延迟支付相应款项,直至施工单位重新修复完善。

4.3 拖欠工程款项超过约定支付时间的,应按照约定的违约责任承担相应的法律责任。

五、合同变更与解除5.1 在施工过程中如遇到不可抗力因素,或者双方协商一致的情况下,可对合同进行相应的变更或解除。

5.2 双方应书面协商并签署变更协议,明确变更内容和方式。

5.3 在发生争议无法协商解决的情况下,双方可提交至有关法院解决。

六、其他条款6.1 本合同自双方签署之日起生效,施工单位应在规定工期内完工并保修工程质量。

6.2 本合同未尽事宜,可双方协商并签署补充协议。

6.3 本合同为正本一式两份,甲方与乙方各持一份。

以上便是关于施工合同通用条款的详细内容,双方在签署合同时应仔细阅读并遵守合同约定,确保合同顺利履行。

工程施工合同的通用条款

工程施工合同的通用条款

工程施工合同的通用条款第一条合同主体甲方(建设单位)与乙方(施工单位)根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规,基于平等自愿的原则签订本施工合同。

第二条工程概况1. 工程名称:_____________2. 工程地点:_____________3. 工程规模:_____________4. 工程质量要求:按照国家及行业相关标准执行。

第三条合同价款1. 合同总价为人民币________元。

2. 价款支付方式:_________(如分期付款、进度付款等)。

3. 价款调整机制:遇有设计变更或市场价格明显波动时,合同价款可按约定调整。

第四条工期要求1. 开工日期:____年____月____日2. 竣工日期:____年____月____日3. 工期延误责任:除不可抗力因素外,乙方应对因自身原因导致的工期延误承担责任。

第五条质量与验收1. 乙方必须确保工程质量符合国家标准及设计要求。

2. 工程验收由甲乙双方共同进行,或委托第三方机构进行。

第六条变更与索赔1. 工程变更需经甲乙双方协商一致,并形成书面文件。

2. 因变更导致的损失,由责任方承担相应的赔偿责任。

第七条违约责任任何一方违反合同约定,应当按照合同约定承担违约责任。

第八条争议解决因履行本合同所产生的争议,甲乙双方应首先通过友好协商解决;协商不成时,可依法向人民法院提起诉讼或提交仲裁委员会仲裁。

第九条其他事项1. 本合同自双方签字盖章之日起生效。

2. 本合同未尽事宜,双方可另行协商补充。

3. 本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。

施工合同通用条款7篇

施工合同通用条款7篇

施工合同通用条款7篇篇1甲方(发包方):____________________乙方(承包方):____________________鉴于甲乙双方同意按照中华人民共和国有关法律法规的规定,就本施工项目的相关事宜,特订立本施工合同通用条款。

一、合同背景与目的1.1 本合同基于甲乙双方的共同意愿,为明确双方在施工过程中的权利与义务,确保工程顺利进行,达成共赢目标。

二、工程概况2.1 工程名称:____________________2.2 工程地点:____________________2.3 工程内容:____________________2.4 工程规模:____________________三、工期及进度3.1 乙方应按照甲方要求的工期完成工程施工,未经甲方同意,不得擅自更改工期。

3.2 乙方应按照施工进度计划进行施工,确保工程进度与质量。

如因乙方原因导致工程进度延误,乙方应承担相应违约责任。

四、质量与验收4.1 乙方应严格按照国家相关标准及规范进行施工,确保工程质量。

4.2 工程竣工后,乙方应提交验收申请。

甲方组织验收,验收合格后,双方签署验收合格证书。

五、工程价款与支付5.1 工程价款:____________________元人民币。

5.2 支付方式:____________________。

5.3 甲方应按合同约定及时支付工程款项,如甲方未按约定支付,乙方有权催告并在合理期限内暂停施工。

六、材料设备供应6.1 工程施工所需的材料设备由乙方负责采购,并确保质量符合要求。

6.2 甲方有权对乙方采购的材料设备进行检查,如不符合要求,乙方应无条件更换。

七、保修与售后7.1 工程竣工验收合格后,乙方应提供一定期限的保修服务。

保修期内,如因乙方原因导致的工程质量问题,乙方应负责免费维修。

7.2 保修期结束后,乙方应提供有偿售后服务,具体事宜双方另行协商。

八、违约责任8.1 如一方违反本合同约定,应承担违约责任,并赔偿对方因此造成的损失。

建设工程施工合同通用条款

建设工程施工合同通用条款

建设工程施工合同通用条款一、合同双方甲方(发包人):________________乙方(承包人):________________二、工程概况1. 工程名称:________________2. 工程地点:________________3. 工程内容:________________三、工期与进度1. 开工日期:________________2. 竣工日期:________________3. 工期延误:如遇不可抗力等因素导致工期延误,双方应协商调整工期。

四、质量标准与验收1. 质量标准:________________2. 验收程序:________________五、合同价款与支付1. 合同总价:________________2. 支付方式:________________六、双方权利义务1. 甲方权利与义务:________________2. 乙方权利与义务:________________七、变更与解除1. 合同变更:________________2. 合同解除:________________八、违约责任1. 甲方违约责任:________________2. 乙方违约责任:________________九、争议解决1. 双方应首先通过友好协商解决争议。

