购房合同 购房合同补充协议范本 购房合同补充协议
2024年购房补充协议范本6篇
2024年购房补充协议范本6篇篇1购房补充协议甲方（出售方）：[出售方姓名]乙方（购买方）：[购买方姓名]鉴于甲乙双方就位于[具体地址]的房产（以下简称“该房产”）签订了购房协议，为明确双方权利义务，特根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规，签订此补充协议。
一、协议背景甲乙双方确认已充分了解购房协议的相关内容，并在平等、自愿、公平的基础上签订本协议。
本协议旨在对购房协议中的部分内容进行补充和细化。
二、房产描述及交易价格该房产位于[具体地址]，建筑面积为[建筑面积]平方米，产权清晰。
双方同意以人民币[交易价格]万元整的价格进行交易。
三、支付方式及期限1. 乙方应按照以下方式支付购房款项：（1）本协议签订之日起[支付时间]内，支付甲方购房定金人民币[定金金额]万元整。
（2）定金支付后[时间]内，支付甲方购房款项人民币[款项金额]万元整。
（3）交易过户完成后，支付剩余购房款项。
2. 甲方应在收到全额购房款项后的[时间]内，将该房产过户至乙方名下。
四、交付及验收甲方应于收到全额购房款项后的[时间]内，将该房产交付乙方使用，并协助乙方办理相关物业交接手续。
乙方应在验收房产时仔细检查，如发现问题，应当及时书面通知甲方，双方协商解决。
五、违约责任1. 若乙方未按照本协议约定的时间和方式支付购房款项，应按照未支付款项的[比例]%向甲方支付违约金。
2. 若甲方未按照本协议约定的时间和方式交付房产或办理过户手续，应按照已收款项的[比例]%向乙方支付违约金。
3. 若因违约导致本协议无法继续履行，违约方应赔偿守约方的实际损失。
六、其他约定事项1. 甲乙双方确认，本协议中的各项条款均已充分了解并自愿遵守。
2. 本协议未尽事宜，由甲乙双方协商解决。
如有争议，应提交有管辖权的人民法院诉讼解决。
3. 本协议一式两份，甲乙双方各执一份。
本协议自双方签字（盖章）之日起生效。
4. 本补充协议与购房协议具有同等法律效力。
如本补充协议与购房协议内容有冲突，以本补充协议为准。
购房合同附件四_补充协议
一、背景鉴于甲方（以下简称“买方”）与乙方（以下简称“卖方”）签订的购房合同（以下简称“本合同”）中部分条款存在不明确或需进一步细化的情况，为明确双方的权利义务，保障双方的合法权益，经双方友好协商，达成以下补充协议：二、补充条款1. 关于房屋交付：（1）卖方应在本合同约定的交付期限内，将房屋交付给买方。
如因卖方原因导致房屋无法按期交付，每逾期一日，卖方应向买方支付相当于房屋总价款的万分之一的违约金。
（2）买方应在房屋交付前对房屋进行验收。
如买方对房屋存在质量或其他问题，有权要求卖方整改。
卖方应在收到买方整改通知后七日内进行整改。
如卖方未在规定时间内整改，买方有权要求解除本合同，并要求卖方退还已付房款。
2. 关于房屋面积：（1）本合同约定的房屋面积以房地产权证登记的面积为准。
如实际交付的房屋面积与合同约定面积存在误差，超出合同约定面积3%以内的，由买方自行承担；超出3%以上的，卖方应退还买方超出部分的房款。
（2）如因设计变更等原因导致房屋面积发生变化，双方应协商一致，重新签订补充协议。
3. 关于房屋产权：（1）卖方保证所出售的房屋产权清晰，无任何权属纠纷。
（2）买方在办理房屋产权过户手续时，如因卖方原因导致无法办理，卖方应承担相应的法律责任。
4. 关于税费：（1）本合同约定的税费由卖方承担。
（2）如因政策调整等原因导致税费发生变化，双方应协商一致，重新签订补充协议。
5. 关于物业管理：（1）买方应遵守物业管理规定，不得擅自改变房屋结构及用途。
（2）物业管理费按物业管理公司规定收取，买方应按时缴纳。
三、争议解决如本补充协议与购房合同发生冲突，以本补充协议为准。
双方在履行本合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向房屋所在地的人民法院提起诉讼。
四、其他本补充协议作为购房合同附件四，与购房合同具有同等法律效力。
本补充协议自双方签字（或盖章）之日起生效。
甲方（买方）：____________________乙方（卖方）：____________________签订日期：____________________。
