风电场EPC项目合同范本
风电项目的合同书6篇
风电项目的合同书6篇篇1甲方（投资方）：_________乙方（项目方）：_________根据《中华人民共和国合同法》以及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就风电项目的投资合作事宜，达成如下协议：一、项目概况1. 项目名称：_________风电项目2. 项目地点：_________3. 项目规模：_________4. 项目内容：_________二、投资方式1. 甲方以现金方式投资，投资金额为_________元。
2. 甲方投资后，将持有项目相应的股份。
三、项目运营1. 项目由乙方负责运营和管理，甲方有权进行监督。
2. 乙方应确保项目的正常运行，并按时向甲方报告项目运营情况。
3. 甲方有权参与项目的决策和管理，但应当遵守乙方的运营决策。
四、利润分配1. 项目的利润按照甲方和乙方的股份比例进行分配。
2. 乙方应在项目利润分配前，向甲方提交完整的财务报表和利润分配方案。
3. 甲方有权对利润分配方案进行审议和修改。
五、风险承担1. 项目的风险由甲方和乙方共同承担，按照股份比例进行分摊。
2. 乙方应确保项目的风险可控，并按时向甲方报告项目风险情况。
3. 甲方有权参与项目的风险管理，但应当遵守乙方的风险管理决策。
六、合同变更和解除1. 本合同一经签订，不得随意变更或解除。
如确需变更或解除，应经双方协商一致，并签订书面协议。
2. 变更或解除本合同，应当遵循法律法规的规定，并确保不影响项目的正常运行。
3. 变更或解除本合同，应当保护双方的合法权益，并尽量减少双方的损失。
七、争议解决1. 本合同的争议解决方式包括协商、调解、仲裁和诉讼等。
双方应首先尝试友好协商解决争议。
如协商无果，可寻求第三方帮助进行调解。
如调解仍无法解决问题，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
在争议解决期间，双方应继续履行本合同的其他条款。
2. 本合同引起的争议，适用中华人民共和国法律。
在争议解决过程中，双方应尊重法律法规的规定，并积极配合有关机关的调查和处理。
风电epc工程总承包合同范本
风电ec工程总承包合同范本---风电EC工程总承包合同范本甲方（业主）：_______________乙方（总承包商）：_______________鉴于甲方拟投资建设风电项目，经双方友好协商，就风电项目的工程设计、采购、建设等全过程工程总承包事宜达成如下合同：一、项目范围和内容1.1 乙方负责本项目的设计、设备材料采购、施工安装、调试直至项目竣工验收合格，并协助甲方完成项目的运营准备工作。
1.2 项目的具体技术要求及规模详见附件《技术规格书》。
二、合同价款2.1 双方确认本项目的总承包价款为人民币____元整（大写：________________元整），包括所有设计、采购、施工等费用。
2.2 价款支付方式及时间详见附件《支付条款》。
三、工期要求3.1 乙方应于合同签订之日起____个月内完成全部工程，并交付甲方使用。
3.2 若因乙方原因导致工期延误，乙方应按照每日千分之五的标准向甲方支付违约金。
四、质量保证4.1 乙方保证所提供的设备、材料及工程质量符合国家及行业标准，满足甲方的使用要求。
4.2 项目竣工后，乙方应提供相应的质量保修，保修期为____年。
五、风险管理5.1 双方应共同识别项目实施过程中可能出现的风险，并制定相应的风险应对措施。
5.2 对于不可抗力导致的项目延误或损失，双方应根据实际情况协商解决。
六、争议解决6.1 双方在合同执行过程中如发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交____仲裁委员会进行仲裁。
七、其他7.1 本合同自双方签字盖章之日起生效。
7.2 本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议。
---。
分布式风电项目EPC总承包合同范本
分布式风电项目EPC总承包合同范本合同背景该合同是为了规定风力发电项目的各方之间的权利和义务，确保项目的顺利进行和安全完工。
本合同范本适用于分布式风电项目的总承包合同。
合同主要内容1. 定义和缩写词语解释：在合同中明确定义了各种专业词汇和缩写词的含义，以方便双方理解。
定义和缩写词语解释：在合同中明确定义了各种专业词汇和缩写词的含义，以方便双方理解。
