(精编)广州市建设工程质量检测合同
建设工程检测合同4篇
建设工程检测合同4篇篇1建设工程检测合同一、甲方：（甲方全称）。
乙方：（乙方全称）。
鉴于：1. 甲方拥有建设工程项目的建设权或经营权。
2. 乙方具有建设工程检测资质和能力，能够按照相关规定对建设工程进行检测、评估和监测。
3. 双方经协商一致，欲达成本合同。
在互惠互利的基础上，双方本着平等、自愿、协商一致的原则，达成如下协议：第一条：检测项目甲方委托乙方对其建设工程项目进行检测和评估，包括但不限于工程质量、安全、环境保护等方面的检测，并提供相应的监测报告。
第二条：检测期限检测期限从本合同签订之日起，到甲方验收合格为止，具体验收标准另行协商确定。
第三条：检测费用1. 甲方应根据乙方提供的检测服务内容和标准，按照约定的检测费用和支付方式进行支付。
2. 如因甲方原因变更或增加检测内容，应与乙方重新协商费用，并签订补充协议。
第四条：保密1. 双方同意对本合同的所有内容及双方合作过程中所知悉的企业机密信息进行保密，未经对方书面同意不得向第三方透露。
2. 因违反保密约定造成对方损失的，违约方应承担一切法律责任，并赔偿对方损失。
第五条：法律适用和争议解决1. 本合同的签订、解释、履行和争议解决均适用中国法律。
2. 因履行本合同发生争议，应通过友好协商解决；协商不能达成一致的，提交有管辖权的人民法院解决。
第六条：其他事项1. 本合同自双方签署之日起生效，具有法律效力。
2. 本合同未尽事宜，双方可另行协商确定并签订补充协议。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：签约日期：以上为本合同正文，甲乙双方一致认可。
附表：检测项目及费用清单解释：根据《建设工程质量检测条例》，建设工程质量检测是指对施工质量、材料质量、工程完工验收和工程质量等级进行检测检验。
建设工程质量检测的主要内容包括：施工质量检测、工程完工验收、工程质量评定、工程质量监测等。
在建设工程建设、改建、扩建前、中、后的施工过程中，为保证工程质量达到要求，需委托有检测资质的检测单位进行检测检验，以确保建设工程的建设质量。
建质量检测合同模板
建质量检测合同模板甲方（委托方）：_______________乙方（检测机构）：_______________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方本着平等自愿、合作共赢的原则，就甲方委托乙方进行质量检测事宜，达成如下协议：一、检测范围：1. 甲方委托乙方对（具体项目或产品名称）的质量进行检测。
2. 检测范围包括但不限于外观检测、物理性能检测、化学成分检测等。
二、检测标准：1. 本次检测的标准参照国家相关标准或甲方提供的其他标准文件。
2. 如在检测过程中发现检测标准有变动或不合理之处，乙方应及时与甲方协商解决。
三、检测方法：1. 乙方应按照专业的检测方法和仪器设备进行检测。
2. 检测过程中，如有任何不确定因素或异常情况，乙方应及时向甲方报告并进行处理。
四、检测费用：1. 甲方应按照本合同约定的价格支付检测费用。
2. 检测费用为（具体金额），包括检测人员费用、仪器设备费用、样品处理费用等。
五、检测报告：1. 乙方在完成检测后，应向甲方提供详细的检测报告。
2. 检测报告应包括检测项目、检测结果、质量评价、建议改进措施等内容。
六、保密条款：1. 双方应对检测过程中所涉及的信息、数据等保密。
2. 未经对方书面同意，任何一方不得将检测结果或相关信息向第三方透露。
七、违约责任：1. 若乙方未按照约定时间完成检测工作，应承担相应的违约责任。
2. 若甲方未按照约定支付检测费用，应承担相应的违约责任。
八、争议解决：本合同的履行和解释均适用中华人民共和国法律。
如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，应向指定仲裁机构申请仲裁。
九、其他事项：1. 本合同自双方签字盖章之日起生效，至检测工作完成及报告提交之日终止。