购房合同补充协议范文模板
购房合同补充协议范文模板甲方：（出售方姓名）证件号码：（证件号码）住所：（住所）乙方：（购买方姓名）证件号码：（证件号码）住所：（住所）经甲乙双方友好协商，就原购房合同（编号：XXXX）进行以下补充协议，以明确双方权利义务，共同遵守并履行，具体内容如下：一、房屋基本信息变更1.根据实际情况，甲方承诺在签订本补充协议后七个工作日内将房屋的实际面积重新测量核对，如有误差，双方应在协商一致的情况下调整房屋面积及价格。
2.如因城市规划调整或政府规定的原因，导致房屋面积或户型发生变化，双方应根据实际情况重新协商确定房屋价格及其他相关事项。
3.如果房屋所在区域发生重大规划调整，影响到房屋的产权或使用权归属或价值，双方应协商解决，并做出一致意见。
二、房屋交付及装修要求1.甲方保证对房屋的交付时间，如因不可抗力等原因导致交付延期，甲方应提前通知乙方，并在最短时间内补偿乙方的损失。
2.关于房屋装修的要求，双方已在原购房合同中约定，在本补充协议中不再重复，但双方应遵守原购房合同的规定。
3.如乙方需求装修定制服务，双方应签订相关装修合同，并按照合同约定履行各自义务。
三、房屋权利和义务1.双方确认房屋的产权及使用权归属清晰明确，不存在纠纷，保证订单法规定的权利和义务。
2.如因房屋界址纠纷或其他争议导致法院判决或仲裁裁决，双方应按照裁决结果履行各自义务。
3.关于房屋的维护及使用，双方应共同遵守相关法律法规，保证房屋的良好状态。
四、其他约定1.本补充协议自签署之日起生效，至双方履行完毕义务为止。
2.本补充协议以书面形式签署，经双方盖章确认后生效。
3.本补充协议未尽事宜，可根据双方协商一致后进行追加补充。
本补充协议一式两份，甲乙双方各执一份，以资备案。
甲方（签章）：乙方（签章）：日期：年月日以上是关于购房合同的一份补充协议，希望对双方有所帮助，如有问题或需求，请双方及时沟通解决。
购房合同补充协议5篇
购房合同补充协议5篇篇1一、协议前言根据相关法律法规及双方自愿原则，经购房人（以下简称“买方”）与开发商（以下简称“卖方”）友好协商，就购房合同相关事宜达成如下补充协议。
本协议作为购房合同的组成部分，与购房合同具有同等法律效力。
二、买卖双方信息1. 买方信息：姓名、身份证号、联系方式、地址等。
2. 卖方信息：公司名称、注册地址、法定代表人、联系方式等。
三、补充协议内容1. 房屋交付标准（1）卖方应按照购房合同约定的交付标准，确保房屋质量、配套设施及环境质量。
（2）如因不可抗力因素导致房屋交付标准发生变化，卖方应及时通知买方，并协商解决方案。
2. 付款方式及期限（1）买方应按照购房合同约定支付定金、首付款及尾款。
（2）如买方需要办理贷款手续，应按时完成相关手续，确保贷款及时到账。
（3）如买方未能按时付款，卖方有权解除购房合同，并追究买方违约责任。
3. 违约责任（1）买卖双方应严格遵守本协议约定，如一方违约，应承担相应的违约责任。
（2）因违约导致购房合同无法继续履行，守约方有权解除购房合同，并追究违约方的法律责任。
4. 产权登记及办证（1）卖方应在房屋交付后约定时间内，办理房屋产权登记手续。
（2）买方应配合卖方提供办理产权登记所需的相关资料。
（3）如因卖方原因导致产权登记延迟，卖方应承担相应的违约责任。
5. 物业管理及维修（1）物业管理公司由卖方选定，买方应遵守物业管理公司的相关规定。
（2）房屋维修责任划分：买方承担专有部分维修费用，卖方承担共用部位维修费用。
6. 装修标准及相关事宜（1）如房屋为精装修交付，卖方应提供装修标准及相关材料。
（2）买方对装修标准如有异议，应与卖方协商解决。
7. 其他约定事宜（1）买卖双方应对购房过程中的保密信息予以保密。
（2）本协议未尽事宜，由买卖双方另行协商补充。
四、争议解决方式如因本协议履行过程中发生争议，买卖双方应友好协商解决；协商不成的，可向所在地人民法院提起诉讼。
购房合同补充协议模板3篇
购房合同补充协议模板3篇篇1甲方（卖方）：____________________乙方（买方）：____________________鉴于甲乙双方就购房事宜已签订主合同，现就相关补充事宜达成如下协议：一、协议目的本协议旨在明确购房合同中的未尽事宜，确保双方在交易过程中的权益得到充分保障。
