房建工程总承包管理配合协议书(完整版)
总包配合服务协议5篇
总包配合服务协议5篇全文共5篇示例，供读者参考篇1总包配合服务协议甲方（总包方）：乙方（配合方）：鉴于甲方为完成某项工程项目需要乙方的配合服务，双方经友好协商达成以下协议：第一条总包服务内容和范围1.1 甲方委托乙方提供配合服务，包括但不限于提供必要的人力、物力，遵守甲方的指示完成相关工作任务。
1.2 甲方需提供相关的工程资料、设计图纸，协助乙方理清工作流程和安排工作计划。
1.3 乙方应按照甲方要求，保持与甲方的密切沟通，及时汇报工作进展情况。
第二条配合服务期限2.1 本协议自双方签署之日起生效，至工程项目完工验收日止。
2.2 如需延期或提前结束配合服务期限，需提前书面通知对方，并经双方同意后方可实施。
第三条服务津贴3.1 甲方应按照合同约定时间及质量规范与乙方及时结清配合服务费用。
3.2 乙方应严格遵守合同约定，按时按质完成工作任务。
第四条保密协议4.1 双方应严格遵守工程项目的保密规定，不得擅自泄漏相关资料和设计信息。
4.2 乙方完成配合服务后，应将甲方提供的一切资料和信息归还给甲方，不得擅自保留、复制或转让。
第五条违约责任5.1 若乙方未能按合同约定提供配合服务，甲方有权要求乙方返还已支付的所有费用，并要求乙方承担相应的违约责任。
5.2 若甲方未能按合同约定支付配合服务费用，乙方有权要求甲方支付违约金，并停止配合服务。
第六条其他事项6.1 本协议未尽事宜，双方可另行签署补充协议，作为本协议的附件。
6.2 本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：签订日期：篇2总包配合服务协议甲方：（委托方名称）乙方：（承包方名称）鉴于甲方为开展某项工程项目，需要与乙方进行总包配合服务，为此双方达成以下协议：一、总包配合服务内容：1. 甲方委托乙方负责该工程项目的总包配合服务，包括但不限于工程进度协调、材料设备供应、施工管理、质量控制、安全生产等工作。
2. 乙方应按照甲方的要求，配合开展工程项目的各项工作，确保工程按时、按质、按量完成。
房屋建筑工程施工总承包管理配合协议
房屋建筑工程施工总承包管理配合协议（xxx项目工程）总承包方：（以下简称甲方）分包方：（以下简称乙方）为加强xxx项目工程（以下称本工程）的施工现场管理力度，协调各方关系，确保工程安全、1.11.21.31.41.51.61.71.7.1a总承包方可以建议建设方暂缓工程款的支付。
b分包方工程款的申请资料，必须由总承包方及监理方签字确认后，建设方才能予以确认并进行拨款。
1.7.2履行本协议的全过程中，由于分包方的原因，致使建设方和或其它专业分包方蒙受损失，由分包方负责赔偿。
（赔偿费用由建设方从分包方工程款中直接扣除并支付给受损失方或直接现金赔付）。
1.7.3分包人施工所用电费水费自行承担，水电费缴纳额度为合同额的0.8%，共分三次缴纳，入场前需现金缴纳水电费总额的三分之一，工程进度完成50%时缴纳完成总额的三分之二，最后一次申请工程进度款时，完成剩余部分缴纳，分包人水电接驳点由总包及监理确认合格后方可使用。
1.7.4在施工期间分包人须采取适当的措施，尽全力去降低施工过程中产生的不可避免的施工扰民如噪声、空气污染、水污染、震动及挡光等，及避免对公众的方便、所有道路及行人道的进入、使用和占用，如因此造成的处罚各单位自行承担。
1.7.5由于分包人原因在施工过程中破坏的建筑物、临时建筑物，须由分包人进行修补、重建并承担相应的质量安全责任，在7日内分包人未修补、重建且严重影响施工进度，总包人有权进行修补、重建，分包人承担相应的费用并承担质量安全连带责任，相关费用以签证形式上报建设方审核，若建设方当月未确定或未与分包人达成共识的，建设方有权按总包人上报金额暂扣，待解决后，按确认金额从分包人工程款中扣除并支付给总包人。
