公路工程合同协议书(1)
道路维修协议书三篇范文
道路维修协议书道路维修协议书三篇范文篇一：农村公路维修工程合同道路维修合同共合镇人民政府甲方：乙方：由于今年雨水较多，镇内南环路保民到共合段2.6公里道路损毁严重，为了方便交通，保持通车顺畅，甲方将该路段的维修事务承包给乙方，为明确双方的权利和义务，双方特签订以下条款，遵守并执行。
一、维修路段：保民到共合段南环路约2.6公里。
二、维修标准：1、清理完所有路边塌方；2、路面刮平上土压实,并且水毁路段要用砂石填铺垫平；3、整个路面铺设沙石，厚度不低于10CM，路面宽度不小于4米；4，完善路边排水沟，确保沟内水流通畅。
三、维修时限：工期从20xx年8月20日至9月20日。
四、工程造价：工程由乙方包工包料，工程总造价206，000.00元。
五、验收：维修工程完工后，由甲乙双方组织有关人员对维修工程进行验收。
六：付款方式：维修工程由乙方垫资施工，工程经验收后甲方一次性给乙方付清工程款。
七、权利和责任1、乙方必须按合同要求采用沙石土铺垫路面并压密压实，如不按要求施工，甲方有权拒绝验收，拒付工程款。
2、甲方有责任配合乙方协调施工过程中出现的矛盾。
3、维修工程验收合格后，甲方必须在当年内一次性付清工程款，。
4、如乙方在维修过程中，出现任何事故，一切由乙方自行承担，甲方不负任何责任。
八、本合同一式三份，甲、乙双方各执一份。
共合镇人民政府负责人：甲方承包人：乙方20xx年8月15日篇二：道路维修协议道路维修协议甲方：车牌号：乙方：因甲方运输需要，其运输车辆需经乙方落石滩石料厂路段通过，经双方协商就有关事宜达成如下协议：一、甲方的运输车辆，经乙方石料厂专用路段通过，保证良好的路面，不影响乙方的生产运输，由乙方负责对该路段的维修，甲方给予一定数额的费用补偿。
二、甲方补偿乙方道路的维修费用的方式，以单车支付，一趟一付，每个单车每趟支付30元（四轴以下）六轴的100元，任何一方不得擅自增减其费用，需增减时须经双方协商一至后方可执行。
高速公路改造修建项目施工合同协议书
高速公路改造修建项目施工合同协议书1. 合同双方甲方：[甲方名称]乙方：[乙方名称]2. 项目概述（1）项目名称：高速公路改造修建项目（2）项目地点：[项目地点]（3）项目规模：[项目规模]（4）项目目标：通过本次改造修建项目，提升现有高速公路的通行能力，改善道路状况，提高交通安全性，以满足日益增长的交通需求。
3. 合同内容（1）施工范围：本合同约定的工程范围包括但不限于道路拓宽、桥梁改造、隧道修建等。
具体的施工范围将在项目启动前由双方进一步协商确定。
（2）合同价款：本合同工程的总价款为[总价款金额]。
甲方按照工程进展和质量验收的情况，分批向乙方支付相应的款项。
具体支付方式和时间将在合同签订后另行协商确定。
（3）工期安排：本项目的预计工期为[工期时间]，具体工期将根据项目进度进行调整，并在项目启动前由双方进一步商定。
（4）质量要求：乙方应按照相关法规和标准，确保工程质量符合甲方的要求和相关标准。
乙方应对其施工过程和施工结果承担相应的责任。
（5）安全保障：乙方应采取必要的安全防护措施，确保施工过程中人员和设备的安全。
如发生安全事故或人身伤亡，乙方应及时采取补救措施，并承担相应责任。
4. 合同履行（1）变更和延期：如遇特殊情况，甲乙双方可协商变更工程范围、工期等合同内容。
变更应书面确认并得到双方的签字同意。
（2）保密条款：甲乙双方应互相保守商业秘密和对合作项目的相关信息进行保密，不得向第三方泄露。
（3）违约责任：如果一方违反合同的约定，给对方造成损失，违约方应承担相应的违约责任并赔偿损失。
5. 争议解决（1）本合同的解释和执行应依据法律。
（2）如发生本合同履行过程中的争议，甲乙双方应友好协商解决。
如果协商不成，可提交给合同签订地的人民法院进行仲裁。
6. 合同生效和终止本合同经甲乙双方签字盖章后生效。
在合同有效期内，如无特殊情况，双方应按照合同约定履行各自的义务。
合同终止的情况包括合同期满、双方一致同意解除、合同目标完成等。
公路工程施工监理合同协议书样板5篇
公路工程施工监理合同协议书样板5篇篇1公路工程施工监理合同协议书甲方（监理单位）：______（委托人名称）乙方（监理单位）：______（监理单位名称）为明确双方在公路工程施工监理工作中的权利和义务，根据《中华人民共和国建筑法》、《工程建设监理规范》等法律法规，经双方友好协商，特订立本合同。
一、监理项目概况根据委托人的要求，监理单位将对______公路工程施工过程进行监理工作。
