钢结构安装工程劳务分包合同协议书协议合同协议书书
钢结构安装劳务合同范本5篇
钢结构安装劳务合同范本5篇篇1甲方（发包方）：__________乙方（劳务方）：__________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方钢结构安装工程项目劳务分包给乙方事宜，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：__________钢结构安装项目。
2. 工程地点：__________。
3. 工程内容：__________钢结构安装作业。
二、承包方式及要求1. 乙方采用包工不包料的方式承包钢结构安装工程的劳务部分。
即乙方负责提供劳务及施工所需的辅助耗材（如铁丝、扎丝等），甲方负责提供工程所需的主要材料（如钢材、紧固件等）。
2. 乙方应确保施工质量和施工进度，按照甲方的施工要求和进度计划完成施工任务。
三、工期要求1. 工程开工日期：具体开工时间按照甲方通知为准。
2. 工程竣工日期：自开工之日起XX天内完成安装工作。
3. 乙方应严格按照约定的工期完成施工任务，如因特殊原因需要延期，应提前向甲方提出书面申请，经甲方同意后方可延期。
四、质量标准及验收1. 乙方应按照国家和地方现行的钢结构安装工程施工质量验收规范及相关标准进行施工，确保施工质量。
2. 工程完工后，乙方应组织自检并整理相关技术资料，提交甲方验收。
3. 甲方应在收到乙方验收申请后XX日内组织验收，验收合格后，双方签署验收合格证书。
五、劳务费用及支付方式1. 劳务费用计算方式：根据工程实际发生量及双方约定的单价进行结算。
2. 支付方式：工程完工并通过验收后，甲方应按照合同约定向乙方支付劳务费用。
具体支付时间为验收合格后的XX日内支付XX%，余款XX%作为质保金，自验收合格之日起XX个月后无质量问题一次性付清。
六、安全施工1. 乙方应制定安全施工措施，加强施工现场的安全管理，确保施工过程中的安全。
2. 乙方施工人员应遵守甲方的安全规定，接受甲方的安全教育和监督。
3. 如因乙方原因造成安全事故，由乙方承担全部责任和损失。
钢结构安装劳务合同范本整理版6篇
钢结构安装劳务合同范本整理版6篇第1篇示例：钢结构安装是建筑施工过程中非常重要的环节，需要专业技术和经验丰富的劳务人员来完成。
为了明确双方的权利和义务，保障劳务人员和雇主的合法权益，签订一份钢结构安装劳务合同是非常必要的。
以下是一份钢结构安装劳务合同范本整理版，供参考：合同编号：__________鉴于甲方需要进行钢结构安装工作，乙方作为专业的钢结构安装工人，双方经友好协商，达成如下协议：一、工作内容1. 乙方按照甲方的安排和要求，进行钢结构安装工作。
2. 乙方需严格遵守安全操作规定，保证施工质量和安全。
3. 乙方需按时完成工作任务，不得拖延工期。
二、工作时间1. 工作时间为每周____天，每天工作____小时。
2. 如有加班工作，需提前与甲方协商，并按照相关规定支付加班工资。
三、报酬待遇1. 乙方的工资标准为____元/小时。
2. 工资结算周期为每月一次，经甲方确认后支付。
3. 乙方在工作期间产生的差旅、餐费等费用由甲方负责支付。
四、保险及福利1. 甲方负责购买乙方的工伤保险和意外伤害保险。
2. 甲方提供乙方必要的劳保用品和工具。
五、违约责任1. 若乙方未按时完成工作任务或违反安全操作规定，甲方有权终止合同并追究乙方的法律责任。
2. 若甲方未按时支付工资或未提供必要的劳保条件，乙方有权要求相应的赔偿。
六、其他条款1. 本合同自签订之日起生效，有效期为____个月。
2. 本合同任何一方需提前____天书面通知对方，如需解除合同。
