工程施工合同书模板
建设工程施工承包合同书模板5篇
建设工程施工承包合同书模板5篇篇1甲方（发包方）：__________________________乙方（承包方）：__________________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的基础上，就乙方承包甲方建设工程事宜，达成以下协议：一、工程概况工程名称：__________________________工程地点：__________________________工程规模：__________________________工程内容：__________________________二、承包范围及方式1. 承包范围：乙方按照甲方提供的施工图纸及说明，承担本工程的施工任务。
包括但不限于地基与基础工程、主体结构工程、建筑装修工程等。
2. 承包方式：乙方采用包工包料的方式，负责工程的材料采购及施工任务。
甲方提供施工图纸及技术要求，乙方负责施工组织与管理。
三、工期及进度1. 工程开工日期：XXXX年XX月XX日。
2. 工程竣工日期：XXXX年XX月XX日。
3. 进度要求：乙方应按照甲方要求的施工进度进行施工，确保工程按期完成。
如遇特殊情况需调整工期，应提前与甲方协商。
四、质量与检验1. 工程质量标准：乙方应严格按照国家相关质量标准及甲方要求进行施工，确保工程质量。
2. 检验与验收：工程竣工后，乙方应组织内部验收并向甲方提出验收申请。
甲方应在收到申请后XX日内组织相关部门进行验收。
验收合格后，双方签署验收合格证书。
五、合同价款及支付方式1. 合同总价：人民币________元（大写：_________元整）。
该合同总价包括工程材料费、人工费、机械使用费等一切相关费用。
2. 支付方式：甲方按照工程进度向乙方支付款项。
具体支付节点及比例为：工程基础完成后支付合同总价的XX%，主体结构完成后支付XX%，装修工程完成后支付XX%，竣工验收合格后支付剩余款项。
工程施工合同协议书三篇
【导语】施⼯合同是我们⼯程动⼯时需要⽤到的，那么如何制定⼀份完整的施⼯合同呢？为⼤家提供《⼯程施⼯合同协议书三篇》，欢迎阅读。
1.⼯程施⼯合同协议书 甲⽅：⼄⽅： 由于⼯程施⼯需要，甲⽅把以下⼯程承包给⼄⽅进⾏施⼯。
依据《中华⼈民共和国经济合法》暨《中华⼈民共和国建筑法》以及建筑施⼯管理条例、施⼯规范，经过甲⼄双⽅充分协商，达成以下条款，双⽅必须严格遵守。
⼀、⼯程地点及名称 1、⼯程地点： 2、⼯程名称： ⼆、承包内容价款以及⼯期 1、承包内容污⽔站全部⼟建⼯程 2、⼯程造价⼀次性包死。
3、⼯程⼯期：⾃开⼯内完成承包全部承包内容。
三、付款及质量 1、污⽔地底板验收合格后付30%，主体验收合格后付⾄70%，发包⽅进⾏竣⼯验收合格后付⾄95%，其余⼯程款待⼯程保修期满⼀次性付清。
2、⼯程质量：合格 四、甲⽅责任：帮助⼄⽅解决⽔源电源，协助⼄⽅解决施⼯现场出现的问题，给⼄⽅提供施⼯图纸并交底。
五、⼄⽅责任，严格按照施⼯图及相关规范进⾏施⼯，必须遵守安全⽂明施⼯相关规定，承担因为安全和质量造成的责任和费⽤。
六、保修期及质保⾦。
1、保修期：发包⽅竣⼯验收后⽇历天共计六个⽉。
2、质保⾦：承包总价的10%为保修⾦，保修期满后付清全部承包价款。
4、合同⽣效⽇期：合同⽣效⽇期双⽅签字后⽴即⽣效，保修期满质保⾦付清⾃⾏失效。
甲⽅：⼄⽅： 签字：⾝份证号： ⽇期：⽇期2.⼯程施⼯合同协议书 发包⽅：(以下简称甲⽅) 承包⽅：(以下简称⼄⽅) 依照《中华⼈民共和国合同法》、《中华⼈民共和国建筑法》及其相关的法律、法规，遵循平等、⾃愿、公平和诚实守信的原则，双⽅就本附属⼯程施⼯事项协商⼀致，订⽴本合同。
⼀、⼯程名称： ⼆、技术标准：按照现⾏国家施⼯验收规范执⾏。
三、⼯程内容：等内容。
四、承包形式：包⼯包料双包⼯程。
五、甲⽅职责：(1)负责解决施⼯所需的临时占⽤⼟地、料场等问题; (2)协助解决与周边群众发⽣的纠纷关系; (3)解决好⼯程所需的⽔电问题(⽔电费由⼄⽅承担)。
工程施工承包合同书模板(3篇)
工程施工承包合同书模板甲方（建设单位）：_____乙方（施工单位）：_____遵照《建设工程施工招标投标监督管理规定》要求，经工程项目报建和市招标办备案，甲、乙双方对本工程项目进行了商议。
