高低压电力工程施工合同协议书范本
高低压电力施工合同
甲方（订货方）：甲的名称乙方（承包商）：乙的名称本合同是甲乙双方本着平等、自愿、公正、诚实信用的原则，就高低压电力施工各项事宜达成的协议。
第1条（合同成立）甲方委托乙方承担高低压电力设备的安装、调试、试验及维护等业务。
第2条（工程概要）工程名称：工程名称施工地点：施工地点工程内容：高低压电力线路施工、电力设备安装及调试等。
第3条（施工期限）施工开始日期：XXXX年XX月XX日工程完工日期：XXXX年XX月XX日第4条（合同金额及支付方式）合同总额：金额圆(大特写：金额的汉字表示元)2.付款方式：分期付款，付款时间及金额根据工程进度确定。
*预付款：签订合同后XX天内支付合同总额的XX %。
*中间付款：主要设备及材料进场及验收后，支付合同总额的XX %。
*调整完成及试验合格后：甲方初检及当局验收合格后，支付合同总额的XX %。
*提交技术资料后：支付剩余XX %（不包括保修费）。
*保修金：金额元，保修期间（1年）期满后支付。
第5条（工程质量）乙方按照国家标准和规范施工，保证工程质量。
工程完工后，乙方向甲方申请验收，并提交必要的技术资料和验收资料。
第6条（安全责任）乙方保证施工现场安全，遵守安全规定。
因乙方原因造成的事故或损失由乙方负责。
第7条（甲方责任）甲方按期支付工程费用，保证工程进度。
第8条（违约责任）甲方逾期付款的，向乙方支付违约金。
乙方延迟施工时，向甲方支付违约金。
乙方施工质量有问题的，乙方无偿返修并赔偿其损失。
第9条（争议解决）履行本合同过程中发生纠纷的，双方应先通过协商解决。
不能达成协议的，可以向缔约国人民法院提起诉讼。
第10条（合同有效期限及变更解除）本合同双方签字盖章之日起生效。
本协议的变更和解除，应根据双方同意签订书面变更或解除协议。
第11条（其他）本契约双方各持有一份，具有同等法力。
本合同中未记载的事项，可以根据双方同意签订补充协议。
甲（印章）：甲的印章乙（印章）：乙的印章代表（签名）：甲方代表签名代表（签名）：乙方代表签名日期：XXXX年XX月XX日。
高低压配电工程合同范本
高低压配电工程合同范本甲方（发包方）：乙方（承包方）：根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的原则基础上，就甲方高低压配电工程项目的施工事宜，经友好协商，达成以下合同条款：一、工程内容1.1 工程名称：________高低压配电工程项目1.2 工程地点：________1.3 工程规模：________1.4 工程性质：新建/改建/扩建1.5 工程内容：主要包括高低压配电柜、变压器、电缆敷设、母线槽安装、接地系统、保护装置等设备供应、安装、调试及验收等。
二、合同金额2.1 本工程合同总金额为人民币（大写）：________元整（小写）：________元。
2.2 合同金额包括：设备供应、安装、调试、验收等全部费用，以及乙方为完成本工程所需的人工、材料、设备、交通、住宿等费用。
三、合同工期3.1 合同约定的工期为____个月，自双方签订合同之日起计算。
3.2 乙方应按照约定的工期完成本工程的施工，如因乙方原因导致工程延期，乙方应承担因此产生的违约责任。
四、质量标准4.1 乙方应按照国家标准、行业标准和甲方的要求，保证工程质量。
4.2 工程验收合格后，乙方应提供完整的工程技术资料和质保书。
4.3 工程质量保修期为____年，自工程验收合格之日起计算。
五、合同的履行5.1 甲方应按照合同约定的时间和金额支付乙方工程款项。
5.2 乙方应按照合同约定的时间和质量要求完成本工程的施工。
5.3 甲方应提供乙方施工所需的现场条件，包括但不限于施工场地、临时设施、施工用水电等。
5.4 乙方应按照合同约定的工程内容和质量标准，完成本工程的施工。
六、违约责任6.1 乙方未按照约定的时间和质量要求完成本工程的，甲方有权要求乙方支付违约金，违约金为合同总金额的____%。
6.2 甲方未按照约定时间支付乙方工程款项的，乙方有权要求甲方支付滞纳金，滞纳金为应付款项的____%。
七、争议解决7.1 双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。
高低压配电工程施工合同
