工装施工合同正式样本
工装装修施工合同范本（精选5篇）
工装装修施工合同工装装修施工合同范本（精选5篇）随着法律知识的普及，合同起到的作用越来越大，在达成意见一致时，制定合同可以享有一定的自由。
那么我们拟定合同的时候需要注意什么问题呢？下面是小编整理的工装装修施工合同范本（精选5篇），希望对大家有所帮助。
发包方(甲方)：承包方(乙方)：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国价格法》、建设部《家庭居室装饰装修管理试行办法》及其他有关法律法规的的原则，结合本工程的具体情况，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上达成如下协议，共同遵守。
第一条：工程概况1、工程名称：芜湖美宝金属加工有限公司综合楼室内装饰工程2、装饰施工地点：3、施工面积：4、承包方式：包工包料5、施工工期：土建工程未完善，需至20xx年3月份完工)6、工程质量标准：合格7、合同价款：参照工程立项清单(合同附件)，即人民币元，双方约定，如变更施工内容、变更材料，本部分的工程款按实另计。
第二条：材料供应的约定1、甲方提供的材料：应甲方负责采购供应的材料、设备，要符合设计要求的合格产品，并按时供应到现场，甲、乙双方应办理交接手续。
乙方发现甲方提供的材料、设备有质量问题或规格差异时乙方应及时向甲反应，甲方仍表示使用的，造成工程损失，责任由甲方承担。
甲方供应的材料按时抵达现场后，由乙方负责保管，由于保管不当造成的损失，由乙方负责赔偿。
2、乙方提供的材料乙方供应的材料、设备、要和样本一致，如有变动要经甲方同意，甲方应到现场验收，如不符合设计、施工要求或规格有差异，禁止使用。
如乙方不经甲方同意善自使用，对工程造成的损失由乙方负责，并加以处罚。
第三条：关于工程质量及验收的约定1、本工程由负责。
2、甲方提供的.材料、设备质量不合格而影响工程质量，其返工费用由甲方承担，工期顺延。
3、由于乙方原因造成质量事故，其返工费用由乙方承担，工期不变并加以处罚，严重的甲方有权终止合同。
工装装修合同范本5篇
工装装修合同范本5篇篇1工装装修合同范本甲方（委托方）：（单位名称）法定代表人/负责人：（姓名）联系电话：（电话号码）地址：（单位地址）乙方（装修公司）：（单位名称）法定代表人/负责人：（姓名）联系电话：（电话号码）地址：（单位地址）鉴于甲乙双方就甲方所属的XXX（单位、办公楼、商铺等）的工装装修事宜达成一致意见，经过友好协商，特签订本合同，共同遵守以下条款：一、工程范围1.甲方委托乙方负责XXX项目的工装装修工程。
2.装修工程包括但不限于土建施工、水电工程、墙面、地面装修、天花板等。
3.乙方负责提供设计方案、施工图纸、施工材料等相关装修工程所需内容。
二、工程质量1.乙方承诺所提供的所有材料、设备均符合国家相关标准，并提供合格证明。
2.乙方承诺施工过程中严格按照施工图纸进行，保证工程质量符合相关要求。
三、工期安排1.双方约定施工工期为（具体工期），乙方保证按时完成装修工程。
2.如因不可抗力等原因导致工期延误，双方协商解决，乙方不承担责任。
四、工程费用1.总工程费用为（具体金额），乙方按照施工进度分期收取款项。
2.如施工过程中发现需要增加费用的情况，需双方协商确定后再行施工。
3.乙方应按照约定时间节点提交工程结算报告，并最终确定最终工程费用。
五、保修期1.乙方保修期为（具体时间），在此期间内，乙方承诺对工程质量出现的问题负责，免费维修。
2.保修期过后，所产生的问题由甲方自行负责维修费用。
六、合同解除1.若因乙方原因导致工程无法正常进行，甲方有权解除合同，并要求乙方赔偿相应损失。
2.若因甲方原因违约解除合同，需赔偿乙方造成的一切损失。
七、其他约定1.本合同未尽事宜，双方协商解决，并签署补充协议。
2.本合同一式两份，甲乙双方各执一份，均具有同等法律效力。
甲方（委托方）签字：___________________ 乙方（装修公司）签字：___________________日期：_________________ 日期：_________________以上是《工装装修合同范本》，请双方认真阅读并遵守合同内容，共同维护双方的合法权益。
工装装修合同范本最新版本5篇
工装装修合同范本最新版本5篇篇1发包方（甲方）：承包方（乙方）：根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就甲方委托乙方进行工装装修工程的有关事宜，达成如下协议：一、工程概况1. 工程地点：2. 工程承包方式：3. 工程期限：4. 工程总价款：5. 付款方式：二、工程实施1. 乙方必须按照甲方要求进行施工，确保工程质量符合甲方要求。