经甲、乙双方协商，特定协议如下。
一、工程项目的综合说明1、名称：_____2、地址：_____3、规模：_____4、结构及层数：_____5、发包方式：_____6、发包范围：_____7、承包时间：_____8、质量要求：_____二、工程造价1、经甲、乙双方共同协商定本承包协议造价为：人民币：_____ 元（大写：____元整）人民币：_____ 元（大写：____元整）2、价格计算依据：（1）标定的定额为：_____（2）标定的取费标准：_____（3）政策性调价文件截止日期：_____三、材料采购供应材料采购、运输、保管的责任和计价依据：_____对材料质量的要求：_____四、工程款支付方式1、在合同签署后，开工前____%作为工程付款。
2、甲方按工程月进度向乙方准时付款。
3、按____市有关文件规定，工程竣工后甲方向乙方拨付工程款至总造价的____%;留____%做维修款，待工程竣工维修期满后一个月内全部付清。
4、施工期允许调整的内容和依据：____________________。
五、工程基础的处理和重大设计变更费用的计取1、施工过程三通一平由甲方负责，其费用不含在总价内。
2、基础垫层以下的地基处理有乙方负责，其费用不含在总价内，待竣工结算时按实际发生给与调整。
3、结构、规模、标准等重大设计变更由该工程图纸设计部门出变更图纸或变更说明，并由乙方负责施工，其费用不含在总价内。
待竣工结算时按实际发生给予调整。
六、工程保修本工程保修按《建设工程质量管理规定》执行。
遇有本合同未尽事宜，由甲、乙双方通过协商另订补充条款，作为本合同不可分割的组成部分，且与本合同具有同等法律效力。
甲、乙双方在履行本合同过程中发生争议，由双方协商解决;协商不成，按本合同约定的下列方法之一进行解决：1、由仲裁委员会仲裁;2、向人民法院起诉。
施工合同协议书模板六篇
The best investment is to invest in yourself, because this is the only investment that you can be sure of earningwithout losing money.（页眉可删）施工合同协议书模板六篇施工合同协议书篇1甲方（业主）：_________乙方（承包方）：_________依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国消费者权益保护法》以及其它有关法律、法规的规定，遵循公平、诚实信用的原则，双方就本装饰工程的有关事项协商达成一致，订立本合同。
一、工程概况装饰工程施工地点：_________施工内容：_________承包方式：_________合同总工期_________天，自_________年_________月_________日开工至_________年_________月_________日竣工。
合同总价款（金额大写）：_________其中：人工费_________元，材料费_________元。
（见附表一）二、双方工作1．甲方工作1．1开工前，向乙方提供装饰方案及做法说明一份，并向乙方进行现场交底。
腾空房屋，清除影响施工的障碍物。
对只能部分腾空的房屋中所滞留的家具、陈设等采取保护措施，并经乙方书面确认。
1．2办理本工程施工所涉及的各种申请、批件等手续，协调邻里关系，保证乙方施工时间。
1．3向乙方提供施工需用的`水、电、气等设备，并说明使用注意事项。
协调做好垃圾清理等工作，并承担相应费用。
2．乙方工作2．1按照甲方的意图和要求，向甲方提供施工图纸及做法说明并进行现场交底，交甲方进行书面认定。
2．2乙方指派_________（姓名）为乙方驻现场代表，负责合同履行。
按要求组织施工，解决由乙方负责的各项事宜。
2．3未经甲方同意和所在地房管或物业管理部门批准，不准随意拆改原有建筑结构及各种设备管线。
施工合同书范本(通用7篇)
