最新-2019年建设工程合同范本-
2019年建设工程合同范本
2019年建设工程合同范本【篇一】发包人（全称）：______________________承包人（全称）：______________________依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、规章，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，双方就本建设工程施工协商一致，订立本合同。
一、工程概况工程名称：______________________工程地点：______________________结构形式：__________ 数： __________ 筑面积：__________群体工程应附承包人承揽工程项目一览表（附件1）工程立项批准文号：资金来源：二、工程承包范围承包范围：三、合同工期工期：__________ 天开工日期：竣工合同：四、质量标准工程质量标准:五、合同价款1、合同总价（大写）：__________ （人民币）元（小写）：____________ 元（其中：工程暂列金额___________ 元，计日工__________ 元，材料暂估价和专业工程暂估价_________ 元，安全文明施工措施费____________ 元，总承包服务费 ___________ 元。
）2、综合单价：详见承包人的已标价工程量清单。
（见附件4：）六、组成合同的文件组成本合同的文件包括：（1）本合同协议书；（2）中标通知书；（3）投标函及投标函附件；（4）本专用合同条款；（5）本通用合同条款；（6）技术标准和要求；（7）图纸；（8）已标价工程量清单（附件4：）；（9）招标文件、招标文件澄清及修改；（10）其他合同文件。
双方在履行本合同中的有关洽商、变更、签证等书面协议、文件，视为本合同的组成部分。
七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中赋予的定义相同。
八、承包人按照合同约定进行施工、竣工并质量保修期内承担工程质量保修责任。
九、发包人按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。
住建部建设工程设计合同范本最新版(通用5篇)
住建部建立工程设计合同范本最新版〔通用5篇〕住建部建立工程设计合同范本最新版〔通用5篇〕住建部建立工程设计合同最新版1工程名称：___________工程地点：___________合同编号：___________设计证书等级：_________签订日期：___________发包人：________________________设计人：________________________发包人委托设计人承当_________工程设计，经双方协商一致，签订本合同。
第一条本合同根据以下文件签订：1.1《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建立工程勘察设计市场管理规定》。
1.2国家及地方有关建立工程勘察设计管理法规和规章。
1.3建立工程批准文件。
第二条本合同设计工程的内容：名称：________________________;规模：__________________________;阶段：________________________;投资：__________________________;设计费:______________________;序号：__________________________;分工程名称：__________________;建立规模：______________________;设计阶段及内容：______________;估算总投资：____________________;费率%：______________________;估算设计费：____________________;层数：________________________;建筑面积：______________________;方案初步设计：________________;施工图(万元)：_________________;第三条发包人应向设计人提交的有关资料及文件：序号：________________________;资料及文件名称：________________;份数：________________________;提交日期：______________________;有关事宜：____________________;第四条设计人应向发包人音乐会的设计资料及文件：序号：________________________;资料及文件名称：________________;份数：________________________;提交日期：______________________;有关事宜：____________________;第五条本合同设计收费估算为___元人民币。
