建设工程施工框架合同

合集下载

建设工程框架协议合同范本

建设工程框架协议合同范本

建设工程框架协议合同范本甲方(委托方):____________________乙方(承包方):____________________鉴于甲方拟进行一系列的建设工程,乙方愿意承担相关工程的施工任务,双方本着平等、自愿、公平、诚信的原则,经友好协商,达成如下协议:一、协议概述1.1 本协议为框架协议,旨在明确双方在甲方进行建设工程过程中的权利和义务。

1.2 本协议项下的具体工程内容、规模、投资等将在双方后续签订的具体施工合同中详细约定。

二、工程范围2.1 乙方根据甲方的要求,承担甲方委托的建设工程施工任务。

2.2 工程范围包括但不限于:土建工程、装饰工程、安装工程等。

三、工程价款3.1 工程价款根据双方签订的具体施工合同约定执行。

3.2 乙方应按照甲方的要求和合同约定,提供工程预决算报告。

四、工程期限4.1 工程期限根据双方签订的具体施工合同约定执行。

4.2 乙方应按照甲方的要求和合同约定,确保工程按时完成。

五、质量标准5.1 工程质量应达到国家和行业的相关标准。

5.2 乙方应严格按照甲方的要求和合同约定,确保工程质量。

六、甲方权利与义务6.1 甲方有权对乙方的施工过程进行监督和检查。

6.2 甲方应按照合同约定,及时支付工程款项。

七、乙方权利与义务7.1 乙方应按照甲方的要求和合同约定,完成施工任务。

7.2 乙方应确保施工过程中的安全和环保。

八、违约责任8.1 双方应严格履行本协议及后续签订的具体施工合同,如一方违约,应承担相应的违约责任。

九、争议解决9.1 双方在履行本协议及后续签订的具体施工合同过程中,如发生争议,应友好协商解决;协商不成的,可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

十、其他约定10.1 本协议自双方签字盖章之日起生效。

10.2 本协议一式两份,甲乙双方各执一份。

甲方(盖章):____________________乙方(盖章):____________________签订日期:____________________。

建设工程施工合同框架协议doc(2024版)

建设工程施工合同框架协议doc(2024版)

20XX 专业合同封面COUNTRACT COVER甲方:XXX乙方:XXX建设工程施工合同框架协议doc(2024版)本合同目录一览1. 合同主体及定义1.1 发包方1.2 承包方1.3 工程1.4 施工合同2. 合同标的及范围2.1 工程内容2.2 施工范围2.3 工程量清单3. 合同价格3.1 合同总价3.2 价格调整3.3 支付方式4. 施工期限4.1 工期要求4.2 延期规定4.3 提前完成奖励5. 施工质量5.1 质量标准5.2 质量控制5.3 质量验收6. 材料与设备6.1 材料供应6.2 设备供应6.3 材料设备验收7. 施工安全7.1 安全标准7.2 安全防护措施7.3 安全事故处理8. 变更与解除8.1 变更条件8.2 变更程序8.3 解除条件8.4 解除程序9. 违约责任9.1 发包方违约9.2 承包方违约9.3 违约赔偿10. 争议解决10.1 争议解决方式10.2 仲裁10.3 诉讼11. 合同的生效、变更与终止11.1 合同生效条件11.2 合同变更11.3 合同终止12. 保密条款12.1 保密内容12.2 保密期限12.3 泄密责任13. 合同的附件13.1 附件列表13.2 附件的有效性14. 其他条款14.1 法律适用14.2 不可抗力14.3 合同解释14.4 合同修订第一部分:合同如下:第一条合同主体及定义1.1 发包方发包方是指根据本合同协议约定,拥有工程所有权,负责对工程进行投资、组织、管理和监督的一方,即甲方。

1.2 承包方承包方是指根据本合同协议约定,承担工程施工任务,向发包方提供施工服务的一方,即乙方。

1.3 工程工程是指根据本合同协议约定,由承包方进行施工的建筑物、构筑物及其附属设施、设备安装和其他相关工程,即本项目。

1.4 施工合同施工合同是指发包方与承包方签订的,明确双方在工程施工过程中的权利、义务和责任,以及工程质量、安全、进度、投资等要求的书面协议。

工程框架协议5篇

工程框架协议5篇

工程框架协议5篇篇1甲方(发包方):_________________________乙方(承包方):_________________________根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的基础上,就本工程框架协议达成如下约定:一、协议概述本协议旨在明确甲乙双方在工程建设过程中的基本合作原则、工程范围、工作内容、价格及支付方式等,作为双方合作的基础和依据。

