机电设备采购合同范本.doc
采购合同范本(实用15篇)
采购合同范本（实用15篇）采购合同范本1供方（甲方）：需方（乙方）：依照《中华人民共和国合同法》及国家、北京市颁布的有关合同签订的法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，供、需双方经过友好协商，订立本合同。
一、订购产品内容：见附件1二、产品质量要求1、由供方提供样品，需方确定(按照本工程设计、施工的技术要求)。
2、质量标准和技术要求：达到现行国家验评标准合格等级。
三、合同价款与支付1、合同金额：￥：2、合同价含□原材料、□辅材料、□加工费、□安装费、□包装运输费□其他费3、付款方式：合同签订后，需方按合同价支付30%工程预付款，全部货物到现场，验收合格后支付合同价95%，余1、交货时间：2、交货地点：3、验收方法：货到工地后有现场负责人按合同约定验收合格后方可施工，供方如发生产品颜色、品种、规格、质量标准等不符合本合同规定时，需方有权拒绝收货，已施工产品视同合格产品。
(需方须在20个工作日内验收，如不验收视同验收合格)五、成套设备的安装与调试：。
六、本合同解除的'条件：货供齐、款结清、质保结束。
七、供方违约责任：协商解决。
需方违约责任：八、合同争议的解决方式：本合同项下发生的争议，由双方当事人协商解决；也可由当地工商行政管理部门调解；协商或调解不成的，按种方式解决；(只能选择一种) (一)提交仲裁委员会；(二)依法向人民法院起诉。
九、本合同自起生效。
十、其他约定事项：。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________ _________年____月____日_________年____月____日采购合同范本2供方：公司(以下简称甲方)法定代表人：住所：邮编：联系电话：开户银行：帐号：委托代理人：身份证号：住所：邮编：联系电话：法定代表人：需方：机电设备有限公司(以下简称乙方)法定代表人：住所：邮编：联系电话：开户银行：帐号：委托代理人：身份证号：住所：邮编：联系电话：鉴于甲方是在合法注册的，生产和经营的有限职责公司；销售产品；鉴于乙方是在市合法注册的，生产和经营的有限职责公司，需要购买材料；依据《中华人民共和国合同法》及中华人民共和国其他相关的法律法规，甲乙双方经协商一致，签订本合同.甲、乙双方经充分协商，达成如下协议，以资遵守.一、甲方向乙方供应以下产品：品名规格型号单位数量单价金额备注总价款：二、产品质量：上述产品应贴合标准.三、订货：乙方应于距所要求的最早交付日日前向甲方订货.甲方收到乙方订货单，应当以传真等书面形式向甲方确认.四、运输与包装：由甲方负责运输和包装，费用由甲方负担.五、交货的时光和地点：甲方交货期限为年月日至年月日。
机电配件购销合同6篇
机电配件购销合同6篇篇1机电配件购销合同甲方（销售方）：（以下简称“甲方”）乙方（购买方）：（以下简称“乙方”）鉴于甲、乙双方在平等自愿的基础上，为明确双方权利与义务，达成如下协议：第一条产品信息1. 产品名称：机电配件2. 品牌：_____3. 型号：_____4. 规格：_____5. 数量：_____6. 单价：_____第二条交货及验收1. 甲方应按照乙方的实际需求，按时交付所需数量的机电配件，并提供合格证明。
2. 乙方应在收到货物后，及时进行验收。
如果发现货物有质量问题或与订单不符，应当立即通知甲方，并要求换货或退款。
第三条价格及支付方式1. 本次交易的总金额为______元。
2. 乙方应按照约定的付款方式及时支付货款。
3. 付款方式：_____第四条保修1. 甲方保证所销售的机电配件为全新产品，符合相关标准和规定。
2. 甲方应对机电配件提供一年的质量保修期，如果在保修期内出现质量问题，甲方应承担责任并提供维修或更换服务。
第五条违约责任1. 一方违约给对方造成损失的，应该承担相应的法律责任。
2. 构成违约的，违约方应向守约方支付违约金。
第六条其他约定1. 本合同自双方签署时起生效，至货物交付完毕且乙方付清全款时终止。
2. 本合同未尽事宜由双方协商解决。