1.7.6分包人的质量、进度、安全及文明施工、成品保护、现场保安等，如不满足总包管理要求，总包人有权在分包人申请进度款时签署意见或经业主同意进行相应罚款（在工程款中暂扣支付直至分包改正），如对总承包人或其他第三方造成费用损失，总包人或其他第三方可提出索赔，经建设方审批直接从工程款中扣除。
房建总承包协议书范本(3篇)
第1篇甲方（建设单位）：_________________________乙方（承包单位）：_________________________鉴于：甲方拟在_________________________（地点）建设_________________________（项目名称）工程，建筑面积约为_________________________（平方米），结构形式为_________________________，层数为_________________________。
为明确甲乙双方的权利、义务，经友好协商，特签订本协议。
第一条协议内容1.1 工程概况：工程名称：_________________________工程地点：_________________________建筑面积：_________________________平方米结构形式：_________________________层数：_________________________合同工期：_________________________天开工日期：_________________________竣工日期：_________________________1.2 工程范围：本工程包括土建、装饰、安装、室外工程等全部内容，具体详见甲方提供的施工图纸及工程量清单。
1.3 工程造价：本工程合同总价为人民币_________________________元（大写：_________________________），其中：（1）土建工程：_________________________元；（2）装饰工程：_________________________元；（3）安装工程：_________________________元；（4）室外工程：_________________________元。
1.4 支付方式：（1）合同签订后，甲方支付乙方预付款人民币_________________________元；（2）工程进度款按以下比例支付：土建工程完成50%支付，装饰工程完成60%支付，安装工程完成70%支付，室外工程完成80%支付；（3）工程竣工验收合格后，甲方支付乙方结算款；（4）质保金为合同总价的5%，在工程保修期满后无质量问题退还。
总承包配合费协议书
总承包配合费协议书甲方（总承包方）：_______________乙方（配合方）：_______________鉴于甲方作为项目的总承包方，负责整个项目的施工管理；乙方作为配合方，负责提供必要的配合服务，以确保项目顺利进行。
甲乙双方本着互惠互利的原则，经友好协商，就总承包配合费事宜达成如下协议：第一条服务内容乙方应根据甲方的要求，提供以下配合服务：1. 施工现场的协调与管理；2. 施工进度的监督与控制；3. 施工质量的监督与检查；4. 施工安全与环境保护的监督；5. 其他甲方要求的配合服务。
第二条配合费用1. 乙方提供上述配合服务的费用为人民币__________元（大写：____________________）。
2. 配合费用的支付方式为：甲方在协议签订后______天内支付______%的预付款，余款在乙方完成配合服务后______天内一次性支付。
第三条服务期限乙方应自协议签订之日起至项目竣工验收合格之日止，提供上述配合服务。
第四条质量保证乙方应保证其提供的配合服务符合国家及行业相关标准，满足甲方的要求。
第五条违约责任1. 如甲方未按约定支付配合费用，应按未付款项的______%向乙方支付违约金。
2. 如乙方未能按约定提供配合服务或服务质量不符合要求，应按服务费用的______%向甲方支付违约金，并承担由此造成的一切损失。