本协议不具有强制执行力,未尽事宜,可另行签订补充协议。

二、工程概况1. 工程名称:_________________________2. 工程地点:_________________________3. 工程规模:_________________________4. 工程内容:包括但不限于土建、安装、装饰等。

三、合作方式1. 甲方将本工程发包给乙方进行施工,乙方应按照本协议及国家相关法规进行工程建设。

2. 甲乙双方共同组建项目管理团队,共同推进工程进度,确保工程质量和安全。

四、工程期限1. 工程开工日期:自本协议签订之日起计算。

2. 工程竣工日期:按照双方约定的工期执行。

3. 如有特殊情况,双方可协商调整工程期限。

五、工程价款及支付方式1. 工程总价:经双方商定,工程总价为人民币________元(大写:_________元整)。

2. 支付方式:(1)甲方在乙方进场施工后____日内支付工程总价的____%作为预付款;(2)工程进度达到____%时,甲方支付工程总价的____%;(3)工程竣工并通过验收后,甲方支付工程尾款。

3. 乙方应按照约定提供合法有效的发票。

六、工程质量和验收1. 乙方应严格按照国家相关法规、规范进行施工,确保工程质量。

2. 工程竣工后,乙方应通知甲方进行验收,并提供完整的竣工资料。

3. 甲方应在收到验收通知后的合理时间内组织验收,验收合格后,双方签署验收报告。

4. 如工程存在质量问题,乙方应负责整改,直至验收合格。

建设工程框架施工协议书范本

建设工程框架施工协议书范本

建设工程框架施工协议书甲方(建设单位):__________________________乙方(施工单位):__________________________鉴于甲方拟对位于___________的建设项目进行框架结构施工,并委托乙方作为该项目的施工单位。

依据《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规的规定,在平等、自愿的基础上,经双方协商一致,特订立本协议。

第一条工程概况1. 工程名称:______________________________________2. 工程地点:______________________________________3. 工程内容:包括但不限于基础处理、钢筋绑扎、模板安装、混凝土浇筑等框架结构施工。

4. 工程期限:自____年____月____日起至____年____月____日止,共计____天。

第二条施工质量要求1. 乙方必须严格按照设计图纸和技术规范进行施工,确保工程质量符合国家及地方相关标准。

2. 施工中使用的材料必须符合国家标准,所有进场材料均需经过甲方或其指定监理单位检验合格后方可使用。

第三条工程价款及支付方式1. 合同总价:人民币(大写)_________元整(小写¥_________元),此价格包含但不限于人工费、材料费、机械费等全部费用。

2. 支付方式:预付款:合同签订后5个工作日内支付总价款的____%作为预付款;进度款:按工程进度分阶段支付,具体比例及条件详见附件;结算款:工程竣工验收合格后,扣除质保金外的余款应在7个工作日内付清。

第四条双方权利义务1. 甲方义务:按时提供施工现场所需的水、电等条件;按照约定支付工程款项;对施工过程进行监督和检查。

2. 乙方义务:按照合同约定的时间完成施工任务;负责施工现场的安全管理工作,确保无安全事故;配合甲方进行工程验收工作。

第五条工程变更1. 若因设计变更或其他不可抗力因素导致工程量增减,双方应协商调整相应工程价款及工期安排。

建设工程施工框架协议(3篇)

建设工程施工框架协议(3篇)

第1篇甲方:[甲方全称]乙方:[乙方全称]根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规的规定,结合本工程的具体情况,甲乙双方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则,经友好协商,就本工程的建设施工事宜达成如下协议:一、工程概况1.1 工程名称:[工程名称]1.2 工程地点:[工程地点]1.3 工程规模:[工程规模]1.4 工程内容:[工程内容]1.5 承包范围:[承包范围]1.6 开工日期:[开工日期]1.7 竣工日期:[竣工日期]1.8 质量等级:[质量等级]二、合同价款2.1 合同价款:[合同价款]元,人民币大写:[大写金额]。