本合同一式两份，甲方和乙方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：日期：____年____月____日日期：____年____月____日以上为钢结构安装劳务合同范本整理版，双方在签订合同时需仔细阅读并确认各项条款，保护双方的合法权益，促进合作顺利进行。
如有其他特殊情况需修改或补充的条款，可在合同中注明并双方签字确认。
祝双方合作愉快，工作顺利！第2篇示例：钢结构安装是现代建筑中常见的一种建筑结构形式，通常需要专业的施工队伍进行安装。
钢结构安装劳务合同范本最新整理版5篇
钢结构安装劳务合同范本最新整理版5篇全文共5篇示例，供读者参考篇1钢结构安装劳务合同范本甲方：（委托方名称）乙方：（承揽方名称）鉴于甲方拟委托乙方进行钢结构安装工程，依据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规，经双方友好协商，达成以下协议：第一条项目内容1.1 乙方接受甲方委托，负责对甲方指定的工程进行钢结构安装，具体包括但不限于搭设脚手架、安装结构件、焊接等工作。
1.2 乙方应按照甲方要求，保证工程质量，确保符合相关法律法规和规范标准。
第二条合同价格2.1 项目总价款为（具体金额），乙方应按照工程进度及质量要求，依次获得合同价款支付。
2.2 乙方应在收到甲方支付的款项后，及时进行工程进度汇报，并提供相应的工程质量证明文件。
第三条工期3.1 工程的起止时间为（具体时间），乙方应根据工程进度计划，合理安排施工队伍和设备，保证按时完成工程。
3.2 在未经甲方同意的情况下，乙方不得擅自延长工程工期，如因乙方原因导致工期延误，乙方将按照约定承担相应的违约责任。
第四条材料和设备4.1 乙方应按照甲方要求使用优质的钢结构材料，并加强施工设备的维护，确保工程质量。
4.2 如有特殊材料和设备需要购置，乙方应提前与甲方协商确定，并按照约定的方式进行采购。
第五条质量保证5.1 乙方应按照相关标准和规范要求，保证钢结构安装工程质量，确保工程不出现质量问题。
5.2 在工程竣工后的合理保修期内，如出现工程质量问题，乙方应承担相应的返工和修复责任。
第六条安全保障6.1 乙方应严格遵守施工安全规定，加强作业人员的安全教育培训，确保工程现场安全。
6.2 如发生安全事故或意外事件，乙方应及时报告甲方，并配合相关部门进行调查处理。
第七条违约责任7.1 如乙方未按照合同约定完成工程，影响工程质量或工期，甲方有权要求乙方承担相应的违约责任。
7.2 如因乙方原因导致工程质量不达标，甲方有权要求乙方免费维修或返工，直至符合要求为止。
第八条争议解决8.1 本合同发生争议时，双方应友好协商解决；如协商不成，可通过法律途径进行解决。
钢结构建造业劳务分包协议范本
编号：__________钢结构建造业劳务分包协议范本第一篇：通用版范文第二篇：中介版范文第三篇：甲方主导版范文第四篇：乙方主导版范文第五篇：纯商业化应用场景版范文甲方：___________________乙方：___________________签订日期：_____年_____月_____日钢结构建造业劳务分包协议范本本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1 甲方名称及地址1.2 乙方名称及地址1.3 钢结构建造业劳务分包的定义第二条合同范围及工作内容2.1 合同项目名称及地点2.2 乙方应完成的劳务工作内容2.3 乙方的工作时间及期限第三条质量标准及要求3.1 乙方应按照甲方的要求完成劳务工作3.2 质量验收标准及程序3.3 乙方对质量问题的整改责任第四条合同价格及支付方式4.1 合同总价及构成4.2 支付条款及支付时间4.3 乙方发票的开具及税务责任第五条乙方的人员及管理5.1 乙方应提供具备相关资质的人员5.2 乙方人员的工作纪律及行为规范5.3 乙方人员的工资及福利第六条安全生产及环境保护6.1 乙方应遵守国家有关安全生产的法律、法规6.2 