建设工程施工合同范本7篇
建设工程施工合同范本7篇第1篇示例：建设工程施工合同范本甲方：（委托方）鉴于甲方拟在某地进行建设工程项目，现就该工程的施工事宜达成如下协议：第一条项目名称甲方委托乙方完成的工程项目名称为：___________（以下简称该工程）。
第二条工程地点该工程位于___________地点。
根据甲方要求，乙方负责完成该工程的规划、设计、施工和竣工验收工作，并保证该工程符合相关标准和要求。
乙方应在签订合同后______天内开始施工，按照双方约定的工程进度完成该工程。
第五条施工价格1. 乙方应按照双方约定的工程进度，向甲方收取相应的施工款。
工程竣工后，乙方应提交工程结算书，甲方对工程情况满意后支付最后一笔款项。
2. 如乙方未按照约定时间完成工程，甲方有权要求乙方支付违约金。
第六条施工质量保证1. 乙方应按照相关规定和标准严格控制施工质量，确保该工程符合国家相关标准和甲方的要求。
施工过程中如出现质量问题，乙方应承担相应责任。
2. 乙方施工完成后应提供一年的维修保证期，对工程出现质量问题负责。
第七条竣工手续1. 工程竣工后，乙方应向甲方提供竣工验收报告和相应的竣工手续，包括相关证明文件、规范合格证明等。
2. 若竣工验收合格，甲方应在_______个工作日内支付尾款。
第八条合同变更1. 如甲方需要对工程项目进行变更，应提前与乙方沟通并签订书面变更协议。
变更后的费用由双方协商确定。
2. 未经双方一致同意，任何一方不得擅自变更合同条款。
第九条争议解决1. 双方在履行合同过程中如发生争议，应友好协商解决。
协商不成的，可向有关部门申请调解或仲裁。
2. 合同解释权归双方共同拥有。
1. 合同期满后，若乙方未完成工程，双方可以协商终止合同，并按照相关法律法规执行。
2. 若一方违反合同内容，经另一方书面通知后未在规定时间内改正，对方有权提前终止合同。
第十一条其他事项1. 合同附件包括：工程设计图纸、物料清单、合同付款方式等。
2. 合同一式两份，甲乙双方各持一份，并具有同等法律效力。
2019年建设工程施工合同示范文本(详细版)
建设工程施工合同甲方（建设单位）：地址：法定代表人：电话：乙方（承建单位）：地址：法定代表人：电话：鉴于甲方拟委托乙方负责建设_____________，双方经过协商达成以下建设工程施工合同：一、工程名称、规模和位置1.1 工程名称：_____________。
1.2 工程规模：_____________平方米/立方米/米等。
1.3 工程位置：_____________。
二、施工期限2.1 开工日期：_____________年/月/日。
2.2 竣工日期：_____________年/月/日。
三、工程质量、进度要求3.1 工程质量应符合_____________、_____________标准等要求，具体技术指标详见本合同附件。
3.2 工程进度应按照双方约定的时间节点逐步完成，各阶段工程验收后方可进入下一阶段施工。
四、施工内容和范围4.1 施工内容包括但不限于：_____________，具体内容详见本合同附件。
4.2 施工范围包括：_____________。
五、工程造价和支付方式5.1 工程总造价为_____________元。
5.2 乙方应在开工前出具详细的工程概算，并按照工程进度和质量完成各项工程，建设单位应在验收合格后及时按合同约定支付工程款。
5.3 工程款支付方式：_____________。
六、施工责任和担保6.1 乙方应根据本合同内容，承担相关工程质量和进度等的责任，如未按照合同要求完成相应工程，应承担违约责任或赔偿责任。
6.2 乙方应在本合同生效后不久，向建设单位提供_____________元/万元/百万元保证金作为履行本合同的担保。
七、违约责任7.1 如乙方未能按时开工，应支付逾期开工违约金。
7.2 如乙方未能按时保质保量完成工程，应支付逾期完工违约金或承担由此产生的赔偿责任。
8、保密责任8.1 双方同意对所获得的商业秘密和技术资料进行严格保密，不得泄露或向第三方披露。
8.2 双方同意采取必要的技术措施和管理措施，确保所获得的商业秘密和技术资料不被泄露或利用。
建设工程合同范本(10篇)
建设工程合同范本(10篇)建设工程合同范本篇1甲方：兰殿涛 (以下简称甲方)乙方：兰学东 (以下简称乙方)甲方兰殿涛，需建房屋三间，由承包施工方乙方兰学东砖工师傅承包建筑。