具体监理项目范围为______。
二、监理服务内容1.监理单位应根据法律法规和委托人的要求，对工程施工过程进行监理，负责监督施工单位的施工行为是否符合相关规范标准。
2.监理单位应及时向委托人报告工程施工情况，包括进度、质量、安全等方面的情况，并提出监理意见。
3.监理单位应对施工单位提出的技术疑问及时解答，并配合委托人处理工程施工中出现的问题。
4.监理单位应按照合同约定和相关规范，对工程施工材料、设备及施工质量进行检查验收，并签发相应的监理意见和证明文件。
三、监理费用及支付方式1.监理费用为______，由委托人按照约定的付款方式支付给监理单位。
2.支付方式为每______支付一次，共分______次支付。
四、合同生效及期限本合同自双方签字盖章之日起生效，至工程竣工验收合格之日终止。
如有延期情况，需双方协商确定延长合同期限。
五、违约责任1.若一方未履行合同义务或违反合同规定，应承担相应的违约责任。
2.监理单位在工程监理中有故意或重大过失的行为，则需承担相应的法律责任。
六、其他事项1.本合同一式______份，双方各执______份，具有同等法律效力。
2.本合同未尽事宜，双方可另行协商确定，并作为本合同的补充。
3.本合同如有争议，双方应友好协商解决，协商不成的，可通过仲裁途径解决。
甲方（监理单位）：________（盖章）乙方（委托人）：________（盖章）签订日期：________以上为本公路工程施工监理合同协议书样板，双方应严格按照合同规定履行各自的义务，确保工程施工能够顺利进行并取得良好的监理效果。
公路施工承包合同书(8篇)
公路施工承包合同书(8篇)公路施工承包合同书(通用8篇)公路施工承包合同书要怎么写，才更标准规范？根据多年的文秘写作经验，参考优秀的公路施工承包合同书样本能让你事半功倍，下面分享【公路施工承包合同书(通用8篇)】，供你选择借鉴。
公路施工承包合同书篇1甲方：_________________乙方：_________________经甲乙双方共同协商，甲方委托乙方负责施工，双方就此达成如下协议：_________________1、此工程全长米，填方工程量不超出㎝，每m按元计算;包括全公路两边、边沟、挖通，每公里工时费万元()已含机械费人工费，不使用压路机。
乙方进场后，甲方必须安排现场施工人员给乙方放线打桩，如乙方在施工过程中，所遇当地居民干扰，甲方应及时处理，乙方不负责任。
2、付款方式：_________________乙方进场后，一个月后付款总款的，元。
工程完工后经甲乙双方共同验收后付清本工程所有余款3、乙方在施工过程中，甲方应及时到施工现场监督、指导，及时指出存在的问题，以便乙方改进。
否则由此造成的损失乙方概不负责。
甲方自行承担一切损失。
4、甲方需按协议支付工程款，因延期交款而造成的工期延误及损失由甲方负责。
5、开工时间：_________________年月日至年月日。
6、甲乙双方共同遵守合同。
如哪一方违约，按总工程款的30%处罚违约金。
7、此合同一式两份，甲乙双方各执一份。
未尽事宜双方共同协商。
此协议甲乙双方签字后生效，具有同等法律效力。
甲方：_________________(签字)身份证号：_________________签订日期：_________________公路施工承包合同书篇2发包方：（以下简称甲方）承包方：（以下简称乙方）为加强本村村道路硬化工程的管理，确保工程质量并按期完成任务，经发包方与承包方，双方协商，签订本施工合同。
一、工程名称：村道硬化二、工程地点：三、工程数量：长米，宽米，厚米，按550元/m6计算。
关于公路工程施工合同范文5篇
关于公路工程施工合同范文5篇公路工程施工合同范文1甲方:__________________________(以下简称甲方)乙方：________________________(以下简称乙方)为了抢抓国家的政策机遇，高标准、高质量完成今年的村级公路硬化任务，彻底解决村级公路通而不畅，车辆、行人通行困难的问题，经甲、乙双方协商同意，特签订此合同。
一、工程总量整个工程里程__公里。
(以实际验收为准)二、建设工期整个工程建设工期为__天(即20________年____月____日至20________年月____日，竣工时间必须保证在省、市验收之前)。
三、工程任务1、路基处理。
根底路面必须达5米，并且保证每公里有三处的路面宽度到达6.5米(错车台位置，长度为12米以上)方可硬化，含降凸填凹，除垮方，补砌石岸，修通排水沟(40某40某60)，补路基缺口，局部地方里切等。