高低压配电工程施工合同甲方：XXX公司乙方：YYY公司签订日期：XXXX年XX月XX日为了明确双方在高低压配电工程施工方面的权利和义务，甲方与乙方在平等自愿的基础上达成如下协议：一、协议或者合同的目的和背景甲方为了完成某项目的高低压配电工程施工，特邀请乙方承担该项目的施工任务。
二、具体的条款和条件1. 乙方应按照甲方提供的施工图纸和要求，按时按质完成高低压配电工程施工。
2. 施工期限为XXXX年XX月XX日至XXXX年XX月XX日，如有延期情况，需提前与甲方商议并获得书面允许。
3. 施工过程中如发现任何质量问题，乙方应即将停工整改，直至问题得到解决。
三、保密事项双方应对在合作过程中获取的商业秘密和技术资料进行保密，未经对方书面允许不得泄露。
四、不可抗力因素的处理若因不可抗力因素导致工程施工无法继续，双方可以商议解决，延期期限由双方商定。
五、协议终止的条件1. 双方经商议一致允许解除合同。
2. 任何一方严重违反合同条款，经书面通知后仍未改正。
六、违约和争议解决方式如一方违反合同规定，应承担相应违约责任。
如发生争议，双方应友好商议解决；商议不成的，提交XXX仲裁委员会仲裁。
七、其他附加条款1. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
2. 本合同自双方签字盖章之日起生效，至工程竣工验收合格之日终止。
甲方（盖章）：XXX公司乙方（盖章）：YYY公司签订人：（甲方）_____________ （乙方）_____________以上为高低压配电工程施工合同内容，双方应严格按照合同执行，确保工程施工顺利进行。
高低压配电工程合同5篇
高低压配电工程合同5篇篇1合同编号：XXXX甲方（发包方）：XXXX乙方（承包方）：XXXX根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方委托乙方进行高低压配电工程事宜，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：高低压配电工程2. 工程地点：XXXX3. 工程内容：设计、采购、安装、调试高低压配电设备4. 工程规模：XXXX二、工程期限1. 工程开工日期：XXXX年XX月XX日2. 工程竣工日期：XXXX年XX月XX日3. 工程总工期：XX天三、工程造价及支付方式1. 工程总造价：人民币XX元（大写：XX元整）2. 支付方式：银行转账3. 付款节点：（1）合同签订后，甲方支付乙方工程总造价的XX%作为预付款；（2）设备到货后，甲方支付乙方工程总造价的XX%；（3）工程竣工并调试合格后，甲方支付乙方工程总造价的XX%。
四、工程质量及验收标准1. 工程质量标准：符合国家标准及行业标准，确保设备安全运行；2. 验收标准：按照国家标准及行业标准进行验收，确保设备正常运行。
五、双方权利义务1. 甲方权利与义务：（1）甲方有权要求乙方按照合同约定进行高低压配电工程的设计、采购、安装、调试；（2）甲方有权监督乙方的施工过程，确保施工质量符合标准要求；（3）甲方应支付乙方相应的工程款项；（4）甲方应提供必要的工作条件和支持，确保乙方能够顺利进行施工。
2. 乙方权利与义务：（1）乙方有权获得相应的工程款项；（2）乙方应按照合同约定进行高低压配电工程的设计、采购、安装、调试；（3）乙方应确保施工质量符合标准要求；（4）乙方应提供必要的技术支持和服务，确保设备正常运行。
六、违约责任及赔偿标准1. 甲方违约责任：如甲方未按照合同约定支付工程款项，乙方有权要求甲方支付滞纳金，滞纳金为欠款金额的XX%；2. 乙方违约责任：如乙方未按照合同约定完成施工任务，乙方应支付违约金，违约金为合同总金额的XX%。
室外高低压配电工程施工合同书（精选4篇）
室外高低压配电工程施工合同书（精选4篇）室外高低压配电工程书篇1发包方：__________有限公司承包方：__________有限公司依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及《电力法》等相关规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就·供配电工程建设施工事项协商一致，签订本合同。
一、工程概况1、工程名称：_____________供配电工程。
2、工程地点：_______________。
3、工程内容：施工图范围内供配电工程的敷设、安装、调试及验收。
二、承包范围和内容1、承包范围：详见双方确认的施工图、工程量清单报价(工程费用汇总表和工程预算表)。