乙方应采取措施防止环境污染6.3 乙方对安全事故的责任及处理第七条违约责任及赔偿7.1 乙方未按约定完成工作的违约责任7.2 甲方未按约定支付价款的违约责任7.3 因违约导致的损失赔偿责任第八条争议解决8.1 双方发生争议的解决方式8.2 诉讼或仲裁的管辖地点及机构第九条合同的变更与解除9.1 双方同意变更或解除合同的条件9.2 合同变更或解除的程序9.3 合同变更或解除后的责任处理第十条保密条款10.1 双方对合同内容及相关资料的保密义务10.2 保密信息的范围及期限10.3 违约泄露保密信息的赔偿责任第十一条不可抗力11.1 不可抗力的定义及范围11.2 不可抗力事件对合同履行的影响11.3 不可抗力事件的应对及处理第十二条合同的生效、终止与失效12.1 合同的生效条件12.2 合同终止的条件12.3 合同失效后的处理事项第十三条其他条款13.1 双方约定的其他事项13.2 附加条款的效力及解释第十四条签约代表及日期14.1 双方签约代表的有效授权14.2 合同的签署日期及地点14.3 合同正本及副本份数第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1 甲方名称：钢结构有限公司地址：市区路号1.2 乙方名称：劳务分包有限公司地址：市区路号1.3 钢结构建造业劳务分包：乙方根据甲方的要求，按照约定的工作内容，在甲方项目现场提供相应的劳务作业。
钢结构安装劳务合同5篇
钢结构安装劳务合同5篇篇1甲方（发包方）：_________乙方（承包方）：_________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就钢结构安装劳务事宜达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：_________2. 工程地点：_________3. 工程内容：_________二、承包方式1. 乙方按照甲方的要求，以包工包料的方式承包钢结构安装劳务。
2. 乙方负责提供安装钢结构所需的全部劳务及材料，并自行承担期间的所有费用。
三、工期及进度1. 乙方应在合同签订后尽快安排施工，确保工程按时完成。
2. 甲方有权对乙方的施工进度进行监督，乙方应积极配合，确保施工进度符合甲方要求。
四、质量标准及验收1. 乙方应严格按照国家相关标准和技术规范进行钢结构安装施工，确保工程质量符合要求。
2. 甲方有权对乙方的施工质量进行验收，并提出整改意见，乙方应及时进行整改。
五、合同价款及支付方式1. 本合同价款为人民币_________元整（¥_________），包含乙方完成钢结构安装劳务所需的所有费用。
2. 甲方应在合同签订后向乙方支付合同价款的50%作为预付款，即人民币_________元整（¥_________）。
剩余50%的款项，即人民币_________元整（¥_________），甲方应在工程验收合格后一次性支付给乙方。
六、违约责任1. 若乙方未能按照合同约定完成钢结构安装劳务，甲方有权要求乙方承担相应的违约责任，并赔偿因此给甲方造成的全部损失。
2. 若甲方未能按照合同约定支付款项，乙方有权要求甲方承担相应的违约责任，并赔偿因此给乙方造成的全部损失。
七、其他约定事项1. 本合同自双方签字盖章之日起生效，具有法律约束力。
双方应认真履行本合同约定的义务，确保工程顺利完成。
2. 在合同履行过程中，如遇到不可抗力因素导致工程无法按时完成，双方应及时沟通，协商解决方案。
钢结构安装劳务分包合同-(多篇)
