最新整理电缆沟工程承包合同
电缆沟工程承包合同书（精选13篇）
电缆沟工程承包合同书（精选13篇）电缆沟工程承包合同书篇1合同编号：_____________甲方(发包人)：_________ 乙方(承包人)：______________法定代表人：_____________ 法定代表人：________________联系电话：_______________ 联系电话：__________________鉴于甲方与建设单位签订了工程建设总包合同，其中包括电缆沟施工项目需要专业施工分包人完成;鉴于乙方系具有施工资质的工程建设单位，愿意依照招标文件所规定的质量要求分包电缆沟施工项目并完成;为了按期完成合同段工程，经双方协商，在遵守总合同的基础上，根据《中华人民共和国民法典》和建设工程法律法规中的有关规定，由乙方承包本工程工程项目。
为明确双方的权利、义务，特签订本合同，以共同遵守。
一、工程概况及承包内容1.1工程名称及概况：工程名称：____________概况：____________1.2合同形式：____________________________1.3工程范围内全部电缆沟工程，包括：电缆沟施工：沟底整平夯实、垫层(砂砾、碎石垫层夯实)，钢筋(包括电缆沟盖板钢筋、墙帽钢筋、电缆沟检查井盖板钢筋、墙身预埋钢筋、吊装预埋钢筋、镀锌钢筋等所有部位)的防锈、除锈、制作、绑扎、钢筋的损耗等;施工支架的安装与拆除、模板(钢模)的安装与拆除、预埋件的制作与安装、外露钢板的防腐处理、角钢支架(包含电缆竖架及电缆横架)的制作与安装，砼的浇筑及养生(包括基础、墙帽、沟盖板等)，电缆沟开挖等与此工程范围有关的一切施工项目。
1.4合同单价含所有直接费用、间接费用、利润及税金。
包括为实施和完成本合同工程所需的人工费、材料费、机械设备费、试验检测费以及合同明示或暗示的所有责任、义务。
1.5工程期限：____________日开工，工期共计________天。
二、工程标准及技术要求：2.1招标文件中的合同通用条款、合同专用条款、技术规范，建设单位、监理和甲方要求以及书面或口头指示、工程师通知等。
电缆沟工程承包合同书3篇
电缆沟工程承包合同书3篇篇1电缆沟工程承包合同书甲方：________________________ （以下简称乙方）联系地址：________________________统一社会信用代码：________________________法定代表人：________________________电话号码：________________________传真号码：________________________乙方：________________________（以下简称甲方）联系地址：________________________统一社会信用代码：________________________法定代表人：________________________电话号码：________________________传真号码：________________________鉴于，甲方有意承接乙方的电缆沟工程，双方经友好协商并达成一致意见，特向甲方提出以下条款，作为本合同的内容：一、工程内容1.1 乙方承包给甲方的电缆沟工程包括但不限于电缆沟的设计、挖掘、施工、检测等。
1.2 乙方应按照国家相关规定对电缆沟工程进行验收，并出具合格证明。
二、工程进度2.1 乙方应按照合同约定的工程进度安排，保证项目按时完成。
2.2 若因甲方原因发生工程延误，应由甲方承担相应责任，并赔偿乙方的损失。
三、质量标准3.1 乙方应按照国家相关标准和乙方规定的质量标准进行电缆沟工程施工。
3.2 若发生施工质量问题，乙方应按照甲方要求及时进行整改，确保工程质量。
四、费用支付4.1 乙方应按照合同约定的进度和标准支付工程款。
4.2 如因乙方原因导致工程暂停或延误，甲方有权暂停支付工程款。
4.3 工程结束后，乙方应向甲方提供工程结算清单，并签署确认无异议后方可结清尾款。
五、合同变更5.1 若因不可抗力等原因导致工程无法继续进行，双方应根据实际情况协商解决。
电缆沟工程承包合同书
电缆沟工程承包合同书合同编号：__________一、工程内容1.1 乙方承担甲方电缆沟工程的施工任务，包括沟槽开挖、电缆沟铺设、回填及恢复等工作。
1.2 电缆沟工程的具体施工范围、工程量及工程质量要求等详见附件一。
二、工程进度2.1 乙方应按照双方约定的施工计划进行施工，确保工程按时完成。
2.2 施工过程中，如因乙方原因导致工程进度延误，乙方应承担相应的违约责任。
三、工程质量3.1 乙方应按照约定的工程质量标准进行施工，确保工程质量符合相关法律法规及行业标准。
3.2 工程完工后，甲方应组织验收，如工程质量不符合约定，乙方应负责返工及修复，并承担相应费用。
