建筑材料购销合同纠纷

合集下载

建筑材料购销的合同书

建筑材料购销的合同书

建筑材料购销的合同书建筑材料购销的合同书1需方(简称甲方):____________供方(简称乙方):____________根据《中华人民共和国民法典》及有关法律、法规的规定,甲方就工地材料配件设备的供货事宜与乙方达成一致意见,特签订本合同,以资信守。

一、供货产品1、商品名称:____________;2、产品规格:____________;3、产品单价:____________;4、商品数量:____________;5、单品总额:____________;6、总金额:______________。

二、合同总价1、本合同总价为:大写人民币______元整。

2、上述合同总价已包括乙方按本合同规定向甲方出售合同项目的一切费用,主要包括合同货物、包装、运输、装卸、安装、调试、验收、售后服务及技术资料等费用。

三、交货方式、时间及地点1、交货方式:先付款再发货,一次性送至甲方指定的工地。

2、交货时间:自收到定金之日起15天内货到达。

3、交货地点:________________四、付款方式和条件1、付款方式。

(1)合同签定当天内,甲方将合同总金额的_____%(即¥__________元)以电汇方式支付给乙方作为定金。

(2)本合同签定后的第________天,甲方将合同总金额的_____%(即¥________元)以电汇方式支付给乙方作为结算提货款。

(3)乙方出具与甲方结算货款。

2、付款条件。

(1)乙方保证所供产品的所有权无任何瑕疵,无任何第三方向甲方主张权利。

(2)乙方若到甲方用户及相关方(包括但不限于建设单位;监理单位;设计单位)处理有关问题时,以防止保证解决质量问题及技术指导服务,不得向其泄露有关供货渠道;价格等信息,否则甲方有权对此造成的损失向乙方索赔,停付乙方的全部剩余货款之索赔事件处理完毕,并不承担任何违约责任。

(3)乙方所供产品质量符合合同约定,并按时;按量供货。

(4)乙方在每批货物交付后必须开具相应的正式发票,甲方凭正式发票支付货款。

2024年建筑工程材料购销合同范文

2024年建筑工程材料购销合同范文

2024年建筑工程材料购销合同范文
本合同一方为甲方(购方),另一方为乙方(销方)。

双方经友好协商,就买卖建筑工程材料事宜达成如下协议:
一、货物名称、规格及数量:乙方同意向甲方销售建筑工程材料,具体品名、规格和数量详见附件清单。

二、质量标准:乙方所销售的建筑工程材料应符合国家相关质量标准,保证产品质量合格。

三、交货日期:乙方应根据甲方需求,在本合同签订后的3日内将建筑工程材料交至指定地点。

四、价格及付款方式:本次交易的建筑工程材料总价为(具体价格详见附件清单),支付方式为现金/银行转账。

五、验收标准:甲方有权对交付的建筑工程材料进行验收,如发现质量问题,乙方应承担相应责任。

六、违约责任:如一方未能履行合同规定的义务,应承担相应的违约责任,并赔偿另一方因此造成的损失。

七、法律适用和争议解决:本合同适用中华人民共和国法律。

双方如发生争议,应通过友好协商解决;协商不成的,应提交至有管辖权的法院解决。

八、其他事项:本合同自双方签字盖章生效,有效期至交货完成之日止。

甲方(盖章):
乙方(盖章):
签订日期:年月日。

个人买卖购销合同纠纷案例

个人买卖购销合同纠纷案例

个人买卖购销合同纠纷案例首先,让我们考虑以下合同纠纷案例:案件名称:个人买卖购销合同纠纷案案件双方:甲方(买方)与乙方(卖方)案件背景:甲方是一家建筑公司,准备购买装修材料。