钢结构安装劳务分包合同合同编号：_______甲方（发包方）：_______乙方（承包方）：_______根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方将其钢结构安装劳务分包给乙方的事宜，达成如下协议：一、工程概况1.1 工程名称：_______1.2 工程地点：_______1.3 工程内容：钢结构安装劳务分包二、合同工期2.1 合同工期为_______天，自_______年_______月_______日至_______年_______月_______日。
2.2 如遇下列原因，经甲方同意，工期可相应顺延：（1）不可抗力事件；（2）甲方原因导致的工程延期；（3）设计变更或工程量增加。
三、合同价款及支付方式3.1 合同价款为人民币（大写）：_______元整（小写）：￥_______元。
3.2 乙方完成工程进度_______%时，甲方支付合同价款的_______%；3.3 工程竣工验收合格后，甲方支付至合同价款的_______%；3.4 工程质量保证期满，甲方支付至合同价款的_______%；3.5 质量保证金为合同价款的_______%，在质量保证期满后支付。
四、工程质量及验收4.1 乙方应严格按照设计图纸、施工规范和甲方的要求进行施工，确保工程质量达到国家规定的合格标准。
4.2 工程竣工后，乙方应向甲方提交完整的竣工资料，甲方应在_______天内组织验收。
4.3 验收合格后，双方签订《工程竣工验收报告》，并办理相关手续。
五、安全生产5.1 乙方应严格遵守国家有关安全生产的法律、法规和规章制度，采取有效措施确保施工安全。
5.2 乙方负责施工过程中的安全事故处理，并承担相应的法律责任。
六、违约责任6.1 甲方未按约定支付合同价款，每逾期一天，应支付逾期付款金额万分之五的违约金。
6.2 乙方未按约定完成工程，每逾期一天，应支付逾期竣工金额万分之五的违约金。
钢结构安装劳务协议书精选全文完整版
可编辑修改精选全文完整版钢结构安装劳务协议书钢结构安装劳务协议书（通用6篇）在现在社会，协议书与我们的生活息息相关，签订协议书可解决或预防不必要的纠纷。
协议书的注意事项有许多，你确定会写吗？以下是店铺收集整理的钢结构安装劳务协议书（通用6篇），欢迎阅读与收藏。
钢结构安装劳务协议书1甲方：乙方：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国劳动法》和《建筑工程承包合同条例》及其他有关法律行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合本工程具体情况，双方达成以下条例:一、工程内容：钢结构及彩钢瓦安装(行车梁不在安装内)，甲方提供一切材料、辅材及耗材，乙方负责安装(含工人工资、吊车费)。
二、工期：经甲乙双方协商，本工程从___年___月___日起至___年___月___日止，总工期为___天，如遇不可抗力因素(如战争、地震、雨天等)工期顺延。
三、质量及技术标准所有材料必须达到合格。
四、双方责任：1、甲方提供标准的施工图纸，如有变更，及时给予解答，并及时提供变更图纸，甲方提供材料堆放场地，配合乙方解决施工中出现的问题。
2、乙方认真领会图纸及设计要求，按图施工。
如需现场复查，可联系沟通，但费用甲方承担。
五、付款方式1、本工程建筑面积14575平方米，安装费单价为33元/平方米，工程总价为48.0975万元，合同签订3日内，先预付生活费人民币计3.5万元，钢结构梁柱吊装结束付10万元，屋面板安装结束付15万元，墙面板安装结束付10万元，余款年底结清，扣3%的质保金，一年后付清(乙方不向甲方提供任何票据)。
2、若因甲方拖欠乙方工程款，影响工程进度，造成乙方仪式、窝工而带来的各种损失，应由甲方承担。
六、安全施工乙方工人进入工地，必须遵守工地的安全规范、统一安排，自备安全用品，高空作业必须系安全带，佩戴安全帽，使用电气设备要规范，必须安全可靠，特别室外用电要防水、接地，配电箱要配备漏电保护器，以防为主，安全施工，如发生不安全事故，一切责任由乙方自负，甲方不承担任何事故责任及经济损失。