2.2 计价方式:采用[计价方式],即[具体计价方式]。

2.3 付款方式:[付款方式],具体如下:(1)预付款:合同签订后,乙方收到甲方支付的人民币[预付款金额]元作为预付款。

(2)进度款:在工程实施过程中,按照工程进度和合同约定,甲方分阶段支付进度款。

(3)结算款:工程竣工验收合格后,甲方根据工程结算书支付结算款。

三、工期及延误3.1 工期:本工程总工期为[总工期]天。

3.2 工期延误:如因乙方原因导致工期延误,每延误一天,乙方应向甲方支付人民币[延误违约金]元作为违约金。

四、质量及保修4.1 质量要求:本工程质量应符合国家及行业相关标准,满足设计要求。

4.2 保修期限:本工程自竣工验收合格之日起,保修期限为[保修期限]年。

五、工程变更5.1 工程变更:在工程实施过程中,如因设计变更、施工条件变化等原因,需对工程进行变更,双方应协商一致,签订变更协议。

5.2 变更费用:工程变更费用由双方协商确定,并计入合同价款。

六、违约责任6.1 甲方违约责任:(1)未按时支付工程款的,应向乙方支付人民币[违约金比例]%的违约金。

(2)未按时竣工验收的,应向乙方支付人民币[违约金比例]%的违约金。

6.2 乙方违约责任:(1)未按时完成工程的,应向甲方支付人民币[违约金比例]%的违约金。

建设工程项目合作框架协议6篇

建设工程项目合作框架协议6篇

建设工程项目合作框架协议6篇第1篇示例:建设工程项目合作框架协议第一条合作目的为了在建设工程领域开展合作,促进双方共同发展,特订立本框架协议。

第二条合作内容双方将在建设工程项目的规划、设计、施工、监理、投资等领域展开合作。

具体合作内容包括但不限于项目洽谈、合作协商、技术交流、资源共享等。

第三条合作原则1. 合作均基于平等互利的原则,遵循市场化、法治化原则,不得违反国家法律法规和有关政策。

2. 双方在合作中应保持诚实信用,遵循商业道德,保护彼此的合法权益。

3. 双方应保持信息互通,及时沟通合作事项,共同监督合作进展。

4. 在合作过程中,双方应遵循安全环保、质量可靠、工程进度、成本控制等原则,确保项目顺利完成。

第四条合作机制1. 双方应设立合作机构或工作组,具体负责合作相关事务的协调和执行。

2. 双方应确保合作机构的高效运作,充分发挥合作机构的作用,促进合作项目的顺利推进。

第五条合作方式1. 合作方式可以采取投资合作、联合开发、技术合作、资源共享等形式。

2. 双方应根据具体项目情况,确定最适合的合作方式,最大限度地发挥各自优势,实现合作共赢。

第六条保密条款双方应对合作期间所获得的商业机密、技术秘密以及涉及商业和技术合作的其他信息予以保密,未经对方书面同意不得向第三方透露。

第七条合作风险1. 双方应共同评估合作项目涉及的风险,制定应对措施,合理分担风险。

2. 在合作过程中,如遇到重大风险,双方应本着诚信合作的原则,共同协商解决,以保障项目顺利进行。

第八条合作成果分配1. 合作项目取得的成果,包括但不限于项目收益、技术成果等,按照合作协议的约定进行分配。

2. 双方应遵循贡献原则,根据各自在合作项目中的投入和贡献比例,确定合作成果的分配比例。

第九条争议解决在合作过程中出现的争议,双方应本着合作共赢的原则,通过友好协商解决。

若协商无果,应提交争议仲裁机构进行裁决。

第十条协议变更在合作过程中,若出现需要修改本框架协议的情况,双方应提前协商,并在书面协议达成一致后,方可变更。

建设工程项目合作框架协议模板5篇

建设工程项目合作框架协议模板5篇篇1甲方:______________________ (以下简称“甲方”)乙方:______________________ (以下简称“乙方”)鉴于甲、乙双方同意共同合作完成本工程项目,经过友好协商,特达成以下建设工程项目合作框架协议:一、合作宗旨双方本着平等互利、合作共赢的原则,共同推进本建设工程项目。