乙方是一家建材公司,专门出售装修材料。

双方达成书面购销合同,约定乙方向甲方供应装修材料,并约定供货时间、数量和价格等其他细节。

然而,在合同履行期限内,乙方未按合同约定的时间交付装修材料,导致甲方无法按时继续工程进展。

由于甲方的工程进度被延误,甲方不得不与其他供应商重新协商,以确保工程能按计划进行。

这造成甲方额外的费用支出和工期的推迟。

案件纠纷:甲方认为乙方违反了合同约定,因此提起诉讼要求乙方赔偿因此引起的额外费用和损失,包括合同违约金以及工期延误所带来的损失。

案件分析:根据上述案件背景,我们可以看出乙方未能按照合同约定及时交付装修材料,导致甲方无法按时继续工程。

这违反了双方的合同约定,并对甲方的利益造成了实质性的损害。

根据合同法的相关规定,合同双方应当按照合同约定履行各自的义务,并承担相应的违约责任。

在本案件中,乙方未能按时交付装修材料,违反了其供货义务。

因此,甲方有权要求乙方支付合同违约金并赔偿因此带来的额外费用和损失。

解决方案:根据上述案件分析和法律规定,建议甲方采取以下解决方案:1.起诉要求乙方支付合同违约金,并提供详细的证据,以证明额外费用和损失的产生和计算方法。

2.要求法院判决乙方赔偿甲方因工期延误而导致的经济损失。

3.如果双方之间存在和解的可能性,可以考虑与乙方进行协商,寻找合理的解决方案,比如降低合同违约金的金额或者进行其他适当的补偿。

结论:在个人买卖购销合同纠纷案中,甲方可以根据相关法律规定,要求乙方支付合同违约金并赔偿因此导致的额外费用和损失。

个人在购买商品或者服务时应当签订书面合同,并保留相关的证据,以备发生纠纷时使用。

此外,如果纠纷发生,可以寻求法律援助,并在法庭上提供充分的证据来支持自己的诉求。

建筑材料砂石物资购销合同6篇

建筑材料砂石物资购销合同6篇

建筑材料砂石物资购销合同6篇篇1甲方(买方):____________________乙方(卖方):____________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定,为明确双方在建筑材料砂石物资购销过程中的权利与义务,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实、守信原则的基础上,就甲方向乙方购买建筑用砂石料达成如下协议:一、标的物及规格甲方向乙方订购建筑用砂石料,具体规格如下:_______________________________________。

二、数量及质量1. 乙方应按照甲方提供的数量及质量要求供货。

甲方需要购买的总数量为______吨,实际供货数量允许合理误差。

2. 乙方应确保所供砂石料质量符合国家相关标准,如有质量问题,甲方有权要求退货或换货。

三、价格及付款方式1. 建筑砂石料的价格按照市场价格进行定价,具体价格为_____元/吨。

2. 甲方在收到货物后,应按照约定时间支付货款。

乙方需提供有效税务发票。

3. 付款方式为______(如:现金、银行转账等)。

四、交货期限及地点1. 乙方应在合同生效后,按照甲方的需求及时供货。

具体交货期限根据甲方需求确定。

2. 交货地点为甲方的施工现场,地址为_____________________________。

五、包装及运输1. 砂石料由乙方负责装载并运输至甲方指定地点。

2. 运输过程中产生的风险及费用由乙方承担。

3. 乙方需确保货物在运输过程中不受损坏。

如有损坏,乙方需负责修复或赔偿。

六、违约责任1. 若乙方未按约定时间供货,应向甲方支付违约金。

具体违约金数额根据延误时间、数量等因素确定。

2. 若乙方所供货物存在质量问题,甲方有权要求退货或换货,并追究乙方相应责任。

3. 甲方未按照约定时间支付货款,需向乙方支付违约金。

七、其他约定事项1. 本合同自双方签字盖章之日起生效。

2. 本合同一式两份,甲乙双方各执一份。

3. 未尽事宜,双方可另行签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。

建筑材料购销合同范文5篇

建筑材料购销合同范文5篇

建筑材料购销合同范文5篇篇1建筑材料购销合同范文甲方:(购货单位)乙方:(供货单位)鉴于甲方需要购买一定数量的建筑材料,乙方为满足甲方的需求,双方经友好协商,就建筑材料的购销事宜达成如下协议:一、货物名称、规格、型号和数量1. 货物名称:建筑材料2. 货物规格:详细规格双方根据实际需求商议确定3. 货物型号:双方商议确定4. 货物数量:双方商议确定二、货物单价及总价款1. 货物单价:双方商议确定2. 货物总价款:货物数量乘以货物单价三、付款方式1. 乙方将按照甲方的需求,提供相应数量的建筑材料,并在送达货物后,甲方应立即支付货款。

