【基础设施项目工程施工合同】施工合同协议书
村级基础设施建设施工合同7篇
村级基础设施建设施工合同7篇篇1甲方（发包方）：__________村委会乙方（承包方）：__________建筑公司根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规的规定，结合本村实际情况，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的基础上，就本村基础设施建设的施工事宜，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：__________村级基础设施建设。
2. 工程地点：__________村。
3. 工程内容：包括但不限于道路修建、水利设施改造、公共设施建设等。
4. 工程规模：具体工程量及规模根据甲方提供的施工图纸及说明确定。
二、合同工期1. 工程开工日期：______年______月______日。
2. 工程竣工日期：______年______月______日。
如遇不可抗力因素导致无法按期完成，乙方应及时通知甲方，经双方协商后，可相应顺延工期。
三、工程质量与验收1. 乙方应严格按照施工图纸、施工规范及甲方要求进行施工，确保工程质量。
2. 工程竣工后，乙方应通知甲方进行验收。
甲方应在接到通知后的七日内组织验收，逾期未验收的，视为已验收合格。
3. 如工程质量不符合合同约定或存在安全隐患，甲方有权要求乙方返工或整改，直至符合合同约定。
四、工程价款与支付1. 工程总价款：人民币______元（大写：______元整）。
具体价格以双方签订的预算表为准。
2. 支付方式：甲方应按以下节点向乙方支付工程款项。
（1）工程开工前，甲方支付乙方工程总价款的______%作为预付款。
（2）工程进展至一半时，甲方支付乙方工程总价款的______%。
（3）工程竣工并验收合格后，甲方支付乙方剩余的工程款项。
3. 乙方应在收到款项后出具合法有效的发票。
五、材料供应与保管1. 工程施工所需材料由乙方负责采购，材料质量应符合国家标准。
2. 甲方提供的材料应按时、按质、按量供应给乙方，如因甲方原因导致材料供应不足或延误，工期可相应顺延。
3. 乙方应妥善保管甲方提供的材料，如因乙方原因导致材料损失或浪费，乙方应承担相应赔偿责任。
基础施工合同协议书
基础施工合同协议书甲方（建设单位）：________乙方（施工单位）：________鉴于甲方拟建工程项目需要，经过双方友好协商，本着平等自愿、诚实守信的原则，特订立本基础施工合同，以资共同遵守。
一、工程概况1. 工程名称：________2. 工程地点：________3. 工程规模：________4. 工程内容：本工程主要包括地基处理、基础打桩、基础浇筑等施工任务。
二、工程质量1. 乙方必须按照国家有关标准及规范进行施工，确保工程质量达到设计要求和合同约定的标准。
2. 如发生质量问题，乙方应在接到甲方通知后48小时内到达现场进行无偿修复。
三、工期要求1. 工程计划开工日期为____年____月____日，竣工日期为____年____月____日。
2. 若因乙方原因导致工期延误，乙方需承担违约责任，并赔偿甲方因此造成的损失。
四、合同价款1. 本工程合同总价为人民币____元。
2. 价款支付方式：________（具体支付方式根据实际情况约定）五、变更与索赔1. 工程变更需经双方协商一致，并以书面形式确认。
2. 因变更增加的工程量，乙方有权提出索赔，索赔金额应合理且有充分的证据支持。
六、安全生产1. 乙方应严格遵守国家有关安全生产的法律法规，采取有效措施保障施工现场安全。
2. 如发生安全事故，乙方应立即采取措施处理，并向甲方报告。
七、争议解决1. 本合同在履行过程中，如发生争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交至甲方所在地人民法院诉讼解决。
八、其他事项1. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
2. 本合同未尽事宜，由双方另行协商解决。
九、合同附件1. 本合同的附件包括工程设计图纸、技术规范、工程量清单等，与本合同具有同等法律效力。
