桩基工程施工承包合同标准范本
给于的桩基合同6篇
给于的桩基合同6篇篇1桩基工程合同甲方（发包方）：[公司名称]地址：[地址]法定代表人：[法定代表人姓名]乙方（承包方）：[公司名称]地址：[地址]法定代表人：[法定代表人姓名]根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平和诚实信用的基础上，就甲方委托乙方进行桩基工程事宜，经友好协商，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：[工程名称]。
2. 工程地点：[工程地点]。
3. 工程内容：桩基施工，包括但不限于钻孔、钢筋笼制作与安装、混凝土浇筑等。
4. 工程规模：[具体规模描述]。
二、承包方式及工程价款1. 承包方式：乙方采用包工包料的方式承包本工程。
2. 工程价款：暂定人民币[金额]元，实际结算金额根据竣工图纸及现场实际发生量进行结算。
三、工期要求1. 开工日期：自甲方发出开工通知之日起算。
2. 竣工日期：乙方应按照合同约定的时间完成施工任务。
如遇不可抗力因素导致工期延误，乙方应及时通知甲方，并提供相关证明材料。
四、工程质量与技术标准1. 工程质量应达到国家相关标准的合格要求。
2. 技术标准：按照国家现行技术规范与标准执行。
3. 乙方应按照甲方提供的设计图纸及技术要求进行施工，确保工程质量。
五、甲方责任1. 甲方负责提供施工图纸、技术要求和现场交底。
2. 甲方负责办理工程相关手续，确保施工环境符合施工条件。
3. 甲方负责提供施工所需的水电等基础设施。
六、乙方责任1. 乙方应按照合同约定组织施工，确保工期和质量。
2. 乙方应建立健全安全管理体系，确保施工现场安全。
3. 乙方应合理控制成本，不得转包或违法分包。
4. 乙方应负责工程资料的整理与归档。
七、付款与结算方式1. 预付款：合同签订后，甲方支付乙方工程预付款[金额]。
2. 进度款：根据工程进度，甲方按约定比例支付进度款。
3. 结算款：工程竣工并通过验收后，双方按照实际发生量进行结算。
4. 质保金：工程总金额的[比例]%作为质保金，质保期满后无质量问题，甲方支付余款。
桩基合同范本
桩基合同范本1. 合同背景本合同由甲方（委托方）与乙方（承包方）共同签订，依据相关法律法规，就桩基工程的设计、施工及验收等事宜达成一致。
2. 合同条款2.1 项目概述桩基设计甲方负责提供相关设计文件，乙方根据设计要求进行桩基设计材料供应乙方负责采购桩基工程所需的相关材料施工乙方按照设计要求进行桩基的施工现场管理乙方负责现场安全、卫生及施工管理质量验收甲方有权对乙方进行质量验收。
2.2 合同价格本合同的总价为（具体金额）。
乙方应根据工程的实际工作量和变更情况向甲方报价并支付。
2.3 施工时间乙方应在合同生效后的（具体时间）内完成该项目的相关工作。
2.4 付款方式乙方应根据工程的进展情况和合同约定的付款时间节点向甲方提出付款申请。
甲方在收到付款申请后的（具体时间）内支付相关款项。
2.5 保证金乙方应在签订合同后的（具体时间）内向甲方支付保证金作为合同履约的保证。
2.6 违约责任若甲方或乙方违反本合同的任何条款，应承担相应的违约责任。
违约方应向守约方支付违约金。
3. 合同变更任何一方如需变更合同内容，应提前以书面形式向对方提出变更申请，并经双方协商达成一致。
变更后的合同内容应由双方在合同中书面确认后生效。
4. 合同解除双方协商一致解除合同一方严重违约，经守约方书面通知后，对方未在规定时间内进行纠正。
对于解除合同的情况，应按照合同约定支付违约金。
5. 争议解决本合同履行过程中，如发生任何争议，双方应通过友好协商解决。
如果协商不成，可提交相关争议到当地法院或仲裁机构解决。
6. 合同生效本合同经双方签字盖章后生效，一式两份，甲乙双方各执一份。
甲方（委托方）签字日期乙方（承包方）签字日期。