钢结构分包协议书范本(3篇)
第1篇协议编号： _________签订日期： _________甲方（发包方）： _________乙方（分包方）： _________鉴于：1. 甲方因建设（项目名称）工程需要，需进行钢结构工程的施工。
2. 乙方具备钢结构工程承包资质，愿意接受甲方的委托，进行上述工程的分包施工。
双方经友好协商，达成如下协议：第一条工程概况1.1 工程名称：（项目名称）1.2 工程地点：（具体地址）1.3 工程内容：钢结构制作、安装及辅助工程1.4 工程规模：约（平方米/吨）钢结构1.5 工程合同总价：人民币（大写）______元整，（小写）______元。
第二条分包内容2.1 乙方负责上述工程范围内的钢结构制作、安装及辅助工程，包括但不限于以下内容：a. 钢结构构件的加工、制作；b. 钢结构构件的运输、保管；c. 钢结构构件的现场安装；d. 钢结构连接件的焊接；e. 钢结构工程所需的辅助工程，如防火涂料、防腐涂料等；f. 甲方要求的其他相关工作。
第三条工程进度3.1 乙方应按照甲方提供的施工图纸和施工组织设计，制定详细的施工进度计划，并报甲方审核批准。
3.2 乙方应确保工程按合同约定的工期完成，如因乙方原因导致工期延误，应承担相应的违约责任。
3.3 乙方应按照甲方的要求，定期向甲方报告工程进度。
第四条质量标准4.1 乙方应严格按照国家有关标准和规范进行施工，确保工程质量达到合同约定的标准。
4.2 乙方应接受甲方及相关部门的质量检查，对不合格的工程部分，乙方应无条件进行返工或整改。
4.3 乙方应保证工程质量保修期内的维修服务。
第五条技术资料5.1 乙方应向甲方提供完整的施工技术资料，包括但不限于以下内容：a. 施工组织设计；b. 施工方案；c. 施工记录；d. 质量检验报告；e. 工程竣工图。
第六条价格及支付6.1 本协议约定的工程合同总价为人民币（大写）______元整，（小写）______元。
6.2 乙方应在工程进度达到合同约定的节点后，向甲方提交工程进度款申请，甲方应在收到申请后（______）个工作日内支付相应的进度款。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
钢结构安装工程劳务分包合同协议书协议合同协议书书Jenny was compiled in January 2021钢结构安装工程劳务分包合同编号：发包人：承包人：分包工程名称：施工地址：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等自愿、公正和诚实信用的原则，双方就建设工程劳务合作事项协商一致，订立本合同。
第一条工程概况及承包工作内容1. 工程名称：2. 工程概况：3. 分包工作内容：本工程钢结构部分的制作、安装的分包施工范围包括：1) 测量放线、预埋件清理纠偏、后置埋件补充；2) 材料申报、装卸、垂直运输、入库堆放保管；3) 钢结构除锈、制作安装、清理焊缝后刷防锈漆一度；4) 质保期（质保期详见本合同第五条第2.2款之规定）内的无偿售后服务。
第二条作业人员承包人根据工程需要向发包人提供满足工程进度需要的作业人员。
第三条合同工期进场日期：年月日。
竣工日期：年月日。
第四条合同价款1.合同总价：人民币元大写。
2.对合同价款内容的明确：此单价含焊条、氧气乙炔、胶水、自攻螺丝及铆钉费，房租、生活用品及生活水电费，所有工器具设备等费用。
第五条合同价款的结算和支付1. 合同价款的结算。
1.1 发包人于钢结构网架施工正式开始 10日后，向承包人支付不大于人民币五仟元（小写：5000.00元）的预付款。
2. 合同价款的支付2.1 整体钢结构网架工程经建设单位、设计单位、监理单位、总承包单位四方验收合格后支付至所完工程量的90%；2.2 本分包工程保修期起算日期：钢结构网架安装工程完工，经监理单位、总承包单位验收合格之日；本分包工程保修期终止日期：发包人办理的整体工程竣工验收单日期向后延迟一年。