2. 付款方式:现金/银行转账3. 付款周期:货物送达后立即支付四、交货、验收与接收1. 乙方应在约定的时间内交付建筑材料,保证货物的质量符合国家标准,否则需承担相应的责任。

2. 甲方有权对所购建筑材料进行验收,如有质量问题,甲方有权拒绝接收,并要求乙方退回货物或重新提供合格的货物。

五、违约责任1. 若一方违反合同约定,给对方造成损失的,应承担相应的赔偿责任。

2. 若因不可抗力等原因致使合同无法履行,双方可协商解除合同,但需提前书面通知对方。

六、法律适用与争议解决1. 本合同应遵循中华人民共和国相关法律法规,如遇到争议,双方应友好协商解决;协商不成的,提交当地人民法院解决。

七、其他事项1. 本合同一式两份,甲方和乙方各执一份。

2. 本合同自双方签字盖章后生效,至合同约定的履行期限结束后终止。

甲方(盖章):签字:日期:乙方(盖章):签字:日期:以上仅为建筑材料购销合同的范文,具体内容可根据实际情况进行调整和修改。

希望双方在合作过程中能够遵守合同条款,保障双方的权益,共同促进业务发展。

篇2建筑材料购销合同范文甲方:(出卖方)_________ 公司地址:_________法定代表人:__________电话:_________电子邮箱:_________乙方:(购买方)_________ 公司地址:_________法定代表人:__________电话:_________电子邮箱:_________鉴于甲方经营建筑材料销售业务,乙方有意购买甲方所售建筑材料,为明确双方权利义务,经双方友好协商,特签订本购销合同,以资共同遵守,约定事宜如下:第一条产品规格及数量1、产品名称:建筑材料2、规格:详见附件《建筑材料清单》3、数量:详见附件《建筑材料清单》第二条交货方式及时间1、交货方式:甲方负责将建筑材料送至乙方所指定地点。

建筑材料购销合同简易版6篇

建筑材料购销合同简易版6篇

建筑材料购销合同简易版6篇篇1建筑材料购销合同甲方(销售方):____________乙方(购买方):____________鉴于甲方有权代理销售建筑材料,乙方愿意购买建筑材料,双方本着公平、自愿的原则,达成如下合同:一、货物描述甲方同意向乙方销售以下建筑材料:1. 建筑材料名称:____________2. 规格型号:____________3. 数量:____________4. 单价:____________5. 总价:____________二、交货方式1. 交货地点:____________2. 交货时间:____________3. 运输方式:____________三、支付方式1. 乙方应在收到货物后的__________内支付全款。

2. 付款方式:____________3. 付款账户:____________四、验收标准1. 乙方应在收到货物后__________内进行验收,如有质量问题应及时反馈。

2. 如无争议,货物自乙方签收之日起视为乙方已经验收合格。

五、违约责任1. 若乙方未能按时支付货款,应支付逾期利息。

2. 若甲方未按照约定时间交货或货物质量存在问题,应承担相应的责任。

六、争议解决双方如在履行本合同过程中发生争议,应友好协商解决;协商不成的,可向______仲裁。

七、其他本合同自双方签字生效,至双方履行完毕为止。

甲方(销售方):____________签字:日期:乙方(购买方):____________签字:日期:篇2建筑材料购销合同甲方(供货方):(委托人)______________联系地址:____________________________乙方(采购方):(签订人)______________联系地址:____________________________经甲、乙双方友好协商,就乙方购买甲方所提供的建筑材料事宜,签订如下合同:一、货物名称及规格1.甲方同意向乙方出售如下建筑材料:(1)货物名称:(2)规格:(3)数量:(4)单价:(5)总额:二、交货时间和地点1.甲方应在合同签订后的__________个工作日内交付货物,交货地点在_________________。

2024年建筑材料购销合同(四篇)

2024年建筑材料购销合同(四篇)