2. 项目描述：简要描述了风力发电项目的规模、技术要求和所在地等基本信息。
项目描述：简要描述了风力发电项目的规模、技术要求和所在地等基本信息。
3. 总承包范围：明确规定了总承包商的责任和任务，包括工程设计、设备采购、施工、调试、试运行、系统交付等。
总承包范围：明确规定了总承包商的责任和任务，包括工程设计、设备采购、施工、调试、试运行、系统交付等。
4. 付款条件：规定了双方在项目进行过程中的付款方式和条件，包括合同价款、付款比例和付款时间等。
付款条件：规定了双方在项目进行过程中的付款方式和条件，包括合同价款、付款比例和付款时间等。
5. 工期和里程碑: 定义了项目的工期，同时设定了里程碑节点，确保工程进展得到控制和跟踪。
工期和里程碑:定义了项目的工期，同时设定了里程碑节点，确保工程进展得到控制和跟踪。
6. 质量保证：确定了总承包商必须遵守的质量标准和验收程序，保证项目交付后的质量达到预期要求。
质量保证：确定了总承包商必须遵守的质量标准和验收程序，保证项目交付后的质量达到预期要求。
7. 风险分担：明确规定了在合同履行过程中的风险和责任分担方式，包括不可抗力、违约责任、索赔等。
风险分担：明确规定了在合同履行过程中的风险和责任分担方式，包括不可抗力、违约责任、索赔等。
8. 合同变更：规定了变更合同的程序和条件，以适应项目进行过程中的实际情况。
合同变更：规定了变更合同的程序和条件，以适应项目进行过程中的实际情况。
9. 合同解除：设定了合同解除的条件和程序，保护了双方的权益，防止恶意解约。
风电场EPC总承包合同模板
风电场EPC总承包合同模板1. 合同背景该合同由甲方（以下简称为“业主”）与乙方（以下简称为“承包商”）签署，旨在明确双方之间的责任和义务，以顺利实施风电场的EPC项目。
2. 合同条款2.1 项目范围本合同的项目范围包括但不限于：- 风电场的设计、采购、施工和安装- 相关设备和材料的供应和安装- 风电场的调试和运行- 项目管理和监督2.2 合同价格根据双方协商，合同总价格为XXX金额（人民币），乙方需按合同要求支付相关款项。
2.3 工期和交付时间双方约定的工期为XX个月，业主将根据进度支付相应的款项。
乙方应确保项目按计划交付。
2.4 变更和索赔双方应当及时沟通并书面确认任何变更事项。
如因变更造成乙方损失，乙方有权向业主提交索赔请求。
2.5 质量保证和质量验收乙方需确保项目的设计、施工和设备达到相关法律法规和行业标准的要求。
业主有权进行质量验收，并在验收合格后支付相应款项。
2.6 保险责任乙方应购买适当的保险，以覆盖项目期间和项目交付后的意外损失。
业主有权要求乙方提供保险证明。
2.7 不可抗力如因不可抗力事件导致项目延迟或中止，双方应及时通知对方，并协商解决方案。
3. 合同签署本合同经双方盖章并由合法代表签字后生效。
合同正本一式两份，甲乙双方各持一份。
4. 附则本合同的有效期为项目交付后XXX个月，双方应本着诚信原则履行合同的各项条款。
若双方出现争议，应协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的法院提起诉讼。
以上仅为模板示例，具体的合同内容需根据实际情况进行调整和补充。
*注：该模板仅供参考，请咨询专业律师或法务人员进行进一步评估和修改。
**。
风场EPC合同模板
风场EPC合同模板本合同于_____年___月___日签订，由以下双方共同订立：甲方为_________________（以下简称“甲方”）地址：_________________________电话：_________________________法定代表人：____________________乙方为_________________（以下简称“乙方”）地址：_________________________电话：_________________________法定代表人：____________________鉴于：1. 甲方拥有_____风场项目的建设权利，并欲委托乙方对该项目进行工程设计、采购和施工（以下简称“EPC”）。
2. 乙方具有相关的工程设计、采购和施工能力，并愿意接受甲方的委托，承担该项目的EPC工作。
3. 双方经协商一致，达成如下合同：第一条 EPC范围1.1 乙方应按照甲方的要求，对_____风场项目进行全面的工程设计、采购和施工，确保项目顺利建设并达到预期的效益。
1.2 EPC工作的具体范围包括但不限于风场风机选型、布局设计、土地准备、施工图纸设计、设备采购、施工管理、质量控制、进度管控等。