十、签字盖章甲方代表（签字）：________乙方代表（签字）：________签订日期：____年____月____日。
房屋建筑和市政基础设施工程施工总承包合同协议书范本
编号：_____________房屋建筑和市政基础设施工程施工总承包合同发包人：________________________________________________承包人：___________________________签订日期：_______年______月______日第一部分合同协议书发包人（全称）：承包人（全称）：依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律、法规、规章和规范性文件的规定，双方就本建设工程施工事项协商一致，达成如下协议：一、工程概况工程名称：工程地点：工程规模：工程立项批准文号：资金来源：二、承包范围承包范围：三、合同价款人民币（大写）（￥元）其中，安全防护、文明施工措施费为：人民币（大写）（￥元）四、合同工期合同工期：日历天计划开工日期：年月日计划竣工日期：年月日五、质量标准工程质量标准：合格。
六、合同文件本协议书与下列文件一起构成合同文件：1.中标通知书；2.投标函及其附录；3.已标价的工程量清单（含暂估价的材料和工程设备损耗率表）；4.合同条款专用部分；5.合同条款通用部分；6.技术标准和要求；7.合同图纸。
双方在本合同履行中所共同签署或认可的符合现行法律、法规、规章及规范性文件，且符合本合同实质性约定的指令、洽商、纪要或同类性质的文件，均构成合同文件的有效补充。
七、承包人承诺按照本合同约定进行施工、竣工并在缺陷责任期内对工程缺陷承担维修责任。
八、发包人承诺按照本合同约定的条件、期限和方式向承包人支付合同价款。
九、合同生效合同订立时间：年月日合同订立地点：双方约定后本合同生效。
发包人：（盖章）住所：法定代表人：（签字或盖章）或委托代理人：（签字或盖章）联系电话：传真：开户银行：帐号：邮政编码：承包人：（盖章）住所：法定代表人：（签字或盖章）或委托代理人：（签字或盖章）联系电话：传真：开户银行：帐号：邮政编码：第二部分中标通知书第三部分投标函及其附录第四部分已标价的工程量清单第五部分合同条款通用部分1. 一般规定1.1 词语定义除非“合同条款专用部分”另有约定，本合同中下列措词及用语应当具有本条款所赋予的含义。
村级基础设施施工合同6篇
村级基础设施施工合同6篇篇1村级基础设施施工合同一、甲方（建设承包方）：单位名称：___________法定代表人：___________地址：___________电话：___________传真：___________乙方（委托方）：单位名称：___________法定代表人：___________地址：___________电话：___________传真：___________鉴于甲方具有从事基础设施施工的资质和能力，乙方委托甲方承办村级基础设施施工项目，经双方友好协商，签订本合同并共同遵守之。
二、工程地点：___________三、工程内容：1、本项目包括但不限于以下工程内容（详见附件一）；2、工程质量应符合国家相关标准和规定；3、工程款支付方式：按进度支付，具体支付比例及时间详见附件二。
四、工程合同价款：1、总价款：___________元（人民币）；2、价款支付方式：按工程进度支付，第一笔款项不得低于总价款的______%。
五、工程期限：1、工期：自______年______月______日起，至______年______月______日止；2、工期延伸：若因不可抗力等原因导致工程延期，则按照双方协商决定具体工期；3、如因甲方原因导致工程延期，则乙方有权要求甲方支付延期违约金。
六、工程质量保证：1、甲方对工程质量负责，如发现工程质量问题，应承担相应责任；2、工程保修期：自工程竣工之日起，保修______年。
七、合同变更：1、如有需要变更合同内容，双方应经协商一致，并签订书面变更协议；2、未经乙方同意，甲方不得擅自变更合同内容。
八、违约责任：1、若一方未能履行合同义务，应承担相应责任；2、除不可抗力等特殊情况外，违约方应支付相应违约金。
九、争议解决：1、因合同履行发生争议，应通过友好协商解决；2、若协商未果，应由______仲裁委员会进行仲裁；3、仲裁裁决为最终裁决。