四、工程安全4.1 乙方应严格按照国家有关安全生产的法律、法规和行业标准进行施工，确保施工过程中的安全生产。
4.2 如在施工过程中发生安全事故，乙方应立即采取有效措施防止事故扩大，并按法定程序及时报告甲方及有关部门。
五、工程价款及支付5.1 电缆沟工程的总造价为人民币（大写）：________元整（小写）：￥_________元。
5.2 甲方应按照双方约定的付款进度支付工程价款。
具体支付方式及进度详见附件二。
六、违约责任6.1 任何一方违反本合同的约定，导致合同无法履行或者造成对方损失的，应承担违约责任，向对方支付违约金，并赔偿损失。
6.2 本合同的违约金计算方式为：违约方应支付给对方合同总价款的____%作为违约金。
七、争议解决7.1 对于因执行本合同而产生的任何争议，双方应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权将争议提交我国有管辖权的人民法院解决。
八、其他约定8.1 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
8.2 本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至合同约定的工程完工并验收合格之日止。
甲方（盖章）：_______________ 乙方（盖章）：_______________代表（签名）：_______________ 代表（签名）：_______________签订日期：_______________ 签订日期：_______________附件一：电缆沟工程详细施工范围、工程量及工程质量要求附件二：工程价款支付方式及进度安排一、附件列表：1. 附件一：电缆沟工程详细施工范围、工程量及工程质量要求2. 附件二：工程价款支付方式及进度安排二、违约行为及认定：1. 乙方未按照约定的工程质量标准进行施工，导致工程质量不符合约定的，视为违约。
挖电缆沟承包合同5篇
挖电缆沟承包合同5篇篇1挖电缆沟承包合同甲方（委托方）：____________________地址：____________________法定代表人：____________________电话：____________________传真：____________________乙方（承包方）：____________________地址：____________________法定代表人：____________________电话：____________________传真：____________________鉴于甲方拟进行电缆沟挖掘工程，现因需委托乙方进行承包作业，特签订本合同：甲乙双方本着互相信任、互惠互利的原则，经友好协商一致，达成如下协议：第一条工程内容1. 甲方向乙方委托挖掘电缆沟工程，包括但不限于：清理、破拆、开挖、整理、填方等工作。
2. 工程地址：____________________3. 工程范围：____________________4. 工程合同金额：人民币____________________（大写：________________________________）第二条工程时间1. 工程交付时间：____________________2. 工程完工时间：____________________3. 工程持续时间：____________________第三条工程质量保证1. 乙方承诺按照国家有关标准和要求进行作业，保证工程质量符合委托方要求。
2. 若因乙方原因造成工程质量问题，乙方应承担相应的维修责任并赔偿甲方的损失。
第四条工程费用1. 甲方应按照合同金额及工程进度支付相应的款项给乙方。
2. 乙方应按照工程进度及质量完成标准按时、保质完成工程。
第五条违约责任1. 若甲方未按约定时间支付款项给乙方，乙方有权暂停工作并要求补偿损失。
2. 若乙方未按照约定时间完成工程或工程质量出现问题，乙方应承担相应的违约责任。
电缆沟工程承包合同书6篇
电缆沟工程承包合同书6篇篇1甲方（发包方）：___________________乙方（承包方）：___________________根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实、守信的原则基础上，就甲方电缆沟工程承包事宜，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：电缆沟工程2. 工程地点：___________________3. 工程内容：电缆沟的设计、施工、验收等二、承包方式及范围1. 承包方式：本工程采用包工包料方式，由乙方负责采购所需材料并施工完成。
2. 承包范围：包括电缆沟的挖掘、混凝土浇筑、砖砌、防水处理、回填等工作，以及为完成上述工作所需的所有辅助工程。
