电力工程勘察设计合同协议书范本 专业版
国家电网输变电工程勘察设计合同5篇
国家电网输变电工程勘察设计合同5篇篇1合同编号：[具体编号]甲方（发包方）：[甲方公司名称]地址：[甲方公司地址]法定代表人：[甲方法人姓名]联系电话：[甲方法人电话]乙方（承包方）：[乙方公司名称]地址：[乙方公司地址]法定代表人：[乙方法人姓名]联系电话：[乙方法人电话]鉴于甲方需要建设输变电工程，并决定委托乙方承担该工程的勘察设计工作，依据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就本次输变电工程勘察设计事宜达成如下协议：一、工程概况及勘察设计范围1. 工程名称：[具体工程名称]。
2. 工程地点：[具体工程地点]。
3. 工程规模：[具体规模描述]。
4. 勘察设计范围：包括但不限于变电所选址、路径勘察、地质勘测、电气设计、结构设计等。
具体以甲方提供的工程勘察设计要求为准。
二、勘察设计期限与进度安排1. 乙方应在合同签订后XX日内完成现场勘察及初步设计工作。
2. 初步设计审查通过后，乙方应在XX日内完成施工图设计。
3. 若因乙方原因导致设计进度延误，每延误一天，乙方应承担违约金XX元。
三、费用及支付方式1. 勘察设计费用总计为人民币[金额汉字大写]元整。
具体费用明细详见附件。
2. 甲方在合同签订后XX日内支付乙方总费用的XX%作为预付款。
3. 初步设计审查通过后，甲方支付乙方总费用的XX%。
4. 施工图纸交付后，甲方支付乙方剩余费用。
5. 支付方式：通过银行转账或其他双方认可的方式进行支付。
四、知识产权及保密条款1. 乙方对完成的勘察设计成果享有著作权，但发表权、署名权等精神权利归属于甲方。
2. 未经甲方同意，乙方不得将本次勘察设计的成果用于其他用途或向第三方泄露。
3. 双方应妥善保管涉及工程的商业秘密及资料，未经对方许可，不得泄露给第三方。
五、质量保证及验收标准1. 乙方应确保勘察设计的成果符合相关国家规范、行业标准及甲方的要求。
2. 工程设计应满足安全、经济、可靠的要求，确保工程质量和使用功能。
国家电网输变电工程勘察设计合同8篇
国家电网输变电工程勘察设计合同8篇篇1合同编号：[具体编号]甲方（发包方）：国家电网公司乙方（承包方）：[勘察设计单位名称]根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规，甲乙双方本着公平、公正、诚实守信的原则，就甲方委托乙方进行国家电网输变电工程勘察设计事宜，经友好协商，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：[具体工程名称]2. 工程地点：[具体地点]3. 工程规模：[具体规模描述]二、合同范围本合同涵盖本输变电工程的勘察、设计及相关服务工作。
具体包括但不限于以下内容：1. 勘察：对工程建设地点进行地质勘察、环境勘察等。
2. 设计：根据勘察结果，完成输变电工程的设计，包括初步设计、施工图设计等。
3. 相关服务：提供技术支持、设计优化、现场指导等。
三、合同金额及支付方式1. 合同总金额：[具体金额]。
2. 支付方式：甲方按照工程进度支付乙方勘察设计费用。
具体支付节点和比例双方另行约定。
四、勘察设计要求及质量标准1. 乙方应根据国家相关法规、规范及甲方要求进行勘察设计。
2. 乙方应确保勘察数据的真实性和准确性。
3. 乙方应确保设计成果的质量，满足工程建设的需要。
4. 双方对勘察设计的成果应严格保密，未经对方同意，不得泄露。
五、合同期限及进度安排1. 本合同自双方签字盖章之日起生效，至工程勘察设计任务完成并验收合格为止。
2. 进度安排：乙方应按照甲方的要求及工程建设的实际情况，合理安排勘察设计工作进度。