路基用沙石料调平碾压。
2、水泥路硬化(含养生、切缝)。
每立方米用7包水泥，混凝土配比到达C25标准，硬化宽度3.5米(错车台处为6.5某12规格)，厚度为0.18米。
3、路肩带。
公路硬化后两边用沙石料铺平，路里到达0.5米宽，路外有多宽铺多宽，厚度应略高于水泥路面。
4、修涵洞6个(其中拱涵4个，管涵2个)。
四、工程造价每公里造价__万元(包工包料)，整个工程在保证质量标准的前提下，不因市场物价的浮动和其他任何原因而调整工程造价，甲乙双方均不得提出调整和变更要求。
五、质量要求路基坚实，线条流畅，配比合规，振动到位，路面整洁，切缝合理，适时养生，排水畅通。
即路基处理要用沙石料调平，宽度到达5米以上(错车台处6.5米)，碾压后路面沙石料不少于5公分，经甲方验收后再报县交通局验收合格方可硬化;硬化用425水泥，并且每立方米(净方)到达700斤以上，硬化宽度为3.5米(错车台处6.5米)，厚度为0.18米，在施工中先用振动棒提浆，再用平板振动器振，然后用自动式振动梁振平，最后用滚筒滚光滑收成净面并刻纹。
公路工程合同协议书模板
公路工程合同协议书模板h2一、合同基本信息/h2合同名称：XX公路工程合同合同编号：__________甲方（发包方）：_____________________乙方（承包方）：_____________________签订地点：__________签订日期：__________h2二、工程项目概述/h2本部分应详细描述工程项目的名称、位置、规模、设计标准、预计工期等关键信息，为后续条款提供背景和基础。
h2三、合同双方的权利与义务/h2此节需列明甲乙双方在合作中各自承担的职责，如甲方需按时支付工程款，乙方则负责确保工程质量和进度。
h2四、工程进度安排/h2详细说明工程的起止日期、重要里程碑的时间点以及延期责任和处理办法。
h2五、质量要求和验收标准/h2明确工程质量标准，包括材料、施工工艺及验收流程等，并规定不合格工程的处理措施。
h2六、合同价款及支付方式/h2包括总价款、计价方式、预付款比例、进度款支付条件及最终结算方法等。
h2七、变更和索赔管理/h2对于工程变更的情形，如何提出，审批流程，以及由此产生的费用调整等进行规定。
h2八、违约责任/h2定义违约情形，相应的法律后果，以及违约金的计算方法和上限。
h2九、不可抗力/h2描述在不可抗力情形下，双方的义务和责任，以及如何处理工期延误和经济损失。
h2十、争议解决方式/h2确定争议解决的途径，比如协商、调解、仲裁或诉讼等，以及相关的程序和规则。
h2十一、附则/h2包含合同生效条件、附件列表、补充协议效力等其他必要条款。
h2十二、签字盖章/h2双方代表需在协议书上签字盖章，以证明对合同内容的认可和承诺。
在实际应用中，上述模板需要根据具体的工程项目特点和双方的实际需求进行调整和完善。
建议在起草和签订合同之前，由专业的法律顾问进行审阅，以确保所有条款都符合相关法律法规，并能够有效保护各方利益。
道路工程施工合同协议书范文
道路工程施工合同协议书范文1. 甲方和乙方甲方：（全称）、（住所地）乙方：（全称）、（住所地）2. 背景和目的根据双方的自愿，并经友好协商，甲方同意聘请乙方进行道路工程施工，乙方同意接受甲方的委托，并按照本协议的约定进行施工。
本合同的目的是明确双方的权利和义务，确保工程顺利进行。
3. 工程内容和规模工程名称：（工程名称）工程地点：（工程地点）工程规模：（工程规模）4. 合同价格和支付方式总价款：本工程的总价款为（总价款），人民币（大写）。
支付方式：预付款：甲方将于双方签订本合同后的10个工作日内，支付预付款（预付款金额），作为乙方施工准备资金。
进度款：乙方按照施工进度完成情况，在每个工程进度节点完成后，甲方将支付相应的进度款。
最终付款：工程竣工并经甲方验收合格后，甲方将支付余下的最终付款。
5. 工期和质量要求工期：本工程的施工工期为（工期），自合同生效之日起计算。
质量要求：乙方保证施工质量符合工程设计和相关法律法规的要求，并按照国家的相关标准和规范进行施工。
6. 材料和设备材料：乙方负责向甲方提供符合工程设计和国家标准的优质材料。
如在施工中需要使用特殊材料，乙方应及时向甲方报告并征得甲方的同意。
设备：乙方负责提供施工所需的设备和机械，并保证其正常运行。
7. 工程变更和索赔工程变更：如由于设计变更、技术要求变动或其他原因导致工程范围、规模或质量等发生变更，应由双方进行协商并签订书面变更协议。