1.3 甲方应根据项目需求，提供必要的资金、土地、审批文件、技术支持等支持，以确保EPC工作能够顺利进行。
第二条设计阶段服务2.1 乙方应根据项目要求，制定详细的项目设计方案，并在甲方的指导下进行调整和优化。
2.2 乙方在设计阶段应及时与甲方沟通，汇报设计进展情况，并接受甲方的监督和指导。
2.3 甲方有权对乙方提交的设计方案进行审查，并提出修改意见。
乙方应及时响应并进行调整。
第三条采购服务3.1 乙方应根据项目需求，制定详细的设备采购计划，并按照甲方的要求进行采购。
3.2 乙方应保证采购的设备符合项目要求，具有相应的质量保证和售后服务。
3.3 甲方有权对乙方的采购计划进行审核，并对采购情况进行监督和检查。
风电epc项目合同模板
风电epc项目合同模板标题：风电EPC项目合同模板合同编号：[编号]本合同由以下各方（以下简称为“合同双方”）于[日期]签署：甲方：公司名称：[甲方公司名称]注册地址：[甲方注册地址]法定代表人：[甲方法定代表人]联系电话：[甲方联系电话]电子邮箱：[甲方电子邮箱]乙方：公司名称：[乙方公司名称]注册地址：[乙方注册地址]法定代表人：[乙方法定代表人]联系电话：[乙方联系电话]电子邮箱：[乙方电子邮箱]鉴于甲方拥有[风电项目名称]项目的开发权和运营权，乙方具备在风电领域的专业技术和经验，双方经友好协商，达成如下合同：第一条合同目的本合同的目的是确保风电EPC项目的顺利进行，并明确双方在项目开发、建设和运营过程中的权利和义务。
第二条项目描述1. 甲方授权乙方负责[风电项目名称]项目的设计、采购、施工和调试等工作。
2. 乙方应按照国家相关法律法规和行业标准，确保项目的质量和安全。
第三条项目进度1. 双方应共同制定详细的项目进度计划，并按照计划履行各自的责任。
2. 如因不可抗力等原因导致项目进度延误，双方应友好协商并及时调整进度计划。
第四条付款方式1. 甲方应按照合同约定的进度和质量验收标准，按时支付乙方相应的款项。
2. 乙方应提供符合合同约定的发票和相关证明文件。
第五条质量保证1. 乙方对项目的设计、采购、施工和调试等工作负责，并承诺确保项目的质量和安全。
2. 乙方应提供符合国家相关标准和行业要求的产品和设备。
第六条违约责任1. 如一方违反本合同的任何条款，应向对方支付违约金，并承担由此产生的其他损失。
2. 如因一方的重大违约行为导致项目无法正常进行，另一方有权解除合同，并要求违约方承担相应的违约责任。
第七条争议解决本合同的解释和执行均适用中华人民共和国法律。
对于因本合同引起的争议，双方应友好协商解决；协商不成的，应提交至合同约定的仲裁机构进行仲裁。
第八条合同生效本合同自双方代表签字盖章之日起生效，并具有法律效力。
风电场EPC项目合同范本
风电场EPC项目合同范本第一章总则为以合法、公正、公平的原则，明确双方的权利和义务，规范双方的行为，达成以下条款约定。
第二章项目基本情况1、项目名称：风电场EPC项目。
2、项目地址：（具体地址）。
3、项目规模：（容量、装机台数等）。
4、项目概况：（工程性质、建设内容等）。
第三章项目责任1、甲方的责任：（1）提供项目用地、相关手续、施工人员、材料等。
（2）按照约定时间支付工程款项。
（3）协助乙方顺利完成风电场EPC项目。
（4）确保风电场EPC项目的安全和质量。
2、乙方的责任：（1）按照约定的标准、质量、工期完成风电场EPC项目。
（2）遵守相关法律法规，保障环保、安全、健康等。
（3）确保风电场EPC项目的技术指标符合国家标准。
第四章价格及支付方式1、项目总价为（具体金额）。
2、支付方式为分期支付，具体支付进度如下：（1）工程合同签署后，甲方支付工程款项的30%作为预付款。
（2）工程完成进度达到50%时，甲方支付工程款项的20%。
（3）工程完成进度达到80%时，甲方支付工程款项的30%。
（4）工程竣工并通过验收合格后，甲方支付工程款项的20%。
第五章保证和补救1、乙方保证风电场EPC项目的设计、施工、运行等符合法律法规的要求，确保质量和安全。
2、如因乙方原因造成项目质量问题或延误工期，乙方应当承担相应的赔偿责任。
第六章违约责任1、一方未能履行合同约定的，应当承担违约责任。
2、因不可抗力等不可预见的情形导致合同无法履行的，应当及时通知对方，并尽快恢复履行。
第七章法律适用和争议解决1、本合同适用中华人民共和国法律。
2、因本合同引起的一切争议，双方应当通过友好协商解决，协商不成的提交相关仲裁部门解决。