2024年建筑材料购销合同甲方(购方)与乙方(供方)基于《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及《建筑工程质量管理条例》等相关法律法规,为清晰界定双方在建筑工程施工过程中的权利、义务及责任,就乙方向甲方供应建筑工程所需钢材事宜,经友好协商,达成以下合同协议:一、供货材料详情:材料名称:规格:数量:价格:依据德安县、永修、共青三县区当日市场批发价格计算,排除零售价格,乙方须维持价格稳定,不得擅自提价。

乙方负责将货物运送至甲方指定施工现场,并承担运输及卸货费用。

二、供货条件与要求:1. 供货地点:江西省鼎玉实业有限公司温州青年创业园工地。

2. 甲方根据工程实际需求,提前三日书面通知乙方所需材料的名称、数量、规格及预计使用日期。

乙方在收到并确认通知后,应迅速将材料送达甲方工地,堆放位置由甲方现场指定,并确保运输道路畅通无阻。

三、结算与付款条款:1. 乙方需先行垫付前100吨钢材款项。

此后,每批次货物送达并经甲方检测合格后,立即结清货款。

若货款延迟支付超过两日,则每吨钢材需额外支付20元作为成本补偿,以此类推。

剩余款项待本工程通过业主验收后一次性付清。

2. 货物到达后,需经业主监理及甲方检测员共同检测并送检,确认合格后,方可进行过磅验收。

过磅费用由甲乙双方均摊。

若产品质量不符标准,甲方有权拒收,并要求乙方承担由此产生的一切费用。

3. 乙方应确保所供钢材均来自正规厂家,随货提供产品合格证、质检报告等必要文件,确保产品质量达标(线材需为高线标准)。

四、违约责任:1. 若乙方违反合同条款,包括但不限于延迟送货、产品规格不符、质量不达标或存在欺诈行为等,且累计超过两次,甲方有权单方面终止合同,且不承担任何补偿责任。

2. 若因乙方产品质量问题导致甲方工程质量受损、进度延误或安全事故,乙方需承担全部责任,并赔偿甲方因此遭受的一切损失。

五、其他约定:1. 合同执行过程中如遇争议或纠纷,双方应首先通过友好协商解决;协商不成时,可向工程所在地相关部门申请仲裁或向共青城人民法院提起诉讼。

福建省高院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件疑难问题的解答》

福建省高院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件疑难问题的解答》

福建省高院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件疑难问题的解答》省院《福建民事审判参考》2008年第一期1、问:如何认定施工企业内部承包合同的性质与效力?答:建设工程施工合同的承包人与其下属分支机构或职工就所承包的全部或部分工程施工所签订的承包合同为企业内部承包合同,属建筑施工企业的一种内部经营方式,法律和行政法规对此并不禁止,承包人仍应对工程施工过程及质量等进行管理,对外承担施工合同的权利义务。

当事人以内部承包合同的承包方无施工资质为由主张合同无效的,不予支持。

2、问:如何区分劳务分包与转包、违法分包?答:劳务分包是指建设工程的总承包人或者专业承包人将所承包的建设工程中的劳务作业(包括木工、砌筑、抹灰、石制作、油漆、钢筋、混凝土、脚手架、模板、焊接、水暖、钣金、架线等)发包给劳务作业承包人完成的活动。

转包是承包人将所承包的全部建设工程转由第三人施工完成。

分包是承包人将所承包的建设工程的某一部分施工项目交由第三人施工建设,其中《建筑法》与《建设工程质量管理条例》第七十八条所列的四种行为属违法分包。

劳务包既不是转包,也不是分包;转包及违法分包为法律所禁止,劳务分包则不为法律所禁止。

3、问:被挂靠单位(出借名义的建筑施工企业)是否应对挂靠人在施工过程中的转包、购买施工材料等行为承担责任?答:挂靠人以自已的名义将工程转包或者与材料设备供应商签订购销合同,实际施工人或者材料设备供应商起诉要求被挂靠单位承担合同责任的,不予支持;挂靠人以被挂靠单位的名义将工程转包或者与材料设备供应商签订购销合同的,一般应由被挂靠单位承担合同责任,但实际施工人或者材料设备供应商签订合同时明知挂靠的事实,并起诉要求挂靠人承担合同责任的,由挂靠人承担责任。

