工程付款合同标准范本
工程付款协商协议书范本(3篇)
第1篇协议编号：_______甲方（工程业主）：____________________乙方（工程承包商）：____________________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规，甲乙双方本着平等、自愿、公平、诚信的原则，就甲方委托乙方承建的工程项目付款事宜，经友好协商，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：____________________2. 工程地点：____________________3. 工程规模：____________________4. 工程内容：____________________5. 工程合同金额：人民币_______元整（大写：_______元整）。
二、付款方式及比例1. 付款方式：本工程采用分期付款方式，具体如下：（1）开工前：甲方支付乙方工程合同总额的10%作为预付款，乙方在收到预付款后五个工作日内办理开工手续。
（2）进度款：在工程进度达到以下节点时，甲方支付乙方相应比例的工程进度款：a. 土建工程完成30%时，支付工程进度款的30%；b. 土建工程完成60%时，支付工程进度款的30%；c. 土建工程完成90%时，支付工程进度款的20%；d. 工程竣工验收合格后，支付工程进度款的10%。
（3）竣工结算款：在工程竣工验收合格并提交竣工结算文件后，甲方在收到乙方提交的竣工结算文件之日起30个工作日内支付竣工结算款的95%。
（4）质保金：工程竣工验收合格并交付使用后，甲方保留工程合同总额的5%作为质保金，质保期为一年。
质保期满后，若无质量问题，甲方将质保金全额退还乙方。
2. 付款比例：上述付款比例均为合同金额的百分比，具体金额按实际完成工程量及合同约定的计价方式计算。
三、付款时间1. 甲方应在约定的付款时间前将款项支付至乙方指定的账户。
2. 乙方应在收到款项后五个工作日内向甲方提供相应的收款凭证。
四、付款条件1. 乙方必须按照工程进度和质量要求完成工程，并保证工程质量符合国家及行业相关标准。
工程协商付款合同范本3篇
工程协商付款合同范本3篇篇一甲方（发包方）：姓名/公司名称：______________________地址：______________________联系电话：______________________法定代表人：______________________乙方（承包方）：姓名/公司名称：______________________地址：______________________联系电话：______________________法定代表人：______________________鉴于甲方拟进行[工程名称]工程的建设，乙方具备相应的施工能力和资质，双方经友好协商，就该工程的付款事宜达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：[工程名称]2. 工程地点：[工程地点]3. 工程内容：[具体工程内容]4. 工程规模：[工程规模描述]二、工程价款及支付方式1. 工程总价款：人民币[大写金额]元（小写：￥[具体金额]元）。
此价款为固定总价，包含但不限于工程材料、人工、设备、运输、安装、调试、税费等一切费用。
2. 支付方式：预付款：合同签订后[具体工作日/日期]内，甲方向乙方支付工程总价款的[X]%作为预付款，即人民币[大写金额]元（小写：￥[具体金额]元）。
进度款：乙方按工程进度向甲方提交进度报告，经甲方审核确认后，在[具体工作日/日期]内支付相应进度款。
进度款支付比例为已完成工程价款的[X]%。
竣工款：工程竣工并经甲方验收合格后[具体工作日/日期]内，甲方向乙方支付工程总价款的[X]%，即人民币[大写金额]元（小写：￥[具体金额]元）。
质量保证金：预留工程总价款的[X]%作为质量保证金，即人民币[大写金额]元（小写：￥[具体金额]元）。
自工程竣工验收合格之日起[质保期限]后，如工程无质量问题，甲方将质量保证金无息退还给乙方。
三、付款条件1. 预付款的支付条件：本合同已正式签订，且乙方已向甲方提供等额的预付款保函（如有）。
工程款付款协议书范本(通用6篇)