第八章其他条款1、本合同自双方签字盖章之日生效，至项目竣工验收完毕结束。
2、本合同正本一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
以上为《风电场EPC项目合同范本》的具体内容，望双方认真履行合同约定，确保项目顺利完成。
风电epc合同范本
风电epc合同范本风电EPC合同范本甲方（委托方）：________________乙方（承包方）：________________鉴于甲方拟在_______（地点）建设风电项目，乙方愿意承担该项目的工程、采购和建设（EPC）服务，甲乙双方本着平等、自愿、公平、诚信的原则，根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，经友好协商，特订立本合同，共同遵照执行。
一、工程概况1.1 工程名称：_______风电项目1.2 工程地点：_______1.3 工程规模：_______1.4 工程内容：包括但不限于风电场的勘察、设计、设备采购、施工、安装、调试、试运行及竣工验收等。
二、合同价格及支付2.1 合同价格：本合同总价为人民币_______元（大写：_______元整）。
2.2 支付方式：合同签订后，甲方支付乙方合同总价款的_______%作为预付款；工程进度达到_______%时，甲方支付乙方合同总价款的_______%；工程竣工验收合格后，甲方支付乙方合同总价款的_______%；余款在质保期满后无质量问题的情况下支付。
三、工程期限3.1 工程开工日期：_______3.2 工程竣工日期：_______3.3 工程总工期：_______天四、质量标准及质保期4.1 工程质量标准：乙方应按照国家及行业相关标准、规范进行设计、施工，确保工程质量和安全。
4.2 质保期：自工程竣工验收合格之日起计算，质保期为_______年。
五、甲方的权利和义务5.1 提供工程建设所需的土地、手续及相关资料。
5.2 协调解决工程建设过程中出现的问题。
5.3 按照合同约定支付合同价款。
5.4 参与工程验收。
六、乙方的权利和义务6.1 按照合同约定完成工程的设计、采购、施工、安装、调试、试运行及竣工验收等工作。
6.2 确保工程质量和安全，对工程质量和安全负责。
6.3 按照甲方的要求提供相关资料和报告。
6.4 负责工程的维护和保养，直至质保期满。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
XXX集团XXX公司XXXXX风电项目100MW工程（EPC）总承包工程合同书发包方（甲方）：XXXXXXXXXXXXXXX承包方（乙方）：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（牵头人）承包方（丙方）：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（联合体）签订时间：2013年12月目录第一章合同协议书 (7)1、合同的组成和解释 (7)2、工程名称： (8)3、建设地点 (8)4、规模和性质 (8)5、合同工期 (8)6、承包范围 (8)7、承包的模式 (9)8、合同价格 (9)9、支付方式 (11)10、预付款支付 (11)11、进度款支付 (12)12、票据 (18)13、支付时间 (18)14、试运期收入 (18)15.质量保证期及缺陷责任期 (18)16、工作界限划分 (19)17、质量标准及要求 (19)18、工程管理 (20)19、分包及供应商选择 (21)20、考核及奖罚 (23)22、备品备件 (28)23、验收 (29)24、质保期 (30)25、安全责任与安全文明协议书（另签） (30)26、信息管理 (30)27、争议解决 (30)28、合同生效 (31)第二章通用合同条款 (33)1. 一般约定 (33)2．发包人义务 (42)3. 监理人 (43)4. 承包人 (45)5. 设计 (52)6. 材料和工程设备 (55)7. 施工设备和临时设施 (57)8. 交通运输 (58)9. 测量放线 (59)10. 安全、治安保卫和环境保护 (60)11. 开始工作和竣工 (63)12. 暂停工作 (65)13. 工程质量 (67)15. 变更 (70)16. 价格调整 (74)17. 合同价格与支付 (76)18. 竣工试验和竣工验收 (81)19. 