三、工程期限1. 工程开工日期：XXXX年XX月XX日2. 工程竣工日期：XXXX年XX月XX日3. 如遇不可抗力因素导致工程延期，乙方应及时通知甲方，并共同协商解决方案。
四、合同价款及支付方式1. 工程总价：人民币__________元（大写：_____________________元整）。
该价款为包干价，包括材料费、人工费、机械费及其他相关费用。
2. 支付方式：甲方在工程竣工并验收合格后一次性支付乙方工程总价款。
五、工程质量及验收标准1. 乙方应按照国家和地方现行的有关电缆沟工程设计、施工及验收规范和质量标准进行设计和施工。
2. 工程验收标准：以国家或地方现行的相关规范和质量标准为依据进行验收。
3. 乙方应确保工程质量，如因乙方原因造成工程质量问题，乙方应承担全部责任。
六、安全施工及文明施工要求1. 乙方应严格遵守安全操作规程，采取必要的安全防护措施，确保施工期间的安全生产。
2. 乙方应遵守文明施工要求，保持施工现场整洁有序，防止对环境造成污染。
3. 如因乙方原因造成安全事故，乙方应承担全部责任。
七、违约责任1. 若甲方未能按照合同约定支付工程款项，每逾期一日，甲方应向乙方支付逾期付款违约金，违约金按应付未付款的万分之XX计算。
电缆沟承包合同5篇
电缆沟承包合同5篇篇1电缆沟承包合同一、合同双方甲方（承包方）：________________________乙方（承包方）：________________________二、承包范围1. 甲方承包建设单位要求的电缆沟施工工程。
2. 甲方完成电缆沟的挖掘、铺设、填埋等工作，并保证工程质量。
3. 工程地点：____________________4. 工程周期：从__________年月日至_________年月日。
三、施工要求1. 甲方应按照建设单位提供的施工图纸和规范要求进行施工，确保工程按时完工。
2. 甲方应提供必要的材料和设备，并保证材料的质量符合相关标准。
3. 甲方应按照标准要求对电缆沟进行施工，保证施工过程中的安全，并采取必要的措施确保施工现场环境卫生。
4. 甲方应保证施工队伍具备相关的资质和技术，并确保施工人员遵守相关规章制度。
四、质量保证1. 甲方承诺保证工程质量符合相关标准要求，并在工程验收之后进行保修。
2. 甲方对工程质量负责，如出现质量问题，应及时整改并承担相应责任。
3. 工程质量验收标准：符合《电缆沟施工规范》及建设单位要求。
五、费用结算1. 工程总价：____________ 元（大写：____________）。
2. 结算方式：按照工程进度分批结算，最后一次结算应在工程验收合格后进行。
3. 如因甲方原因延误工期，应按照延期工期的比例扣除相应费用。
六、违约责任1. 若甲方未按时完成工程或工程质量不符合要求，应承担相应责任，乙方有权要求甲方返工或赔偿损失。
2. 若乙方未按合同规定支付工程款或提供必要的支持，应承担相应责任。
3. 如因不可抗力因素导致工程未能按时完成，双方可协商解决。
七、其他条款1. 本合同自双方签字盖章之日起生效，至工程验收合格之日终止。
2. 未尽事宜，双方可另行协商解决，变更、解除或终止合同应经双方协商一致。
3. 本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。
电缆沟井承包合同
电缆沟井承包合同甲方（发包方）：姓名：______联系地址：______联系电话：______乙方（承包方）：姓名：______联系地址：______联系电话：______一、工程概况。
1. 工程名称。
咱们就叫这个电缆沟井工程呗。
这工程呢，就在______（具体地点），这个地方大家都熟悉吧。
2. 工程内容。
就是关于电缆沟井的那些事儿啦。
包括挖电缆沟，这个沟得按照要求的深度、宽度来挖哦，可不能马虎。
还有砌电缆井，井的尺寸、结构啥的都得符合标准。
另外呢，那些相关的管道铺设之类的工作也都包含在里面啦。
二、承包方式。
1. 乙方包工包料。
2. 工程总价。
三、工程期限。
1. 开工日期。
咱们定在______年______月______日开工。
这一天啊，就像一个新的开始，大家都要打起精神来。
2. 竣工日期。
然后要在______年______月______日之前竣工。
时间还是比较紧的，不过我相信乙方有这个能力按时完成。
要是因为一些特殊情况，比如说天气特别恶劣，连续下大雨啥的，导致不能施工，那这个工期可以适当顺延。
但是呢，乙方得提前通知甲方，不能到时候才说哦。
四、工程质量。
1. 质量标准。
这个工程质量啊，那必须得符合国家相关标准和行业规范。
电缆沟要挖得笔直，深度均匀，电缆井要砌得结结实实的，就像盖房子一样，基础要打牢。
管道铺设也要顺顺当当的，不能有堵塞或者漏水这些问题。
2. 质量保证。
乙方得对这个工程质量负责呢。
在竣工后的______年内，如果出现质量问题，乙方要负责免费维修。
这就像是给甲方吃了一颗定心丸，不用担心工程质量没保障啦。