2. 本合同一式两份，甲乙双方各持一份，具有同等法律效力。
本合同经甲、乙双方充分阅读、理解并同意，自双方签字盖章之日生效。
甲方（盖章）：_______________乙方（盖章）：_______________签订日期：_______________。
建设工程质量检测委托合同（精选5篇）
建设工程质量检测委托合同（精选5篇）建设工程质量检测委托合同篇1合同编号：__________委托方：______________________________(以下简称甲方)服务方：__________建设工程质量检测中心(以下简称乙方)项目名称：____________________________________________乙方受甲方委托，对甲方的工程材料来样及其他建筑实体工程检测事宜进行检测。
乙方根据国家规范和甲方的检测要求，予以科学、公正、准确、高效地进行检测，并按照客观的数据出具报告。
为明确双方责任，经双方经友好磋商，就相关事宜达成如下协议：一、工程概况工程地址：______________________________施工单位：______________________________施工单位项目负责人：____________________联系电话：______________________________检测报告提交对象：______________________联系电话：______________________________报建面积：____________________(平方米)二、检测服务范围及时间见证取样检测：1.水泥物理力学性能检测;2.钢筋(含焊接及机械连接)力学性能检测;3.建筑用砂常规检测;4.建筑用卵石、碎石常规检测;5.砼强度检验;6.砂浆强度检验;7.简易土工试验;8.掺和料(粉煤灰)检验;9.沥青检验;10.防水卷材检验;11.墙体材料(强度)检测主体结构检测：1.回弹法检测混凝土抗压强度检测;2.砼保护层厚度(钢筋扫描)检测;3.砼楼板厚度检测;4.砌体基本力学性能检测说明：因施工质量、试件制作等原因产生的各类现场实体检测甲方另行委托，费用按实计算。
三、合同单价1.本合同按单项(或工程平方米费用包干方式)进行收费核算;2.本次各项检测费用合计约为人民币(大写)______________￥(小写)_______元。
广州市建设工程质量安全检测中心办公用房装修装饰工程施工
广州市建设工程质量安全检测中心办公用房装修装饰工程施工专业承包合同合同编号：项目名称：广州市建设工程质量安全检测中心办公用房建筑装修装饰工程施工专业承包发包人：承包人：日期：年月日目录第一部分协议书第二部分合同通用条款（略）第三部分合同专用条款附件1：发包人供应材料设备一览表附件2：施工机械设备及检验、试验及测量设备配置表附件3：工程质量保修书附件4：工程建设项目廉政责任书附件5：工期保证的承诺书附件6：关于对不合理报价进行合理调整的承诺书附件7：银行保函附件8：投标主要材料规格、品牌、价格一览表（另册）附件9：售后服务协议（方案）第一部分协议书发包人（全称）：承包人（全称）：依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程施工事项协商一致，订立本合同。
一、工程概况1、工程名称：广州市建设工程质量安全检测中心办公用房建筑装修装饰工程施工专业承包2、工程地点：3、工程内容：按招标文件、招标图纸及有关资料及说明，承包内容如下：4、招标工程规模：5、发包内容5.1施工项目（包括但不限于）：（上述内容以设计图纸为准。
）6、工程立项批准号：7、资金来源：二、合同范围及承包方式工程承包范围：根据发包人确认的施工图纸、图纸会审纪录和有关变更文件、资料、招标文件，承包人投标文件以及双方签订的有关协议所包含的内容。
承包方式：根据发包人提供的要求及相关资料、招标范围，由承包人对招标范围包施工、包材料、包工期、包质量、包安全生产、包文明施工、包验收的方式承包。