缺陷责任与保修责任 (86)20. 保险 (88)21. 不可抗力 (90)22. 违约 (92)23. 索赔 (96)24. 争议的解决 (97)第三章专用合同条款 (99)1.一般约定 (99)2.发包人义务 (101)3.监理人 (102)4.承包人 (102)5.设计 (104)6.材料和工程设备 (105)7.施工设备和临时设施 (106)8.交通运输 (106)9.测量放线 (106)10.安全、治安保卫和环境保护 (106)12.暂停施工 (108)13.工程质量 (109)14. 试验和检验 (110)15.变更 (110)16.价格调整 (112)17.合同价格与支付 (112)18．竣工试验和竣工验收 (117)19.缺陷责任与保修责任 (120)20.保险 (121)21.不可抗力 (122)22. 违约 (122)24．争议的解决 (122)第四章合同附件 (124)附件一中标通知书 (124)附件二、投标函及投标函附录 (125)（一）投标函 (125)（二）投标函附录 (126)附件三工程范围划分 (127)附件四节点计划及考核 (138)附件五性能保证 (140)附件六联合体协议书 (142)附件七价格清单................................................................................................ 错误!未定义书签。
附件八技术规范书（单独装订）.. (182)附件九主要设备材料短名单 (183)附件十安全文明协议 (190)第一章合同协议书发包方（甲方）：XXXXXXXXXXXXXXX承包方（乙方）：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（牵头人）承包方（丙方）：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（联合体）签订地点：XXXXXXXXXXXXXX市签订时间：20XX.XX本合同协议书依据《中华人民共和国合同法》及相关法规，为明确双方在合同中的权利、义务和责任，本着公平、自主、诚实的原则，商定并署订合同协议书1、合同的组成和解释1.1合同的组成（1）合同协议书；（2）中标通知书；（3）投标函及投标函附录；（4）专用合同条款；（5）通用合同条款；（6）招标文件及补遗（7）国家标准规范；（8）投标文件；（9）其他合同文件。
1.2合同的解释上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以形成文件时间在后者为准。
2、工程名称：XXXXXXXXXX100MW风电场项目EPC总承包工程。
3、建设地点XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX位于XXXXXXXXXX以西26km，拟建场区西与XXX 交界，东至XXX，南起XXX，北至XXX，场地南北长Xkm，东西宽X～Xkm，场区面积约XX km2。
4、规模和性质本项目为新建项目，装机容量100MW，安装50台单机容量2000KW的风力发电机组，同时建设一座220KV升压站。
5、合同工期2014 年9月15日前升压变电站调试结束，风机逐批开始并网发电；2014 年10月31日前至少35台风机并网发电；2014 年12月30日前全部风机通过240h试运行，移交运行。
6、承包范围包括但不限于：设计、设备采购供货、施工准备期（土地协调、土地征用及租用、土地手续办理、进场道路、水源（打井）、电源、通讯、）绿化、水土保持工程、水土保持工程监测和监理、工业安全与卫生、建安施工、验收、外出培训交流、技术和售后服务、接入手续办理、变桨系统20年免费维护等工作。
风电场经过240h验收后的三年内，丙方免费负责该风场（含变电站及风机）的整体运行维护。
发包人承诺将每年售电收入的一部分作为对丙方的奖励。
具体奖励措施及奖励办法由双方协商后签订补充协议，补充协议视为本合同的组成部分。
7、承包的模式采用EPC总承包模式。
承包方交付工程的标准为：本项目达到合同约定的要求，符合国家要求和XXXXXXXXXXXX电力公司并网要求，具备并网发电能力，各种政府管理部门要求的建设、验收等相关手续和报告齐全，完成整套竣工资料的移交、各项专项验收和整体验收，发包人可以立即合法组织生产。
（阶段：从项目核准后----质保期结束。
）8、合同价格8.1计价的形式：采用固定总价(暂列金额除外)。