五、双方权利和义务。
甲方：1. 甲方要提供施工现场的相关资料，像地下管线的分布情况这些。
要是因为甲方提供的资料不准确，导致工程出现问题，可不能怪乙方哦。
2. 甲方要按照合同约定的时间和方式支付工程款。
这就像我们答应了的事情就要做到一样，不能拖欠乙方的钱呢。
乙方：1. 乙方要按照合同约定的工程内容和质量标准进行施工。
电缆沟工程承包合同书8篇
电缆沟工程承包合同书8篇第1篇示例：电缆沟工程承包合同书甲方（委托方）：地址：法定代表人：电话：鉴于甲方拟进行电缆沟工程项目，为了保证工程质量，双方经友好协商，就项目进行承包合同订立如下：第一条项目内容甲方委托乙方承担电缆沟工程项目，具体包括但不限于场地准备、施工安装、材料选购、验收等工作。
第二条工程周期本次合同工程周期为自年月日开始至年月日结束。
乙方承包该项目的报价为人民币（大写）。
第四条付款方式甲方按照工程进度和质量，分期向乙方支付工程款，具体支付时间和金额双方可根据实际情况协商确定。
乙方承包的工程应符合国家有关技术标准和安全规范，保证电缆沟工程的质量。
第六条材料选购乙方在施工过程中，应选购符合国家标准的建筑材料，杜绝使用劣质或假冒伪劣产品。
第七条安全保障在施工过程中，乙方应加强现场管理，保证施工人员的安全，严格执行施工安全规范。
第八条变更和延期如因不可抗力或其他不可预见的原因导致工程变更或延期，双方应友好协商解决，并签订书面变更合同。
第九条违约责任任何一方违反合同约定，应承担相应的违约责任。
第十条法律适用和争议解决本合同的订立、履行和解释均适用中华人民共和国的法律。
因本合同引起的一切争议，双方应友好协商解决；协商不成的，应提交至合同签订地的人民法院处理。
本合同未尽事宜，可由双方协商解决，并签订书面补充合同。
第十二条合同生效本合同自双方代表签字盖章之日起生效，至工程竣工并经验收合格之日止。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：年月日年月日以上为《电缆沟工程承包合同书》，甲乙双方签字盖章后生效。
第2篇示例：电缆沟工程承包合同书甲方（委托方）：单位名称：___________________法定代表人：_________________地址：________________________联系方式：____________________为了明确双方在电缆沟工程承包过程中的权利和义务，保障工程顺利进行，双方根据自愿、平等、诚实信用的原则，经协商一致，特订立本合同。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
最新整理电缆沟工程承包合同
甲方（发包单位）：Party A ( Employer )
乙方（承包单位）：Party B (Contractor )
鉴于甲方与建设单位签订了工程建设总包合同，其中包括电缆沟施工项目需要专业施工分包人完成；
鉴于乙方系具有施工资质的工程建设单位，愿意依照招标文件所规定的质量要求分包电缆沟施工项目并完成；
为了按期完成合同段工程，经双方协商，在遵守总合同的基础上，根据《中华人民共和国合同法》和建设工程法律法规中的有关规定，乙方承包本工程工程项目。
为明确双方的权利、义务，特签订本合同，以共同遵守。
WHEREAS party A have, with the Owner, concluded the general contract of engineering construction which is inclusive of cable trench project needed professional constructor to complete;
WHEREAS party B is the qualified constructor, be willing, in accordance with the quality requirement of bidding documents, to subcontract and complete the project;
This Contract: For the purpose of accomplishment of the contracted engineering, parties hereto, through negotiation and on the basis of complying with the general contract, in accordance with LAW OF CONTRACT and relevant regulations of laws and rules on construction engineering, agree to award this project to party B for completion.