2. 乙方必须遵守安全施工规定，确保施工过程中不发生任何安全事故。
3. 乙方必须保护甲方提供的设备、材料，不得损坏或丢失。
4. 乙方必须按照合同约定完成施工任务，不得拖延工期。
三、质量保证1. 乙方必须建立严格的质量控制制度，确保施工质量符合国家标准和甲方要求。
2. 乙方必须对所提供的施工材料进行严格检查，确保材料质量符合标准。
3. 如因乙方施工质量问题导致工程返工或整改，乙方应承担全部责任，并赔偿甲方因此造成的损失。
四、付款方式1. 甲方应按照合同约定向乙方支付款项。
具体支付时间和金额如下：合同签订后支付预付款XX%；中期款XX%；尾款XX%。
2. 乙方在收到甲方款项后，必须向甲方提供正规的发票。
五、违约责任1. 如因甲方原因未按照合同约定支付款项，甲方应承担违约责任，并赔偿乙方因此造成的损失。
2. 如因乙方原因未按照合同约定完成施工任务或施工质量不符合要求，乙方应承担违约责任，并赔偿甲方因此造成的损失。
六、争议解决1. 如双方在执行合同过程中发生争议，应首先通过友好协商解决。
如协商不成，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
2. 在争议解决期间，双方应继续履行合同中与争议无关的其他条款。
七、合同生效与终止1. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
合同一式两份，甲乙双方各执一份。
2. 未经双方协商一致，任何一方不得擅自变更或解除本合同。
如需变更或解除合同，应书面通知对方，并说明变更或解除合同的原因及条件。
变更或解除合同所遭受的损失由违约方承担。
工装施工合同样书5篇
工装施工合同样书5篇篇1工装施工合同样书一、合同双方甲方（委托方）：单位名称：_______________法人代表：_______________地址：_______________联系电话：_______________传真：_______________邮编：_______________开户银行及账号：_______________乙方（施工方）：单位名称：_______________法人代表：_______________地址：_______________联系电话：_______________传真：_______________邮编：_______________开户银行及账号：_______________二、项目名称本合同项目名称为_______________。
三、合同内容1、甲方委托乙方对项目进行工装施工，包括但不限于设计、施工、监理等工作；2、双方共同确认项目的具体内容、施工标准、进度计划及验收标准；3、双方约定施工周期为_______________，具体进度以双方协商一致为准；4、双方约定施工总造价为_______________，支付方式为_______________，具体分期付款比例双方协商确定；5、如果双方在履行合同过程中需要变更合同内容或者解决纠纷，应当书面协商一致；6、其他约定事项_______________。
四、工程标准1、工程应符合国家有关标准及环保要求，质量达到规定要求；2、施工过程中如遇特殊情况，必须向甲方汇报并征得同意后再行施工；3、各项工程材料应符合国家相关标准，出现质量问题应当及时更换；4、施工过程中如因乙方原因造成工程质量问题，乙方应负责修复或赔偿损失；5、甲方应对施工过程中的相关文件、材料、设备等提供必要支持和配合。
五、违约责任1、如乙方无故延误工程进度，乙方应每日支付合同总价_______________的违约金；2、如乙方工程质量不达标，或出现其他违约情况，甲方有权要求乙方承担相应法律责任；3、双方应予以履行，如双方均不履行或者一方不履行，应承担相应的违约责任。
工装合同范本十三篇
工装合同范本十三篇工装合同范本十三篇工装合同范本篇1甲方：乙方：甲方委托乙方套房装饰装修工程，经双方友好协商，现签订以下合同条款：一、工程项目及内容：铺贴地板、油墙、做柜、线路新装等工程，详细内容见乙方提供的，经甲方认可的施工说明及工程预算书。
二、承包方式：包工包料。
三、工程造价：(￥元)为人民币四、工程款项结算方法：乙方进场5天内，甲方应先预付给乙方50%工程款即(人民币元)，工程完工验收后，一个月之内付清余款(即人民币元整)。