无论实际工程量增减或设备型号的变更，均不调整。
8.2合同价格：固定总价：暂列金额：其中风机设备费：上述总价包含自本合同生效之日起至承包方履行完毕全部合同义务之日止，承包方为履行完毕全部合同义务所需承担的全部费用。
8.3合同价格的组成8.3.1本价格包括但不限于为承包方完成合同项下全部义务以及为设计、采购、施工、土地征租用（除发包人负责永久用地招拍挂后的一切手续的办理及相关协调费用外，其余一切费用由承包人负责）、地上附着物赔偿、林木采伐赔偿、办理土地相关手续、接入系统相关手续、协调、外出培训、验收、修补任何缺陷、调试、整套启动、专项验收、整体验收、工程保险、风险等所需的所有费用。
种类及数量包括但不限于以上内容，原则上要符合国家要求和XXXXXXXXXXXX电力公司并网要求本项目最终结算以本合同总价为准，承包人投标报价中分项报价表仅作为进度支付的参考依据，不作为工作内容和工作范围的确定。
8.3.2合同价格是固定总价，是承包人为完成工作和服务所应获得的全部报酬和补偿，包括但不限于承包人管理费、成本、利润、风险和所有税、费。
承包人应承担就本合同及其执行过程中的需要由承包人交纳的各种税费或其它收费。
如果发包人替承包人支付了上述税、费，承包人应立即补偿发包人。
发包人也可从给承包人的应付款项中扣除这些费用。
发包人有权依照法律法规的规定，在给承包人的付款中代扣代缴任何税、费。
发包人向政府有关部门代扣代缴了此类的税、费后，可以免除其在本合同下相应的付款义务。
除非承包人自费向有关政府部门获取无需由发包人代扣代缴税、费的许可，否则发包人将严格遵守有关的法律、法规或政策的规定代扣代缴上述税、费。
8.3.3市场价格波动和汇率变化：合同价格不因市场价格波动因素和汇率变化的影响而调整。
8.3.4设备材料的进口税费合同中进口设备的进口环节增值税、关税及其他相关费用均包含在合同价格中。
8.3.5风险费包括但不限于以下内容：1）建设期内物价波动而引起的费用变化及其他不可预见费用。
2）预防一般性自然灾害所采取的措施费用及为保障工程正常施工和工程质量而采取的特殊措施发生的费用；3）由于发包人在招标阶段提供的地质资料与实际地质情况存在偏差以及地质岩块的不均匀性，可能存在换填混凝土、其他地基处理及由此引起的检测试验费用。
4）由发包人提出的可能高于国家和行业颁发的技术规程规范要求、为实现本期工程达标投产目标采取的保障措施而增加的费用，以及为满足发包方颁发的各项规章制度而产生的费用。
5）根据发包人对工程现场的总体策划和形象设计而发生的宣传临时设施建设增加费用。
6）由于承包方未认真阅读和充分理解发包方招标文件而造成投标费用的漏项及费用的损失，以及发包方在招标文件中未列出但须满足工程实际功能需要的费用。
7）工程安全施工、文明施工、环境保护措施费（包括国家法律法规及行业规定的补助费及增加费）等常规措施费用包含在总报价中。
8）变电站装修材料的采用，必须经发包方对其质量和标准确认，实际采用标准与初设或施工图标准的差异部分，包含在总价中。
9、支付方式10、预付款支付10.1款额分解按设计费、风机及塔筒设备费的10%作为预付款，分别支付。
建安工程费的预付款发包人根据承包人施工准备情况酌情考虑。
10.2支付的条件a、合同生效且收到承包方提交的银行履约保函，银行履约保函金额为合同总价的10%；b、收到联合体详细的协议书或合同书；c、承包方已与设备厂家签订合同并提交发包方（2份）；d、收到承包方提供加盖财务专用章的财务收据；11、进度款支付承包人应根据价格清单的价格构成、费用性质、发生时间和相应工作量等因素，按照以下分类和分解原则，汇总形成月度支付分解报告。
11.1勘察设计费11.1.1、分解款额按照以下约定提供勘察设计阶段性成果文件的时间、对应的工作量进行分解。
初步设计完成后，承包人提供合同金额35%的发票，发包人向设计人支付到设计费的25%；施工图设计费发包人应根据设计图纸实际交付进度，每季度向设计人支付，要求承包人提供支付金额的等额发票，施工图全部完成后发包人向设计人支付至设计费的70%；竣工图交付后支付至设计费的90%，此时承包人应提供发票金额至设计费的100%；设计费的10%作为本工程的设计质保金。
11.1.2、支付条件a、发包人收到成果文件；b、收到承包方提供加盖财务专用章的财务收据；c、收到承包方约定金额的发票；11.2材料和工程设备费分别按订立采购合同、进场验收合格、移交试生产运行、工程竣工、质保期等阶段和以下约定的比例进行分解。