二、房屋基本情况1. 房屋地址：____________________2. 房屋类型：____________________3. 房屋面积：____________________4. 其他房屋详细信息：见购房合同。
三、付款方式及时间1. 乙方应按照购房合同约定的时间和方式支付房款。
2. 乙方支付定金、首付款、贷款等款项时，需按照甲方指定账户进行转账，并保留好转账凭证。
3. 如乙方未按约定时间支付房款，甲方有权解除购房合同并追究乙方违约责任。
四、房屋交付1. 甲方应当在购房合同中约定的交付日期前，将房屋交付给乙方。
2. 房屋交付时，甲方应提供房屋产权证书等相关证明文件。
3. 如甲方逾期交付房屋，乙方有权要求甲方承担违约责任。
五、物业交接1. 甲方应在房屋交付时，将房屋内的家具、电器、设施等物品清单交接给乙方，并保留好交接记录。
2. 物业交接完成后，乙方正式成为该房屋的业主，负责房屋的维护和管理。
六、违约责任1. 甲乙双方应严格遵守本协议及购房合同的约定，如一方违反约定，应承担违约责任。
2. 违约方需向守约方支付违约金，并赔偿由此造成的损失。
3. 在履行购房合同过程中，如发生争议，甲乙双方应友好协商解决；协商不成的，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
七、不可抗力1. 如因不可抗力因素（如自然灾害、政策调整等）导致本协议无法履行，甲乙双方均不承担违约责任。
2. 不可抗力因素消失后，甲乙双方应继续履行本协议及购房合同的约定。
如因不可抗力导致协议目的无法实现，任何一方均有权解除本协议。
八、其他约定1. 本协议一式两份，甲乙双方各执一份。
购房合同补充协议书6篇
购房合同补充协议书6篇篇1甲方（出卖人）：_________________________乙方（买受人）：_________________________鉴于甲乙双方就购买位于____________的房产（以下简称“该房产”）签订了购房合同，现经双方友好协商，就原购房合同的有关事宜达成如下补充协议：一、背景说明1. 甲乙双方确认已充分了解并接受原购房合同的所有条款和条件。
2. 双方经过友好协商，一致同意对原购房合同的部分内容进行补充或修改。
二、补充协议内容1. 房屋交付标准（1）甲方应于本合同约定的交付日期前，将房屋交付给乙方。
如遇不可抗力因素导致延期交付，甲方应提前通知乙方，并在合理期限内交付。
（2）房屋交付时，甲方需提供房屋竣工验收证明及相关配套设施设备清单。
乙方在验收房屋时，如发现质量问题或配套设施缺失，有权要求甲方修复或赔偿。
2. 付款方式及期限（1）乙方应按照原购房合同约定的支付方式及期限支付购房款项。
如乙方逾期付款，应按照逾期天数支付违约金。
（2）如乙方需要办理贷款手续支付购房款项，甲方应提供必要的协助和支持。
3. 产权登记及产权证书办理（1）甲方应在房屋交付后约定的时间内，办理完毕产权登记手续，并通知乙方领取产权证书。
（2）产权证书办理过程中所产生的税费，由甲乙双方按照国家规定各自承担。
4. 违约责任（1）如甲方未能按照本补充协议及原购房合同的约定履行义务，乙方有权要求甲方承担违约责任，并支付违约金。
（2）如乙方未能按照本补充协议及原购房合同的约定履行义务，甲方有权解除原购房合同及本补充协议，并要求乙方承担违约责任。
5. 保修责任（1）甲方对该房产的保修责任按照原购房合同的约定执行。
保修期内，如发生质量问题，甲方应及时修复。
（2）保修期结束后，甲方不再承担保修责任。
如发生质量问题，乙方可自行修复，相关费用由乙方承担。
6. 其他约定（1）本补充协议与原购房合同具有同等法律效力，如有冲突，以本补充协议为准。
购房合同补充协议模板5篇
购房合同补充协议模板5篇篇1购房合同补充协议模板甲方（卖方）：____________乙方（买方）：____________根据《中华人民共和国合同法》的规定及双方自愿的基础上，甲乙双方达成以下协议：一、合同标的：甲方同意将其位于____________（具体地址）的房产，面积为_____平方米（具体面积）、门牌号为_____号的房屋，出售给乙方，并由乙方支付房屋的购买价款。