甲方（销售方）签章：乙方（购买方）签章：签订日期：YYYY年MM月DD日本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
以上是关于机电配件购销合同的内容，希望对您有所帮助。
如需进一步了解或有其他问题，请随时与我们联系。
谢谢！篇2机电配件购销合同甲方：（提供方）公司名称：XXX公司法定代表人：XXX地址：XXX电话：XXX传真：XXX乙方：（需求方）公司名称：XXX公司法定代表人：XXX地址：XXX电话：XXX传真：XXX鉴于甲方是一家专业生产机电配件的公司，具有丰富的生产经验和技术实力；乙方是一家需求机电配件的公司，需要购买一定数量的机电配件用于生产，双方在平等、自愿的基础上达成如下协议：第一条产品名称：甲方同意向乙方提供以下机电配件产品：1. 产品名称：XXX2. 规格型号：XXX3. 数量：XXX4. 单价：XXX第二条交货期限：1. 甲方将在双方签署本合同后的15个工作日内完成生产，并按照乙方的要求发货。
机电分包采购合同范本
机电分包采购合同范本甲方（采购方）：__________________法定代表人：__________________地址：__________________联系方式：__________________乙方（分包方）：__________________法定代表人：__________________地址：__________________联系方式：__________________鉴于甲方拟对其工程项目中的机电部分进行分包采购，乙方具备相应的资质和能力，双方经友好协商达成如下协议：一、分包项目及范围乙方承担甲方工程项目中的[具体机电项目及范围]，包括但不限于[详细列举主要工作内容]。
二、合同价款及支付方式1. 合同总价款为人民币______元（大写：______元整）。
2. 支付方式：（1）合同签订后______个工作日内，甲方向乙方支付合同总价款的______%作为预付款；（2）乙方完成工程进度的______%后，甲方向乙方支付合同总价款的______%；（3）乙方完成全部工程并经甲方验收合格后，甲方向乙方支付合同总价款的______%；（4）剩余合同总价款的______%作为质保金，在质保期满后无质量问题的情况下，甲方一次性无息支付给乙方。
三、工期及质量保证期1. 工期：乙方应在______年______月______日前完成全部工程。
如因不可抗力等原因导致工期延误，双方应协商解决。
2. 质量保证期：自工程验收合格之日起计算，为期______年。
在质量保证期内，乙方应负责免费维修或更换因质量问题出现故障的设备或部件。
四、双方的权利和义务1. 甲方的权利和义务：（1）提供必要的施工条件和场地；（2）按合同约定支付合同价款；（3）对乙方的施工过程进行监督和检查；（4）组织工程的验收。
2. 乙方的权利和义务：（1）按照合同约定的范围和标准进行施工；（2）确保施工质量和安全；（3）接受甲方的监督和检查；（4）按照合同约定承担保修责任。
机电项目合作协议书范本(3篇)
第1篇甲方： [甲方全称]地址： [甲方地址]法定代表人： [甲方法定代表人姓名]联系电话： [甲方联系电话]电子邮箱： [甲方电子邮箱]乙方： [乙方全称]地址： [乙方地址]法定代表人： [乙方法定代表人姓名]联系电话： [乙方联系电话]电子邮箱： [乙方电子邮箱]鉴于甲方有意在[项目名称]项目中引入先进的机电技术，乙方拥有相关技术及资源，双方本着平等互利、共同发展的原则，经友好协商，特订立本协议如下：第一条项目概述1.1 项目名称： [项目名称]1.2 项目地点： [项目地点]1.3 项目内容： [简要描述项目内容，包括但不限于设备安装、调试、运行等]1.4 项目投资总额： [项目总投资额]1.5 项目合作期限： [合作期限，例如：自本协议签订之日起至[结束日期]止]第二条合作方式2.1 甲方负责项目的整体规划、资金筹措、项目审批、工程建设、运营管理等。
2.2 乙方负责提供[具体技术或设备]，包括但不限于设计、制造、安装、调试等。
2.3 双方共同组成项目领导小组，负责项目的日常管理和决策。
第三条技术及设备3.1 乙方提供的[具体技术或设备]必须符合国家相关标准和规定，确保质量可靠、性能稳定。