保修期满并办理完竣工结算手续且扣除发包人垫付的维修款（若有）后，一次性付清所以余款。
第六条安全施工、重大伤亡及其他安全事故处理1. 安全施工：发包人、承包人必须贯彻、执行国家和政府、行业主管部门颁布实施的有关安全生产的法律法规及各项规定，严格按安全标准组织施工。
2. 重大伤亡及其他安全事故处理：2.1 发生重大伤亡及其他安全事故，承发包双方应采取紧急措施防止事态扩大并全力组织抢救伤者，保护事故现场，如因抢救伤者必须移动现场设备，须作出书面记录或拍照。
2.2 按照双方约定，发包人不承担由承包人在施工生产过程中产出的一切安全责任、经济责任及其一切后果。
由事故责任方承担相应的责任。
第七条工程质量、验收与保修1. 工程质量应达到设计图纸要求及约定标准和质量目标。
如图纸、发包人指令和国家及当地政府施工验收规范、标准之间有差异或不一致，承包人应在取得发包人书面认可后，以质量要求较高者为施工依据。
2. 承包人必须按照国家规定的质量检验标准、施工验收规范和施工图组织施工。
在施工中发现设计有误，须立即向发包人提出，取得文字变更洽商手续后方可继续施工。
因发包人原因造成窝工的，由发包人予以经济补偿，因承包人原因造成窝工的，工期不顺延，发生的费用由承包人承担。
3. 对本工程的质量标准，双方约定如下：符合设计图纸及《钢结构工程施工质量验收规范》（GB50205-2001）要求，确保四方验收通过。
第八条工期延误1. 对于以下原因造成完工日期推迟的，经发包人施工代表确认，工期相应顺延。
1.1 因战争、动乱、自然灾害或非发包人承包人责任造成的爆炸、火灾等不可抗力；1.2 发包人同意工期顺延的其他情况。
2. 承包人应在上述情况发生后7日内，就延误内容和因此产生的经济支出向发包人施工代表提出书面报告，发包人应于7日内就延长完工日期和赔偿经济损失给予书面答复。
承包人逾期未提出书面报告的，视为其放弃此项权利；发包人逾期未答复也不提出修改意见，视为其承认此事实。
3. 非因上述原因造成未按合同工期（包括合同约定可顺延的工期）交工的，双方约定：承包人应根据现场情况，及时积极采取增派施工作业人员等赶工措施，确保总体工期保质保量按时完成。
第九条文明施工1. 发包人、承包人应严格执行南通人民政府颁发的“施工现场管理暂行规定”，加强科学管理，坚持文明施工。
2. 发包人应向承包人提供符合标准的施工条件，食宿双方约定由承包人自行解决。
3. 对本工程的文明施工标准，双方约定如下：达到市、区建委，建设单位，总承包单位对现场文明施工的管理要求。
第十条材料机具供应1. 本工程由发包人提供的机械设备为：二级配电箱、表箱及配套的主电缆。
承包人自备的工具为：三级配电箱、电缆、电焊机及一切施工用具等。
双方确认防护用具由承包人承担。
2. 由承包人自备的工具、防护用具等须其自行带入现场。
3. 承包人应遵守和执行发包人材料机具领用规定，对领用的材料、机具要与发包人共同清点，履行书面领、还手续，对借用的发包人的机具，要严格按操作规程使用，加强维修保养。
4. 对本工程材料机具的使用、维护，双方约定如下：4.1 承包人方应积极做好现场主、辅料及产品的保管、管理工作，按实领用，领用材料要如实填写领料单，退场时附退料清单，否则按未退料处理，对现场无正当理由，超出标准领用的材料由承包人负责全额赔偿。
4.2 发包人送货人员把材料运到现场交付给承包人后，承包人要负责所领材料的保管工作，如果因承包人管理不善而导致材料丢失或被损坏，承包人要全额赔偿。
如果发现承包人偷卖发包人的材料，一经查实发包人将对承包人处以每次5仟元以上的罚款，并将当事人送公安机关处理，发包人视情况严重程度决定是否终止施工合同。
第十一条发包人的权利及义务1. 负责提供场地、道路、水电等具备施工条件的工程施工现场，负责工程施工的组织与协调及技术、质量、安全、场容等方面的交底。