五、乙方必须按质按量按时和遵守国家有关规定进行施工，如属乙方因材料质量或不按图纸施工，而造成施工项目不合格的，乙方要自行返工，返工所使用的一切材料费、人工费由乙方自行解决。
如在施工期间，甲方提出更改正在进行或已完工的工程项目，更改所使用的一切材料费、人工费均由甲方承担。
六、甲方如在施工期间提出增加施工项目或更改使用材料的，必须经甲方负责人或技术员签字认可。
七、交付使用日期：总施工期为天，即由年月日至年月日。
如逾期乙方每日按总造价的千分之五赔款给甲方。
如甲方因某种原因令乙方不能进行正常施工的所误日期顺延。
八、其它约定事项：九、本合同连同乙方提供给甲方认可的施工说明和工程预算书，具同等法律效力。
十、本合同一式贰份，甲方壹份，乙方壹份，各执为据。
十一、本合同自双方签字后即发生法律效力。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：__________________年____月____日工装合同范本篇2业主(以下简称甲方)：施工队(以下简称乙方)：甲乙双方本着友好合作的态度，按照《合同法》等相关法律，在平等公正的情况下签定如下合同。
一、工程概况工程地址：使用面积：二、价格清包工费：_____________元。
其中包括水电工、木工、泥工、油漆工、垃圾清运费、材料搬运费等。
三、付款方式1、施工队进场，预支生活费：_____________元;2、隐蔽工程完成，付_____________元;2、木工完成_____________元;3、泥工完成，付_____________元;4、工程竣工，付_____________元;5、保修金元，从竣工之日起____月后支付。
工装装修施工合同8篇
工装装修施工合同8篇篇1甲方（发包方）：____________________乙方（承包方）：____________________根据《中华人民共和国经济合同法》及其他有关法律、法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就本工装装修工程的施工事宜，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：工装装修工程2. 工程地点：____________________3. 工程范围：室内设计及施工，包括水电改造、墙面涂料、地面铺设、吊顶安装等。
4. 工程内容：详细施工图纸中的装修内容。
二、工期1. 承包方应在合同签订后XX天内开始施工，工期为XX天。
如有特殊情况需顺延工期，需提前与发包方协商。
2. 因承包方原因造成工期延误的，每延误一天罚款XX元。
三、工程价款及支付方式1. 本工程总造价为人民币______元整（￥______元）。
工程款支付方式如下：合同签订后，预付工程款的XX%；工程完工验收合格后，支付剩余款项。
2. 如工程变更导致工程造价超出预算的，超出部分需经双方确认并支付相应款项。
四、质量要求及验收标准1. 承包方应按照施工图及说明进行施工，确保工程质量符合相关标准。
2. 施工过程中，承包方应遵守安全操作规程，确保施工现场安全。
3. 工程竣工后，承包方应通知发包方进行验收。
验收合格后，双方签署验收合格证书。
如验收不合格，承包方应在限定时间内进行整改。
五、材料设备供应1. 工程施工所需材料由承包方负责采购，并提供产品合格证明。
涉及定制产品的，需提前与发包方确认样品及规格。
2. 承包方采购的材料如不符合设计要求或质量标准的，应无条件更换或重做。
因此造成的工期延误及损失由承包方承担。
六、保修条款1. 工程竣工验收合格后，承包方负责保修一年。
保修期内如出现质量问题，承包方负责免费维修。
2. 保修期自工程竣工验收合格之日起开始计算。
保修期间内因设计或施工原因导致的质量问题，承包方无条件进行维修。
工装施工合同书范本5篇
工装施工合同书范本5篇工装施工合同书范本1甲方： (以下简称甲方)乙方： (以下简称乙方)依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《农业基本建设项目管理办法》、《农村沼气项目建设资金管理办法》、《湖南省农村可再生能源条例》及有关法律、行政法规，遵循平等自愿、公平和诚实信用的原则，经甲、乙双方充分协商一致，特订立本工程施工合同条款如下：一、工程概况1、工程名称：。
2、工程地点：二、承包方式及工程范围1、承包方式：由乙方包工包料的方式总承包该工程施工。