按双方确认的工程量清单中的综合单价、综合合价承包本工程。
承包人的综合单价及综合合价不因施工期间人工、水、电及其他材料等价格的变化、施工条件的变化而调整。
三、合同工期（日历天）本工程的关键节点工期及竣工工期如下：1、工期自中标通知书发出后日历天；2、年月日计划开工，施工总期：日历天。
工程建设质量检测合同(模板)
工程建设质量检测合同1. 合同背景本合同由甲方（委托方）与乙方（质量检测机构）达成，旨在规定工程建设质量检测的相关事宜，确保工程质量的可控性和可靠性。
2. 合同内容2.1 检测范围甲方在此委托乙方对工程建设过程中的质量进行全面检测，包括但不限于方面：•施工过程的质量管控；•施工材料的质量检测；•现场施工工艺的合规性检测；•施工设备和工具的质量检验；•工程竣工验收以及相关材料的检测等。
2.2 检测方法与标准乙方将按照国家、地方相关标准和规范进行工程质量检测，并确保所使用的检测设备和方法的准确性和可靠性。
2.3 检测周期乙方将根据工程建设的进度，合理安排质量检测的时间节点，及时提供检测报告给甲方，确保甲方能够及时了解工程质量信息。
2.4 检测报告乙方将根据检测结果，提供详细的检测报告给甲方。
报告中应包含但不限于内容：•检测项目的名称及说明；•检测数据和结果的详细说明；•若发现问题，需提供相应的改进意见；•检测日期、地点以及乙方的签章等。
2.5 数据保密性乙方将确保检测数据的保密性，并不得将相关数据提供给除甲方以外的任何第三方。
2.6 质量责任如发现工程质量存在问题，乙方将向甲方提供相应的处理意见和建议。
对于因质量问题造成的经济损失，乙方将按照法律法规和合同约定负起相应的赔偿责任。
3. 合同期限和付款3.1 合同期限本合同自双方签署之日起生效，至工程竣工验收合格之日止。
3.2 付款方式甲方需按照合同约定支付乙方相应的质量检测费用。
具体费用标准及付款方式双方另行协商确定。
4. 合同解除和争议解决4.1 合同解除本合同在情况下可被解除：•双方协商一致解除；•一方违反合同约定且经对方书面通知后仍不改正。
4.2 争议解决对于因合同履行发生的争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可提请仲裁解决或向人民法院提起诉讼。
5. 合同生效本合同正本一式两份，经甲方与乙方签字盖章后生效，具有同等法律效力。
甲方（委托方）：签名：________________日期：________________乙方（质量检测机构）：签名：________________日期：________________为《工程建设质量检测合同》的内容。
建设工程质量检测合同
建设工程质量检测合同1. 合同背景和目的建设工程质量检测合同是为了确保建设工程的质量符合相关法律法规和标准要求，保障工程建设的可持续发展和安全性。
本合同旨在明确质量检测的目标、范围、方法和责任，为建设工程提供全面的质量保障。
2. 合同主体和参与方本合同由建设工程业主（以下称为“甲方”）和质量检测机构（以下称为“乙方”）共同签订。
甲方是建设工程的委托方，乙方是质量检测工作的承担方。
3. 合同内容和要求3.1 质量检测目标本合同的质量检测目标是确保建设工程的各项质量指标符合国家和地方相关法规和标准的要求，保障工程的安全性、可持续发展和使用寿命。
3.2 质量检测范围质量检测范围包括但不限于以下内容： - 施工材料的质量检测 - 工程结构的稳定性和安全性检测 - 建筑设备和机电设备的性能检测 - 工程施工过程的质量监督和检测3.3 质量检测方法质量检测方法应根据建设工程的具体情况进行选择，包括但不限于以下方法：- 实地勘查和观测 - 检测仪器和设备的使用 - 试验和样品分析3.4 质量检测报告乙方应根据检测结果编制质量检测报告，并向甲方提交。
质量检测报告应包括以下内容： - 检测项目的详细说明 - 检测方法和仪器设备的说明 - 检测结果的数据分析和评估 - 引用的标准和法规的说明3.5 质量检测责任甲方和乙方在质量检测过程中应分别承担各自的责任： - 甲方应提供建设工程的相关资料和配合质量检测工作的进行。