桩基施工合同范本(4篇)
桩基施工合同范本甲方：(发包方)乙方：(承包方)经工程招标及甲乙双方共同协商，甲方地基处理工程发包给乙方施工，按照《中华人民共和国合同法》和《建筑安装承包合同条例》的原则，结合本工程实际情况，双方达成如下协议：一、工程概况1、工程名称：2、工程内容：喷粉桩。
3、工程地点：4、承包范围：包工包料(水泥采用山水牌或大坝牌矿渣硅酸盐325﹟水泥)。
5、工程量：桩长____米(含虚桩)，共881根，计____米。
6、工程期限：____天(自签订合同之日起)。
7、工程质量：依据设计要求施工，达到合格工程(检测机构由甲方认可)。
二、合同价款：单价￥____元/延米，暂定工程总造价为￥____元(大写：贰拾柒万肆仟捌佰柒拾贰元整)，最终以实际工程量结算。
三、发包方责任：1、提供施工方所需布桩图一套及基础平面图一套，勘察报告一份。
2、确保具备施工条件的三通一平，开工前向乙方提供±0面及基底深度，配合乙方放好基础轴线或轮廓线。
四、承包方责任1、严格按国家有关标准、规范施工，确保工程质量。
2、按计划组织好施工人员及设备进场工作，做好操作人员的技术素质教育和安全教育工作，由于施工造成的人身伤亡自负。
3、做好详细施工记录，并交甲方存档。
4、乙方承担人工、机械、材料、电、检测、税金等一切费用。
五、付款方式：桩基检测合格后____日内一次性付清。
六、其他1、乙方如延误工期，每延误一天，应承担工程总造价____%的违约金。
2、如单方违约，首先通过协调解决，协调不成经甲方所在地人民法院解决。
3、未尽事宜，由甲乙双方协商解决。
4、本合同一式二份，甲方一份，乙方一份。
甲方(公章)：__________ 乙方(公章)：__________法定代表人(签字)：__________ 法定代表人(签字)：__________ ____年____月____日 ____年____月____日桩基施工合同范本（二）甲方：乙方：依据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》以及其他相关法律、法规，遵循平等、自愿、公平的原则，经协商甲方将世贸广场边坡支护人工挖孔桩工程承包给乙方施工，为明确双方职责订立本合同。
桩基工程施工合同（精选9篇）
桩基工程施工合同（精选9篇）桩基工程篇1发包方(建设单位)：承包方(施工单位)：按照《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规等规定，结合本工程具体情况，双方达成如下协议。
一、工程名称：*厂区桩基工程二、工程地点：*开发区三、工程承包范围：一栋加工车间、一栋仓库进行水泥土搅拌桩地基加固处理，包工包料，(包括成空、喷灰、复喷复搅、成桩))按当地水泥市场价格：复合硅酸盐水泥32.5，335.00元/吨四、规格及工程量：水泥标号：32.5级。
总桩数约1252棵，设计桩长6.5米(含桩头)，桩径500㎜，总进尺约10000米六、工程造价：约29万元1、桩基施工单价(中标价)29.00元/米，大写：(最终结算按实际工程量计算，设计变更、工程签证等一并进入结算)。
2、税金另加0.99元/米七、工程质量等级：合格。
八、施工工期：本工程有效工期 25 天，暂定于自年月日开工，施工期间如遇下列情况，经发包方现场代表及监理方签证后，工期顺延：不能提供施工场地、水、电源，道路未能接通，障碍物未能清除，影响进场施工;施工中停水、停电8小时;非承包方原因而监理签证不及时而影响下一道工序施工;人力不可抗拒的因素而延误工期。
九、工程师职责9.1发包方派驻的工程师姓名：职务：职权：负责工程质量、进度、安全施工监督及协调有关单位、周边群众关系，报经建设单位负责人同意，审批现场签证，参加分部工程验收。
9.2监理单位委派的工程师姓名：职务：发包方委托的职权：负责该工程的工期、质量及安全管理，在施工过程进行旁站、巡视等检查及验收。