2、工程范围：依照__×设计所设计的施工图纸内的工程项目，通过甲乙双方协商约定的施工范围内的全部工程内容，包括设备安装、调试。
确保正常运行并按设计所要求的技术指标进行施工。
三、承包造价工程承包总造价:人民币: 元;小写RMB￥：元包干。
施工中如工程发生变更，变更项目按投标文件中已有综合单价的分部分项工程所实际完成的工程量进行决算;投标文件中没有综合单价的分部分项工程，根据招标文件确定人工和机械费;主材价格执行投标文件自报价格，没有自报价格的执行同期指导价或市场价。
四、工程质量1、乙方在本工程项目施工的过程中，严格按照中华人民共和国农业行业标准《沼气工程施工及验收技术规范》进行施工，确保工程质量为合格。
2、本工程在施工中，土建部分、设备安装等，所有用于该工程项目的原材料(地材除外)及设备，必须合格，无产品合格证的设备及原材料严禁在本工程项目中使用。
五、付款方法自乙方人员进场15天内，甲方预付乙方30%的工程备料款，工程进度按实际完成工程量支付工程进度款直到85%，每笔工程进度款审批时，不得超过三天，余款除留5%质保金外，其他款项自工程验收合格之日起15天内由甲方全部付清，工程质保期为一年，从甲方验收合格之日算起。
六、施工工期甲乙双方签订本合同之日后，进场时间由市能源办确定，土建工程及安装工程施工工期按有效施工日240天，如因甲方原因不能按期开工，所造成的损失可协商解决，如遇人力不可抗拒的自然灾害工期顺延。
工装装修合同范本5篇
工装装修合同范本下载5篇工装装修合同范本1委任单位：施工单位：就工程，经双方充分的在友好协商签订本合同书，共同遵守如下：一、工程名称：二、工程地点：三、工程项目内容:见材料明细清单四、工程期限：本工程自年月日至年月日完工。
五、工程造价为人民币：六、付款方式：1、合同签订后甲方交付乙方工程总造价的25%预付款。
2、开工后，甲方按工程进度至完工，分期支付乙方工程总造价的70%工程款，余额在工程验收合格后两个月内付清。
3、工程完工验收合格后，乙方应向甲方提出工程结算，并将有关资料送交甲方。
甲方接到资料两日内如未提出异议，即视为同意，将剩余款项全部付清，违约付款。
七、材料设备：本工程所需的工程材料由乙方负责采购，及时组织进场，材料设备保管，场地由甲方提供，以满足工程的需要和有一个好的保管场所。
八、工程施工：1、乙方必须严格按照施工工艺进行施工，如有违反，甲方有权提出停工或返工。
2、乙方负责制定各类制作的材料明细，双方认可后，该资料作为本合同不可分割的一部份，由于乙方制定的材料明细缺陷造成追加投资，及材料计划不足需增加的投资由乙方负责。
3、施工中甲方提前增改项目，必须事先通知乙方，并双方签字附加协议，提出的增改项目对施工所造成的损失和误工费由甲方负责，工期顺延。
4、乙方应了解遵守施工技术规范，因乙方施工中造成人身伤害、设施的损坏，由施工方负责。
九、工程质量：1、本工程以各类工程作法的普通合格工程为质量评定验收标准。
2、各类装饰工程质量保修一年。
十、工程验收：由乙方发出工程验收通知，双方人员到施工现场，按所要求和有关标准对工程进行验收，验收后，双方负责人应在验收单上签名认可，如工程未经验收，甲方提前使用或擅自动用，由此而发生的质量，安全问题由甲方承担责任并以甲方开始使用日期为竣工验收日期。
十一、违约责任：任何一方违返本合同的条款，所造成的损失，均由违返方负责赔偿给守约方。
十二、备注：本合同有不详之处，甲、乙方通过协商补充协议或条款，如本合同甲、乙方发生纠纷，双方有权向本合同签字所在地的工商行政管理局的经济合同仲裁委员会或人民法院提出仲裁或诉讼，按仲裁委员会仲裁或法院判决执行。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
文件编号：TP-AR-L6967The Civil Subjects Establish, Change And Terminate Their Corresponding Civil Legal Relations, And Then Determine Their Respective Rights And Obligations. The Terms Are Binding On The Parties And Need To Abide By Them.（示范文本）甲方：_______________乙方：_______________签署时间：_______________工装施工合同正式样本工装施工合同正式样本使用注意：该合同资料可用在各个民事主体之间设立、变更、终止其对应的民事法律关系而订立，进而确定各自的权利和义务，条款对当事人具有约束力需各自遵守。