工程款付款协议书范本（通用6篇）工程款付款协议书1甲方：（盖章）乙方（盖章）：鉴于：_______年_____月_____日，甲方与乙方就_________(工程项目名称)签订了《建设工程施工合同》(合同编号：________)，建设工程总价款为：_________万元整人民币。
该项目已于_______年____月____日竣工，已经甲方、乙方及____方验收，并于________年____月______日甲、乙双方进行了工程结算，并签订了《________工程结算协议书》。
按照甲、乙双方签订的《建设工程施工合同》，乙方应向甲方支付建设工程款共计___________万元整，截止本协议签订之日，乙方实际已向甲方支付建设工程款_________万元整，尚未支付的建设工程款__________万元整。
双方在此相互确认：除乙方应按本协议的约定向甲方支付__________万元外，双方相互无任何其他应付款项或需承担相关合同项下的责任和义务。
双方对以上所述事实均予以确认，并无异议。
基于以上所述，甲方与乙方经友好协商，就乙方向甲方偿还所欠工程款项事宜，达成本协议如下：第一条甲、乙双方在此确认：乙方应向甲方支付建设工程款共计________万元整，截止本协议签订之日，乙方实际已向甲方支付建设工程款_________万元整，尚未支付的建设工程款_______万元整。
第二条甲、乙双方经协商同意按如下方式，自_______年____月____日至_________年____月____日止由乙方向甲方支付建设工程款_________万元整。
第三条强制执行条款1、甲、乙双方共同确认：根据有关法律的规定已经对赋予强制执行效力公证的含义、内容、程序、效力等具有了明确的了解，经慎重考虑，双方同意本协议签订后向_________公证处申请办理公证并赋予本协议强制执行效力。
2、乙方保证承担举证义务，自每期(如分期付款)款项付清之日起____个工作日内，向甲方和_______公证处提供有关证据证明其已经支付了应付款项，并分别由甲方和承办公证员核对签收，否则视为乙方对未支付事实的确认，即乙方未按期履行当期应付款项。
工程合同支付条款范本
工程合同支付条款范本一、合同价款甲方同意按照本合同约定向乙方支付工程款项，总金额为人民币【填写金额】元整（￥【大写金额】）。
该价款包含了完成本工程所需的全部成本及费用，包括但不限于材料费、人工费、管理费、税费等。
二、预付款1. 甲方在本合同签订后五个工作日内，应向乙方支付预付款，金额为合同总价款的【比例】%，即人民币【计算结果】元整（￥【大写金额】）。
2. 预付款用于乙方启动工程的前期准备工作，如材料采购、设备租赁等。
3. 预付款将在后续进度款中按比例扣回。
三、进度款1. 乙方应根据工程进度向甲方提出支付申请，并提供相应的进度报告及相关证明材料。
2. 甲方在收到乙方的支付申请后的十个工作日内，审核无误后支付相应的进度款。
3. 进度款的支付将根据实际完成的工程量进行计算，每次支付不超过已完成工程量的【比例】%。
四、结算款1. 工程完工后，乙方应提交完整的竣工资料和结算报告给甲方。
2. 甲方在收到结算报告后的三十个工作日内，完成审核并支付剩余的工程款项。
3. 若结算金额超出合同价款，双方应协商解决超额部分的支付问题。
五、质量保证金1. 为确保工程质量，乙方应在收到最后一笔进度款时，向甲方缴纳质量保证金，金额为合同总价款的【比例】%，即人民币【计算结果】元整（￥【大写金额】）。
2. 质量保证金将在质保期满且无质量问题的情况下，全额退还给乙方。
六、延迟支付1. 如甲方未能在约定时间内完成支付，应按未付款项每日万分之五的标准向乙方支付迟延利息。
2. 若延迟支付超过三十个工作日，乙方有权暂停工程施工，直至款项支付到位。
七、其他条款1. 本合同中的支付条款如有变更或调整，需双方协商一致，并以书面形式确认。
2. 任何一方不得擅自改变支付条件或推迟支付时间，除非有正当理由并得到对方书面同意。
本范本仅供参考，具体条款应根据实际情况和项目特点进行调整。
在实际操作中，建议由专业律师或法律顾问参与合同的起草与审查，以确保合同的合法性、有效性和可操作性。
工程合同付款说明范本模板
工程合同付款说明范本模板如下：一、付款条件1. 本工程合同付款分为四个阶段：合同签订后、工程进度达到50%、工程进度达到80%、工程竣工验收合格。
2. 付款金额：根据工程实际完成情况，按照合同约定的单价和工程量进行计算。