3.2 乙方应向甲方提供[具体技术或设备]的技术资料、操作手册和维修保养指南。
3.3 乙方应保证[具体技术或设备]在交货时已通过必要的测试和检验。
第四条交付及验收4.1 乙方应在[具体日期]前将[具体技术或设备]交付甲方。
4.2 甲方应在收到[具体技术或设备]后[具体天数]内进行验收。
4.3 验收标准：[具体验收标准，例如：按照国家标准、行业标准或双方约定的技术标准]4.4 验收不合格的，乙方应在[具体天数]内无偿进行返修或更换。
第五条费用及支付5.1 乙方提供的[具体技术或设备]费用总额为人民币[金额]元。
5.2 支付方式：[具体支付方式，例如：分阶段支付，每完成一项工作后支付相应比例的款项]5.3 甲方应在[具体日期]前支付首期款项人民币[金额]元。
机电实验室采购合同模板
合同编号：_______甲方（采购方）：_______乙方（供应方）：_______根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方采购乙方机电设备事宜，达成如下协议：一、设备采购内容1.1 甲方同意采购乙方的机电设备，设备清单详见附件一。
1.2 乙方应按照甲方要求的时间、数量和质量标准提供设备。
二、设备采购价格2.1 双方确认，本合同设备采购价格为人民币____元（大写：____________________元整），包括但不限于设备成本、运输费用、税费等。
2.2 乙方应保证设备价格的竞争力，不得高于市场同类产品价格。
三、支付方式3.1 甲方在本合同签订后7个工作日内，向乙方支付合同总价款的30%作为预付款。
3.2 乙方在收到预付款后，应按照甲方要求的时间向甲方交付设备。
3.3 设备验收合格后，甲方应在验收报告出具后7个工作日内支付合同总价款的60%。
3.4 剩余的10%作为质保金，在质保期内无质量问题的情况下，质保期结束后7个工作日内支付。
四、交货及验收4.1 乙方应按照甲方要求的时间、地点和方式交付设备。
4.2 甲方对交付的设备进行验收，验收标准详见附件二。
4.3 乙方应在验收过程中提供必要的协助和技术支持。
4.4 验收合格的设备，甲方应在验收报告出具后7个工作日内支付合同总价款的60%。
五、质保期及售后服务5.1 乙方提供的设备质保期为自验收合格之日起____年。
5.2 在质保期内，如设备出现质量问题，乙方应负责免费维修或更换。
5.3 乙方应提供设备的操作培训和技术支持。
六、违约责任6.1 乙方未按照约定时间、数量和质量标准提供设备的，甲方有权要求乙方支付违约金，违约金为合同总价款的10%。
6.2 甲方未按照约定时间支付合同款项的，乙方有权要求甲方支付滞纳金，滞纳金为应付款项的日千分之五。
七、争议解决7.1 本合同履行过程中发生的争议，双方应首先协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。
设备采购合同模板
设备采购合同合同号：买受人：（以下简称甲方）出卖人：（以下简称乙方）签订地点：签订时间：年月日一、合同标的、数量、价款2、合同总金额：￥/$_____；大写：人民币/美金/欧元____________（含税价）。
3、本合同的总价内包含：本协议下卖方全部相关成本费用，包括但不限于设备成本及附录X所载全部部件之成本、运费、运输保险、安装、试车、文件编制及培训费用。
乙方所供货的产品必须是本厂生产的或合同约定的全新产品。
二、质量、技术标准或要求：1、出卖人参照执行以下质量标准交货：（可以复选）□国家标准：□行业标准：□地方标准：□国际标准：□按照国家现行有效的有关法规和相关产品质量标准、行业（部）标准、企业标准的规定执行（以其中高者为准）。
□其他标准：_________。
2、技术标准或要求：（可以复选）□实物炉批号与质量证明书必须一致。
□其他技术要求见技术附件□以买受人确认的样品为准□按备注栏中品牌厂商要求的标准执行。
□按买受人提供的图纸加工制造，并满足图纸技术性能要求。
□其它______。
三、交货地点：（可以复选）□出卖人按买受人的书面发货明细送到指定地点。
□仓库。
□若火车运输，到站为________,收货人名称为___________。