材料内容可根据实际情况作相应修改，请在使用时认真阅读。
发包人全称：_______________(以下简称：甲方)承包人全称：_______________(以下简称：乙方)依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、建设部与国家工商行政管理局的《建设工程施工合同(示范文本)》及其他有关法律、法规和规章，并结合安徽省宿州市有关规定及本工程的具体情况，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程水电安装工程施工事项协商一致，订立本协议。
一、工程概况：工程名称：_______________(以下简称：本工程);工程地点：_______________施工现场条件：以现场实际情况为准;施工部位：本合同约定乙方施工部位为：中所有的水电安装工程包含的全部内容。
二、工程承包方式、承包范围及承包内容：1、承包方式：乙方包人工、包除甲方提供的材料外的所有材料、包施工机具、包工期、包质量、包进度、包安全文明施工、包验收合格。
2、承包范围：室内所有一切给排水和强弱电预留预埋与安装工作。
3、承包的主要内容：包施工图和施工方案中的室内水电安装工程，包括室内给排水、弱电的全部安装工程，消防、电信、电视、智能化系统、三表抄送等专业配套工程的预留孔洞、管道预埋，临时用电用水设备电器，日常安全巡查。
具体如下：a、给排水部分：给水部分：自水泵房外墙1.5米(含接口)起至所有用水末端的给水工程安装及系统试压。
排水部分：自室内排水起端起至小区排水管网第一个排水检查井处所有排水工程安装及排水试验。
b、电气部分：从低压配电柜至室内的所有桥架、配管、电缆、配线等按图施工及电器元件的安装(包括弱电的预埋、预留)，以及从弱电井总箱出口后到灯具(含户箱、开关、插座、电线、弱电井、和强电井的线槽)安装结束，避雷带，避雷网的施工;施工图中从低压配电柜至配电强电井、总箱等所有的钢管、电线、电缆的预埋安装，包括从进入第一个配电箱后的电缆敷设;弱电(包括电视电话、智能化、宽频三表抄送等)依设计图纸将线管敷设到位，穿好铁丝，消防工程预埋套管、线管接口、线管底盒;乙方施工班组自带工具及小型施工机具和所有检验试验设备和辅助材料。
4、甲方直接分包的专业工程，乙方需全力配合。
三、合同工期：1、乙方应严格按甲方要求的工期组织施工，确保工期目标顺利实现。
本合同约定本工程总工期为____日;开工日期为：________年____月____日，竣工日期为：________年____月____日。
2、乙方必须服从和执行甲方项目部下达的施工生产计划，根据甲方的进度要求，随时调度作业人数和其它资源(具体详见合同附件一)。
3、若遇人力不可抗拒因素引起的工期延误，经甲方签证后，工期可适当顺延。
4、如因乙方本身原因造成甲方规定的形象进度或节点工期无法完成，每延期一天乙方自愿承诺向甲方支付人民币壹仟元整(￥：_______________元)的违约金;若累计延误天数超过7天或连续延误天数超过5天，甲方有权单方面解除合同，由此引起甲方的所有损失(含间接损失)及费用均由乙方承担。
甲方选择解除合同时，具体操作按本合同专用条款“第九条第4、5款”执行。
四、质量标准：1、适应于本合同的工程质量检验评定标准、规范名称为(包括但不限于以下)：①建设强制性条文;②《建筑工程质量检验评定标准》gbj301—88;③《建筑电气工程施工质量验收规范》gb50303-XX;④《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》gb50242-XX;⑤《采暖与卫生施工验收规范》(gbj242-82);⑥《电气安装工程施工及验收规范》(gbj242-82)⑦《建筑电气安装工程质量检验评定标准》(gbj303-88);⑧省、市相关部门的各种规章制度;⑨甲方制定的工程质量验收实施细则。
2、本合同约定本工程质量必须达到“合格”质量标准。
工程质量按国家相关标准进行验收评定。
若工程质量验收为“不合格”，乙方自愿承诺每次向甲方支付人民币壹仟元(￥：1000.00元)的违约金，并负责返工直至达到本合同约定“合格”质量标准方可予以结算，结算单价按本合同约定综合单价执行，工程量按实际完成工作量计算;返工所需的材料、人工等所有费用均由乙方承担。
若因乙方返工导致甲方工期延误，按本合同协议书第三条第4款处理。