2. 负责提供施工图纸壹套，提供必要技术资料。
3. 负责组织施工检查、验收，监督承包人的工程进度、工程质量、安全生产及按图施工情况，材料领用情况及行政管理事务。
4. 负责解决施工中存在或发生的技术问题。
5. 负责组织图纸会审和技术交底，编制施工组织设计及总的工期控制计划，审查承包人编制的详细施工作业计划。
6. 负责本工程中各工种，工序间的协调与配合，承包人在安全、质量、工期、场容等方面发现有违反合同约定内容的，发包人应书面提出整改意见，督促承包人进行整政。
7. 负责组织工程的验收工作。
第十二条承包人的权利和义务1. 承包人对与其确定劳动关系的作业工人必须认真审查，保证人员的政治素质、身体素质和技术水平，年龄不得低于18周岁，不得超过60周岁。
2. 承包人需将其作业人员登记造册，所有进场施工人员必须购买意外伤害保险，金额不得低于壹百万圆整。
3.在施工生产过程中，承包人必须保证人员相对稳定，服从发包人的统筹安排，统一调动。
4. 当发包人因故不能保证连续生产时，承包人在不影响发包人生产任务的前提下，可将队伍进行临时调整，对所调整人员应向发包人出具书面通知，并办理变更手续。
5. 承包人必须严格遵守《钢结构工程施工质量验收规范》（GB50205-2001），按施工图纸及说明做好承包工作内容的施工，如有合理化建议应征得发包人同意，并办理书面洽商变更手续后方可改动施工。
在施工中应注意保护成品、半成品、爱护使用发包人提供的机械设备及其工具。
6. 承包人应对作业工人进行安全生产、食品卫生、交通安全及预防煤气中毒等方面的教育，自觉遵守发包人现场管理规定，服从发包人有关人员的指导、教育、监督和检查，并及时向发包人提供有关情况和资料。
7.承包人确认张少良为派驻工地的负责人，负责日常施工的管理、协调工作。
8. 承包人负责现场施工过程中垂直运输及钢结构吊装的协调。
9. 承包人自费解决施工过程中所有施工人员的住宿房屋、食宿用具、生活用水用电等。
10.施工过程中，承包人利用现有脚手架施工。
如脚手架或现场条件不能满足安全、质量要求时，承包人应提前报发包人协调解决，在未解决以前有权停止施工，不得野蛮操作和违章施工。
第十三条违约责任1. 发包人违约责任1.1. 由于发包人施工人员指挥错误造成的工程质量问题，其经济损失及有关责任由发包人承担。
2. 承包人违约责任2.1 因承包人原因造成发包人工期延误或工程质量严重不符合要求时，发包人有权划分出部分工作量，由其他施工队伍完成，其费用由发包人跟后续的施工队伍商定从承包人的总承包费用中直接支付给后续队伍，但发包人应在此时，与承包人就结算事宜达成书面协议，共同对划分出的工程量进行签认。
2.2 承包人未按发包人选定的施工队伍进场，发包人有权要求承包人进行更换、调整，承包人无法调整时，发包人有权暂不安排施工任务（窝工损失承包人自负），并书面通知承包人，直至终止合同。
2.3 因承包人责任造成质量事故和延误工期，其工料损失一概由承包人承担。
2.4 承包人未按照建设单位、监理及总包单位的安全、文明施工要求安排作业，致使发生安全事故及作业区卫生状况脏乱差，承包人应承担由此导致的罚款费用及一切后果。
第十四条合同争议的解决在履行合同过程中发生争议，双方首先进行协商，协商不成可向有关部门申请调解。
当事人不愿和解、调解或和解、调解不成的，可约定以下方式解决争议1. 向施工地点所在区人民法院起诉。
第十五条合同的生效与终止本合同经双方签字后生效。
本合同在完成分包工作内容、结清工程决算尾款后，即自然终止。
第十六条本合同正本一式二份，具有同等法律效力，双方各执一份。
第十七条本合同未尽事宜可经双方协商后列入其他事项，其他事项与正文具有同等效力。
在本合同之外签订的协议等，内容与本合同相抵触者无效。
发包人（签字）：承包人：日期：日期：。