二、合同补充事项：1、房屋交付时间：甲方保证在签订本协议后_____日内，办理相关产权过户手续，并保证在_____日内将房屋交付给乙方。
2、房屋的权属及使用问题：甲方保证房屋的所有权无争议，不存在任何权利异议、第三人占有、抵押等情况，房屋未被司法机关查封、冻结等；乙方可依法取得房屋的所有使用权利，享有房屋使用的权益。
3、房屋状况：甲方保证房屋的结构、质量及装修状况等符合相关规定并未有损坏、质量问题等；乙方在接受房屋交付时应当进行认真检查，如有问题应及时向甲方提出，甲方应协助解决。
4、过户及税费：房屋过户的费用由双方承担，过户前应当缴纳相应的税费，并确保房屋没有任何未处理的税收问题。
5、违约责任：若双方任何一方违反了本协议中的相关条款，应承担相应的违约责任；违约方须承担相应的赔偿责任，并按照法律规定的方式和程序进行处理。
三、其他约定：1、本协议一式两份，甲乙双方各持一份，自双方签字盖章生效；2、本协议任何修改、补充应由双方签署书面文书；3、本协议中的法律条款、争议解决等应当适用《中华人民共和国合同法》的相关规定。
本协议自双方签署后生效，至合同标的买卖转移所有权之日终止。
甲乙双方在签署本协议时应当认真履行协议中的相关义务，合法维护双方的合法权益。
甲方（签字）：____________乙方（签字）：____________签订日期：____________以上为购房合同补充协议模板，如需了解更多相关信息，请自行查阅相关法律法规及咨询专业人士。
购房合同补充协议书8篇
购房合同补充协议书8篇篇1甲方（出卖人）：____________________乙方（买受人）：____________________鉴于甲乙双方就购买位于____________的房产（以下简称“该房产”）已签署购房合同，现经双方协商一致，就原购房合同未尽事宜达成如下补充协议：一、协议背景双方确认，在签署购房合同时，已对合同条款充分理解并达成一致意见。
为明确双方权益，经友好协商，订立本补充协议。
二、房产描述1. 双方确认该房产的详细地址为：____________________。
2. 双方进一步确认该房产的建筑面积、套内面积、公摊面积等具体数据。
三、交易价格及支付方式1. 双方确认交易总价为人民币________元（大写：____________________元整）。
2. 乙方应按照以下方式支付房款：（1）签订本协议之日起______日内支付定金人民币______元；（2）于办理房屋过户手续前支付房款余额。
四、交付期限及条件1. 甲方应于本协议签订后______日内将该房产交付给乙方。
2. 交付时，甲方应确保该房产无其他纠纷，并办理相关产权过户手续。
五、违约责任1. 若甲方未按照本协议约定时间交付房产，应向乙方支付违约金，并赔偿乙方因此遭受的损失。
2. 若乙方未按照本协议约定时间支付房款，视为违约，甲方有权解除本协议并要求乙方赔偿损失。
六、质量保证1. 甲方保证该房产无任何形式的权属纠纷、债权纠纷，不存在抵押、查封等情况。
2. 如因甲方原因造成该房产不能办理产权过户手续，甲方应退还乙方已支付的房款，并赔偿乙方因此遭受的损失。
七、不可抗力1. 因不可抗力因素（如地震、火灾、政策调整等）导致本协议无法履行，双方均不承担违约责任。
2. 不可抗力因素消失后，双方应继续履行本协议。
八、其他约定1. 本协议自双方签字（盖章）之日起生效。
2. 本协议一式两份，甲乙双方各执一份。
3. 本协议未尽事宜，由双方另行协商补充。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
购房合同补充协议范本购房合同补充协议购房合同补充协议范本
甲方(卖方)：
乙方(买方)：
甲乙双方就下列房屋的买卖订立如下补充协议，以资双方共同遵守。
一、买卖的标的及价款：甲方向乙方出售位于商业用房，建筑面积㎡，每平方米元，共计(人民币)元整。
(比价格包含办理房产手续时，乙方应承担的各项税、费和公共维修基金)
二、双方责任与权利1、甲方须具备该房屋所有相关法律认可文件。
2甲方负责办理本合同项下的产权过户，由此所产生相关税费、公共维修基金全部由甲方承担。
3、甲方应在签订本合同后日内办理完毕过户手续，将合法齐全的房产证交于乙方。
4、乙方提供过户所用的各种身份证明及法律认可文件。