通过资源整合、优势互补,实现项目的高质量、高效率、高效益完成。

二、合作目标(一)共同实现本建设工程项目的按期完成;(二)确保项目质量达到双方约定的标准;(三)实现项目经济效益和社会效益的最大化。

三、合作内容及分工(一)合作内容本项目合作内容包括但不限于工程设计、施工、验收等阶段的工作。

(二)分工安排1. 甲方职责:(1)负责项目前期工作,包括项目立项、规划审批等;(2)提供工程建设所需土地、资源等支持;(3)负责工程款项的按时支付。

2. 乙方职责:(1)负责项目的规划设计、施工组织和现场管理等;(2)组织施工力量,保障施工进度和质量;(3)负责协调与项目相关的政府部门及第三方单位的关系。

四、合作模式(一)合作模式说明双方采用联合承建模式进行合作,共同投入资源,共同承担风险,共享收益。

(二)具体合作模式1. 双方共同设立项目管理部,负责项目的日常管理工作;2. 项目管理部设立联合管理团队,由双方共同派员参与;3. 双方按照约定比例共同出资,确保项目顺利进行。

五、合作期限及阶段目标(一)合作期限:本合作协议自双方签字盖章之日起生效,有效期为______年。

(二)阶段目标:具体见附件《项目阶段目标及时间表》。

六、利益分配与风险承担(一)利益分配:项目完成后,双方按照约定比例分配收益;(二)风险承担:双方共同承担项目风险,具体承担比例另行约定。

七、保密条款(一)双方应对涉及本项目的商业秘密、技术秘密等信息予以保密;(二)未经对方同意,任何一方不得向第三方泄露相关秘密信息。

建设工程施工总承包框架协议书范本

建设工程施工总承包框架协议书范本合同方:1. [甲方:发包人]名称:地址:法定代表人:2. [乙方:总承包人]名称:地址:法定代表人:第一章总则第一条合同依据本合同依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规,并结合项目具体情况协商订立。

第二条合同范围本合同约定乙方承包甲方建设工程(以下简称工程)的施工总承包,工程包括:工程内容:工程规模:工程地点:第三条合同金额合同总金额:合同价款支付方式:第二章工程内容第一条工程设计工程设计文件由甲方提供或乙方负责设计。

工程设计文件需符合相关规范和要求,并经甲方确认。

第二条工程施工乙方负责工程施工的全过程,包括材料采购、施工组织、质量管理、安全生产等。

乙方应按照约定的施工图纸、技术规范和工程标准进行施工。

第三条验收与交付工程完工后,乙方应向甲方提交相关验收资料。

甲方组织工程验收,验收合格后,乙方将工程交付甲方。

第三章工期第一条工期要求工程开工日期:工程竣工日期:第二条竣工验收工程竣工后,乙方应提交相关竣工验收资料。

甲方组织工程竣工验收,验收合格后,乙方取得竣工验收证书。

第四章工程质量第一条质量标准工程质量应符合合同约定的质量标准,并达到国家现行规范和标准要求。

乙方对工程质量承担保修责任,保修期为年。

在保修期内,乙方负责免费维修工程质量问题。

第五章安全生产第一条安全责任甲方和乙方共同承担工程施工安全生产责任。

甲方应提供安全施工条件。

乙方应制定安全生产管理制度,并对施工人员进行安全教育培训。

第二条事故处理如发生安全事故,甲方和乙方应积极配合相关部门进行调查处理。

乙方应对事故承担主要责任,并赔偿甲方由此遭受的损失。

第六章付款条件第一条付款方式甲方分期向乙方支付工程款,具体付款计划如下:乙方应按工程进度向甲方结算工程款。

甲方应按合同约定及时支付工程款,逾期支付应向乙方支付利息。

第七章争议解决第一条争议解决方式甲方和乙方应友好协商解决争议。

协商不成的,可向建设工程仲裁委员会申请仲裁。

建设工程框架协议合同范本

建设工程框架协议合同范本1. 甲方:[甲方名称]法定代表人:[法定代表人姓名]地址:[甲方地址]联系电话:[甲方联系电话]2. 乙方:[乙方名称]法定代表人:[法定代表人姓名]地址:[乙方地址]联系电话:[乙方联系电话]一、工程概况1. 工程名称:[工程名称]2. 工程地点:[工程地点]3. 工程内容:[具体工程内容]4. 工程规模:[工程规模描述]二、合作方式1. 甲方将本工程以框架协议的方式发包给乙方,乙方负责工程的设计、施工、采购等工作。