如遇特殊情况，双方可协商调整。
六、违约责任及赔偿损失1. 若甲方未按合同约定支付勘察设计费用，乙方有权暂停工作，并有权要求甲方承担违约责任。
2. 若乙方未按合同约定完成勘察设计任务，应承担违约责任，并赔偿甲方因此造成的损失。
3. 若因不可抗力因素导致合同无法履行，双方均不承担违约责任。
七、争议解决方式本合同在履行过程中发生的争议，由双方协商解决。
协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。
八、其他约定事项1. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
供电工程勘察设计合同
供电工程勘察设计合同甲方（委托方）： [甲方公司全称]乙方（承包方）： [乙方公司全称]鉴于甲方拟进行供电工程的勘察与设计工作，乙方具有相应的勘察设计资质和经验，双方本着平等互利的原则，经协商一致，达成本合同。
第一条工程概况1.1 工程名称：[供电工程名称]1.2 工程地点：[具体地点]1.3 工程规模：[工程规模描述]1.4 设计范围：[具体设计范围，包括但不限于变电站、输电线路等]第二条勘察设计内容2.1 乙方应根据甲方提供的工程要求和相关标准，进行工程的初步勘察、详细勘察，并出具勘察报告。
2.2 乙方应根据勘察结果，进行供电工程的方案设计、初步设计及施工图设计，并提交设计文件。
第三条合同价款及支付方式3.1 勘察设计费用总额为人民币[具体金额]元。
3.2 支付方式：[具体支付方式，如预付款、进度款、验收款等]第四条双方权利与义务4.1 甲方应提供必要的工程资料，并保证资料的真实性、准确性。
4.2 乙方应按照合同约定的时间、质量标准完成勘察设计工作。
4.3 甲方有权对乙方的工作进度和质量进行监督。
4.4 乙方应保证勘察设计成果符合国家及行业标准，确保工程安全。
第五条工程质量与验收5.1 乙方应保证勘察设计成果的质量，满足甲方的要求。
5.2 工程验收标准按照国家及行业相关标准执行。
5.3 验收合格后，甲方应在[具体时间]内支付剩余款项。
第六条违约责任6.1 如甲方未按合同约定支付款项，应支付违约金，违约金为逾期未付款项的[具体比例]%。
6.2 如乙方未能按期完成勘察设计工作，应支付违约金，违约金为合同总价款的[具体比例]%。
第七条合同变更与解除7.1 合同一经签订，未经双方协商一致，任何一方不得擅自变更或解除。
7.2 遇有不可抗力因素导致合同无法履行时，双方可协商解除合同。
第八条争议解决8.1 本合同在履行过程中发生的任何争议，双方应首先通过协商解决。
8.2 协商不成时，可提交至[具体仲裁机构或法院]进行仲裁或诉讼。
电力工程勘察设计服务合同3篇
电力工程勘察设计服务合同3篇篇1电力工程勘察设计服务合同甲方：________________（以下简称“甲方”）乙方：________________（以下简称“乙方”）依据《中华人民共和国合同法》和有关法律法规的规定，经甲乙双方自愿协商，特订立如下电力工程勘察设计服务合同（以下简称“本合同”），共同遵守并履行：第一条服务内容1. 乙方承诺为甲方提供电力工程勘察设计服务，具体包括但不限于规划设计、勘察调查、施工图纸设计等一系列服务。
2. 乙方应根据甲方的要求，在约定的时间内完成相关服务，并保证服务质量符合国家相关标准。
第二条服务开始和结束时间1. 本合同自双方签署之日起生效，至服务完成之日止。
2. 乙方应在合同规定的时间内完成相关服务，达到验收标准后，方可结束本合同。
第三条服务价格及支付方式1. 服务价格为_____________（具体金额），甲方应在签订合同后的5个工作日内支付50%的服务费用作为首付款。
2. 乙方在提供完相关服务后，甲方应在接到乙方提供的服务验收报告后的10个工作日内支付剩余50%的服务费用。