经甲、乙双方协商，条款如下：一、甲方建筑范围整栋房屋建筑及乙方施工范围：房屋、墙体、阳台内部需钢筋梁柱，楼梯结构、水泥板、前后天沟、雨棚、一楼、二楼、三楼地面内外粉涮，内墙面涮白、天盖、房屋前面磁砖、阶基都由乙方承包施工。
二、甲方要求建筑标准及质量1、甲方要求一楼高度暂为地面到楼面3.5米，二楼高度为3.3米，三楼陆抖墙缩飞。
2、内部结构需钢筋梁柱，必须由甲方确定，乙方不得擅自变更。
3、乙方施工必须保证施工质量，误差不得超过0.5公分。
乙方施工期间，甲方视为质量不满如需返工，乙方得遵守甲方意见，损失材料费得由乙方承担赔偿。
三、乙方承包施工价格及收费范围1、按照双方磋商，乙方收费为每平方米为壹佰零三元整(103元)，乙方收方一楼、二楼按照东边墙角到西边墙角，附加西边檐边30公分，侧面按照前面墙角到后面墙角，附加后面檐边40公分，三楼按照一层平方米的三分之一收方。
一楼实体墙附加施工费壹千陆百元整(1600元)。
四、甲方要求期限、付款1、在甲方材料满足情况下，乙方不得拖延时间，须按期完工，期限为农历五月竣工。
2、甲方付款必须照乙方施工进度进行支付。
整栋房屋完全竣工，甲方验收合格后一切款目付清给乙方。
五、甲方提供甲方只提供房屋材料、茶水，不提供施工期间早、午、晚餐以及乙方施工工具和跳架。
六、安全措施甲方要求乙方承包施工，必须安全施工，管理好自己的施工人员，杜绝事故发生。
本合同一式二份，甲、乙双方各执一份，甲方要求证明人、村委证明。
上述合同三方签字后生效。
甲方签字：乙方签字：证明人签字：建设工程合同范本篇2一、争议解决本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决；协商或调解不成的，按下列第_________种方式解决：1、提交_________仲裁委员会仲裁；2、依法向_________人民法院起诉。
2019年建设工程施工合同示范文本(详细版)2023简版
2019年建设工程施工合同示范文本(详细版) 2019年建设工程施工合同示范文本(详细版)1. 引言该文档为2019年建设工程施工合同的示范文本，旨在规范和约定建设工程项目的各项合同条款。
本文档由建设工程相关部门制定，供相关各方在签订合同时参考使用。
2. 合同标的2.1 工程名称本合同标的为命名为[工程名称]的建设工程项目。
2.2 工程位置本工程位于[工程位置]。
2.3 工程内容本合同的施工内容包括但不限于： [工程内容]。
3. 合同条款3.1 合同价格乙方应按照本合同约定的施工内容完成工程，并向甲方支付合同价格。
合同价格为[合同价格]。
3.2 工程周期本工程的施工周期为[工程周期]，自合同生效之日起计算。
如因不可抗力等原因导致工程周期延长，双方应协商解决。
3.3 施工质量乙方应按照相关建设规范和标准进行施工，确保工程质量符合合同约定和相关法律、法规的要求。
3.4 施工进度乙方应按照工程进度计划进行施工，并定期向甲方报告工程进度。
如乙方未按时完成施工进度，甲方有权要求乙方采取相应措施加快工程进度。
3.5 工程变更如遇工程变更，双方应协商解决，并及时签订补充协议。
工程变更造成的费用变动由双方共同商定，补充协议应明确工程变更的内容、费用变动和工程周期变更等。
3.6 施工保证金乙方应按照合同约定向甲方提供施工保证金，并在工程竣工、移交后经甲方验收合格后予以退还。
3.7 工程质量保修在工程竣工、移交后的质量保修期内，如发现工程质量存在问题，乙方应及时进行修补或改正，费用由乙方承担。
4. 合同履行4.1 合同生效本合同自双方签字盖章之日起生效，并具有法律约束力。
4.2 合同变更与解除除非经双方协商一致，否则不得擅自变更合同内容。
如因不可抗力等原因需要解除合同，应及时通知对方，并按照法律规定进行处理。
4.3 合同争议的解决如发生合同争议，双方应通过友好协商解决。
协商不成的，可向相关仲裁机构申请仲裁或向法院提起诉讼。
建设工程施工合同范本(示范文本)6篇
建设工程施工合同范本（示范文本）6篇篇1建设工程施工合同范本（示范文本）甲方：（委托方名称）统一社会信用代码：注册地址：法定代表人：联系方式：乙方：（承包方名称）统一社会信用代码：注册地址：法定代表人：联系方式：为了明确双方之间的权利义务，根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，经双方友好协商，就甲方委托乙方进行建设工程施工事宜，达成如下协议并订立本合同：第一条合同范围1. 乙方承担本合同项下的建设工程施工任务，包括但不限于施工布置、施工管理、施工进度控制等。
2. 本合同的工程名称、位置、规模和内容详见附件《建设工程施工合同附件》。
第二条工程价款1. 工程合同价款为人民币（￥）_______元整。