2. 具体工程项目的实施将根据甲方的需求和乙方的能力,在框架协议的基础上另行签订详细的施工合同。

三、协议期限本协议自签订之日起生效,有效期为[协议有效期],期满前双方可协商续签。

四、双方权利和义务1. 甲方权利和义务有权监督乙方的工程进度和质量。

按照本协议约定及时支付工程款项。

提供工程所需的相关资料和条件。

2. 乙方权利和义务按照国家和地方相关规定,确保工程质量和安全。

按照合同约定的时间和要求完成工程。

负责工程的施工管理和现场协调。

五、工程价款及支付方式1. 工程价款:本工程的总价款为人民币[大写金额]元(小写:¥[具体金额]元),具体结算以实际工程量为准。

[具体支付阶段和比例]六、违约责任1. 若一方违反本协议约定,应承担违约责任,向对方支付违约金,并赔偿对方因此遭受的损失。

2. 如因不可抗力等不可预见、不可避免的原因导致无法履行本协议,双方应协商解决。

七、争议解决本协议的解释和执行均适用[法律适用地]法律。

如发生争议,双方应通过友好协商解决;协商不成的,可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

八、其他条款1. 本协议未尽事宜,双方可另行协商签订补充协议。

2. 本协议一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。

甲方(盖章):__________________ 乙方(盖章):__________________法定代表人或授权代表(签字):______ 法定代表人或授权代表(签字):______ 日期:______年______月______日日期:______年______月______日。

建设工程施工框架协议7篇

建设工程施工框架协议7篇篇1甲方(发包方):____________________乙方(承包方):____________________按照中华人民共和国有关法律法规的规定,为保证建设工程的顺利进行,甲乙双方经友好协商,达成以下建设工程施工框架协议:一、工程概况1. 工程名称:____________________2. 工程地点:____________________3. 工程内容:____________________(包括但不限于土建、安装等)4. 工程规模:____________________(具体规模详见施工图纸)二、工程期限1. 工程开工日期:自本协议签订之日起______天内开始。

2. 工程竣工日期:自开工之日起计算______天。

如有特殊情况,需经甲方同意顺延工期。

三、工程价款及支付方式1. 工程总价:暂定为人民币______元(大写:______元整)。

具体金额根据施工图纸及实际工程量进行调整。

2. 支付方式:甲方按照工程进度向乙方支付工程款。

具体支付节点为:基础工程完成______%,支付工程总价的______%;主体结构完成______%,支付工程总价的______%;工程竣工并经甲方验收合格后,支付至工程总价的______%。

余款作为质保金,待工程保修期满后无质量问题无息退还。

四、工程质量与验收1. 乙方应按照国家和地方有关施工规范、验收标准进行施工,确保工程质量。

2. 工程竣工后,乙方应通知甲方进行验收。

甲方应当在接到通知后的______天内组织验收。

验收合格后,双方签署验收合格证书。

3. 若工程质量不符合约定,乙方应当在接到甲方通知后的______天内进行整改,并承担由此造成的损失。

五、工程保修1. 保修范围:乙方承包范围内的全部工程。

2. 保修期限:工程竣工验收合格之日起______年。

3. 保修责任:在保修期内,因乙方施工质量原因造成的损坏,乙方应负责无偿修复。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

建设工程施工框架合同发包人(甲方):
承包人(乙方):
承包方式:包工包料
合同一般条款
1、定义
1.1本合同中的下列术语应解释为:
(1)“合同”系指甲方与乙方签署的、合同中载明的甲方与乙方所达成的协议,包括合同一般条款、工程协议书、所有的附件、附录、招投标文件和构成合同的其它文件。