2. 若协商无果,可提交至________________进行仲裁诉讼。

十、其他约定1. 保密条款:________________2. 知识产权:________________3. 其他未尽事宜,双方可另行协商补充。

十一、附则1. 本合同自双方签字(或盖章)之日起生效。

2. 本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。

甲方(发包人):________________(盖章)法定代表人授权代表:________________(签字)乙方(承包人):________________(盖章)法定代表人授权代表:________________(签字)签订日期:XXXX年XX月XX日建设工程施工合同通用条款(1)建设工程施工合同通用条款(示例)一、合同双方甲方(发包人):________________乙方(承包人):________________二、工程概况1. 工程名称:________________2. 工程地点:________________3. 工程内容:________________三、工期1. 开工日期:________________2. 竣工日期:________________3. 工期延误:________________四、质量标准1. 质量要求:________________2. 质量检验:________________五、价款与支付1. 合同价款:________________2. 工程变更价款:________________六、双方权利义务1. 甲方权利义务:________________2. 乙方权利义务:________________七、材料设备供应1. 材料设备供应方式:________________2. 材料设备质量标准:________________八、竣工验收与结算1. 竣工验收:________________2. 结算:________________九、违约责任1. 甲方违约责任:________________2. 乙方违约责任:________________十、争议解决1. 争议解决方式:________________十一、其他约定________________本合同一式两份,甲、乙双方各执一份。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

( 施工合同)
姓名:____________________
单位:____________________
日期:____________________
编号:YB-BH-064894
施工合同通用条款进度与工期Progress and construction period of general conditions of
施工合同通用条款进度与工期
《施工合同通用条款进度与工期》是合同范本网施工合同栏目为您精心准备的,更多精彩内容请收藏本站(ctrl+D即可)!
7 进度与工期
7.1 合同进度计划
除非专用条款另有约定,承包人应在接到按照第6.1款[开工通知]发出的通知后28天内,编制详细的施工进度计划报送监理人。

监理人应在收到进度计划21日内批复或提出修改意见,否则该进度计划视为己得到批准。

经监理人批准的施工进度计划是控制合同工程进度的依据。

监理人应有权按照该进度计划安排其他承包人的活动。

7.2 合同进度计划的修订
当工程的实际进度与经监理人批准的进度计划不符时,承包人可以在14日内向监理人提交修订合同进度计划的申请报告,并附有关措施和相关资料,报监理人审批;监理人也可以直接向承包人作出修订合同进度计划的指示,承包人应按该指示修订合同进度计划,报监理人审批。

监理人应在收到修订的进度计划后7日内批复。

监理人对进度计划的修改在批复前应获得发包人同意。

7.3 发包人导致的工期延误
在履行合同过程中,由于发包人原因遭受工期延误和(或)费用增加,承包人有权按照第18.1款[承包人索赔程序]要求:
(1)发包人延长工期;
(2)发包人增加费用,并支付合理的利润。

需要修订合同进度计划的,按照第7.2 款[合同进度计划的修订]约定办理。

7.4 不可预见事件
在合同履行过程中,如果发生一个有经验的承包人在递交投标书日期前不能合理预见的事件,承包人应在此事件发生之日起7日内向监理人报告,要求发包人延长工期和(或)增加费用,并支付合理利润。

7.5 承包人导致的工期延误
由于承包人原因导致暂停施工或造成工期延误的,承包人应采取措施加快进度,并自行承担加快进度可能增加的费用,工期不予顺延。

7.6 逾期竣工违约金
由于承包人原因造成工期延误,承包人应支付逾期竣工违约金。

逾期竣工违约金的计算方法及限额在专用条款中约定。

承包人支付逾期竣工违约金,不免除承包人完成工程及修补缺陷的义务。

7.7 暂停施工
7.7.1 监理人指示暂停施工
监理人认为有必要时,可向承包人作出暂停施工的指示,承包人应按监理人指示暂停施工。

不论由于何种原因引起的暂停施工,暂停施工期间承包人应负责妥善保护工程并提供安全保障。

发生的费用由责任方承担。

暂停施工后,监理人应与发包人和承包人协商,采取有效措施积极消除暂停施工的影响。

当工程具备复工条件时,监理人应立即向承包人发出复工通知。

承包人收到复工通知后,应在监理人指定的期限内复工。

7.7.2非承包人原因引起的施工暂停
非承包人原因引起的施工暂停,监理人发出暂停施工指示后28天内未向承包人发出复工通知,承包人可向监理人提交书面通知,要求监理人在收到书面通知后14天内,准许已暂停施工但目前已经具备复工条件的部分或全部工程继续施工。

如监理人逾期不予批准,则承包人可以通知监理人,将工程受影响的部分视为可取消工作。

如暂停施工影响到整个工程,可视为发包人严重违约,应按第16.2款[发包人违约责任的承担]的约定处理。

7.7.3 承包人原因引起的暂停施工
由于承包人原因引起的暂停施工,如承包人在收到监理人暂停施工指示后56天内不认真采取有效的复工措施,造成工期延误,可视为承包人违约,应按第16.4款[承包人违约责任的承担]的约定处理。

7.8 提前竣工
发包人要求承包人提前竣工的,该要求不得压缩合同合理的工期,而且不能对工程质量与安全生产产生不利的影响,由此发生费用由发包人承担。

承包人通过合理的施工组织,提前完成工程的,发包人应按照专用条款约定的数额或方式向承包人支付提前竣工奖励。

可以在这输入你的名字
You Can Enter Your Name Here.。

相关文档
最新文档