施工合同书范本（通用7篇）（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种类型的经典合同，如建筑合同、房屋合同、劳动合同、买卖合同、服务合同、贸易合同、金融合同、施工合同、装修合同、其他合同等等，想了解不同合同格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!In addition, this store provides you with various types of classic contracts, such as construction contracts, housing contracts, labor contracts, sales contracts, service contracts, trade contracts, financial contracts, construction contracts, decoration contracts, and other contracts. If you want to know different contract formats and writing methods, please pay attention!施工合同书范本（通用7篇）在现代社会中,人们更多地使用合同 ,合同的签署是避免纠纷的一项重要手段。
施工合同书(通用15篇)
施工合同书(通用15篇)施工合同书1发包方：_______________ (以下简称甲方)承包方：_______________ (以下简称乙方)甲方在____区______社区______地新建一栋八层全框架宿舍楼，双方依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。
一、工程名称：____市____区______地二、工程____市____区______地三、建筑面积：全框架结构共______层，总建筑面积约______平方米(建筑面积外构筑物飘板、天沟按全面积计算，雨蓬、空调板按半面积计算)。
注：括号内条例经协商不计算面积，但水电由甲方负责施工，工资由甲方付款。
四、承包范围及内容1、主要内容：按照甲方要求和设计的平面图和甲方有关的建筑要求进行施工修建，包括路面压花，土建一次性大包干，住房每层高度为______米，第一层为______米，______以下按实结算，并计算乙方的其它费用开支，为一次性支付。
2、配套附属工程，另行按实计算。
3、水、电由甲方负责。
4、室内留门洞，粉好门套，预制构件由甲方购买。
五、材料材料及工程质量要求1、主体工程质量必须达到一次性验收合格、2、乙方应认真按照甲方要求和意图，精心施工，随时接受甲方的检查、验收。
3、因乙方原因工程质量达不到规范质量标准，乙方承担一切责任，工程质量达不到规范标准的部分，乙方按照甲方的要求标准和重新施工，直至符合规范标准合格为止，所有费用由乙方负责。
4、若甲方要求乙方不合理的施工所造成的工程质量和损失由甲方负责。
5、外墙为______或(______)的方块砖，屋面为随到随抹一次性成合压光。
防水屋面由甲方负责。
六、承包方式及合同价款1、工程采用包工不包料大包干形式，承包价格为______元平方米，安全保险由乙方负责。
2、浇灌砼、扎钢筋、装模、回填夯实由甲方负责。
工程施工承包合同书格式范文(5篇)
工程施工承包合同书格式范文甲方：_____（以下简称甲方）乙方：_____（以下简称乙方）依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》，并结合有关规定和本工程的具体情况，经甲、乙双方充分协商，在双方自愿及完全清楚、理解本合同条款的基础上，签订本合同。
一、工程概况：1、工程名称：_____2、工程地点：_____3、工程内容：住宅楼土建及施工二、工程承包方式、范围：1、承包方式：按合同包人工、包机械、包工程、包安全、包质量、包文明施工、包验收。
2、承包范围：是指整幢房子的主体、内外粉刷及施工范围内的专业施工项目到房子可以竣工验收为止;主体从基础放线，基础开挖回填，垫层为开始至屋面封顶盖瓦（砼浇捣、墙体的砌筑、所有粱、板砼浇捣，内外墙脚手架搭设、浇水养护、筛砂、半块砖利用，并每日做好落地灰的清理）。
内墙抹灰、地面找平、东西墙抹灰、南北外墙贴面、地面散水台阶等图纸要求。
木工：模板、模板制作安装、钉子、铁丝。
钢筋工：扎丝、焊条、钢筋的制作、安装。
架子工：外墙脚手架搭拆、安全网挂设、龙门吊搭拆，还必须配备施工员、吊机工、安全员、架子工、电焊工、测水平和沉降观察的记录，室内外垃圾清理。
乙方自备搅拌机、龙门吊、合灰机、脚手架材料等各种施工用的大小机械设备、安装、修理与安全帽等等。