2. 工程价款的支付方式为（______）分期付款，具体支付比例和时间详见附件《付款方式及时间安排》。
第三条工程质量1. 乙方承担本合同项下工程的质量安全责任，确保工程符合相关国家标准和法律法规的规定。
2. 工程质量监管机构为_______，乙方接受监督并按照相关规定参与监督工作。
第四条工程进度1. 乙方应按照甲方的要求，合理安排工程进度，保证工程按时完工。
2. 工程进度如有延误，乙方应按照《建设工程施工合同附件》中的约定承担相应责任。
第五条材料及设备供应1. 乙方负责向甲方提供真实、合格的材料和设备，确保工程施工的正常进行。
2. 乙方不得私自更换原材料和设备，如需更换应提前征得甲方的书面同意。
第六条竣工验收1. 工程竣工后，乙方应通知甲方进行验收，合格后方可正式交付使用。
2. 如工程验收不合格，乙方应在规定时间内整改，并重新申请验收。
第七条合同变更1. 任何变更本合同内容的事项，须经双方书面协商一致并签署书面合同变更协议。
2. 合同变更后，双方应按照变更后的合同条款执行。
第八条违约责任1. 一方违反本合同之约定，给对方造成损失的，应当承担违约责任。
2. 如甲方未按时支付工程价款的，乙方有权暂停施工，并要求甲方支付滞纳金。
建设工程施工合同范本(示范文本)8篇
建设工程施工合同范本（示范文本）8篇篇1甲方（发包方）：____________________乙方（承包方）：____________________根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的基础上，就甲方委托乙方进行建设工程施工事宜，达成如下协议：一、工程概况工程名称：____________________工程地点：____________________工程规模：____________________工程内容：包括土建、安装等施工图纸所示全部内容。
二、工期要求开工日期：______年______月______日（具体以甲方书面开工令为准）。
竣工日期：______年______月______日。
总日历天数_____天。
如遇不可抗拒的原因造成的停工或调整工程量的，则相应顺延工期。
三、质量标准与验收依据工程质量标准：符合国家现行规范验收标准。
验收依据：施工图纸及设计变更通知单、国家颁发的施工规范和质量检验评定标准等。
四、合同价款及支付方式合同总价款为人民币大写：____________________（小写：￥_________）。
合同价格除合同注明包干费的内容外均包含以下内容：（根据实际确定内容填写）。
最终结算以审计部门审计结果为准。
篇2甲方（发包方）：________________________乙方（承包方）：________________________根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行建设工程施工事宜，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：________________________2. 工程地点：________________________3. 工程内容：包括（但不限于）基础工程、主体结构、装饰装修、水电安装等。
4. 工程规模：建筑面积____________平方米。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
最新2019年建设工程合同范本。
【导语】建设工程施工合同是指发包方（建设单位）和承包方（施工人）为完成商定的施工工程，明确相互权利、义务的协议。
编者为大家提供《2019年建设工程合同范本》，欢迎阅读。
【篇一】发包人（全称）： __________________承包人（全称） : ___________________依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、规章，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，双方就本建设工程施工协商一致，订立本合同。
一、工程概况工程名称: ___________________工程地点: ___________________结构形式: ________ 层数: _________ 建筑面积: ___________群体工程应附承包人承揽工程项目一览表（附件1）工程立项批准文号：资金来源：二、工程承包范围承包范围：三、合同工期工期: _________ 天开工日期：竣工合同：四、质量标准工程质量标准：五、合同价款1、合同总价（大写）：_________ （人民币）元（小写）： _________ 元（其中：工程暂列金额________ 元，计日工_______ 元，材料暂估价和专业工程暂估价_________ 元，安全文明施工措施费_________ 元，总承包服务费________ 元。