3. 服务费用的支付方式为_____________（具体方式）。
第四条服务质量保证1. 乙方在向甲方提供服务过程中，应严格按照国家相关标准进行规划设计，并保证服务质量达到相关验收标准。
2. 乙方不得擅自修改或变更服务内容，如有必要，应提前征得甲方的同意。
第五条保密条款1. 双方应对因履行本合同而获悉的对方的商业秘密和保密信息予以保密，不得擅自泄露或向他人透露。
2. 在本合同终止后，双方应继续保守商业秘密和保密信息，直至经对方书面同意为止。
第六条违约责任1. 任何一方未按照本合同约定的时间和质量提供相关服务，应承担相应的违约责任。
2. 若一方违反本合同规定，导致对方损失时，应按照违约责任向对方进行赔偿。
第七条其他约定1. 本合同的变更和补充应通过书面形式进行，经双方签字盖章后再生效。
电力工程勘察设计合同范本
电力工程勘察设计合同范本---电力工程勘察设计合同甲方（委托方）：______________乙方（承包方）：______________鉴于甲方拟进行电力工程项目的建设，现委托乙方进行该项目的勘察设计工作。
双方本着平等自愿、诚实信用的原则，经友好协商，就电力工程勘察设计事宜达成如下协议：一、项目概况1. 项目名称：______________2. 项目地点：______________3. 项目规模：______________4. 项目内容：______________二、合同范围乙方负责本项目的以下勘察设计工作：1. 初步勘察与设计；2. 详细勘察与设计；3. 施工图纸的编制；4. 相关技术资料的准备。
三、合同金额根据双方协商一致，本项目的勘察设计费用为人民币________元整，支付方式及时间按以下规定执行：四、双方权利与义务1. 甲方应提供项目相关的基础资料，并协助乙方完成勘察设计工作。
2. 乙方应按照国家及行业标准，保证勘察设计的质量和进度，按时提交勘察设计成果。
五、合同期限本合同自双方签字盖章之日起生效，至乙方完成所有勘察设计工作并交付甲方验收合格之日止。
六、违约责任如一方违反合同约定，应承担违约责任，赔偿对方因此遭受的损失。
七、争议解决因执行本合同所发生的任何争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，提交甲方所在地人民法院诉讼解决。
八、其他事项1. 本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议。
2. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方代表（签字）：______________乙方代表（签字）：______________签订日期：____年__月__日---。
电力工程设计合同(详细规范版)3篇
电力工程设计合同（详细规范版）3篇篇1甲方（委托人）：_________________________乙方（设计人）：_________________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方委托乙方进行电力工程设计事宜，达成如下协议：一、设计项目概况1. 项目名称：_________________________2. 项目地点：_________________________3. 设计范围：包括电力线路设计、变电站设计、电力系统自动化设计等。
二、设计内容乙方应按照甲方的需求，提供包括但不限于以下内容的设计服务：1. 电力系统规划与设计；2. 电力设备选型与配置；3. 电力系统自动化控制策略设计；4. 电力系统保护方案设计；5. 电力系统调试与测试方案；6. 相关图纸、技术规格书的编制。