四、交货方式：（可以复选）□出卖人负责______车运输并承担费用，买受人负责卸货。
□出卖人负责运输并承担到_____的一切事务和费用，_____到买受人的一切事务和费用由买受人承担。
□出卖人负责运输并承担费用，买受人负责卸货。
□出卖人负责运输并承担费用，出卖人负责卸货。
□_____负责装货，_____负责卸货。
五、交货条件：（可以复选）□合同生效后______天内交货。
□交货前______天出卖人将发货清单书面通知买受人，出卖人需随车附带与货物一致的盖有出卖人公章的_______、送货清单及相关文件，并在送货单和发票上注明合同号；_______及其它质量相关资料及送货清单不得缺漏，否则买受人将不予卸车或收货。
水电站机电设备采购合同
水电站机电设备采购合同1 词语涵义除上下文另有要求者外，合同中下列词语应具有本条所赋予的涵义。
1.1 发包人：指XXX水力发电有限责任公司，全权负责和处理本合同项目的相关事宜。
1.2 承包人：指与发包人签订本合同协议书的当事人。
1.3 工程设计人：省水利水电勘测设计院。
受发包人委托，负责工程设计，参与招标和水轮发电机组及其附属设备图纸的审查，参加主要设备试验和验收等有关工作。
1.4 分包人：是指由承包人将供货范围内的设备分包给其他的法人。
1.5 发包人代表：是指由发包人委派的，代表发包人全面负责处理和监督合同技术、经济问题的当事人。
1.6 监理人：是指由发包人委托的对电站增效扩容工程增效扩容改造工程总承包项目实施监理的当事人。
1.7 驻厂代表：受发包人委派驻工厂负责对合同设备制造质量进行全面监督的代表。
驻厂代表对重要部件的原材料、铸锻件材质、加工、焊接质量及装配检验与工厂试验结果均应进行鉴证认可。
1.8 驻工地代表：承包人派驻工地服务的代表。
1.9 合同文件：是指招标人发售的全部招标文件和在招标期内发布的所有通知；投标人在投标时与投标书一起递送的资料与附图和在投标有效期内补充的并被批准的所有书面文件；中标通知书以及由合同双方共同达成和签署的所有书面协议，在协议书中明确列入的文件和图纸。
1.10 合同价格：指合同协议书中写明的合同总金额，包括投标报价表中所列的、在合同谈判期间按本标书有关条款追加或扣除的、并已被发包人接受的单价和总价。
1.11 招标图纸：签订合同前，以招标为目的，由招标人提供的图纸。
1.12 投标图纸：以投标为目的，由投标人提供的图纸。
1.13 承包人的图纸：由承包人提供的，描述合同文件中规定的工作和需要供应的永久性设备的图纸。
1.14 图纸：凡与合同有关，批准使用的图纸、图表、设计数据、材料清单、说明书、手册，程序、报告、详细说明、目录、现场须知和其它递交的资料。
1.15 技术服务：指组装、安装、试运行和验收试验的监督，提供技术援助、调试、培训和按合同要求所包含的其它责任。
设备采购合同
设备采购合同有关设备采购合同范文五篇设备采购合同篇1需方/买方（以下简称“甲方”）:供方/卖方（以下简称“乙方”）：甲乙双方经协商一致，就甲方向乙方购买机电产品事宜，达成以下协议,双方共同遵守：一、产品名称、数量、价格序号产品名称及牌号或商标规格、型号计量单位数量单价金额（元）卖方保证所提供的所有设备是全新的，并且采用卖方最新设计和合格的材料制造，各方面符合合同所规定的质量、规格、型号等要求。
二、质量要求、技术标准执行国家、地方颁发的质量标准和行业标准。
在供货时附出厂说明书、合格证，作为本合同的有效附件。
三、卖方对质量负责的条件及期限：1、设备自安装、调试合格之日起保质期 2 年。
2、因设备质量问题发生争议，由乙方所在地的技术单位进行质量鉴定。
3、产品的风险自发货之日起转移至买方，但产品的所有权自买方付清所有款项之日起转移至买方，在买方付钱所有款项之前，本合同所述的产品的所有权归卖方。
四、违约责任1、逾期交货的，乙方应每天按合同总价的万分之五向对方支付违约金。
2、甲方无正当理由拒收的，应向乙方支付合同总价30%的违约金。
3、如一方违反本合同的约定，违约方除应承担本协议第八条的违约责任外，还自愿承担守约方为实现权利所支付的合理费用包括但不限于律师费、差旅费、法院诉讼费等。
五、其他：本协议自双方签字/盖章之日起生效。