第六条争议解决双方因履行本协议所产生的任何争议，应首先通过友好协商解决；协商不成时，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。
第七条协议的变更和解除1. 本协议一经双方签字盖章后生效，未经双方书面同意，任何一方不得擅自变更或解除本协议。
2. 如遇不可抗力因素导致本协议无法履行，双方应协商解决，协商不成时，本协议自动解除。
第八条其他1. 本协议未尽事宜，由双方协商解决。
2. 本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：________________授权代表签字：________________日期：____年____月____日乙方（盖章）：________________授权代表签字：________________日期：____年____月____日（本协议书模板仅供参考，具体条款应根据实际情况制定，并建议在签订前咨询专业法律人士。
总包配合服务协议4篇
总包配合服务协议4篇篇1总包配合服务协议一、协议双方本协议由甲方（总包方）和乙方（配合方）双方签署，就总包方委托配合方开展合作事项所达成的协议，双方本着互惠互利、平等自愿、诚实信用的原则，根据事实情况，经协商一致达成以下协议。
二、合作内容1. 甲方为总包方，负责项目的整体策划、组织、实施和管理工作。
乙方为配合方，根据甲方的安排和要求，协助甲方完成项目的具体实施工作。
2. 乙方必须按照总包方的工作计划、要求和时间表，配合完成工作内容，并在工作过程中积极沟通，保持信息畅通。
3. 乙方在工作过程中应保守商业秘密，不得泄露甲方的商业信息和项目资料，维护甲方的商业利益。
4. 乙方应遵守甲方的工作制度和规章制度，服从甲方的管理，保持工作的高效性和秩序。
三、工作方式1. 甲方将按照项目的进度和需要，将具体工作任务和要求通知乙方，乙方应根据甲方的安排和时间要求，及时响应并提供配合工作。
2. 乙方应按照甲方的要求，提交相关工作报告和执行情况，确保项目进度和质量。
3. 在工作过程中，乙方应配合甲方的技术人员进行技术支持和指导，协助解决可能出现的问题。
四、工作报酬1. 乙方的工作报酬由甲方根据实际工作量和工作质量确定，双方协商一致后签署书面合同。
2. 乙方应按照合同约定的时间和方式领取工作报酬，如发现工资有问题，应及时与甲方进行沟通协商解决。
五、违约责任1. 发生以下情况之一的，视为乙方违约，甲方有权终止合作，乙方应承担相应的赔偿责任：（1）未按时完成工作任务或工作质量不达标；（2）泄露商业机密、违约行为；（3）严重违反公司制度和规章制度；2. 在工作过程中如出现纠纷，双方应通过友好协商解决，若无法达成一致，可诉诸法律途径解决。
六、保密协议1. 双方应保守商业秘密，不得泄露对方的商业信息、技术资料和项目资料。
2. 完成合作任务后，双方应归还或销毁涉及商业机密的文件资料，保证商业机密不流失。
3. 发生商业机密泄露事件后，泄漏方应承担相应的法律责任，并对受影响方给予合理的赔偿。
房屋建筑工程施工总承包协议书
甲方（订购方）
（订购方的公司或个人姓名）
地点：（地址）
代表：（代表姓名）
乙方（承包商）
（承包商公司名称）
地点：（地址）
代表：（代表姓名）
鉴本协议为甲方委托乙方对下列建筑物建设工程进行总承包，乙方接受并进行施工，经双方同意，规定如下。
第1条（流程内容）
工程名称：（建筑物名称）
工程地点：（建筑物建设地点）
工程范围：（具体建设范围、设计图等详见）
工序持续时间（从开始日期到结束日期的持续时间）
第2条（合同金额及支付方式）
合同金额定为（金额）元。
付款方式将遵循（具体付款时间和条件）。
第3条（设计及施工图）
乙方根据甲方提供的设计图进行施工。
设计图的变更须经甲方批准。
第4条（质量保证）
乙方承诺保证其施工的建筑物质量，符合规定的标准。
第5条（施工管理与监督）