三、合同期限与进度安排1. 本合同自双方签字盖章之日起生效，至设计任务完成并验收合格为止。
2. 乙方应按照甲方的进度要求，按时完成各阶段的设计任务。
如因乙方原因导致设计进度延误，乙方应承担相应的违约责任。
四、费用及支付方式1. 设计费用：人民币________元（大写：_________________________元整）。
具体费用明细详见附件。
2. 支付方式：甲方应按照以下节点支付设计费用：合同签订后支付总设计费用的XX%；设计中期验收合格后支付XX%；最终验收合格后支付剩余款项。
五、质量要求与验收标准1. 乙方应按照国家相关规范、标准进行设计，确保设计质量。
2. 甲方有权对乙方的设计成果进行验收，验收标准以国家相关规范、标准为依据。
如验收不合格，乙方应负责修改并承担相应费用。
六、知识产权归属与使用许可1. 本项目的设计成果知识产权归甲方所有。
乙方享有设计成果的文件著作权。
2. 未经甲方书面同意，乙方不得将设计成果用于其他用途或向第三方转让。
电力勘察设计服务合同3篇
电力勘察设计服务合同3篇篇1电力勘察设计服务合同甲方：（委托方）公司名称：地址：法定代表人：联系电话：乙方：（服务方）公司名称：地址：法定代表人：联系电话：鉴于甲方拟进行电力项目的勘察设计工作，为确保工程顺利进展，甲乙双方本着平等、自愿、互利、诚信的原则，经友好协商，达成如下协议，以合同约束双方，共同遵守：一、勘察设计内容1.1 甲方委托乙方对电力项目进行勘察设计，具体内容包括但不限于：勘察现场环境、勘察用地、测绘规划、土地测量等工作；1.2 乙方应根据甲方的需求和项目要求，按照国家相关标准和规定进行勘察设计工作，确保工程设计合理、科学、可行性强；1.3 乙方应确保勘察设计工作的质量，对于勘察设计过程中发现的问题，应及时向甲方报告，并提出合理的解决方案。
二、服务费用及支付方式2.1 甲方应支付给乙方的服务费用为（具体金额），支付方式为（分期/一次性付款/其他）；2.2 服务费用支付时间为（具体时间），甲方应在约定时间内按合同约定的金额支付给乙方；2.3 如因履行本合同而产生额外费用的，应由双方协商确定支付方式。
三、保密条款3.1 双方在履行本合同过程中涉及到的商业秘密、技术资料、设计方案等信息，均应对外保密，未经对方许可，不得向第三方透露；3.2 双方应采取必要的措施，确保本合同履行过程中的机密信息不会被泄露，若有泄漏情况发生，责任由泄漏方承担。
四、风险责任4.1 在勘察设计工作过程中，如因乙方原因造成的设计缺陷或错误，导致工程质量问题，乙方应承担相应的赔偿责任；4.2 如因不可抗力导致勘察设计工作无法按时完成或质量受影响，双方应共同协商解决方案，并根据实际情况调整合同相关内容。
五、其他条款5.1 本合同自双方签字盖章之日起生效，至勘察设计工作全部完成并经双方确认验收后终止；5.2 在履行合同过程中如需修改或补充内容，应经双方协商一致并签署书面协议；5.3 本合同如有争议，双方应友好协商解决，若协商不成，可向有关部门申请进行调解或仲裁。
电力工程勘察设计服务合同8篇
电力工程勘察设计服务合同8篇篇1合同编号：[编号]甲方（发包方）：[甲方名称]地址：[甲方地址]法定代表人：[甲方法人姓名]电话：[甲方电话]乙方（承包方）：[乙方名称]地址：[乙方地址]法定代表人：[乙方法人姓名]电话：[乙方电话]鉴于甲方需要就某电力工程项目进行勘察设计，乙方具备相关资质和能力，双方根据平等、自愿、诚实信用的原则，经友好协商，达成如下电力工程勘察设计服务合同：一、工程概况及勘察范围1. 工程名称：[工程名称]。
2. 工程地点：[工程地点]。
3. 勘察范围：包括但不限于电力线路路径勘察、地质勘察、环境评估等。
4. 设计内容：包括电力工程设计、规划、预算编制等。