十、合同效力：1、本合同自双方盖章之日起生效；2、合同一式____份，双方各执____份，具有同等法律效力。
基础工程施工协议书5篇
基础工程施工协议书5篇篇1甲方（发包方）：_________________________乙方（承包方）：_________________________根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就基础工程施工事宜达成以下协议：一、工程概况1. 工程名称：_________________________2. 工程地点：_________________________3. 工程内容：基础工程施工，包括但不限于土方开挖、混凝土浇筑、桩基施工等。
二、工程期限1. 工程开工日期：_______年______月______日。
2. 工程竣工日期：_______年______月______日。
三、工程价款及支付方式1. 工程总价：人民币______元（大写：_________________________元整）。
2. 支付方式：分期支付。
工程竣工验收合格后支付______%，余款在工程竣工验收合格后______个月内结清。
四、工程质量及验收1. 乙方应按照国家和地方相关施工规范、标准进行施工，确保工程质量。
2. 甲方在工程竣工后组织验收，验收合格后，双方签署竣工验收报告。
3. 如工程存在质量问题，乙方应当在接到甲方通知后及时进行整改。
五、甲方责任1. 甲方负责提供施工所需的水、电等基础设施。
2. 甲方有权对乙方的施工过程进行监督，确保工程质量和进度。
六、乙方责任1. 乙方负责工程的施工、管理和维护工作，确保工程质量、安全和进度。
2. 乙方应按照施工进度计划组织施工，确保工程按期完成。
3. 乙方应遵守安全生产规定，确保施工现场安全。
七、违约责任1. 甲乙双方应遵守本协议的各项规定，如一方违约，应承担违约责任。
2. 若因乙方原因造成工程延期，乙方应承担违约责任，并赔偿甲方因此造成的损失。
3. 若因甲方原因未按约定支付工程款项，甲方应承担违约责任，并支付滞纳金。
基础设施施工合同模板（精选5篇）
基础设施施工合同模板（精选5篇）基础设施模板篇1发包单位： (以下简称甲方)承包单位： (以下简称乙方)甲方因建设需要，委托乙方承建打桩工程。
为明确双方各自的相互权利、义务，根据《中华人民共和国合同法》，国家工商管理局和建设部颁发的(gf-91-0201)《建设工程施工合同示范文本》，结合本工程的具体情况，双方经充分协商，特订以下合同条款，双方共同信守遵行。
第一条、工程名称：第二条、工程地点：第三条、工程内容：1、单桩深度暂定米，共约条，单桩竖向承载力特征值 kn，单桩竖向极限承载力为 kn。
2、本工程乙方包工包料，包打桩人工费，包施工用电缆，包质量、包工期、包安全、包普通桩尖、包焊条等辅助材料。
①打桩单价：ф500桩按元/米，此单价含桩管材料费及辅材费、人工费、施工用水电费、普通桩尖( 元/个)，含税金。
如使用标准桩尖，价格另议。
桩接头采用焊接接头，接头不宜多于3个3。
②竣工结算时，按实际施工量计算，单桩计算方法，从自然地面计算到桩尖。
送桩深度要求，以甲方工程部及监理公司现场书面通知为准：送桩深度不得超过甲方书面通知送桩深度1米或露出自然面以上，所产生费用由乙方负责(指浪费桩或送桩过深产生的接桩费用)③工程结算以甲、乙方双方确认的最终结算为准。
第四条、施工工期：1、自试桩之日起计个日历天，要求桩机在年月日前进场施工。
并于年月日前完成全部打桩施工任务，如工期不能按期完成，每迟一天罚款合同总价的1‰，总额不超过合同总价的10%。
2、如因政府停电、设计图纸变更影响施工进度，遇人力不可抗拒的自然灾害等原因时，如因台风、暴雨造成停工，导致乙方出现停工、窝工24小时以上，经双方协商，签证，工期方可顺延。
3、因其他意外情况的停工，双方应共同查明原因，分清责任，其损失由责任方负担，由于停工，窝工原因而造成损失时，属甲方责任的，工期顺延，窝工半天起开始签证，窝工的桩机按每台每天1000元补尝。
属乙方责任的，由乙方自行赶工，乙方原因造成工期拖延，每延迟一天罚款XX元。
基础设施合同协议书怎么写