十、双方的主要责任(一)、发包方的责任：1、办理正式工程和临时设施范围内的土地征用、租用，办理施工许可证和占道许可证等。
2、负责开工前施工场地的“三通一平”工作，提供地下管网资料，处理管线、电缆、原有旧基础等地下障碍物。
3、提供建筑物的坐标控制点和高程控制点。
4、组织有关单位对施工图纸技术资料进行会审，按合同规定在开工前3天内提供设计图纸2份，并在3天内将承包方上交的施工组织设计或施工方案进行审定交与承包方。
桩基工程合同模板
桩基工程合同模板甲方（委托方）：（以下简称甲方）法定代表人/负责人：【】地址：【】电话：【】传真：【】乙方（承包方）：（以下简称乙方）法定代表人/负责人：【】地址：【】电话：【】传真：【】为了保障双方利益，甲、乙双方经友好协商，遵照平等自愿、公平公正的原则，就甲方委托乙方进行桩基工程项目签订本合同。
本合同具体内容如下：第一条合同项目内容甲方委托乙方进行桩基工程项目，包括但不限于桩基施工、材料选购、技术服务等相关工作。
具体项目内容详见附件《桩基工程项目招标文件》。
第二条合同价款及支付方式1. 本合同总价款为【】，具体细项及支付方式详见附件《桩基工程项目招标文件》。
2. 甲方应在签订本合同后【】日内支付合同价款的【】%作为预付款，其余款项按照进度支付。
第三条工程质量及验收1. 乙方承诺按照相关规范和标准进行桩基工程施工，确保工程质量符合合同约定的要求。
2. 完工后，乙方应向甲方提供工程竣工验收报告，并协助甲方进行工程验收。
第四条违约责任1. 任何一方未履行合同约定责任的，应负相应的违约责任。
2. 乙方未按合同要求完成工程质量验收的，需承担工程质量问题引发的相关责任。
第五条保密义务1. 双方应保护对方的商业秘密和技术机密，未经许可不得擅自泄露或传播有关信息。
2. 乙方应对工程施工过程中涉及的技术和资料进行保密，不得向第三方透露。
第六条法律适用及争议解决1. 本合同适用中华人民共和国法律。
2. 双方因履行本合同发生争议应友好协商解决，协商不成的，应提交至【】仲裁委员会进行仲裁。
第七条其他约定1. 本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为【】年。
2. 本合同附件为本合同的组成部分，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：法定代表人/负责人：法定代表人/负责人：签订日期：签订日期：附件：《桩基工程项目招标文件》【具体项目内容详见附件】。
桩基工程施工承包合同(精选3篇)
桩基工程施工承包合同（精选3篇）桩基工程施工承包合同篇1建设单位(甲方)：_______________________承包单位(乙方)：_______________________根据《中华人民共和国民法典》、《建筑安装工程承包合同条例》，结合本工程具体特点，经甲、乙双方协商，达成以下协议条款，双方共同遵守。
一、工程概况：1、工程名称：_______________________2、建设地点：_______________________3、工程内容：_______________________4、工程数量：_______________________二、工程承包范围：根据甲方提供的设计施工图纸、图纸会审纪要、变更通知、施工合同要求范围内的静压预应力高强混凝土管桩工程。
三、工程承包形式：甲方以包工包料形式承包给乙方施工。
四、工程工期：乙方必须严格按照以下确定的工期进行施工，否则将按第十三条第2款相关规定予以处罚。
(以下工期为有效工期)(一)工程施工阶段总工期为_____日历天,开工预计日期：_____年___月____日(具体开工时间按甲方项目部书面通知为准)。
(二)工期顺延条件：遇到以下情况之一，经甲方现场代表签证并经甲方项目部签章认可后，工期方可顺延。