(2)“合同价”系指根据合同规定,在乙方完全履行合同义务,并经第三方专业机构审查后的最终决算价格。

(3)“服务”系指根据合同规定乙方承担与工程有关的辅助服务,如运输、保险以及其它的服务,如设备安装、调试、提供技术协助、培训和其它类似的义务。

(4)“发包人(甲方)”系指合同协议书中约定的采购当事人以及取得此当事人资格的合法继受人。

“发包人”是“甲方”的简称。

(5)“承包人(乙方)”系指其投标书已为甲方接受并在合同协议书中约定的当事人以及取得此当事人资格的合法继受人。

“承包人”是“乙方”的简称。

(6)“工程师”系指甲方为保证工程建设圆满竣工而委托的对工程实施监理的、在合同特殊条款中指明的当事人。

(7)“现场”系指由甲方提供的用于实施工程以及工程设备和材料运达的场所,可能明确指定作为现场组成部分的任何场所。

(8)“竣工验收”系指合同双方按照政府和有关管理机构规定的程序对工程进行竣工验收。

(9)“工程”系指永久工程和临时工程,或视情况指二者之一。

(10)“材料”系指合同中约定的(工程设备除外)用于永久工程的各类用品和物资。

2、工程规范和技术说明
2.1 本合同按合同中约定的工程规范和技术说明执行。

2.2 若合同中无相应说明,则以国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

2.3本合同工程主要采用的技术规范参考(包括但不限于):
3、图纸
如果合同中约定部分或整体永久工程由乙方设计,乙方应将相关图纸、规范、计算书及其它资料报甲方批准。

4、现场勘察
乙方在正式开工之前,应对现场及其周边环境,并对甲方向乙方提供的可用资料进行了认真细致的全面勘察和检查。

5、开工
5.1 乙方应按工程协议书或甲方发出的工程开工通知中约定的时间进场并开工。

5.2 为了保证进场后能尽快实施工程,乙方应在进场前做好乙方认为必要和适当的任何准备工作。

6、合同工期和竣工日期
合同工期和竣工日期在工程协议书中约定。

7、文件版权
7.1 甲方使用乙方的文件
甲方为了工程的竣工、运行、维修、变更、调试以及修理之目的,可以复制使用由乙方负责编制的施工文件或将之提供给第三方。

7.2 乙方使用甲方的文件
甲方发布给乙方的关于甲方的要求和其它文件的版权,应属于甲方。

乙方可为工程的竣工、运行、维修、调试以及修理之目的复制、使用此类任何文件。

在征得甲方书面同意之前,乙方不得为了其它目的使用、复制甲方的文件或将之提供给第三方。

8、甲方的一般责任和义务
8.1 对乙方的工作进行必要的监督和协调。

8.2 除非合同另有约定,委托工程师对工程进行监理,并对工程师的职责和权利进行定义,且相应的通知乙方。

8.3有权对施工进度及施工质量随时进行检查,如发现施工质量存在问题,存有安全隐患或施工进度不符合要求的,甲方可采取口头警告,发出整改通知单以至罚款通知书等措施。

如在检查中发现严重质量问题、重大安全隐患或危及大厦结构安全等情况时,甲方有权采取断电等措施立即制止乙方施工,直至整改完成方可复工。

如乙方不履行整改义务,甲方有权采取罚款直至解除合同的措施。

由此带来的损失及影响亦由乙方承担。

甲方保留就因此所遭受的损失进行追偿的权利。

8.4按照合同约定履行支付义务。

8.5 履行合同中约定的其它职责和义务。

8.6 遵守任何适用的法律、法规和规章。

9、乙方的一般责任和义务
9.1 乙方按照本合同完成的工程应完全符合合同并达到合同中约定的工程的预期目的。

乙方的工作应包括合同中所约定的全部内容、且符合投标文件中的约定。

9.2乙方每月日向甲方报送上月的月度施工计划和已完工程进度统计报表。

9.3 乙方应按合同保修条款的要求履行工程保修义务和职责。

9.4乙方施工过程中所使用的材料如金隅有生产的,则需在施工中使用金隅生产的材料;如使用的材料金隅未生产的,则需在施工中使用金隅项目常用材料,规格型号详见招标清单。