- 乙方应按照合同约定进行质量检测，并根据需要提出合理的检测改进建议。
4. 合同履行和变更4.1 履行方式本合同生效后，甲方和乙方应按照合同约定履行各自的责任和义务。
质量检测工作应在合同约定的时间范围内完成。
4.2 合同变更如因工程变更或其他原因需要修改合同内容，甲方和乙方应协商一致并签订书面变更协议。
5. 合同解除和争议解决5.1 合同解除如甲方或乙方违反合同约定，严重影响质量检测工作的进行，对方有权解除本合同，并依法追究违约责任。
建设工程质量检测合同正规范本(通用版)
建设工程质量检测合同1. 合同背景和目的建设工程质量检测合同是指在建设工程项目实施过程中，为保证工程质量、确保工程安全、防止投资损失，由建设单位与质检机构签订的检测合作协议。
本合同旨在明确相关责任和权益，确保检测工作的顺利进行。
2. 合同条款2.1 检测范围检测范围包括但不限于建设工程施工过程中的土建、结构、设备、材料等各个方面的质量检测。
具体检测项目和要求将在合同签订后由双方共同商定。
2.2 检测标准和方法检测标准和方法应符合国家有关建设工程质量检测的法律法规、标准以及技术规范要求。
如出现新标准、新法规，双方协商后可进行变更。
2.3 检测周期和报告检测周期应根据工程施工进度合理安排，确保及时、准确地提供检测结果。
检测报告应包括质量检测的详细内容、结论和建议，并按合同约定的方式和时间提交给建设单位。
2.4 质量问题处理如发现建设工程存在质量问题，质检机构应及时向建设单位报告，并提供相应的整改意见。
建设单位应根据质检机构提出的整改意见，及时采取措施解决问题，确保工程质量。
2.5 合同费用和支付方式合同费用由建设单位支付，支付方式、周期及金额按合同约定执行。
如发生额外的检测项目或费用，双方应协商确定，并在合同附件中明确。
2.6 合同期限和解除条款合同期限从签订之日起生效，直至工程竣工验收合格。
如因不可抗力等特殊情况需要解除合同，双方应协商解决并书面确认。
3. 合同履行与争议解决3.1 合同履行合同签订后，双方应按合同约定的内容和要求履行各自责任和义务。
合同履行期间，如有需要，双方可以进行必要的协商和调整。
3.2 争议解决双方在履行合同过程中发生争议，应通过友好协商解决。
如协商不成，可向有关国家行政部门或仲裁、法院等进行申请，通过法律手段解决争议。
4. 其他条款4.1 保密条款双方在合同履行过程中应保守商业秘密，不得泄露或擅自使用对方的商业机密和技术信息。
4.2 违约责任一方未履行合同义务，给对方造成损失的，应承担相应的违约责任。
建设工程质量委托检测合同(通用3篇)
建设工程质量委托检测合同（通用3篇）建设工程质量委托检测合同篇1编号：工程名称：工程地址：检测内容：委托方(甲方)：承接方(乙方)：年月日一、总则根据《中华人民共和国民法典》及有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程检测事项协商一致，订立本合同。
甲方将工程项目所涉及的检测项目委托乙方进行检测，并支付相应的服务报酬。
经双方平等协商，在真实、充分地表达各自意愿的基础上，根据《中华人民共和国民法典》等有关法律、行政法规的规定，达成如下协议，并由双方共同遵守。
二、检测内容、数量及方法受委托，本次检测抽样数量参照检测数量参照《建筑结构检测技术标准》(GB/T50344-20)表3.3.13中检测类别B抽取受检构件的规定执行。
具体抽检方案拟定如下。
工程检测数量表表1序号检测部位检测内容检测方法构件数量抽检数量抽检率(%)1234三、检测依据1、《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》JGJ/T 23-20;2、《混凝土中钢筋检测技术规程》JGJ/T 152-20;3、《混凝土结构现场检测技术标准》GB/T 50784-20;4、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204-20;5、《建筑结构检测技术标准》GB/T 50344-20;6、《钻芯法检测混凝土强度技术规程》JGJ/T 384-20;7、委托方提供的设计图纸及其他相关技术材料。