其余任何理由均不能作为工期顺延的条件。
1、非乙方原因造成工地停水、停电连续达6小时以上(含6小时)。
2、不可抗力(如台风、特大暴雨风雪等自然灾害)引起的工期延误。
3、因重大设计变更，造成工程量大大增加或需要停工且有甲方项目部书面通知要求停工的。
4、在施工期间由于政府指令而暂停施工的。
5、在工程施工中非乙方原因遭到周边居民阻挠施工而影响工程进度的。
6、施工期间遇到地下障碍物进行处理所影响的工期。
五、工程质量：乙方必须严格按照设计施工图纸和现行国家及省有关的施工验收规范、规程进行施工,乙方承包范围内的所有工程质量等级必须全部达到合格以上标准。
桩基础工程合同6篇
桩基础工程合同6篇篇1桩基础工程合同范本甲方：甲方名称（公司名称或个人姓名）、法定代表人（或个人）、联系地址、联系电话乙方：乙方名称（公司名称或个人姓名）、法定代表人（或个人）、联系地址、联系电话鉴于：1. 甲方拟委托乙方进行桩基础工程施工，双方达成一致意见，特订立本桩基础工程合同。
2. 双方均系具有独立法人资格的主体，有权签订本合同。
根据《合同法》和有关法律、法规的规定，并遵循诚实信用、平等自愿的原则，甲、乙双方经友好协商，达成如下协议：一、项目名称：桩基础工程施工合同二、工程内容：本合同的工程内容为甲方委托乙方进行桩基础工程施工。
包括但不限于桩基础设计、桩基础打桩、桩基础验收等。
三、工程地点：工程项目地点为____________________（详细地址）。
四、工程工期：工程工期为____年____月____日（自施工开工之日起计算）。
五、价款支付：工程价款为人民币____________________元整。
工程款项支付方式为____________________（一次性支付或分期付款等）。
六、合同履行方式：甲、乙双方在本合同中约定的原则如有争议，可以协商解决；协商不成的，按照《中华人民共和国合同法》的有关规定解决。
七、违约责任：任何一方违反本合同的约定，应当承担违约责任，支付对方因此而产生的一切费用，包括但不限于经济赔偿、违约金等。
八、争议解决：因本合同履行发生的争议，双方应友好协商解决。
协商不成的，提交有管辖权的人民法院解决。
九、本合同一式两份，双方各执一份，合同签订日期为____________________年____月____日。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：法定代表人（或委托代理人）法定代表人（或委托代理人）：日期：日期：以上为桩基础工程合同的范本内容，具体合同条款可以根据合同双方实际需求进行调整。
希望双方签订的合同能够顺利履行，共同保证工程的质量和进度。
篇2桩基础工程合同一、前言桩基础工程是建筑工程中非常重要的一部分，其质量直接关系到建筑物的安全稳定。
桩基工程合同通用5篇
桩基工程合同通用5篇桩基施工合同篇一甲方：乙方：甲方位于私人房屋，由乙方承包建设施工，为使甲乙双方利益得到保障，同时如约履行义务，甲乙双方经过协商，达成如下协议：一、建设范围除基础以外，乙方负责承建甲方一楼至四楼所有房屋建设，（包括钢筋制作、楼梯、围墙、水电、前后外墙装饰），房屋内部建设至毛墙毛地板，。
二、建设方式包工不包料，甲方负责提供建设所需材料，乙方负责建设施工所需设备、工具、器具以及安全保障设施。
三、承包价按照房屋建筑面积元/平方米，总价以乙方承建的房屋实际建筑建筑面积确定。
四、付款方式采用阶段性付款，乙方完成一楼建设，经甲方验收合格后支付壹万元，二楼至三楼采用同样方式，全部完工后经甲方验收合格后一次性付清余款。
五、权利和义务（一）义务1、甲方必须按照施工进度提供建设所需材料；因材料不到位造成窝工，甲方承担损失。
2、甲方必须按照合同约定时间支付建设工程款；3、乙方必须按照房屋建设质量标准和甲方要求完成房屋建设任务；因乙方原因导致返工，损失由乙方全部承担。
4、对建筑材料，乙方需提前两天通知甲方，以便准备。