2、承包内容：4台箱变、外部高压电缆、内部低压电缆及相应的管沟开挖及回填;电缆穿越地下室的开孔及修复;高压驳接设备的安装调试;低压电缆的路径从箱变到始端箱的上端接线点(含进线端的电缆头);高低压系统调试;本工程施工范围内一切技术资料;办理供电工程报建报审及验收过程中所有手续、电力部门报验及相关送电手续。
三、工期1、开工日期：发包方签署开工通知单次日开始计算。
2、竣工日期：1#、3#号楼于年月日完成临时供电条件，1#、2#、3#、4#、5#号楼和所有商铺于年月日竣工并正式通电。
四、质量要求质量要求达到国标《电气装置安装工程施工及验收规范》(GBJ232-82)、《建筑电气安装工程质量检验评定统一标准》(GBJ300-88)为合格。
五、合同价款1、本工程合同总价为人民币：叁佰玖拾玖万贰仟陆佰元整(￥：3992600.00元整)。
合同总价签订后，除非双方协商一致，否则任何一方不得擅自改变。
本合同价格为工程施工完毕验收合格，送电后的价格。
包括：材料及设备的采购、运输、保管(合同约定的全部材料设备)、施工安装、垃圾清运、与其他单位的配合费用、工程验收及各项相关手续办理费用、施工用水用电费、社保费用、利润、税金等。
本工程价款为固定总价合同，合同总价一次性包干。
高低压配电工程施工合同
高低压配电工程施工合同一、合同双方甲方：XXX公司（以下简称甲方）法定代表人：XXX地址：XXX电话：XXX营业执照号码：XXX乙方：XXX工程有限公司（以下简称乙方）法定代表人：XXX地址：XXX电话：XXX营业执照号码：XXX二、工程概况1. 工程名称：高低压配电工程2. 工程地点：XXX3. 工程范围：根据甲方要求，乙方负责设计、采购、施工、调试及验收高低压配电工程的全部内容。
4. 工程期限：自合同生效之日起，至XXX年XX月XX日止。
三、合同价格及支付方式1. 合同价格：XXX元（大写：人民币XXX元整）2. 付款方式：1）甲方应在合同签订之日起，支付工程总价款的XX%作为预付款；2）乙方完成工程的XX%后，甲方应支付工程总价款的XX%作为第二期款；3）乙方完成工程的XX%后，甲方应支付工程总价款的XX%作为第三期款；4）乙方完成工程的XX%后，甲方应支付工程总价款的XX%作为尾款。
四、工程质量和验收标准1. 工程质量：乙方应按照国家相关标准和技术规范进行设计、施工，并保证工程质量符合相关法律法规的要求。
2. 验收标准：工程验收应符合国家相关标准和技术规范，经甲方验收合格后，方可交付使用。
五、工期延误和违约责任1. 工期延误：若乙方未按合同规定的工期完成工程，应按照每延误一天支付合同总价款的XX%作为违约金。
2. 违约责任：若甲方或乙方违反合同约定，应承担相应的违约责任，包括赔偿损失等。
六、保修期1. 工程保修期：自工程竣工验收合格之日起，保修期为XXX个月。
2. 保修责任：在保修期内，乙方负责免费修理因施工质量问题引起的故障，并承担相应的责任。
七、争议解决1. 本合同的解释和执行均适用中华人民共和国法律。
2. 双方因履行本合同发生争议时，应通过友好协商解决；协商不成的，可向甲方所在地人民法院提起诉讼。
八、合同变更和解除1. 双方一致同意，在工程施工过程中，若需要变更合同内容，应书面协商并签订变更协议。
高低压电力工程合同
高低压电力工程合同乙方（承包方）：________________鉴于甲方拟进行高低压电力工程的施工，乙方具有相应的资质和经验，双方经友好协商，就高低压电力工程的施工事宜达成如下协议：第一条工程内容1.1 工程名称：_________________1.2 工程地点：_________________1.3 工程规模：_________________1.4 工程内容：_________________1.5 工程标准：_________________1.6 工程工期：_________________第二条工程质量2.1 乙方应按照国家及行业相关标准和规范进行施工，确保工程质量符合设计要求。
2.2 乙方应对施工过程中出现的质量问题负责，及时整改并承担相应的责任。
第三条工程价款3.1 工程总价款为人民币____元整（大写：人民币____________________元整）。