四、委托单位的权利和义务1、提供设计图纸及其他相关技术资料并派技术人员和工人配合现场检测。
2、提供检测所需架子的搭设及移动，构件的开凿及修复，提供检测工作平台等其他配合工作(如现场的水、电等)。
3、按照合同约定向检测单位支付检测费用(详见第七条)。
4、按照合同要求，享有检测报告。
五、检测单位的权利和义务1、按协议及国家现行相关技术标准规范要求进行检测。
2、现场工作人员严格遵守工地的安全生产管理规定。
3、现场检测工作全部完成后13天内出具正式检测报告一式肆份。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
(精编)广州市建设工程质量检测合同1附件4：项目编码：工程编码：合同编号：广州市建设工程质量检测合同（示范文本）2017年版征求意见稿工程名称：工程地点：委托单位：检测单位：广州市住房和城乡建设委员会广州市工商行政管理局3目录第一部分协议书1一、工程概况1二、服务范围及工作内容1三、服务期限2四、检测费用及计算方式2五、合同文件的构成2六、词语定义2七、合同订立2八、合同生效3九、合同份数3第二部分通用条款4 1.词语定义、语言、解释顺序与适用法律41.1词语定义41.2语言51.3合同文件的优先顺序51.4适用法律62.甲方的权利、义务62.1现场监督62.2提供资料和工作条件62.3成果确认及验收支付73．乙方的权利、义务83.1人员配备83.2资质条件93.3工作要求93.4检测成果93.5工期顺延103.6其它104.违约责任105.支付115.1支付货币115.2检测项目费用计算方式、金额12 5.3支付方式125.4支付申请资料125.5有异议部分的支付136.合同变更、解除与终止136.1合同变更136.2合同解除146.3合同终止满足条件157.争议解决157.2仲裁或诉讼158.其它158.1保密158.2通知与送达168.3知识产权16第三部分专用条款17 1.词语定义、语言、解释顺序与适用法律171.2语言171.4适用法律172.甲方的权利、义务172.1现场监督172.2提供资料及工作条件172.3成果确认及验收支付183.乙方的权利、义务183.1人员配备183.4检测成果184.违约责任185.支付195.2检测项目费用计算方式、金额195.3支付方式206.合同变更、解除与终止216.1合同变更216.2合同解除217.争议解决227.2仲裁或诉讼228.其它228.1保密228.2通知与送达228.3知识产权239.补充条款23附录24总说明为了指导建设工程检测合同当事人的签约行为，维护合同当事人的合法权益，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建筑工程质量检测管理办法》以及相关法律法规，广州市住房和城乡建设委、广州市工商行政管理局联合制定了《广州市建设工程检测合同（示范文本）2017年版》（以下简称《示范文本》）。
为了便于合同当事人使用《示范文本》，现就有关问题说明如下：一、《示范文本》的组成《示范文本》由协议书、通用条款和专用条款三部分组成。
（一）协议书《示范文本》协议书集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。
（二）通用条款通用条款是合同当事人根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建筑工程质量检测管理办法》等法律法规的规定，就工程检测的实施及相关事项，对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。