5、乙方必须对甲方提供的。
材料进行妥善管理，避免造成损失和浪费。
（二）权利1、甲方有权对工程质量进行检验，对质量不合格的有权要求返工。
2、乙方有权按照合同约定时间要求甲方支付工程款。
六、安全约定合同约定单价已包含安全施工费，乙方必须做好施工现场安全措施，对工人进行安全教育，施工中做到安全作业，施工过程中发生的任何安全事故由乙方全部承担。
七、违约责任甲乙双方任何一方违约，需承担乙方建设总费用10％的违约责任，若任何一方严重违约，造成重大损失，必须按价赔偿。
八、发生合同纠纷，甲乙双方友好协商解决，不能达成共识的，甲乙双方均可向沾益县人民法院起诉。
九、未尽事宜，甲乙双方可另行约定作为此合同的副件，该附件与此合同同效。
十、此合同经甲乙双方签字、按手印后生效。
房屋建设验收合格，完全支付工程款后自动失效。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
协议编号：LX-FS-A82465 桩基工程施工承包合同标准范本After Negotiation On A Certain Issue, An Agreement Is Reached And A Clause With Economic Relationship Is Concluded, So As To Protect Their Respective Legitimate Rights And Interests.编写：_________________________审批：_________________________时间：________年_____月_____日A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑桩基工程施工承包合同标准范本使用说明：本协议资料适用于经过谈判或共同协商的某个问题，在取得一致意见后并订立的具有经济或其它关系的契约条款，最终实现保障各自的合法权益的结果。
资料内容可按真实状况进行条款调整，套用时请仔细阅读。
建设单位：宁波xx房地产开发有限公司（以下简称甲方）分包单位：浙江xx建设有限公司（以下简称乙方）依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》及其它有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，为明确双方的权利、义务和经济责任，经双方友好协商，特签订本协议书，希共同遵守。
一、工程名称：荣安府桩基工程二、承包范围：4#楼工程桩工程三、本工程实行固定单价包干（即包工包料、包工期、包工程质量、包安全文明施工）四、双方的权利和义务：一）甲方的权利和义务1、甲方有权对乙方进行施工管理；2、甲方要求乙方整改不符合相关规定的部分；3、甲方应按合同规定直接向乙方支付工程款和结算款。
4、甲方有权对乙方在工程施工中发生不良行为，以及对甲方信誉造成不良影响的进行适当的经济处罚。
二）乙方的权利和义务1、乙方必须服从总包方的总包管理；2、乙方必须服从现场监理和甲方的施工管理；3、乙方必须严格按照合同要求，完成承包范围内的施工内容；4、乙方必须严格按照相关规定和规范进行施工，确保安全文明施工，对质量安全负责。
5、乙方必须严格按政府、甲方、监理规定的流程规范施工。
6、乙方从场外向施工场地内运塘碴回填等，需甲方、监理同意。
五、工程造价及结算调整方式：一）合同价款暂定为人民币5100000元（大写：伍佰壹拾万元整）二）工程单价(1)、c35ф900、ф1000钻孔灌注桩860元/立方米一次性包干价；预应力管桩pc-a400（75）93.5元/米一次性包干价；预应力管桩ptc-a400（60）83.5元/米一次性包干价。
地下室送桩按14元/米计。