3.2 付款方式：甲方应按以下方式向乙方支付工程价款：（1）预付款：甲方在合同签订后____天内支付乙方预付款人民币____元整（大写：人民币____________________元整）；（2）进度款：甲方根据工程进度，按月支付乙方进度款，每月支付金额为人民币____元整（大写：人民币____________________元整）；（3）竣工款：甲方在工程竣工验收合格后____天内支付乙方竣工款人民币____元整（大写：人民币____________________元整）。
第四条工程保修4.1 乙方应对所施工的高低压电力工程提供质量保证期，质量保证期为自工程竣工验收合格之日起计算，为期____个月。
4.2 在质量保证期内，如发现工程质量问题，乙方应在接到甲方通知后____天内进行维修，并承担相应的费用。
第五条违约责任5.1 若甲方未按照合同约定支付工程价款，乙方有权暂停施工，直至甲方支付完毕为止。
因此造成的工期延误由甲方承担。
高低压配电工程施工合同(模板)
高低压配电工程施工合同1. 合同背景本合同由甲方（简称“业主”）与乙方（简称“承包方”）就高低压配电工程施工达成协议。
2. 项目范围本合同所涉及的高低压配电工程施工范围包括但不限于：•配电系统设计与规划•配电设备及材料采购•配电线路铺设与连接•配电箱和配电柜安装•配电设备的调试与试运行•配电设备的运维与保养3. 工程时间本合同所规定的工程开始日期为________________，完工日期为_ _______________。
工程竣工后，业主有权进行验收，承包方应确保工程质量符合相关法规和标准，且符合双方事先约定的要求。
4. 价格与支付方式项目总价款为人民币____________________（大写）。
支付方式为_________________________，具体细则为：•第一次付款：在签订合同后的三个工作日内，业主向承包方支付合同总价款的__________%作为预付款。
•第二次付款：在工程正式开工后的_____________日内，业主向承包方支付合同总价款的__________%作为第二次付款。
•第三次付款：工程完工前_____________日内，业主向承包方支付合同总价款的__________%作为第三次付款。
•最后一次付款：工程竣工验收合格、经双方签字确认后，业主将在收到验收报告后_____________日内向承包方支付合同总价款的____ ______%作为最后一次付款。
5. 工程质量与保修承包方在本工程中提供的设备、材料及施工质量应符合国家有关标准和规定，如有不符，承包方应承担整改费用。
工程竣工后，承包方应提供一年的免费维修保养期，对因质量问题造成的故障和损害，承包方负责修复或赔偿。
6. 变更和解除若因不可抗力等特殊原因，无法继续履行本合同，双方应及时协商解决。
如需变更本合同的内容，双方应签订书面变更协议，并经双方授权代表签字确认。
7. 争议解决若双方因合同履行产生争议，应先友好协商解决。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
编号：_______________ 高低压电力工程合同
甲方：___________________________
乙方：___________________________
签订日期：_____ 年_____ 月_____ 日
甲方：
乙方：
结合本工程具体情况，为明确双方的权利、义务和责任，便于合同的实施，经双方协商一致，本着长期合作的意愿达成如下协议：
一、工程名称：甲方公司范围内的所有电缆、高低压柜等工程的维修、维护、安装、调试、定值输入等。
接箱，箱式变压器、环网柜的安装、调试，施工图、竣工图、竣工资料的提供等）。
三、工程价款：根据工程实际进展情况结算（包含本工程施工所需的全部费用）。
四、施工工期：乙方在甲方规定的时间内竣工通电，供电手续完备。
工程施工完毕，乙方必须
提请当地电力部门对本工程进行验收（验收合格），此费用由乙方承担。
五、使用材料要求：本工程必须按双方确认的施工材料要求施工，材料规格及材质必须符合国
家相应标准。
六、质量要求：
本工程必须经供电局验收合格。
乙方严格按照设计要求和国家施工及验收规范要求施工，所用设备及材料必须为正规厂家产品，符合设计要求，并应附出厂合格证或材质证明。
如因所供设备、材料不合格等原因造成的损失，全部由
乙方承担。
七、工程保修期：工程保修期为两年。
自工程经当地电力部门等有关部门整体验收合格交付甲方并正式送电之日起开始计算，保修期内如出现质量问题，乙方应负责在甲方指定的期限内无偿修复。