通用条款既考虑了现行法律法规对工程发承包计价的有关要求，也考虑了工程检测管理的特殊需要。
（三）专用条款专用条款是对通用条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。
合同当事人可以根据不同建设工程的特点及发承包计价的具体情况，通过双方的谈判、协商对相应的专用条款进行修改补充。
在使用专用条款时，应注意以下事项：1.专用条款的编号应与相应的通用条款的编号一致；2.合同当事人可以通过对专用条款的修改，满足具体工程的特殊要求，避免直接修改通用条款；3.在专用条款中有横道线的地方，合同当事人可针对相应的通用条款进行细化、完善、补充、修改或另行约定；如无细化、完善、补充、修改或另行约定，则填写“无”或划“/”。
二、《示范文本》的适用范围《示范文本》适用于广州市行政区域内建设工程的新建、扩建、改建、装修、修缮等项目检测服务的合同订立。
其中带★号的通用条款、专用条款在约定时不应有违背性的意见，其他内容合同当事人可结合建设工程具体情况，按照法律法规规定，根据《示范文本》的内容，约定双方具体的权利义务。
公开招投标工程的招标文件中所附合同文本需使用该合同范本。
2018年1月1日起新签订的检测合同需使用该合同范本。
三、其他事项《示范文本》专用条款中的“支付”条款，在签订合同时优先选择示范文本中所列支付方式，如选择“其它支付方式”，需以合同附件的形式予以说明原因。
第一部分协议书委托单位全称（甲方）：检测单位全称（乙方）：根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规，甲、乙双方在遵循平等、自愿、公平、互利和诚实信用的原则下，就下述建设工程委托质量检测及相关服务事项协商一致，订立本合同。
一、工程概况1.立项批文编号或广东省企业基本建设投资项目备案证备案项目编号：；2.项目名称：；3.工程地点：；4.工程规模：；5.投资金额：；6.资金来源：；7.建设工期或周期：；8.其他：。
二、服务范围及工作内容1.双方约定的服务范围：；2.工作内容：。
3.服务方式：。
4.检测标准：。
15.服务要求：。
三、服务期限本合同约定的建设工程质量检测服务自年月日开始实施，至年月日终结。
四、检测费用及计算方式检测费用：¥元（人民币大写：）。
计算方式：。
检测费用清单及计算方式详见附件。
五、合同文件的构成合同文件的构成及其优先解释顺序与本合同第二部分《通用条款》第1.3款赋予的规定一致。
六、词语定义本协议书中相关词语的含义与本合同第二部分《通用条款》第1条赋予它们的定义相同。
七、合同订立1.订立时间：年月日。
2.订立地点：。
八、合同生效本合同自生效。
九、合同份数本合同一式份，具有同等法律效力，其中甲方执份，乙方执份。
甲方：（盖章）乙方：（盖章）法定代表人：（签字）法定代表人：（签字）委托代理人：（签字）委托代理人：（签字）联系人：联系人:电话：电话：开户银行：账号：第二部分通用条款1.词语定义、语言、解释顺序与适用法律1.1词语定义组成本合同的全部文件中的下列名词和用语应具有本款所赋予的含义：1.1.1“工程”是指按照本合同约定实施质量检测服务的建设工程。
1.1.2“工程质量检测”是指工程质量检测机构（以下简称检测机构）接受委托，依据国家有关法律、法规和工程建设强制性标准，对涉及结构安全项目的抽样检测和对进入施工现场的建筑材料、构配件的见证取样检测。
1.1.3“甲方”是指委托单位，即本合同中委托质量检测与其他服务的一方。
1.1.4“乙方”是指检测单位，即本合同中提供工程质量检测与其他服务的一方。
1.1.5“正常工作”是指本合同订立时通用条款和专用条款中约定的乙方的工作。
1.1.6“项目负责人”是指由甲方和乙方的法定代表人书面授权，在授权范围内负责履行本合同、主持项目检测工作的负责人。
1.1.7“检测费用”是指乙方履行本合同义务，甲方按照本合同约定支付给乙方的金额。
1.1.8“书面形式”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。