（2）、在一次性包干价中已考虑了与打桩有关的所有费用，如已考虑了与周边村民协调、打桩的水电费、进退场费、桩架移位费、质料及材料试验费、管桩桩架移位垫路基板费、施工现场不能满足商砼车辆运输至钻机前塘碴铁板费用、地下障碍物2m以内、税费、利润等。
(3)、按施工图要求试桩测试费结算：低应变85元/根；高应变、静荷载现场另定，数量按甲方与监理确认试桩根数。
（4）、若砼强度每增减一级（c5），则单价相应增减18元/立方米。
（5）一次性包干价入岩按1.2d(桩径)考虑,如设计另有要求,钻孔的机械人工及钻孔水电费另行协商。
（6）预应力管桩如采用桩尖，及抗拔节点设计另有要求时，单价另行协商。
三）工程量按施工图和实际施工量，加灌长度按设计长度计。
以监理公司和甲方代表签证核实后工程量作为结算依据。
四）结算的审核1、桩基验收合格并且工程资料移交给甲方后三十天内，乙方应向甲方提交乙方盖章、法人盖章并有乙方概预算编制员盖章的竣工结算报告及完整、有效的结算资料，甲方工程部对结算资料进行审核，符合要求的在竣工结算资料回执上签字并加盖建设单位公章后方可视为甲方收到竣工结算资料。
2、在工程结算审核过程中，乙方不得再增加任何结算资料（图纸、签证变更单、价格凭证等），送审的结算书若有遗漏项目均作为让利给甲方，不作增加调整。
在结算审核中发现结算资料无效或不完整的，审价延误的责任由乙方承担。
3、自完整、有效的结算资料收到之日起六十天内，甲方自行或委托有资质的造价咨询单位进行审核，给予确认或提出修改意见，并将审核结果通知乙方。
乙方确认同意的，则甲方审定的价款为双方竣工结算价款的最终依据；如乙方不同意的，双方针对争议部分进行核对和协商；经核对协商还不能解决的争议部分，双方共同申请当地工程造价管理部门进行解释。
4、承包人未按约定的时间向发包人提交竣工结算报告和资料的，发包人将不能保证在上述规定的时间内完成审核，并且发包人有权根据已有资料进行审查，责任由承包人承担。
5、承包人应遵循实事求是的原则编制工程造价，对于工程审计费用支付的约定：工程审计费用参照浙价服[xx]262号文件《浙江省建设工程造价咨询服务收费管理办法》的规定：基本费由建设单位承担；核减追加费按核减超过送审造价5%的幅度以外的核减额为基数计取5%的费用，核增追加费按核增额的5%计算费用，核增额与核减额不作抵扣，核减、核增追加费由施工单位承担，由建设单位从应付工程款中直接扣缴。
六、付款方式一）支付方式：3#、4#、7#、幼儿园工程全部打桩开始10天内支付该部分暂定价20%（以承兑汇票形式支付），1#、2#、5#、6#、地下车库工程全部打桩开始10天内支付该部分暂定价20%（以承兑汇票形式支付）；打桩结束再支付打桩暂定价的40%（以承兑汇票形式支付，分二个阶段支付3#、4#、7#、幼儿园工程全部打桩结束；1#、2#、5#、6#、地下车库工程全部打桩结束）；通过桩基验收合格、资料合格齐全办理好结算付至结算价95%（以承兑汇票形式支付），余5%全部结顶后一个月内付清（不计息），承兑贴息全部由乙方承担。
如甲方未按期付款,应按应付款的千分之一每天支付违约金。
二）、发包人支付上述款项前，承包人必须开具同等数额的正规建筑安装税务发票，否则发包人有权拒绝支付。
三）、水电费在结算款中扣除（水电用量按装表计量，总表及分表差额和电的铜铁损等由各施工单位按使用数量分摊）。
七、合同工期：一）合同总工期为40日历天（不包括管桩），开工时间为xx年3月22日，竣工时间为xx年5月2日，本工程工期提前不予奖励，逾期将予以相应处罚。
二）竣工验收工期，每延期一天扣罚违约金10000元。
若因特殊地质原因及甲方原因和不可抗力等因素引起延误，经甲方同意后工期顺延，但费用不予另行签证。
八、质量目标：一）、本工程质量要求：杜绝出现三类桩，如乙方施工原因每出现一根三类及以下桩，乙方承担补桩等相应的费用，如三类桩超出检测数量15%，钻孔桩另扣罚10000元/根；管桩另扣罚1000元/根。