本协议一式四份，甲乙双方执两份，具有同等法律效力。
甲方（签章）：乙方（签章）：法定代表人或授权代表：法定代表人或授权代表：年月日年月日出卖人：__________________________（以下简称甲方）买受人：__________________________（以下简称乙方）第一条经甲乙双方协商交易活动，必须履行本合同条款。
具体品类（种），需签订要货成交单，并作为本购销合同的附件；本合同中的未尽事宜经双方协商需补充的条款可另附协议书，亦视为合同附件。
合同附件与本合同具有同等效力。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
机电设备采购合同范本
合同是当事人或当事双方之间设立、变更、终止民事关系的协议。
依法成立的合同，受法律保护。
接下来我为大家推荐的是机电设备采购合同范本，希望对大家有所帮助，欢迎阅读。
【机电设备采购合同范本一】
甲方(买方)：__________________________
乙方(卖方)：__________________________
根据《中华人民共和国合同法》及相关法律的规定，甲乙双方协商签订如下合同：
第一条合同标的要求
1.甲方同意从乙方购买，乙方同意出售附件所列系统设备。
2.产地：详见附件。
3.质量标准：
1)按原厂质量标准，即以说明书为准。
2) 其他：____________
4.技术标准：
乙方提供的设备为原厂行货，符合原厂行货的技术标准。
5.其他要求：________________________
第二条合同价款及支付方式
1.本合同所列各项目的总价款为人民币：￥ __________________
2.支付方式：
(1)双方约定按以下第 ______种方式支付：
① 甲方在货到并安装验收合格后______个工作日内一次性支付所有款项。
② 第一期付款：合同签订后______个工作日内支付合同总价款的______% 。
第二期付款：货到验收合格后______个工作日内支付合同总价款的______% 。
第三期付款：________________________
③ 其他：______________________________
2) 付款信息
乙方单位名称：________________________
开户银行：______________________________
帐号： ______________________________
乙方负责开具相关发票。
第三条、其他约定事项：
本合一式两份，甲、乙双方各执一份为凭，签字盖章后生效。
甲方：_____________(盖章)
乙方：_____________(盖章)
_____年___月___日
【机电设备采购合同范本二】
需方/买方(以下简称“甲方”):
供方/卖方(以下简称“乙方”)：
甲乙双方经协商一致，就甲方向乙方购买机电产品事宜，达成以下协议,双方共同遵守：
一、产品名称、数量、价格
卖方保证所提供的所有设备是全新的，并且采用卖方最新设计和合格的材料制造，各方面符合合同所规定的质量、规格、型号等要求。
二、质量要求、技术标准
执行国家、地方颁发的质量标准和行业标准。
在供货时附出厂说明书、合格证，作为本合同的有效附件。
三、卖方对质量负责的条件及期限：
1、设备自安装、调试合格之日起保质期 2 年。
2、因设备质量问题发生争议，由乙方所在地的技术单位进行质量鉴定。
3、产品的风险自发货之日起转移至买方，但产品的所有权自买方付清所有款项之日起转移至买方，在买方付钱所有款项之前，本合同所述的产品的所有权归卖方。
四、违约责任
1、逾期交货的，乙方应每天按合同总价的万分之五向对方支付违约金。
2、甲方无正当理由拒收的，应向乙方支付合同总价30%的违约金。
3、如一方违反本合同的约定，违约方除应承担本协议第八条的违约责任外，还自愿承担守约方为实现权利所支付的合理费用包括但不限于律师费、差旅费、法院诉讼费等。
五、其他：
本协议自双方签字/盖章之日起生效。
本协议一式四份，甲乙双方执两份，具有同等法律效力。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日。