3. 付款方式：合同签订后，甲方支付合同总额的10%作为预付款；其余款项在工程进度达到约定的百分比后，甲方进行现场查验，确认工程量达到合同要求后，甲方支付相应款项。
4. 付款期限：甲方应在收到乙方提交的工程进度报告及相应款项申请后15日内完成付款。
5. 付款依据：付款依据为乙方提交的工程进度报告、工程量清单、合同约定的单价和实际完成的工程量。
二、付款流程1. 乙方按照工程进度，向甲方提交工程进度报告及相应款项申请。
2. 甲方收到申请后，安排人员进行现场查验，确认工程量达到合同要求。
3. 甲方在确认工程量后15日内完成付款。
4. 乙方收到付款后，向甲方提供合法有效的发票。
三、付款事项1. 乙方应保证工程质量，如因工程质量问题导致甲方损失，乙方应承担相应责任，并赔偿甲方损失。
2. 乙方应按照合同约定的工期完成工程，如乙方原因导致工程延期，乙方应承担相应责任。
3. 付款事项如有争议，双方可友好协商解决；如协商无果，可向合同签订地人民法院提起诉讼。
四、其他1. 本付款说明作为工程合同的附件，与合同具有同等法律效力。
2. 本付款说明未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与本付款说明具有同等法律效力。
3. 本付款说明一式两份，甲乙双方各执一份。
甲方（盖章）：______________________乙方（盖章）：______________________签订日期：______________________（注：以上付款说明仅供参考，具体条款请根据实际情况和法律法规进行调整。
）。
工程进度款支付合同
工程进度款支付合同第一篇范文：合同编号：[请填写合同编号]甲方（付款方）：[请填写甲方全称]地址：[请填写甲方地址]联系方式：[请填写甲方联系方式]乙方（收款方）：[请填写乙方全称]地址：[请填写乙方地址]联系方式：[请填写乙方联系方式]1.甲方为某项工程（以下简称“工程”）的业主或委托人，乙方为工程的承包商或供应商；2.双方已签订《工程合同》（以下简称“主合同”），约定乙方向甲方提供工程所需的货物或服务；3.主合同中规定，甲方应按照工程进度支付乙方相应的款项；为明确双方在工程进度款支付方面的权利和义务，双方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，签订本合同。
第一条付款条件1.乙方按照主合同约定的工程进度完成相关工作后，有权向甲方申请进度款支付。
2.甲方应在收到乙方进度款支付申请后 [请填写天数] 个工作日内进行审核。
3.甲方审核通过后，应在 [请填写付款日期] 内将进度款支付给乙方。
第二条付款金额及方式1.甲方应按照主合同约定的付款比例支付进度款。
2.进度款的支付金额应以实际完成工程的价值为准。
3.甲方支付进度款时，应扣除已支付的预付款、质保金等费用。
4.甲方支付进度款的方式为 [请填写支付方式，如银行转账、现金等]。
第三条付款申请及审核1.乙方应在每月 [请填写日期] 日前，向甲方提交上月工程进度款支付申请。
2.乙方提交的支付申请应包含以下内容：a.工程进度报告；b.已完成工程的价值；c.应付进度款金额；d.相关证明材料。
3.甲方应在收到乙方支付申请后 [请填写天数] 个工作日内完成审核，并将审核结果通知乙方。
第四条违约责任1.甲方未按照本合同约定支付进度款的，应向乙方支付违约金，违约金为应付款项的 [请填写比例]%。
2.乙方未按照主合同约定完成工程进度的，甲方有权按照主合同的约定扣除相应款项。
第五条争议解决1.本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。
2.双方在履行本合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。
工程中标后合同付款
工程中标后合同付款工程合同付款范本甲方（业主）：_____________乙方（承包商）：_____________鉴于甲方拟进行的__________工程项目，经公开招标，乙方成功中标。
现根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规，甲乙双方本着平等自愿、诚实信用的原则，就该工程项目的施工及相关事宜达成如下合同条款：一、合同金额本工程合同总金额为人民币（大写）_____________元（￥__________）。