凡属保修范围内经乙方保修过的项目或部位，其保修期为该应修项目或部位修复完好并通过甲方验收之日另行起算两年保修期。
八、工程款支付：
1、工程完工，乙方提交相关证明资料，整套竣工资料及电力部门验收合格证明移交甲方且提供相应数额的发票后，甲方支付乙方工程价款的90%。
2、自送电之日起满两年无质量问题后，甲方无息支付工程价款的10%。
九、甲方的责任：
甲方及时支付工程款。
十、乙方的责任
1、组织富有经验的施工队伍，严格按照甲方确认的设计图纸及国家、地方的有关规定及本合同要求，进行施工。
2、乙方承包范围内的在建工程及已竣工工程，均由乙方承担成品、半成品保护责任, 直至乙方将竣工验收合格的工程交付甲方时止，并承担半成品、成品保护所需全部费用。
3、未经甲方书面确认不得将工程转包或转让、分包给任何第三方，否则，甲方有权解除合同。
4、施工现场及材料的安全保护、防火防盗等工作均由乙方负责。
乙方应配置足够的消防器材和
采取有效的防范措施，避免工地发生火灾。
乙方须采取措施使工程免受损坏或受恶劣天气的影响。
5、隐蔽工程在隐蔽前，必须报经甲方检查验收，否则不得施工，甲方并有权要求重新检查验收，因此而造成的损失由乙方承担，工期不予延长。
6、本合同签订时，乙方已认真考察已有设备和工程性质，并充分了解了工地位置、周边情况、道路、作业空间及其他足以影响工期、承包价款之情况，已充分认识到各种不利因素。
7、乙方工作人员必须具有相应的上岗作业证，在施工中必须配备适合本工程的工具和防护措施。
8、乙方处理好所属工人的劳资关系，不能发生因工人索要工资而停止施工或向甲方索要劳动报酬的情形；如发生，甲方有权垫付，甲方垫付的，从工程款中双倍扣除。
十一、事故处理及安全防护：
1、乙方在施工过程中自行负责安全文明施工和安全防护措施并承担其相关费用。
2、由于乙方在施工生产过程中违反有关安全操作规程、消防条例，导致发生安全或火灾等事故，
乙方应承担由此引发的一切损失。
甲方对工程质量作出评价， 经双方签 3、由乙方负责施工现场的施工安全、施工人员安全，因施工给他人或自己工作人员造成人身或 财产损害的，应承担赔偿责任；乙方怠于赔偿的，甲方有权垫付，甲方垫付的甲方从乙方的工程 款中双倍扣减，工程款不足赔偿的乙方应及时补足。
十二、成品保护及维护：
工程施工安装期间和项目完工验收后由乙方负责进行成品保护， 出现设备、 线路损坏、 丢失由乙 方负责， 经监理、 甲方验收无质量问题符合使用条件后以书面形式交管理单位， 交接后出现构件 损坏、丢失由管理单位负责。
保质期内出现任何非人为的设备、
线路损坏等质量问题， 全部由乙
方负责维护。
十三、工程移交：
工程验收合格送电后， 乙方填写工程移交证明书一式两份， 字盖章后各执一份，即为工程移交。
十四、保修：
本合同工程在正式移交之前的质量和成品保护工作由乙方负责， 由于电缆线路等与本工程相关部 分出现丢失、损坏、质量问题等乙方应承担修理、重作更换、恢复原状、赔偿损失的责任。
十五、违约责任
1、工程未按期开工或竣工或未按进度计划中的各阶段工期履行或乙方逾期履行任何其他义务的,
每逾期一日，乙方应当承担人民币 1000元/日的违约金，逾期十五日，甲方有权解除合同， 乙方
应向甲方承担工程总造价 20 %的违约赔偿金。
2、 乙方未按本合同规定履行义务，经甲方提岀后仍不能按甲方要求改正的，甲方有权解除本合
同，乙方并应当承担本合同总价款
20%的违约金，由此造成的经济损失 （包括给甲方造成的损 失），由乙方承担。
3、 乙方在保修期间未履行应负的责任与义务，乙方应当向甲方承担本合同总价款
5%的违约金， 且甲方另行委托他人进行保修所发生的费用均由乙方承担。
4、工程质量达不到约定标准的部分，乙方应当根据甲方或当地电力部门要求修理、拆除、返工、改建，直至符合约定标准。
但如乙方违反国家强制性规定，或乙方未按甲方或电业局相关部门要
求整改逾期达3日仍未符合约定标准，或同一部位经两次指令要求仍未符合约定标准的，甲方有权解除合同，乙方并应当承担本合同约定工程总造价20%的违约赔偿金。
5、甲方逾期付款的，每逾期一日，应当承担按应付款额同期银行贷款利率计算的违约金。
6、工程质量问题在未解决前，甲方有权拒绝支付任何款项，包括已逾期支付的款项。
十六、解决合同纠纷的方式：双方协商解决，协商不成，由甲方所在地人民法院管辖。
十七、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自双方盖章之日起生效，传真件有效。