乙方应维护施工现场的安全和秩序，并进行必要的施工管理。
甲方可以及时监督施工进度和质量。
第6条（违约责任）
双方违反本协议，应在给对方造成损失的范围内承担赔偿责任。
第7条（争议解决）
有关本协议的一切争议应由双方本着诚意协商解决。
协商不成的，可以向甲方所在地有管辖权的法院提起诉讼。
第8条（合同的变更和解除）
本协议的变更或解除须经双方书面同意。
第9条（合同效力）
本协议自双方签字盖章之日起生效，并于工程完成及结算完成时终止。
甲方代表（签名）_________日期：____年__月__日
乙方代表（签名）_________日期：____年__月__日。
总包配合服务协议7篇
总包配合服务协议7篇第1篇示例：总包配合服务协议一、总包配合服务协议的签署为了明确双方在总包配合服务中的权责关系，确保项目的顺利进行，双方特订立本协议。
甲方为总包方，乙方为配合方。
双方均同意并遵守以下各项约定：二、总包方的责任1. 总包方应对整个项目的施工质量、进度、安全负责，确保项目按照合同约定的要求进行。
2. 总包方应认真履行施工合同，不得擅自更改设计方案、材料规格等，如有变动须与乙方协商一致。
3. 总包方应按时支付工程款、材料款等合同约定的款项，确保配合方及时获得应有的报酬。
4. 总包方应设立专门的工程管理团队，负责项目的具体施工管理及组织协调工作。
5. 总包方应负责协调项目中各个施工单位的进度、质量，并及时解决施工中出现的问题。
三、配合方的责任1. 乙方应按合同约定的时间和质量要求提供必要的配合工作，协助总包方顺利完成项目。
2. 乙方应认真履行配合合同，确保按时完成交付的任务，不得延误项目进度。
3. 乙方应提供必要的人力、物力支持，确保总包方能够顺利进行项目施工。
4. 乙方应配合总包方进行合理的协调，保证施工过程中的协调顺畅，以确保项目的成功进行。
四、合作机制1. 双方应建立合作机制，定期召开工作会议，对项目的进度、质量等进行检查和评估，及时调整工作计划。
2. 双方应建立有效的沟通机制，及时传达信息和解决问题，确保工作的顺利进行。
3. 在项目过程中如发生纠纷，双方应协商解决，如无法协商解决，可通过法律途径解决。
五、违约责任1. 若一方未按合同规定的时间和要求履行义务，另一方有权要求其承担相应的违约责任。
2. 若因一方的原因导致项目受到损失，责任方应承担相应的赔偿责任。
六、协议解除1. 若因双方均无法实现合同约定的目标，或者发生严重违约行为，一方有权解除本协议。
2. 在解除协议后，双方应按合同约定的方式处理未完成的工作和款项支付。
七、其他事项1. 本协议自双方签署之日起生效，有效期为合同约定的项目工期。
总包配合服务协议5篇
总包配合服务协议5篇篇1甲方（总包方）：____________________乙方（服务方）：____________________根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方为乙方提供总包配合服务事宜达成如下协议：一、协议背景鉴于甲方作为工程总包方，具备丰富的项目管理经验和资源，乙方愿意委托甲方为其提供总包配合服务，共同实现项目的顺利进行。
二、服务内容甲方提供的总包配合服务内容包括但不限于以下几个方面：1. 项目管理：协助乙方进行项目规划、预算编制、进度控制等。
2. 技术支持：提供技术咨询、方案设计优化等技术支持。
3. 沟通协调：协助乙方与业主、政府部门及其他相关单位进行沟通协调。
4. 质量控制：协助乙方进行质量控制，确保工程质量和安全。
5. 其他服务：根据乙方需求，提供其他与项目相关的配合服务。
三、服务期限本协议的服务期限为自协议签订之日起至项目竣工验收合格之日止。
四、服务费用及支付方式1. 服务费用：乙方应按照约定支付甲方总包配合服务费用。
具体金额根据项目的实际情况和双方约定确定。
2. 支付方式：双方约定以银行转账或其他方式进行支付。