索赔：在施工过程中，如因甲方的原因导致乙方不能按照合同要求进行施工，乙方有权要求甲方支付相应的索赔款项。
8. 违约责任甲方违约责任：如甲方未按照本合同约定支付款项或提供必要的工程条件，乙方有权要求甲方支付违约金，并保留追究其他法律责任的权利。
乙方违约责任：如乙方未按照本合同约定的工程质量和工期要求完成施工，甲方有权要求乙方承担相应的违约责任。
9. 保密条款双方应对在履行合同过程中所获得的商业、技术和经营秘密进行保密，未经对方书面许可，不得向第三方披露。
道路维修协议书6篇
道路维修协议书6篇全文共6篇示例，供读者参考篇1道路维修协议书一、协议双方：甲方为xxx 市xxx 公路管理局，乙方为xxx 公路建设有限公司。
甲乙双方在平等、自愿、诚实信用的基础上，经友好协商，就对道路进行维修及保养达成如下协议：二、项目背景：甲方要求乙方对xxx 路段进行维修及保养工作。
乙方应确保工程品质，按照相关规范要求，保证施工安全，提供质保服务及后续维护。
三、工程内容：1、阶段一：xxx 路段勘测及计划乙方应派遣相关技术人员前往现场进行勘测与测量，制定施工方案及工程计划，报甲方审批后方可进行后续工作。
2、阶段二：xxx 路段维修及保养乙方按照甲方提供的方案及计划，组织施工队伍进行道路维修及保养工作。
确保施工过程中的质量安全，做到无影响交通、无破坏环境。
3、阶段三：xxx 路段验收及保修乙方完成道路维修及保养工作后，应邀请甲方进行验收。
如出现质量问题，乙方应立即进行整改，直至甲方满意方可通过验收。
四、支付方式：1、甲方应按照双方签订的合同约定的支付进度付款，不得拖欠。
2、乙方应提供正规的发票及相关手续，便于甲方进行结算。
3、如有合同外的增项工作，应重新协商定价后再行施工。
五、保密条款：双方在合作过程中，可能涉及部分商业机密及技术机密，双方应妥善保管，不得外泄。
六、协议期限及终止条款：本协议自双方签字盖章之日起生效，协议期限为xxx 年。
如一方提前解除，应提前至少xxx 天书面通知对方。
七、其他事项：1、双方如有争议，先通过友好协商解决，协商不成再通过法律途径解决。
2、本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等效力。
甲方（单位章）乙方（单位章）日期：年月日以上为《道路维修协议书》的全部内容，甲乙双方签字盖章后生效。
希望双方能共同遵守协议内容，顺利完成道路维修及保养工作。
篇2道路维修协议书甲方：（甲方全称）乙方：（乙方全称）为维护和保护双方利益，便于双方合作顺利进行，特订立本协议，共同遵守。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
公路工程合同协议书
（副本）
工程名称：禹州市郭连镇黄台寨等三条公路建设工程
三标段
发包人：禹州市交通运输局
承包人：河南鸿盛建筑工程有限公司
日期：2017年11月13日
公路工程合同协议书
禹州市交通运输局（发包人名称，以下简称“发包人”）为实施禹州市郭连镇黄台寨等三条公路建设工程三标段（项目名称），已接受河南鸿盛建筑工程有限公司（承包人名称，以下简称“承包人”）对该项目施工的投标。
发包人和承包人共同达成如下协议。
1.禹州市郭连镇黄台寨等三条公路建设工程三标段，为梁北镇苏王口村公路工程项目。
2.下列文件应视为构成合同文件的组成部分：
（1）本协议书及各种合同附件（含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料）；
（2）中标通知书；
（3 ）补遗书；
（4 ）投标函及投标函附录；（5）项目专用合同条款;
(6)公路工程专用合同条款;
(7 )通用合同条款；
(8)技术规范；
(9)图纸；
(10)已标价工程量清单；
(11 )承包人有关人员、设备投入的承诺和目标承诺书；
(12)根据承诺提供的详细人员、设备清单；
(13)施工组织设计安排；
(14)项目监理委任书；
(15 )农民工工资支付承诺；
(16)发包人下发的管理文件；
(17 )其他合同文件。
3.上述文件互相补充和解释，如有不明确和不一致之处，以合同约定次序在先者为准。
4•根据工程量清单所列的预计数量和单价或总额价计算的签约合同价：人民币(大写)玖拾柒万零贰佰贰拾伍元整(Y 970225.00元)，最终结算费用以财政审核为准。
5•承包人项目经理：陈光。
技术负责人：张守乾。
6.工程质量符合合格标准。
2。