3、工程质量等级验收程序：分项工程完工后，由施工班组组织自检并报项目部，项目部根据班组自检结果组织班组进行实测验收评定后报监理公司，监理公司根据项目部初评结果组织工程部、项目部、和施工班组进行现场实测测量，核定该分项工程质量。
工程部在每次结算单上签注工程质量核定结果。
五、合同价款、工程量的计量及结算方式：1、本工程约定单价为不含税综合单价，此综合单价已包含赶工、停工费补偿和临时停水停电引起的误工、窝工、雨季、夜间施工补偿费、施工机具进退场费(甲供设备以外的施工机具费已隐含在清单各子目单价中，不另行计价)现场安全文明施工费、甲方直接分包工程配合费、超高费、措施费、保管费等费用，且在现场均不再计取二次运输费用;在本合同签署期间，甲方提供了乙方承包范围内详细的各项经济技术指标，乙方作为专业施工队伍，完全明了本合同所约定的工作内容和所包含的单价范围，并完全自愿以上述综合单价签署本合同。
本合同执行期间，无论材料市场价格浮动、人工费变动或政府政策变动，本合同所约定综合单价均不予调整，工程总造价以实际结算为准。
2、工程量的计量：(1)结算工程量以建筑面积为准(本合同约定建筑面积计算规则以《湖南省建筑工程单位估价表》1999版执行，下同)。
(2)零星工程：工程量以“工日”为单位进行计算。
(3)工程量的确认及申报按甲方相关制度进行。
3、结算方式：按实际完成整层工程量作为每次结算单位(“整层”包括：本层楼板、梁和下层柱、墙，其中①±0.000及以下的承台、地梁等作为一次结算单位;②屋面板及以上的机房、花架、女儿墙等作为一次结算单位，下同)。
每次申报工程进度款额度按如下比率划分施工各阶段所占本合同约定综合单价比例，具体每次工程款支付以下述比例结合工程量结算方式综合确定。
各部分所占比例明细为：①结构预埋部分占本合同约定综合单价的35%;②墙体预埋部分占本合同约定综合单价的25%;③安装部分占本合同约定综合单价的40%(其中给水、排水、穿线及三箱安装、桥架安装各占比率为10%);六、违约保证金的收取、支付及工程款的支付：1、为加强乙方在本工程施工期间的工程质量、进度、安全文明施工及民工工资发放等各方面的管理，特别约定：在本合同签订之日起____日内，乙方必须向甲方缴纳1万元违约保证金，此违约保证金在所约定期限内到甲方帐户，本合同方为有效，否则此合同无效。
2、按实际完成“整层”工程量即工程节点为单位支付工程款：每完成“整层”工程量之日作为“结算开始日”，次日为工程量开始申报及审批日，甲方于“结算开始日”之日起____日内(国家法定节假日和金融机构原因顺延，下同)支付乙方本节点(即“整层”)进度款。
付款比例为：按照实际完成本节点(即“整层”)工程量结算的工程款的80%(所有工程款必须经过甲方相关部门和领导全部审定方为有效)。
3、工程竣工，乙方移交全部工程竣工资料(包括结算资料)，经政府相关职能部门及甲方相关部门验收合格后开始办理决算手续，甲乙双方在决算书上签字值日起____日内，甲方付至本合同结算总价款的95%，剩余5%作为质保金在两年后(自工程竣工之日起计)____日内甲方在扣除应由乙方承担的维修费用后，将余款一次性无息按实支付给乙方。
4、若乙方工程质量、工期和安全文明施工未达到本合同约定标准，甲方有权延期支付工程款，直到乙方按甲方要求整改完毕为止。
由此发生的所有费用均由乙方承担，乙方对此无异议。
七、施工管理规范乙方在施工期间，必须遵守国家、地方以及甲方相关管理法规，适用本合同的管理法规和办法：1、施工现场临时用电安全技术规范(jgj46-88)。
2、建筑机械使用安全技术规程(jgj59-86)。
3、建筑施工安全检查标准(jgj59-99)。
4、建筑施工高处作业安全技术规范(jgj80-91)。
5、永州市建设工程现场文明施工管理办法。
6、公司施工班组管理办法及质量、进度、安全文明施工奖罚办法(条例)7、宿州市治安管理处罚条例。
八、合同生效：1、本合同订立时间：________年____月____日。
2、订立地点：_____________3、本合同自甲乙双方签字或盖章并且乙方按时缴纳违约保证金之日起生效。
甲方(签章)_________乙方(签章)_________________年____月____日________年____月____日签订地点：_________ 签订地点：_________此处输入对应的公司或组织名字Enter The Corresponding Company Or Organization Name Here。