三、工程包价：按实际面积结算，每平方米单价为____元，屋面工程不计算面积。
工价一次性商定，乙方不得找任何理由向甲方补偿工程款。
四、付款方式：基础完工付款____万元，每层盖板结束后甲方付给乙方工程款____万元，每内粉刷一层付款。
五、工程工期：从签定合同之日起个工作日竣工，每层砌体现浇封顶9天。
在施工中，乙方如无法按时完成工期或技术力量薄弱，工程质量和进度搞不上去，甲方有权终止合同，乙方作自动放弃，甲方只付乙方所做工程量工资款的70%。
六、质量要求：乙方必须按照现行施工规范操作，墙体平整、灰缝饱满、砼浇捣密实、无蜂窝，内外粉刷不能有裂缝，空鼓、外墙砖平整、勘条一条线。
建筑工程施工合同书范本(8篇)
建筑工程施工合同书范本发包单位：（甲方）法人代表;承包单位：（乙方）法人代表;按照《中华人民共和国民法典》和《建筑安装工程承包合同条例》的原则，结合本工程的具体情况，经甲乙双方多次协商，并达到双方同意，有甲方在开发的工程发包给乙方施工，而乙方同意承包本项工程，为了双方在承包工程施工期间内责、权、利，经双方同意按照合同法、建筑法及国家有关相关的法律条款之规定，特定立如下本合同条款：一、工程名称：二、：工程座落位置三、工程概况和结构;四、承包方式：甲方是以包工包料、包质量、包安全、包各项设备和各项周转材料给乙方施工;五、乙方承包本工程范围和内容：（按本工程原设计和变更的水电、土建、门窗、消防、内外装饰屋面和卫生间防水、土方等项工程在内）;六、质量与工期：乙方在本工程施工中，必须按照国家建筑收规范标准和地方有关强制标准施工，必须达到合格工程，争取优良工程;乙方在本工程施工中，必须按照甲方下达的工期要求完成，施工工期为天，自____年____月____日开工至____年____月____日竣工。
七、工程造价：经双方确定，本工程合同造价暂定元，作为拨付工程款的依据。
按2008版《河南省建设工程工程量清单综合单价》及相关配套解释和有关文件，自行计算承包范围内的工程量、材料价格按《信阳市建设工程材料基准价格信息》为准计入合同总价，人工费按____年第三季度河南省标准定额站发布的人工指导价66元/工日计入固定合同总价，此部分材料及人工价差计入税前。
八、甲方工作：1、甲方在乙方进入工地时，保证三通一平;组织技术交底，向乙方提供施工图十套2.负责办理施工前、后的有关所有手续;3、各职能部门和四邻关系协调;4、按本合同支付工程款如期如数付给乙方;5、交户结算和决算按本合同规定如期办理决算;6.派出驻工地代表同志负责与乙方的日常工作联系，及时办理工科济、技术签证，并对工程质量进行监督、检查、处理工程技术问题，按国家的验收规范进行竣工验收。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
工程施工合同书模板
甲方： (以下简称甲方)
乙方： (以下简称乙方)
根据《中华人民共和国合同法》和《建筑工程承包合同条例》的有关精神，经甲乙双方协商，甲方同意将工程承包给乙方，为明确双方权力与义务，特签订如下协议条款，供双方共同遵守。
一、工程名称：
地点： .
二、承包方式
三、工程承包内容
四、合同价款
五、付款方式
六、总工期要求个工作日。
七、甲方责任
1.甲方在通知乙方进场时，施工场地应具备三通一平等开工条件。
2.甲方应按合同付款方式及时支付乙方工程款，若甲方不按合同约定支付工程款，导致施工无法进行，乙方可停止施工，由甲方承担已完工程损失和乙方所有经济损失。
八、乙方责任
1.乙方应按照合同约定工期内施工完毕，并符合验收要求。
建筑工程申请认证! 财富值双倍检索优先专属展现同行交流
2.因乙方原因造成工程质量问题和工期延误，由乙方承担责任：质量问题由乙方维修解决至合格，延误期每日罚款元。
九、工程质量、安全及保修
1.乙方应按照图纸精心施工，工程质量符合验收标准。
2.凡因乙方原因造成的安全事故均由乙方负责。
甲方不承担任何责任。
3.工程竣工验收后，乙方对施工的工程质量负责保修一年。
十、争议及解决办法
未尽事宜，甲乙双方协商解决。
和解、调解不成的，按以下方式解决争议：第一种解决方式：双方达成仲裁协议，向约定的仲裁委员会申请仲裁;
第二种解决方式：向有管辖权的人民法院起诉。
十一、本合同一式三份，甲方一份，乙方两份，双方签字盖章后生效。
甲方：乙方：
年月日。