二、服务内容乙方应按照甲方的要求，提供以下服务：1. 勘察服务：对电力工程项目进行实地勘察，收集相关资料。
2. 设计服务：根据勘察结果，进行电力工程设计，包括方案设计、施工图设计等。
3. 咨询服务：提供与电力工程相关的技术咨询和指导。
4. 其他服务：根据甲方需要，提供其他与电力工程相关的服务。
三、合同金额及支付方式1. 合同总金额：[大写金额]（￥[金额]）。
2. 支付方式：双方约定以银行转账方式支付。
具体支付时间和金额如下：（1）合同签订后，甲方支付乙方总金额的XX%作为预付款；（2）乙方完成初步勘察和设计成果后，甲方支付总金额的XX%；（3）工程竣工验收合格后，甲方支付剩余款项。
四、服务期限及进度安排1. 本合同服务期限为自合同签订之日起至工程竣工验收合格止。
2. 进度安排：乙方应根据甲方要求，制定详细的工作计划，并按照计划完成各阶段任务。
3. 延期处理：如因不可抗力因素导致工程延期，双方应协商解决。
五、知识产权及保密条款1. 乙方对在勘察设计中形成的成果享有知识产权。
但涉及甲方商业秘密和技术秘密的部分，乙方应承担保密义务。
2. 未经甲方书面同意，乙方不得将本合同项下的服务内容向第三方转让或许可。
3. 双方应妥善保管涉及对方的商业机密和机密信息。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
发包人（甲方）：勘察设计人（乙方）：根据《中华人民共和国合同法》和《建设工程勘察设计管理条例》及有关规定，为明确合同主体双方在设计过程中的权利、义务和经济责任，经双方协商同意签订本合同并确认以下合同条款。
第1条工程概况1．1工程名称：__________区综合实践基地配电工程设计1．2建设地点：毕节市1．3设计范围：变电所10KV高压进线到0．4KV低压箱变及电缆分支箱出线侧的供电设计；变电所土建资料图及土建要求说明：0．4KV低压箱变及电缆分支箱实践基地各楼层配电箱供电。
第2条勘察设计工期及有关资料份数2．1电缆敷设图勘察成果、设计资料，本合同签订之日起5日内完成设计方案，30日内完成并提供经行业主管部门审查通过的施工勘察成果（勘测设计报告）、设计图纸资料8份，全部成果的电子文件资料2份。
电子文件要求为PDF格式，（提供图纸时需附图纸总清册）。
2．2提交竣工图时间：在工程竣工后十五日内，提交设计竣工资料6份。
2．3提交甲方明确要求的其他相关资料。
第3条审查、确认3．1审查：乙方应按国家及电力行业有关设计规程、规定，按时提交符合各勘察设计阶段内容深度和要求的图纸文件和资料供行业行政主管部门审查，乙方负责审查的安排及审查通过。
若审定的设计原则有重大变更而重做或修改设计时，乙方应承担其全部责任。
3．2确认：甲方按时组织并对提交的勘察设计、施工图设计阶段图纸和工程概算进行确认和会审。
第4条合同价款与支付4．1收费标准及付费方式4．1．1本工程勘察设计费用为；人民币：壹拾贰万肆仟元整（￥124,000.00）。
在乙方签订合同、成果提交上报时支付50%，在乙方提交成果审查通过后的完整的勘察设计成果报告资料后二十个工作日内，发包人向勘察设计人支付合同总价的80%，剩余尾款待本项目工程验收通过并在竣工资料移交后，按工程决算审计金额结算价款，一次性付清。
4．1．2取费依据：国家发展计划委员会、建设部颁布发的《工程勘察设计收费标准》（2002年修订本）。
下浮20%4．1．3工程竣工验收合格，两个月内完成工程决算审计工作。
第5条双方责任5．1甲方责任5．1．1 尊重乙方根据国家和地方或行业有关标准、规范规定进行勘察设计工作的权利，不应提出与国家或行业标准、规定相抵触的要求；5．1．2 提供本（工）程前期有关数据和资料；5．1．3 按合同规定向乙方支付勘察设计费；5．1．4 负责勘察设计过程中与有关单位的配合、协调；5．1．5 如甲方聘请工程监理时，应明确所赋予监理方代行的工作范围。