二、付款方式1. 首期付款：甲方在本合同签订后十个工作日内，支付乙方合同金额的10%作为首期款项。
2. 进度款：乙方根据实际完成的工程量，按月向甲方申请进度款。
甲方在核实无误后的十个工作日内支付相应款项，进度款累计不得超过合同总额的80%。
3. 竣工款：工程竣工验收合格后，乙方提交完整的竣工结算资料，甲方在三十个工作日内完成结算审核，并支付除质保金外的剩余款项。
4. 质保金：质保金为合同总额的5%，在质保期满且无质量问题后，甲方无条件退还给乙方。
三、付款条件1. 乙方应按合同约定的时间、质量和数量完成工程任务。
2. 乙方应提供相应的发票及其他相关证明文件。
3. 若乙方未能按合同约定履行义务，甲方有权根据实际情况扣留或不予支付相应款项。
四、违约责任如一方违反合同约定，需承担违约责任，赔偿对方因此造成的损失。
五、其他事项1. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
2. 合同未尽事宜，双方可另行协商补充。
3. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
以上范本仅供参考，具体条款还需根据工程项目的实际情况和双方的具体约定进行调整。
在签订合同时，甲乙双方都应仔细阅读并理解合同条款，必要时可寻求法律专业人士的帮助，以确保合同的合法性、合理性和可操作性。
工程款支付简单协议书范本(16篇)
工程款支付简单协议书范本（16篇）工程款支付简单协议书范本（精选16篇）工程款支付简单协议书范本篇1甲方（管理方）：__________法定代表人：_______乙方（挂靠方）：__________法定代表人：_______为发挥甲方（管理方）的宏观调控职能，提高企业的经济效益，甲方（管理方）经与乙方（挂靠方）充分协商，一致同意就乙方挂靠在甲方公司下的有关事宜签订以下协议书：一、甲方同意乙方挂靠在甲方公司下进行黄陵县梨园新区建筑工程的经营，乙方挂靠期间以甲方项目经理部名义自主经营、独立核算、自负盈亏。
工程任务自行承揽。
二、挂靠期间因乙方以甲方的名义承建工程项目，所以甲方有责任对工程负责，凡以甲方名义签订的施工协议，乙方必须无条件执行甲方与建设方签订的施工协议条款及本工程相关的其他协议。
三、挂靠期间乙方实行大包干施工，包质量，包工期，包安全，包材料采购，包人员与施工组织。
施工期间乙方必须自觉维护甲方的企业信誉，严格按照国家现行的施工技术规范和验收标准以及施工图纸进行施工，确保工程质量，安全施工，文明施工和按期完工。
四、甲方向乙方提供承接工程任务的公司资质，向乙方提供工程报建所需要的有关资料，协助乙方办理工程协议签订和办理工程开发，凡须由施工单位负责交缴的费用和资料等有关费用均由乙方负责。
甲方同时协助乙方办理收付工程款和协助协调与工程管理部门以及建设方的关系。
甲方为乙方提供“黄陵县梨园新区工程项目部”印鉴壹枚，用于工程资料。
并为乙方设立单独的银行账户，本工程竣工验收合格后，乙方应将该印鉴交还甲方。
五、甲方正在施工的工程项目和施工地盘进行的监督指导。
对发现有违反质安操作规程施工的或发现有质安隐患的，甲方有权责令停工整顿。
六、乙方挂靠甲方下经营期间，对所属施工队的管理必须严格执行计划生育管理规定和有关综合治理的管理条例；严格按照规定用工，依法办理所聘员工各种手续，特殊工程要持证上岗。
七、为规范施工现场的管理，乙方挂靠经营期间必须配备足够的工程管理人员，即项目经理、中初级工程技术人员若干人以及施工员、质安员、材料员、电工、起重工、电焊工、架子工等特种工，施工现场要配足持证上岗的管理人员。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
协议编号：LX-FS-A31759 工程付款合同标准范本
After Negotiation On A Certain Issue, An Agreement Is Reached And A Clause With Economic Relationship Is Concluded, So As To Protect Their Respective Legitimate Rights And Interests.