）2、综合单价：详见承包人的已标价工程量清单。
（见附件4:）六、组成合同的文件组成本合同的文件包括：（1）本合同协议书；（2）中标通知书；（3）投标函及投标函附件；（4）本专用合同条款；（5）本通用合同条款；（6）技术标准和要求；（7）图纸；（8）已标价工程量清单（附件 4:）;（9）招标文件、招标文件澄清及修改；（10）其他合同文件。
双方在履行本合同中的有关洽商、变更、签证等书面协议、文件，视为本合同的组成部分。
七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中赋予的定义相同。
八、承包人按照合同约定进行施工、竣工并质量保修期内承担工程质量保修责任。
九、发包人按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。
十、合同生效合同订立时间： _________ 年 _________ 月_________ 日合同订立地点：本合同双方约定后生效。
发包人：（公章）承包人：（公章）地址: _________ 地址: _________邮政编码： _______ 邮政编码：_________法定代表人: _________ 法定代表人：__________委托代理人: _________ 委托代理人：__________电话: _________ 电话: _________传真: _________ 传真: _________开户银行: ________ 开户银行: __________账号: _________ 账号: _________【篇二】（编号:ZS XXX- >^<x-[20 冷]- 心号）甲方：（项目部（施工局）全称）乙方：（营业执照登记名称，全称）依照《中华人民共和国合同法》及其它有关法律、法规的规定，为确保工程优质、按期完工，甲乙双方本着诚实信用原则，经自愿、平等协商就工程施工事项达成一致，且乙方已充分注意、理解本合同各项格式条款的约定，并自愿履行由此产生的全部义务，特订立本合同。
1、项目概况1。
1项目名称：1。
2项目地点：2、合同范围2。
1主要合同内容，具体以施工图（含业主同意变更的部分）为准。
2。
2主要施工工序（1），（2），（3），以及为完成本合同工程所做的其它一切准备工作。
2。
3主要工程量序号项目单位数量备注2。
4合同工期2。
4。
1开工日期年月日，完工日期年月日。
节点控制工期见下表：节点工期要求序号项目名称完工日期备注2。
4。
2工期延误如果关键线路的节点工期在发生以下情形之一而造成工期延误,经甲方确认后，工期顺a。
重大设计变更;b。
不可抗力；c。
由于业主原因要求停工；d。
甲方书面同意工期顺延的其它情况。
2。
4。
3乙方应在发生工期延误造成窝工事实后7日内就延误内容和因此发生的费用向甲方书面报告，甲方就相关事项及时向业主提交报告。
如乙方未提交或逾期提交的，则视为乙方放弃顺延工期及赔偿的权利。
如乙方虽按约定提交上述书面报告，但遇业主不同意或不完全同意时，则乙方认可甲方因此采用的不同意或不完全同意的处理意见。
2。
4。
4因乙方原因导致工期延误，工期不予顺延，且由乙方承担由此造成的一切经济损失和赶工费用。
2、4。
5业主及甲方需提前完成工期时，有关事宜由双方协商解决另行约定。
3、承包方式根据本合同的施工内容及主要施工工序，乙方同意按（单价或总价）方式进行承包。
本合同（单价或总价）在合同执行期间，无论工程量是否变化合同价格均不做调整。
若在合同签订个日历天之后，因国家颁布新的法律、法规等导致燃油费（柴油）等其它原材料价格的上涨，并且主合同有相关补偿条款时，双方才可以协商调整合同执行期间受影响项目的单价或总价；否则合同价格不做调整。
由于非上述原因影响的燃油费（柴油）等其它原材料价格的上涨，合同单价或总价均不得调整。
4、合同价格4。
1合同总价合同总价：（人民币）大写元，小写：（含％税金），固定总价/暂定总价。
4。
2合同单价合同单价见附件 B《工程量计价清单》。
合同单价包括完成施工项目所需人工费、材料费、机械费，包括施工所需各种材料运输及配合人工费用；包括人员和机械的进出场费、安全文明施工费、综合管理费、合理利润、%税金等所有可能发生一切费用；包括因气候季节以及工序协调等因素导致的施工停滞窝工费等；乙方应充分考虑本工程施工的风险，风险费用已含在合同单价中，甲方不再承担由于任何风险引起的费用。
4。