4、问:发包人与无相应施工资质的承包人签订建设工程施工合同,承包人依合同取得的工程价款超过其实际施工成本的,超过部分是否应予收缴?承包人非法转包、违法分包、出借资质而依合同约定取得的“挂靠费”、“管理费”等是否应当收缴?答:承包人无相应施工资质,所签订的建设工程施工合同虽然无效,但最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二条规定:“建设工程施工合同无效,但建设工程经竣工验收合格,承包人请求参照合同约定支付工程价款的,应予支持。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

建筑材料购销合同纠纷篇一:订立建筑材料购销合同过程中的法律风险防范订立建筑材料购销合同应注意的法律问题导读:建筑材料采购合同是关于建筑材料买卖的合同,虽然十分普遍,然很容易出现纠纷,张律师从事房地产业多年,承办了大量的该类合同纠纷,积累了丰富的经验。

现总结一下建筑材料购销合同中的法律风险防范,以方便大家了解订立建筑材料购销合同应注意的法律问题。

一、买卖合同概述㈠买卖合同是什么?在日常生活中,买卖行为天天发生,例如:去超市买日用品、到市场买菜、公司与公司之间的采购行为(建筑工程公司向材料供应商购买建筑材料)等等。

只要标的物是国家或法律法规允许自由流通、不受限制,并且出卖人有权出卖的(例如:卖的不能是军火、毒品、限制药品等、卖的也不能是偷来的东西、抢来的东西、他人的东西。

)那么,买卖双方的买卖行为就是受国家法律保护的民事行为,买卖双方形成的法律关系就是买卖合同法律关系。

买卖合同是出卖人转移标的物的所有权于买受人,买受人支付价款的合同(注:买卖合同中的标的物,是指国家允许自由流通的属于出卖人所有的物品。

《合同法》第132条:出卖的标的物,应当属于出卖人所有或者出卖人有权处分。

法律、行政法规禁止或者限制流通转让的标的物,依照其规定。

即标的物要具有合法性)。

㈡买卖合同的形式及基本内容1.书面形式和口头形式2.书面买卖合同应具备的基本条款(出具一份具体的合同)⑴合同双方的名称、住所、法定代表人;⑵标的、数量、质量要求、价款;⑶包装方式、检验标准和方法;⑷履行期限、地点和方式、结算方式;⑸违约责任;⑹合同使用的文字及其效力条款;⑺解决争议的方法。

二、签订建筑材料采购合同应注意的事项㈠审核对方(材料供应商)1. 对方是否是适格主体(是否具备独立法人资格、有无相应的资质);项目部、分公司签合同是否经过总公司授权。

查审的文件:企业法人营业执照(复印件)、组织机构代码证(复印件)、资质证书等。

⑴企业法人营业执照透露的信息a)住所地(要看住所地与目前的经营地址是否一致)b)法定代表人(是否由法定代表人签约)c)注册资本与实收资本(反映出公司的规模)d)公司类型(有限责任公司、股份有限公司)e)经营范围(是否具备相应的经营)f)成立日期和经营期限g)年度检验情况(有无到期未年检的情况,未年检大部分是公司经营出现问题)⑵组织机构代码证(也要每年年检,诉讼所必备文件)2. 注意了解对方的资信情况、履约能力,主要为了规避当先付款后供货情形时的风险。

3. 对方签约代表是否经过授权⑴法定代表人签约,要提供法定代表人身份证明;⑵非法定代表人签约,要提供法定代表人身份证明、授权委托书及签约人的身份证复印件。

㈡我方使用公司行政章或合同专用章签订合同,防止滥用部门印章、项目部印章。

建筑公司设立的部门和项目部不具有独立主体资格,非经公司授权,不能对外签订合同。

部门印章、项目部印章要严格管理,防止滥用所带来的不利后果。

【案例】使用项目部章签订建筑材料购销合同、合同未明确约定材料签收人、项目承包人的行为构成表见代理所引发的诉讼A建筑有限公司以“项目部资料专用章”与B材料有限公司签订了《木材、多层板购销合同》,A公司派代表郑某作为签约代表签的字。