基础设施合同协议书怎么写甲方：（委托方名称）乙方：（承办方名称）鉴于甲方拟建设一批基础设施项目，并邀请乙方作为承包商承担施工任务，经双方友好协商，达成如下协议：第一条项目基本情况甲方拟建设的基础设施项目为（项目名称），项目地点位于（地点），项目包括但不限于道路、桥梁、排水系统等基础设施建设内容。
第二条项目内容1. 乙方接受甲方委托，负责基础设施项目的设计、建设、监理等相关工作。
2. 乙方应按照甲方提供的工程设计方案，主持工程施工，并按照合同要求完成工程建设任务。
3. 乙方应按照国家相关法律法规和标准要求，保证施工过程中的质量和安全，并确保工程按期完工。
第三条工程款支付1. 项目费用总额为（金额），甲方应按照支付进度和工程质量支付工程款。
2. 乙方应按照合同约定的进度完成工程内容，甲方在验收合格后按照约定支付工程款。
第四条材料和设备1. 乙方应按照合同约定的要求采购符合国家标准的优质材料和设备，确保工程建设质量。
2. 如有必要更换设备或材料，乙方应提前向甲方申请，并经甲方同意后方可进行更改。
第五条安全保障1. 乙方应制定完善的安全生产方案，保证工程建设过程中的安全和环保。
2. 如发生意外事故，乙方应承担相应的责任并及时进行处置。
第六条违约责任1. 若乙方未按照合同约定完成工程建设任务，甲方有权要求乙方按照合同约定赔偿损失。
2. 若甲方未按照合同约定支付工程款或提供必要的支持，应承担相应的责任。
第七条其他约定1. 本协议自双方签字盖章起生效，有效期为（时间）。
2. 本协议正本一式两份，分别由甲、乙双方保存，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：签订日期：以上为基础设施合同协议书内容，如有不清楚之处，可向律师咨询。
基础设施合同协议书范本
基础设施合同协议书范本甲方：（委托方名称）地址：（注册地）法定代表人：（委托方负责人）乙方：（承接方名称）地址：（注册地）法定代表人：（承接方负责人）鉴于甲方是一家具有一定规模和资金实力的企业（或个人），拟对某项基础设施建设（或维护、管理）工作进行委托，经双方友好协商，达成如下协议：一、基础设施项目概况1. 项目名称：（项目名称）2. 项目地点：（项目具体地址）3. 项目内容：（项目主要包括的建设、维护或管理内容）4. 项目进度：（项目预计开始和完成时间）二、委托内容甲方委托乙方承接上述基础设施项目的具体工作，包括但不限于设计、施工、设备购置、检验、维护等。
三、责任和义务1. 甲方责任：提供项目所需资金、资源，确保基础设施项目按时完成并达到要求。
2. 乙方责任：严格按照合同约定完成项目，确保质量、安全，保障工程施工的规范与效率。
四、合同价款根据工程量、工作内容等具体情况，双方商定合同价款为（金额）。
五、质量保证乙方承诺，对于基础设施项目的质量承担全责，并在保修期内保证项目正常运转和维护。
六、违约责任1. 任何一方未履行合同义务或违反本协议规定的，应承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。
2. 因不可抗力等客观原因导致合同无法履行的，应及时通知对方，协商解决措施。
七、保密条款双方必须对在履行合同过程中得知的对方商业秘密、技术信息保密，未经对方书面同意，不得向第三方透露。
八、争议解决因履行本合同发生的任何争议，双方应友好协商解决。
协商不成的，应提交至签署地有管辖权的人民法院裁决。
九、其他事项1. 本协议自双方代表签字之日起生效，至项目完成并合同验收结束后自动终止。
2. 本协议一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方签字盖章：乙方签字盖章：日期：年月日以上为基础设施合同协议书范本，双方在签署之前应认真阅读，确保协议内容明确、合法有效。
如有任何变更或补充内容，应及时进行书面修改，并经双方授权代表签字确认。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
【基础设施项目工程施工合同】施工合同协议书