二）钻孔灌注桩杜绝出现桩顶砼强度不足情况，除乙方承担补桩等相应的费用外，另扣罚5000元/根。
三）乙方在施工前十天把施工方案上报甲方、监理方审核确定（如桩身垂直度、成孔速度控制、泥浆比重控制、清孔控制、沉渣厚度控制、砼灌注方法及深度控制、导管埋拨控制、发生塌孔等质量问题处理及停水停电应急方案和措施）。
四）甲方、总包方或监理工程师检查发现的质量问题，在书面整改通知或口头整改通知的时间内未整改，每延迟整改一天罚款500元/项；未执行监理报验程序而进行下道工序的罚款500元/次；在施工过程中发现偷工减料现象、使用不合格或以次充好的材料罚款xx元/次；经主管部门检查（包括发包方组织的检查）发现的明显质量问题，罚款5000元/项。
罚金在处罚通知单收到3日内必须缴纳。
五）产生质量缺陷经整改仍影响验收和使用的，发生重大质量事故或不能一次性通过合格验收，所产生的费用由乙方负责。
九、人员、机械设备到位：施工项目部经理主要管理人员项目总负责人：卢冬生项目经理：梁载青，技术负责人：梁志青，以上人员所有协调会议均要参加。
施工员：卢仙军、梁恩兵，质量员：蒋德陈小友，安全员：蒋华，材料员：郭冬青，以上人员的到岗率95%，以及机械设备的到位率100%，管理人员或机械设备未全部到位甲方将视情况进行处罚。
对主要管理人员，若各方面工作无法达到甲方要求，甲方有权要求撤换。
十、安全生产和文明施工一）认真执行鄞州区有关建筑施工安全生产条例和规定及建设单位和总包单位的有关管理要求，并做好安全管理工作，杜绝重大安全事故的发生，同时做好社会综合治理工作，该工程应达到甲方文明施工标准要求，并明确具体措施。
发生安全事故。
一切责任均由乙方承担。
若发生安全生产重大责任事故，还要追究由此给甲方造成的损失。
二）管理人员、班组长、施工人员、特殊工种均有上岗证。
三）临时设施采用统一的活动房，厕所、食堂、生活设施要整洁。
生活垃圾、建筑垃圾及时清理外运，工程完工后根据甲方项目总体情况须及时拆除临时设施，所需费用均已包含在合同价中，不予另行计算。
四）施工场地周围及场地内与施工相关的环保、环卫、城管、市政、当地村民委员会等管理部门由乙方自行协调并承担相应费用。
五）各施工队伍间或出现打架现象，甲方将视情节严重程度每次处以xx-xx0元人民币的罚款。
六）、如在施工过程中经主管部门检查（包括发包方组织的检查）文明、安全施工不合格，每出现一次不合格，发包方向承包方扣款伍仟元，如整改后仍达不到要求，发包方将视情况予以加倍处罚。
乙方应无条件进行整改直至合格。
十一、材料、设备供应一）材料供应：由乙方自行采购，但管桩品牌厂家须甲方监理审核确定签字认可。
二）、材料质量保证：必须对采购的材料质量全面负责，提供产品合格证书、质保书、试验报告。
甲方对材料质量有疑问时，有权要求复验，复验合格其相关费用由要求复验方支付，复验不合格其经济损失及复验费用由材料采购方承担。
在国家规定的保修期外，如乙方承建的工程出现质量问题系乙方偷工减料或使用不合格原材料、成品、半成品引起的，甲方有权无限期追溯。
十二、竣工验收一）工程完工后，乙方单体通过检测后十五天内，应向甲方监理代表确认的且完整的竣工档案资料、配合总包方进行基础验收备案。
十三、工程和资料的移交乙方竣工资料交付时，必须提供给甲方竣工图三套，竣工资料三套，经质检站核验后一个月内，乙方应交齐所有竣工资料及图纸。
甲方在支付乙方95%工程款时预提档案保证金人民币贰万元整（整个荣安府桩基工程），待竣工资料及图纸通过市档案馆验收后无息退还。
十四、其他：1、本工程一律不得转包，一经发现，甲方有权终止合同，由此产生的一切后果及经济损失均由乙方承担。
2、风险条款：（1）乙方在报价时已经充分考虑到原材料、人工、安装及运输行情的波动，承诺在合同履约期间如发生本工程所涉及到的原材料、人工、安装及运输行情的价格波动，均由乙方自行承担，并承诺不以此而影响工期及合同的履行，且不以此为由而申请付款方式及付款比例的变更。