合同约定由A向B购买木材、多层板,并由B送货至A的工地,并约定货到15日内结清货款。

B按时履行了送货义务,但A截止某一时间累计拖欠货款,后经B追讨出具了《还款计划书》。

但A未能及时还款,B公司诉至法院。

A公司的抗辩理由⑴《还款计划书》中的欠款人与签名人是郑某,盖章为项目部资料专用章,而无证据证明郑某是A公司的签约代表人,项目部章非公章,只能证明欠款人是郑某个人。

⑵材料签收单上的三个签名并非A公司员工。

实际情况郑某是项目承包人(内部承包人)。

法院认定不管郑某是A公司员工还是项目承包人,该人曾与某房地产开发企业签订了部分工程的合同,A公司在该合同上加盖了公章,即使郑某无A公司的授权签订此合同,但郑某的行为足以构成表见代理(注:表见代理,指对无权代理人所为的民事行为,善意且无过错的第三人基于某种事由能够确信其有代理权,即可使被代理人承担有权代理法律后果的无权代理。

也就是说,表见代理是发生有权代理效力的无权代理。

)B公司有理由相信郑某有权代表A公司与其签订合同,且合同项下的建材全部用于A公司的工程,判决A公司应向B公司支付材料款。

【风险提示】1.滥用工程项目部章导致内部承包人购买材料时未受监控,购买的材料被挪作他用,未实际用于工程建设。

2.内部承包人的各种代表公司的签约行为、签认收货单行为、出具《还款计划》行为等,足以构成表见代理时,公司可能要为额外的费用买单。

3.若购销合同中约定了指定收货人的签认才有效,且在实际履行过程中也严格按照合同约定履行,则非合同指定收货人的签认则无效,如此操作,可规避一部分风险。

篇二:建筑材料购销合同范本建筑材料购销合同甲方(需方):乙方(供方):根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规,遵循平等自愿、公正和诚实信用的原则,双方就建设材料购买事项协商一致,订立本合同。

一、产品的名称单价数量及其它:模板按样品收货,整板在自然正常使用的情况下(备注:参照所提供的模板使用说明资料使用,产品合格率为95%)若出现质量问题如大面积开胶起层包调包换,有一张换一张。

二、乙方供应产品或原材料必须满足: 1、达到相应的质检验收标准;2、按照甲方所需要的规格品牌商标(产地)和数量及时供应;3、有产品合格证明书或相关文件。

三、供货时间、运输1、甲方应提前二天将供货计划告知乙方,乙方得到计划后应在甲方计划二天内供货。

2、由乙方负责货物的装车运输,并运至指定地点:到工地由甲方负责卸货。

货物到达指定地点后,甲方及时派收货员对货物的数量进行验收,并在送货单上签字确认,作为双方结算的最终依据。

(结算以实际送货数量为准。

)四、货款支付方式和时间付款约定:货到工地付货款90%,余款一个月内付清。

收款账号:五、甲方的违约责任1、甲方中途退货,应向乙方偿付退货部分货款1%的违约金。

2、甲方逾期付款的,应按中国人民银行有关延期付款的规定向乙方偿付逾期付款的违约金。

3、甲方违反合同规定拒绝接货的,应当承担由此造成的损失和运输部门的罚款。

4、甲方如错填到货地点或接货人,或对乙方提出错误异议,应承担乙方因此所受的损失。

六、乙方的违约责任1、乙方不能交货的,应向甲方偿付不能交货部分货款的2%的违约金。

2、乙方所交产品品种、规格、质量不符合规定的,如果甲方同意利用,应当按质论价;如果甲方不能利用的,应根据产品的具体情况,由乙方负责包换并承担退货而支付的实际费用。

3、乙方逾期交货的,应比照中国人民银行有关延期付款的规定,按逾期交货部分货款计算,向甲方偿付逾期交货的违约金,并承担甲方因此所受的损失费用。

七、不可抗力甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时,应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由,以减轻可能给对方造成的损失,在取得有关机构证明以后,以允许延期履行、部分履行或者不履行合同,并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。