5．2 乙方责任5．2．1 按照国家、地方及行业现行的标准、规程、规范、技术条例进行勘察设计工作，严格掌握设计标准，降低工程造价。
5．2．2 按本合同规定的内容、时间及份数向甲方交付经行业主管部门审查通过的勘察设计文件和施工图，并对该工程范围内的勘察设计和施工图的完整性，准确性及工程造价负责。
5．2．3 按照合同规定中有关质量方面的承诺进行勘察设计的组织和具体实施，保证勘察设计和施工图设计质量。
5．2．3．1 本工程初步设计的深度应按照《贵州电网公司10KV变配电初步设计内容深度规定（征求意见）》、《贵州电网公司10KV电缆敷设初步设计内容深度规定（征求意见稿）》要求进行编制、设计。
5．2．3．2 勘测设计应尽量按市政电缆管道直行。
若没有电缆管道必须与建设单位一起落实设计方案。
5．2．3．3 乙方的主要设计人员及技术人员必须参与甲方组织的对乙方委托项目的勘察设计和施工图及施工图预算的确定和会审工作。
5．2．4 应按行业规定和合同要求做好工程建设全过程的勘察设计（包括编制初步设计、施工图设计、编制施工图预算、编制竣（工）图、调试投产、竣工验收、派出现场设计人员协调服务工作。
5．2．5 应依据合同接受甲方聘请的工程监理方的监理。
5．2．6 本工程项目的勘察设计禁止转让和分包。
5．2．7 未经甲方同意不得向第三方扩散、转让有关的设计图纸资料及本合同项目设计图纸电子版本及文本。
5．2．8 协助工程项目建设单位办理有关报建工作。
5．2．9 在工程项目勘察设计中所涉及的材料、设备不得指定建筑材料、设备生产厂或供应商。
第6条违约6．1 甲方或乙方违反本合同规定造成损失的应承担违约责任。
6．2 乙方因勘察设计质量低劣引起返工造成损失的，除继续补充完善勘察设计任务，甲方有权按有关规定给予处罚，并对造成直接损失扣减勘察设计费。
6．2．1 由于乙方设计原因，造成该工程不能达标投产，一次性扣勘察设计费总额的5%，并承担其相应责任。
6．2．2 由于乙方原因发生重大设计变更，设计变更（含设计通知单）累计增加的工程投资（包括基本直接费、现场管理费、企业管理费和税金等），经监理、施工、建设单位三方共同确认形成报告后，超出批复初设概算的基本预备费的35%以上的，一次性扣除本工程勘察设计费用的10%。
并承担其相应责任。
6．3 由于乙方设计错误造成重大工程质量事故，乙方除负责采取补救措施外，按有关规定给予处罚，并应免收损失项目的勘察设计费，另根据损失程度计算直接损失金额向甲方偿付赔偿金。
6．4 由于乙方自身原因，延误了按本合同规定的施工图设计、施工图预算和竣工图编制交付时间的，每延误10天，分别扣减该项目费用初步勘察设计费、施工图设计费、施工图预算编制费和竣工图编制费的千分之五；当延误超出一个月时，按上述扣减标准分别加倍处罚，延误罚款总额不超过该项目的勘察设计费合同总价的10%。
6．5 乙方不按合同规定的日期提交勘察设计资料时，每拖延一天，应扣除其所应得勘察设计费用的千分之五，作为违约罚金。
如甲方不按合同预付款支付乙方，影响乙方提交勘察设计资料。
由甲方自负。
6．6 因甲方原因产生变更设计项目和增加设计规模，以致造成乙方返工或增加工作量时，双方应按国家有关规定及标准经协商签订补充合同（或协议）。
6．7 若甲方提交本工程有关资料超过规定期限的，乙方提交设计文件时间顺延；规定期限超过30天以上时，双方可重新商定提交设计文件的时间。
6．8 在合同履行期间，甲方要求终止或解除合同，由于不可抗力因素或因为国家政策调整导致不能开展勘察设计工作除外），已开始工作的，甲方应根据乙方已进行的实际工作量，经核定后按实结算并支付费用，初步设计已批复，但项目未能立项的，只支付初步设计费用。