IN FAITH WHEREOF, to specify parties hereof ‘s rights and liabilities, make and enter into this contract hereby for abidance by parties.
一、工程概况及承包内容Project Overview and Contracting Works
1.1工程名称及概况：工程名称：电缆沟工程。
本工程涉及三个变电站，分别是现有的220/35kV A472变电站、现有的35/10kV B301S 变电站以及新建的35/10kV C581变电站。
工作内容为三个变电站之间和从三个变电站接至MV用户的电力电缆、控制电缆、接地电缆敷设所需电缆沟的开挖工程。
Name of Project and Overview: Name of Cable Trench;
The project involves three substations, namely the existing 220/35kV A472 substation, the existing 35/10kV B301S and a new 35/10kV C581 substation. Work contents are the excavation Works of trenches, between three substations and from the locations of three substations to MV user, which are necessary for laying out power cable, control cable, earth cable.
This is the power, control and grounding cable trench excavation project among three substations and for MV users connected to the three substations.
1.2 合同形式：本合同单价为综合单价，采取固定单价承包方式。
固定单价承包单价为乙方在本合同约定工期内完工的结算依据，不作任何调整。
Contracting form: Unit price hereof is subject to the comprehensive unit price, contracted form is fixed unit price. Fixed price of contracted project is the settlement basis of party B’s completion within the work period stipulated hereof, without any adjustment.
1.3 工程范围内全部电缆沟工程，包括：电缆沟施工：沟底整平夯实、垫层（砂砾、碎石垫层夯实），钢筋（包括电缆沟盖板钢筋、墙帽钢筋、电缆沟检查井盖板钢筋、墙身预埋钢筋、吊装预埋钢筋、镀锌钢筋等所有部位）的防锈、除锈、制作、绑扎、钢筋的损耗等；施工支架的安装与拆除、模板（钢模）的安装与拆除、预埋件的制作与安装、外露钢板的防腐处理、角钢支架（包含电缆竖架及电缆横架）的制作与安装，砼的浇筑及养生（包括基础、墙帽、沟盖板等），电缆沟开挖等与此工程范围有关的一切施工项目。
Any and all Works within the scope of cable trench engineering include that trench execution, ditch bottom leveling compaction, cushion (gravel, gravel cushion compaction), steel (including cable channel cover plate reinforced, coping reinforced, cable trench manhole cover plate reinforced, wall body embedded reinforcement, hoisting and pre buried steel, galvanized steel and all other parts)，anti rust, rust removal, making, binding, loss of reinforced steel; installation and removal of formwork support (steel mould), embedded parts of the fabrication and installation；anti-corrosion treatment, angle bracket (contain cable vertical frame and cable cross) production and installation, pouring and curing of concrete (including the foundation, coping, trench cover etc.), cable trench wall masonry, bottom and the inside and outside surface, cable trench cover, trench excavation and other works associated with this project.
1.4 合同单价含所有直接费用、间接费用、利润及税金。
包括为实施和完成本合同工程所需的人工费、材料费、机械设备费、试验检测费以及合同明示或暗示的所有责任、义务。
Contract unit price is conclusive of all costs of direct or indirect expenses, interests and taxes in addition to the cost / payment, which are paid for completion and execution of the project herein, of labor, material, machinery / equipment, test / inspection and all responsibilities and liabilities being express or implied herein.
1.5 工程期限：日开工，工期共计天。
Time limited of Project: Work will commence from the date of , and the total period of work is days.
二、工程标准及技术要求：Project Standard and Technology Requirement
2.1 招标文件中的合同通用条款、合同专用条款、技术规范，建设单位、监理和甲方要求以及书面或口头指示、工程师通知等。