基础设施项目工程施工合同发包方（全称）：（以下简称甲方）承包方（全称）：（以下简称乙方）依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等，自愿，公平和诚实信用的原则，经双方友好协商，为了明确双方在施工过程中的责任和义务，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。
一、工程概况1、工程名称：2、工程地点：二、建设规模及工程施工要求建设规模：建设内容：资金来源：施工要求：三、合同工期1、2018年10月8日至2018年10月10日，工期为3天。
2、工期施工期间确保满足甲方总体施工进度要求，按时按质量要求完成。
四、工程质量要求：符合同国家有关建设施工规范的质量要求。
五、合同价款及拨付方式1、工程合同价款：按硬化面积每平方米80元计算，以验收和实际结算为最终价。
2、工程款支付方式：项目合同签订后，乙方进场施工三天内，甲方一次性支付总造价35%的工程预付款给乙方。
工程竣工经验收合格后拨付90%（含原预付款35%），通过结算审计并有审计报告后拨付实际工程款95%（含原预付款90%），剩余的5%工程款做为该工程的质量保证金，保质期三个月，合同签订一年后无其他问题的付完余下工程款。
六、甲方责任1、组织项目实施标准会审和施工交底，向乙方进行现场交底。
2、负责帮助乙方协调施工场地，确定工程水准点坐标控制点位置。
3、负责协调好与周围农户（单位）的关系。
4、帮助协调用水用电工作。
5、审核乙方的施工进度，并负责审核申请支付给乙方进度款。
6、负责审核工程俊工资料，组织工程验收，办理工程结算、支
付结算款及保修款。
七、乙方责任1、承担施工安全保卫工作，对本合同承包范围内
工程质量、安全向甲方负责，服从甲方或监理方的监督管理。
2、严格按照项目实施标准及有关规范施工，确保工程质量达到
合格验收的标准，科学安排作业计划，投入足够的人力、物力保证
工期，确保施工安全、做到文明施工，承担由于自身责任造成的质
量修改、返工、工期拖延的损失及责任。
3、安排足够的施工人员进场施工，不得把工程转包，确保工程
按时或提前完成。
4、遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，妥
善保护好施工现场周围建筑物、设备管线等不受破坏，做好施工现
场保卫和垃圾清运（工完场清）等工作，处理好由于施工带来的扰
民问题及周围单位（住户）的关系。
5、进入工地必须戴安全帽，不准带小孩进入工地，不准酒后进
行施工，不准违反操作规则，因此造成的伤亡事故，均由乙方负责。
6、本工程乙方不得转包，否者，甲方有权单方终止合同，并要
求乙方清场，由此造成的经济损失由乙方承担。
八、竣工验收、保修1、乙方工程完工后，由甲方组织验收。
2、工程未完工或竣工未验收，在验收前由乙方负责保管。
3、整个工程竣工验收合格签字日作为工程的保修期开始日期。
4、工程保修按甲方规定，保修三个月。
5、工程验收交付后，甲方不能人为破坏或其他机构破坏路面结构，如擅自破坏结构所造成的后果及经济上的一切损失，乙方不承
担此责任。
6、人为破坏，人力不可抗拒的自然灾害、战争等造成的破坏及基础地基下沉等不在保修范围内，乙方不承担保修责任。
九、违约责任1、甲方如不协调好各有关工作，造成停工的，工期相应延长。
2、甲方按付款正常情况下，乙方不按甲方进度要求，甲方有权终止合同并追究乙方相关违约责任。
3、本工程在施工期间所发生的工程安全、质量等事故由乙方承担。
十、工程量增加约定在施工过程中，由于图纸变更、增加工程量等原因或有其他附属工程等，应由甲方向上级部门书面申请获批后方能施实，增加的费用，为工程总造价外。
十一、其他1、乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定进行施工，做到安全生产、文明施工。
2、配合监理部门负责对工程质量、进度、造价控制等进行监督检查，代表甲方办理验收、变更、登记等其他有关事宜。
3、本协议未尽事宜，双方另行协商解决并根据实际和需要签订补充协议，补充协议和本协议具有同等的法律效力。
4、本协议自签字盖章之日起生效，发生合同终止事件或整体工程结束保修期满，工程款结清后合同自然失效。
5、本协议正本一式五份，甲乙双方各执壹份，相关政府部门执叁份。
甲方：乙方：法定代表人：法定代表人：委托代理人：委托代理人：电话：开户银行:账号：签订时间：年月日签订时间：年月日。