6．9 合同生效后，乙方无正当理由要求终止或解除合同，将在贵州网区内进行通报；若甲方已向乙方支付定金的，乙方应双倍返还。
6．10 原则上要求设计评审1次性通过，3次审查仍然不合格或由于乙方的原因未按计划完成设计资料导致设计未通过评审的，甲方有权终止合同，并追究乙方的相关责任及按合同价款的10-30%赔偿给甲方。
第7条现场服务7．1 乙方对所承担勘察设计任务的建设项目应配合施工，进行技术交底服务，解决施工过程中有关设计问题；现场解释设计意图，处理设计变更并同时提交施工预算增减表；根据工程进度情况派驻现场设计代表；配合业主做好设备、材料、施工、监理招投标工作，按照业主的要求及时提供技术规范书、图纸和技术答疑等；参加工程调度会、隐蔽工程验收、整组调试、启动投运及工程竣工验收。
7．1．1 工程施工时乙方对设计项目进行技术交底服务。
7．1．2 工程施工时乙方对本建设项目电缆敷设走向通道交点。
7．2 乙方应成立现场工作组，并对现场服务应及时、有效。
在工程施工的各阶段和调试期间应派驻现场的设计代表，设计代表应精通设计意图，并有独立解决现场问题的能力。
第8条争议与索赔8．1 争议：甲、乙双方因合同发生争议时，应通过友好协商斛，协商不能达成协议，要求调解、仲裁、或诉讼的，可按合同文件的约定，采用以下一种或几种方式解决：8．1．1 向有管辖权的仲裁机关申请仲裁：8．1．2 向有管辖权的人民法院起诉。
除在仲裁裁决中另有规定外，仲裁费用应由败诉方承担。
仲裁期间，除与仲裁有关的部分外，双发应继续履行合同规定的各自的义务。
8．2 索赔：8．2．1 甲、乙方可按以下规定索赔：8．2．1．1 有正当索赔理由，且有索赔事件发生时的有关证据；8．2．1．2 索赔事件发生后20天内，向对方发出要求索赔的通知；8．2．1．3 被索赔方在接到索赔通知后20个工作日内给予响应，或要求对方进一步补充索赔理由和证据，被索赔方方在接到方进一步补充索赔理由和证据后，应在20个工作日内给予答复，未予答复的视为该项索赔已经认可。
第9条其它9．1 若该工程有外购进口设备和材料的设计工作时，从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各个阶段，所需费用由甲方支付。
9．2 乙方办理自己在现场人员生命财产和有关设备的保险并支付一切费用。
9．3 由于不可抗力因素致使合同无法履行时，甲、乙双方应及时协商解决；9．4 根据甲方要求，乙方可从事以下超出本工程的勘察设计范围外的工作：（1）应甲方要求，进行本工程项目勘察设计范围以外的工作；（2）质保期限满后，如需继续发生现场服务；超出上述工作范围外工作的按国家、电力行业有关规定和标准给予合理补偿，费用由双方协签协议解决。
9．5 在合同履行期间，由于不可抗力因素或因为国家政策调整以及工程项目未获批准立项导致不能开展勘察设计工作，甲方有权要求终止或解除合同。
9．6 本合同未尽事宜，甲、乙双方可签订补充协议，补充协议与该工程勘察设计合同具有同等法律效力。
9．7 合同有效期：本合同自双方法定代表人或委托代理人签字并加盖双方单位公章或合同专用章后生效；发包人、勘察设计人履行完合同规定的义务后，本合同终止。
9．8 合同份数：本合同一式捌份，甲方陆份，乙方贰份。
第10条补充条款10．1 乙方未能按规定时间签订合同。
甲方有权终止合同的履行并依法另行确定承包人。
10．2 竣工结算设计费用经政府审计部门审计，若审减金额在5%以内，发包方承担相关造价咨询结算审计费用；若审减金额超出5%，则超出5%部分由勘察设计人承担相关造价咨询结算审计费用。
10．3 本合同的任何修改，补充和替换应通过双方协商以书面形式达成协议，并经过双方法定代表人或委托代理人签字或盖章并加盖双方单位公章或合同专用章后生效，并与合同具有同等。