3. 发票：甲方应提供合法有效的发票作为收款凭证。
五、双方权利义务1. 甲方应尽职尽责为乙方提供总包配合服务，确保项目的顺利进行。
2. 乙方应按照约定支付服务费用，并提供必要的资料和信息支持。
3. 双方应共同遵守法律法规，履行各自的权利义务。
4. 乙方应对甲方提供的服务进行评价和反馈，以便甲方持续改进服务质量。
六、违约责任及赔偿如一方违反本协议的约定，应承担违约责任，并赔偿因此给对方造成的损失。
七、保密条款双方应对本协议的内容及履行过程中获知的对方商业秘密、技术秘密等信息予以保密。
八、争议解决如双方在履行本协议过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
房建工程总承包管理配合协议书
为切实加强总分包管理，保证大学城项目工程建设有序进行，按照《工程施工总承包管理办法》（以下简称“总承包管理办法”）及其他相关管理办法，房建七标段施工总承包单位______________（以下简称总包单位）与专业分包单位（以下简称分包单位）签订如下协议：
专业分包工程施工内容
专业分包施工工程内容为业主指定分包的专业工程施工任务，具体以业主与专业分包单位签订的施工合同规定的内容为准。
总分包单位的权利义务
基本规定
总包单位按照与业主签订的合同及总承包管理办法在计划、工期、质量、安全、现场管理、文明施工、工程技术资料管理等方面对分包单位进行统一指挥、组织管理和协调服务，分包单位必须无条件接受，并遵守总包单位现场的各项管理规章制度。
总包单位有权按总承包管理办法及广州大学城其他管理办法的规定进行各项管理。
双方均享有与业主签订施工合同以及总承包管理办法所规定的其他权利，并承担相应的义务和责任。
总包单位一般义务
井架、塔吊等垂直运输工具
总包单位应向分包单位无条件提供井架、塔吊等垂直运输装置和机械，包括机驾人员的操作，但进出垂直运输工具的装卸货工作由分包单位负责。
但如分包单位因自身需求要总包单位另行搭设井架、塔吊的，总包单位有权要求向分包单位收取相应的费用。
施工脚手架、排栅
在施工脚手架尚未拆除前，总包单位应无条件提供现有的脚手架和爬梯等设施给分包单位使用。
分包单位必须配合工程总体进度计划要求提前提出这些设施的使用计划。
但如分包单位因自身原因未能按工程整体进度计划要求，在总包单位拆除脚手架前进行相应工程施工，需总包单位推迟拆脚手架日期或另行搭设脚手架的，总包单位有权要求向分包单位收取相应的费用。
轴线与标高
总包单位有义务无条件为分包单位提供轴线和标高的控制点，包括在每层每房间及必要的位置设有标高控制线，以供分包单位作施工定位和高程使用。
施工场地管理
分包单位进场施工前，应向总包单位提出其施工及材料、设备堆放所需场地面积、部位等要求，以便于总包单位合理安排施工场地。
对于临建设施，总包单位按《项目施工现场管理办法》对专业分包单位提出统一规格标准搭设的要求，并对现场场容场貌进行管理，分包单位不得私自乱搭乱建。
施工临时道路管理
现场施工临时道路布置由总包单位统一规划，必须符合《广州市建设现场文明施工管理办法》（穗建筑[1999]175号）规定，主干道及排水沟统一铺设、统一维护，确保施工道路畅通排水无阻。
施工用水、用电管理
总包单位应在每个施工（区域）楼层设置供水龙头，以方便于分包单位用水方便。
总包单位必要时有义务为分包单位提供高压水泵，同时派专人管理。
总包单位在各楼层均安设分电箱，以确保分包单位用电。
总包单位统一为其标段内所有分包单位代缴水电费。
需要使用水电的分包单位进场后，向总包单位办理用水用电手续后，自行挂表使用，每月按规定向总包单位交纳水电费。
为了防备电网供电故障或电力供应不足，分包单位自行准备发电机以作临时供电用。
场地清理管理
分包单位应做好各自的剩余建筑材料、建筑垃圾的清理工作，建筑垃圾必须及时清运至总包单位的指定集中地点，由总包单位统一外运。
由于分包单位未能及时按要求清运，影响总包或其他分包单位施工及现场安全文明生产，总包单位。