1.1.9“日”是指第一日零时至第二日零时的时间。
1.1.10“月”是指按公历从一个月中任何一日开始的一个公历月时间。
1.1.11不可抗力是指合同当事人在签订合同时不可预见，在合同履行过程中不可避免且不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、骚乱、戒严、暴动、战争等。
1.2语言本合同使用中文书写、解释和说明。
如专用条款约定使用两种及以上语言文字时，应以中文为准。
★1.3合同文件的优先顺序组成本合同的下列文件彼此应能相互解释、互为说明。
本合同文件的解释顺序如下：1.履行本合同的相关补充协议（含工程洽商记录、会议纪要、变更、现场签证、索赔和合同价款调整报告等修正文件）；2.协议书；3.中标通知书（适用于招标工程）或委托书（适用于非招标工程）；4.专用条款及附件；5.通用条款；6.投标函及投标函附录（适用于招标工程）或质量检测服务建议书（适用于非招标工程）；7.专用条款约定的其他文件；上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。
1.4适用法律本合同适用中华人民共和国法律、行政法规、部门规章以及工程所在地的地方性法规、自治条例、单行条例和地方政府规章等。
合同当事人可以在专用条款中约定本合同适用的其他规范、规程、技术标准等规范性文件。
2.甲方的权利、义务2.1现场监督甲方有权亲自或派人在工程作业现场实施旁站监督。
★2.2提供资料和工作条件2.2.1甲方应当在专用条款约定范围内向乙方提供与本合同检测业务有关的资料。
在本合同履行过程中，甲方应及时向乙方提供最新的与本合同检测业务有关的资料。
2.2.2甲方应提供监督抽检通知书或见证记录等相关资料，并指派专人填写送检委托单，确保样品的真实性；若样品信息发生变更时，应及时以书面形式通知乙方。
2.2.3甲方应在检测前向乙方提供检测规范要求的有关工程资料，并对其准确性、可靠性、真实性负责。
必要时提供经质监站批复的检测方案。
对检测有特别技术要求的，应以书面形式提出。
2.2.4甲方应为乙方完成质量检测提供必要的现场条件，及时为乙方提供并解决检测现场的工作条件和出现的问题（包含但不限于拆除地上地下障碍物、处理扰民及影响检测正常进行的有关问题、平整作业现场、修好通行道路、接通电源水源等），并承担其费用。
2.2.5甲方负责确定受检工程部位及数量，按检测方案做好进场检测的现场准备工作。
2.2.6甲方应及时将检测项目的进度、质量等要求书面通知乙方，以保证乙方正常开展检测工作。
★2.3成果确认及验收支付2.3.1甲方项目负责人应对乙方按要求完成的工作量予以签字确认。
2.3.2若检测内容或工作量等要求发生变化时，甲方应及时以书面的形式通知乙方，否则乙方仍按原要求进行检测，甲方应认可乙方在接到书面通知前所产生的工作量。
上述变化导致本项目检测费用减少的，应征得乙方书面同意，否则乙方有权按本合同的约定收取检测费用。
2.3.3甲方应按约定的期限验收检测成果报告，审核结算，支付乙方应得款项。
2.4其它2.4.1甲方应负责与本工程质量检测业务有关的所有外部关系的协调，为乙方履行本合同提供必要的外部条件。
2.4.2在检测工作范围内，由于非乙方原因而发生安全事故，致使乙方在检测工作过程中发生人身伤害或检测设备损坏，或造成经济损失时，由甲方承担相应的民事责任。
2.4.3甲方应保护乙方的投标书、检测技术方案、报告书、文件、资料图纸、数据、专利技术和合理化建议，未经乙方同意，不得泄露、不得擅自修改、传送或向与该项目无关的人员转让或用于本合同外的项目。
3．乙方的权利、义务3.1人员配备3.1.1乙方应选派具备相应检测能力的人员作为项目负责人，负责本合同的履行，并跟进检测事宜。
3.1.2在本合同履行过程中，乙方人员应保持相对稳定，以保证检测工作正常进行。
乙方可根据工程进展和工作需要等情形调整检测人员，更换项目负责人时应征得甲方同意后方可更换。