编写：_________________________
审批：_________________________
时间：________年_____月_____日
A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑
工程付款合同标准范本
使用说明：本协议资料适用于经过谈判或共同协商的某个问题，在取得一致意见后并订立的具有经济或其它关系的契约条款，最终实现保障各自的合法权益的结果。
资料内容可按真实状况进行条款调整，套用时请仔细阅读。
甲方：
乙方：
丙方：
甲、乙、丙三方经友好协商，就以房抵工程款一事达成协议如下：双方确认，甲方欠乙方中堡子村综合改造工程栏杆、百叶工程款人民币_____元，以宏府鲲翔九天项目房屋抵付，乙方同意以上述合同工程内容的部分工程款购买下述商品房，并转让给丙方。
丙方知道下述房屋是乙方从甲方以工程款抵付方式取得。
乙方要求甲方将上述房屋产权办至丙方名
下。
经甲、乙、丙三方友好协商，就甲方以房屋抵付乙方部分工程款并为丙方办理商品房买卖手续等事项达成如下协议：
一、以房抵款金额及方式：
1款399136元，工程质保金不在抵扣范围内。
2、抵付方式为乙方开出所欠工程款全部发票，甲乙双方协助丙方办理房屋手续，欠付款项价款应与《商品房预售合同》中规定的房款一致，如房款超过399136元，超出部分由丙方自行向宏府项目的开发商缴纳。
3、本协议签订后，即表示甲方已按施工合同约定履行了元(大写人民币为：399136元整)的工程款付款义务。
二、房屋有关状况：
1.具体房号以丙方与开发商签订的购房合同。
2.房款中不包括该房屋办理产权的相关税费以及物业管理费。
以上费用收取种类、额度如有变化。
按政府相关文件执行，所发生费用由丙方自行承担。
3.以上约定的建筑面积如与最终测绘报告记在的建筑面积不符，超出或不足的面积按本合同约定的单价，多退少补。
(具体标准参照《商品房预售合同》)。
产生费用均由丙方自行承担。
三、原合同工程结算、付款约定：
因乙方承揽甲方的工程的原合同除抵房款项之外，其余款项由甲乙双方根据双方原合同执行。
四、承诺：
1、乙方同意甲方在《商品房预售合同》中将购买人名称直接按乙方要求写成丙方。
2、因房屋质量产生任何问题，由丙方直接与开发商联系，甲乙双方不因房屋质量问题直接与丙方产生任何关联。
且协议签订后，乙方不得向甲、乙方提出退房或索赔等要求。
3、丙方同意按与开发商签订《商品房预售合同》规定承担房屋其它相关费用。
4、丙方签订此合同时，该房屋的产权办理过程中的税费按国家有关规定执行;因面积出现误差产生的房款多退少补事项时，均由丙方与开发商直接联系。
五、本协议签订后，丙方与开发商签订商品房买卖合同后，即为甲乙双方抵付行为完成。
六、本协议未尽事宜，三方签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。
七、本协议在履行过程中若产生争议，由三方协
商解决;若协商不成，任何一方可将争议提交甲方北京市石景山区人民法院诉讼解决。
八、本协议自三分签字盖章之日起生效。
本协议一式三份，甲方一分，乙方一份，丙方一份。
甲方：乙方：丙方：
年月日：
请在该处输入组织/单位名称
Please Enter The Name Of Organization / Organization Here。