9.5遵守有关行政职能部门及甲方对施工现场的交通和施工噪音等管理规定,负责安全保卫、整洁卫生等各项工作,做好施工现场、公共区域及各类隐蔽管线的保护。

同时应严格遵守甲方的相关要求及管理规定。

9.6 服从甲方人员的管理,对于甲方针对施工现场提出的各类整改意见及要求,应给予足够重视并立即组织开展整改工作。

9.7 重视安全生产工作。

对于可能产生的安全隐患应给予及时整改,进场前乙方应与甲方签订施工安全合同,同时对施工人员进行必要的安全生产教育。

如因乙方安全教育不到位或安全措施失当等单方原因造成的安全事故,由乙方承担一切责任。

9.8 重视环境保护工作。

对于可能由施工作业而引起的环境污染应积极给予控制。

必要时应向甲方提供施工所用各类主材及辅材的环保证明。

如因乙方控制措施失当而造
成的相关环境污染事故,由乙方承担一切责任。

9.9 有义务购买工程一切险、第三者责任险和雇主责任险,并向甲方提供相关单据。

9.10乙方承诺并保证其具有承包本合同项下工程施工的合法资质并遵照法律法规之规定及北京市的相关规定办理了必要的审批手续。

若因承诺与保证不实而导致合同无效,乙方应当承担责任。

给甲方造成损失的,乙方应给予赔偿。

9.11因乙方或其工作人员的责任给甲方或第三方造成经济损失或有损甲方名誉的,乙方应予以赔偿。

9.12现场施工人员均为乙方员工,乙方须保证为所有现场工作人员交纳社会保险及人身意外险,如其施工人员在工作中因工伤等引起的相关一切费用均由乙方自行承担。

如出现因乙方管理不善、现场施工人员违章操作或由于外力、第三人打击等原因造成现场施工人员之人身伤亡由乙方自行负责解决,甲方不负任何责任,且不负担任何形式的经济赔偿。

9.13乙方应保证本合同顺利履行,如因乙方不按时发放工资或没有缴纳保险所发生的所有不利情形,包括但不限于停工、上访、行政机关罚款、司法机关执行等,均由乙方承担全部法律责任,给甲方造成损失的,乙方应赔偿甲方全部损失。

9.14在本合同签订的同时,乙方应将合法有效的资质证明文件、办理完毕的必要的审批手续及相关技术人员的上岗证书等文件的复印件交甲方留存。

甲方无论何时发现乙方不具有合法资质或所提交的证明文件不实,均有权单方终止合同,并追究乙方应当承担的责任。

9.15乙方应为工程的设计(如果合同中约定为乙方的工作)、施工、竣工以及修补缺陷而提供所需的全部工程照管、监督、劳务、工程设备、材料、施工机械、临时工程以及其它所有相关物品或工作。

10、工程价款决算审查
10.1工程竣工验收合格后30日内,乙方将竣工结算资料送交甲方审核,甲方在接到结算资料后30日内审核完毕;
10.2乙方同意,如甲方需要,工程决算可交于第三方专业机构审查,并以第三方专业机构审查结果作为工程的最终决算额。

具体规定见合同特殊条款。

11、工程竣工和质量检查验收
11.1 工程质量应达到本合同约定和国家或行业相关的工程质量标准。

11.2当工程具备覆盖、掩盖条件或达到中间验收部位以前,乙方应积极组织自检,并于48小时前通知甲方参加验收。

如因乙方未及时通知造成的验收不合格而引起的返工等,由乙方承担一切损失。

11.3 隐蔽验收合格后,甲方代表应在验收记录上签字确认,乙方方可进行隐蔽和继续施工。

在甲方未最终签字确认前,乙方不可继续进行下一步施工,否则引起的返工、窝工等由乙方承担损失。

11.4 验收不合格的,乙方应在甲方限定的时间内修改后重新提出验收申请直至验收合格。

经重新验收仍不合格的,甲方有权要求乙方支付该项工程总价款3‰-5%的违约金。

如出现三次(含以上)验收不合格的,甲方有权单方终止合同。

由此带来的一切责任和损失,由乙方承担。

甲方不承担任何违约责任,并保留就因此所遭受的损失进行追偿的权利。

11.5 工程具备竣工验收条件,乙方向甲方提供完整竣工资料和竣工验收报告,甲方10个工作日内组织验收,具体验收标准参照国家颁布的相关专业施工规范执行。

甲方不能按约定日期组织验收的,应从约定期限最后一天的次日起承担工程保管责任及应支付的费用。

12、工程质量管理体系和竣工资料
12.2乙方应按ISO9000标准为工程建立适当和可能的质量管理体系,并保证工程的实施、竣工和修补缺陷的全部过程符合该质量管理体系的要求。

12.3 乙方应按照质量管理体系的要求提供、填写、整理并保存任何必要的过程记录。

12.4 乙方在申请工程竣工验收之前,应按有关管理机构的要求以及政府关于档案管理的规定整理和装订全套竣工资料,并保证其正确性、有效性和完整性,有关费用由乙方承担。

13、设计变更及合同价款的调整
13.1 施工中甲方如需对原设计进行变更,应提前向乙方发出书面变更通知;甲方要求对已施工部分进行设计变更的,在甲方承担因此所增加的经济支出的前提下,乙方不应不合理的拒绝。

相关文档
最新文档