三、违约条款甲、乙任何一方不按上述条款执行既视为违约，违约方须向对承担相应的法律责任。
在执行本合同的过程中，如遇双方发生纠纷，先行通过双方协商;协商不成时可向有管辖权的人民法院起诉。
四、其他事宜本补充协议与原购房合同具有同等法律效力，本补充协议与原购房合同有不一致的地方以本补充协议为准。
本协议自签定之日起生效，一式二份;甲、乙双方各执壹份。
甲方：
乙方：
签约时间：
-------
卖方：xx公司售楼电话：83116666
地址：xx诺德金融中心
买方：
姓名：性别身份证/护照号码：
通讯地址：
买卖双方于年月日就购买诺德假日花园一期栋座层号房签订了《深圳市房地产认购书》(以下简称认购书)，现双方就认购书做如下补充约定，以资共同遵照执行：
1买卖双方约定采取下述第2种付款方式：
(1)、一次性付款方式：买方须于7日内支付首期房款30%，余款70%于签定本认购书之日起一个月内付清。
(2)向银行借款方式：
若买方选择银行按揭，买方须于7日内支付不低于20%的首期房款，即人民币元(含定金)。
按揭金额、按揭年限以银行最后批复为准，如银行贷款金额减少，首期款将相应增加。
2如买方采用银行按揭借款方式付款，由于买方原因(包括但不限于未按卖方或银行要求提供完整的相关按揭资料或不签署相关文件)
导致未能成功办理银行按揭借款，卖方有权没收买方已付定金，其余款项不计利息退回买方;由于银行原因(包括但不限于政策发生巨大变化等)导致未能成功办理银行按揭借款，买方已付款项不计利息全额退还回买方。
无论何种原因买方未能成功办理按揭，但同意继续认购本房地产的，买方应在卖方发出书面通知之日起一个月内付清首期款外的余款。
3买方须按双方约定的付款时间支付房款，若买方未按期支付任何一笔款项，每逾期1日，买方应按逾期金额的万分之五向卖方支付滞纳金。
4买方应在付清定金后，自签订认购书之日起2日内按卖方和相关按揭银行要求提供完整的相关按揭资料，接到卖方书面通知之日起5日内与按揭银行办理按揭相关手续并与卖方签订《深圳市房地产买卖合同》(下称买卖合同)
5认购书中所称的第五条所述买方原因包括但不限于：
(1)买方逾期付款超过3日;
(2)买方逾期未与卖方签订买卖合同或买方单方解除认购书或本补充协议;
(3)导致买卖合同无法在约定时间内签订的其他买方原因。
购房合同的补充协议应该怎么写
购房合同样本有一个补充协议，这个补充协议往往是房屋购买合同里没有约定的事项通常在补充条款里进行约定。
补充条款在某种程
度上，它约定的事项比房屋购销合同里约定的还重要，因为补充条款是根据不同的项目的不同具体情况来约定的。
所以，在补充条款签订的时候应该把握几个问题。
第一，要明确按揭办不下来的话，双方的责任。
现在买房通常需要按揭，确实有的情况下按揭没有办下来，没有办下来的原因比较复杂，有购房者的原因，也可能有房地产开发商的原因，甚至也有一些是银行方面的原因，也有一些是综合的。
要明确，如果按揭办不下来，双方各自的责任是什么。
第二，明确房屋所有权证办理的时间。
因为购销合同里通常没有说多长时间把产权证办下来，这通常在补充条款里约定。
第三，应该明确的把售楼书和其他广告的内容写进补充协议里去，这是维护购房者合法权益的一个很重要的方式。
第四，明确关于公摊建筑面积。
现在面积争议最多的就是公用面积的分摊问题，而且有些开发商经常在公摊上做文章，所以要和开发商约定清楚，不仅要有一个笼统的公摊面积的数字，而且要约定公摊的是哪一部分，要确定公摊的位置。
现在有很多赠与这个，赠与那个，实际上有的时候是公用的面积。
第五，应该明确装修标准。
以后逐渐的房地产开发项目是精装修，那么就必须对装修的标准明确。
比如说装修的标准不要笼统的想使用进口材料、高级材料等这种不明确、含糊的表述，一定要明确使用什么品牌，甚至包括颜色等。
第六，明确退房的责任。
购房者接到入住通知之后，经常拿出一些资金装修房屋，比如说买家电什么的，但是一旦退房是由于开发商的原
因，必须写明开发商是什么样的责任，写名在确定的日期内把开发商退还，甚至包括银行的利息、罚金等。
若买的是二手房一定约定好付款事项，分期付款还是贷款，分期的话什么时间付清多少一定在协议上写清楚，贷款的话一旦贷款办不下来产生的违约责任问题;再有就是腾房时间以及卖主留给买方的室内物品如热水器、空调、燃气灶等等一定在协议上标注清楚，以便后期不兑现
内容仅供参考。