八、其它本合同如发生纠纷,当事人双方应当及时协商解决,协商不成时,任何一方均可请业务主管机关调解或者向仲裁委员会申请仲裁,也可以直接向人民法院起诉。

九、本合同一式二份,供方一份,需方一份。

本合同双方签字或盖章后生效,货款结清后此合同终止。

需方:供方:法定代表人或其委托代理人:年月日年月日篇三:建筑材料购销合同建筑材料购货合同甲方(购买方):河南XXXX有限公司乙方(供货方):郑州XXXX有限公司甲、乙双方经友好平等协商,就郑州XXXX有限公司供货给河南XXXX有限公司一事,自愿订立本合同,以资双方共同遵照执行。

第一条乙方供给甲方建材一批。

乙方确保此批物资质量,并提供厂方化验报告。

第二条所供物资价格按合同约定执行。

第三条甲方在乙方所供物资入场后,必须先检验合格后,方能加工使用,否则,甲方提出的一切质量问题及其经济损失由甲方自行负责(若甲方检验后,物资不合格,甲方必须通知乙方到甲方现场,双方共同取样检验,若不合格,未加工的物资,乙方负责退货,并负责工地来回运费)。

第四条乙方根据甲方的材料进货单供货给甲方(电话或书面形式通知),甲方必须把提货计划3天前通知给乙方,乙方组织车辆供货,直发或库提。

所提供的物资运费一律由甲方自行负责。

第五条在生产厂家没有书面说明情况下,乙方必须保质,保量及时供货给甲方,不得无故拖延,否则,乙方必须支付给甲方供货合同所列总货款的%/天的违约金。

甲方必须按合同载明金额及时足额付清乙方所供货物的货款。

如逾期不付,乙方立刻停止再供货,且甲方必须支付给乙方供货合同所列总货款的%/天的违约金,直到甲方付清乙方货款为止。

每月15日,以现金或电子转账结算货款一次。

第六条甲方在未付清乙方货款以前,不得到其它地方去再提货,若经乙方发现甲方到其它地方提货一次,乙方要求甲方立即付清所欠货款,并视甲方行为违约,应向乙方支付违约金10万元。

第七条违约责任1、违反本合同约定,或无故终止合同视为违约,违约方应按合同法有关规定,承担违约责任。

2、在合同有效期内,若无不可抗拒因素发生,甲乙双方中的任何一方都不得终止合同,终止合同方视为违约。

第八条保密责任任何一方对因供货而获知的另一方的商业机密负有保密义务,不得向有关其他第三方泄露,但中国现行法律、法规另有规定的或经另一方书面同意的除外。

第九条合同终止1、甲方或乙方如要提前终止本合同,应提前三十个工作日正式书面并电话通知对方,双方应在结清所有费用及承担相应责任后本合同才能终止。

2、合同终止后,合同双方仍应承担原合同内所规定之双方应履行而尚未执行完毕的义务与责任。

第十条补充与变更本合同可根据各方意见进行书面修改或补充,由此形成的补充合同,与合同具有相同法律效力。

第十一条不可抗力任何一方因有不可抗力致使全部或部分不能履行本合同或迟延履行本合同,应自不可抗力事件发生之日起三日内,将事件情况以书面形式通知另一方,并自事件发生之日起三十日内,向另一方提交导致其全部或部分不能履行或迟延履行的证明。

第十二条争议的解决本合同各方当事人对本合同有关条款的解释或履行发生争议时,应通过友好协商的方式予以解决。

如果双方通过友好协商不能解决争议,则可通过提起诉讼交有管辖权的人民法院裁决。

第十三条生效条件本合同自各方的法定代表人或其授权代理人在本合同上签字并加盖公章之日起生效。

第十四条其他本合同—式二份,具有相同法律效力。

双方当事人各执一份。

甲方:开户行:郑州银行XXXX支行账号:9XX880XXXXXXXX日期:乙方:开户行:中国银行XXXX支行账号: 2572 XXXX XXXX 日期:篇四:建筑材料购销合同范本建筑材料购销合同范本——资源提供:易秒:甲方(需方):法定代表人:甲方公司地址:甲方施工地址:乙方(供方):法定代表人:乙方公司地址:根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规,遵循平等自愿、公正和诚实信用的原则,双方就建设材料购买事项协商一致,订立本合同。

相关文档
最新文档