3税费的承担营业税、城市维护建设税及教育附加费等均由乙方承担，税金%；甲方负有代扣代缴的义务，并在乙方每月进度款结算中扣除。
其他税费已包含在合同价格中，由乙方自行缴纳。
5、双方权利与义务 5。
1甲方权利与义务5。
1。
1甲方负责工程施工期间工程总进度计划安排、组织、协调工作及工程质量、进度、安全、环保、文明施工的管理、监督、检查。
5。
1。
2甲方负责提供施工图纸、有关施工文件，并提供施工场所。
5。
1。
3甲方负责组织相关施工图纸的技术、质量、安全、环保等交底工作。
5。
1。
4甲方负责组织现场调度会，协调现场施工。
5。
1。
5甲方负责与业主、监理工程师、设计单位的各种工作联系（包括协商、签证等）。
5。
1。
6甲方负责向乙方发布书面开工通知，并向乙方下达承包工程总体进度计划、月工程进度计划及周进度计划。
5。
1。
7甲方有派专业技术人员对乙方进行指导和监督的权利。
5。
1。
8就承包工程范围内的有关工作，甲方随时可以向乙方发出指令，乙方应执行甲方根据本合同和甲方项目管理规章制度所发出的所有指令。
乙方拒不执行指令，甲方有权采取相应措施或直接委托其他施工单位完成该指令事项，发生的费用（包括因拒不执行指令给甲方造成的其它损失，含业主的罚款、重新安排队伍施工造成的单价差、赶工费等）由乙方承14。
1条要求安排人员进场:14。
2条安排进场设备，并保 ，乙方均须将设备情况书面担，乙方同意从工程结算款中扣除。
5。
1。
9甲方负责按照合同约定支付工程款。
5。
1。
10甲方负责对乙方完成的工程量进行审核、计价结算 ，并按业主资金到位情况进行工程款的支付。
5。
1。
11甲方有权要求乙方撤换不能胜任本职工作的管理及施工人员。
5。
1。
12甲方有权对乙方的工程质量等级、隐蔽工程和中间验收、维护、初验、检查 和返工、终验进行检查和监督。
5。
1。
13甲方有权对乙方施工工作面存在的安全隐患进行监督、检查 ，并督促乙方采取整改措施。
5。
1。
14双方约定甲方的其他权力与义务 ：。
5。
2乙方权利与义务5。
2。
1在本合同签订后日内，乙方应组织人员接受甲方的技术、质量、安全、环保等交 底。
5。
2。
2乙方负责组织人员研究和熟悉施工图纸、按照施工总布置要求、做好各项施工 准备工作。
5。
2。
3乙方负责按规定每月日向甲方提交已完成月工程量统计报表。
5。
2。
4乙方必须按甲方要求的进度计划组织施工 ，接受甲方对工程进度的检查、 监督和 管理。
工程实际进度不满足计划进度要求时 ，乙方应向甲方提交整改措施和方案 ，经甲方批准 后执行；但并不免除因乙方原因造成的工期延误和应由乙方承担的一切损失责任。
5。
2。
5乙方必须服从甲方的施工调度及甲方转发的业主或监理工程师与承包工程有关 的指令。
未经甲方允许，乙方不得直接致函业主或监理工程师，不得直接从业主处收取工程款。
5。
2。
6乙方必须遵守国家及当地政府有关安全生产和环境保护等法律、法规和甲方相 关规定及制度，乙方必须严格质量、职业健康安全、环境保护等管理，并及时提供相关各种见证资料及记录，对所属员工及因其过错造成他人人身、财产损失等负责。
5。
2。
7乙方应严格按照国家有关持证上岗规定 ，确保所属人员按规定持证上岗。
技术岗 位人员、特殊工种工人均应持有通过国家或有关部门统一考试或考核的资格证明。
在签订本合同时，应将人员持证情况及有关证件复印件一并报送甲方备案。
5。
2。
8为确保合同履行，乙方必须于年月日前按照本合同 并向甲方书面报告，便于甲方组织现场检查。
5。
2。
9为确保合同履行，乙方必须于年月日前按照本合同 证进场设备完好率达到 %以上。
在设备进场后日内及退场前日内 报送甲方，便于甲方组织现场检查验收。
5。
2。
10乙方应按甲方与业主的主合同、国家规定的有关标准、规范及甲方提供的图 纸完成工程施工，确保工程质量、进度及安全等满足合同要求；保证施工场地清洁符合环境卫生管理规定，交工前清理现场达到甲方要求，并承担因自身原因造成的损失和罚款。
5。
2。
11乙方负责施工现场的看护、 保卫及未完工程的安全工作，按时向甲方移交工程。
保护期内发生损坏的，由乙方自费修复。
5。
2。
12乙方应对在保修期内承包工程出现的缺陷进行保修。
如乙方未在甲方通知的 时间内进行修理的，甲方则有权另行指定第三方修理，所发生的一切费用由甲方直接从乙方质 保金中扣除，不足部分由乙方另行支付。
5。
2。
13如承包合同工程跨年度，乙方应在其营业执照、资质证书、安全生产许可证、 税务登记证等相应证书年检或到期更换新证书后日内将通过年检或更换的新证书复印件 （需加盖乙方单位公章）送交甲方备案。
5。
2。
14乙方确保其施工人员工资及时发放 ，并配合甲方对其施工人员工资发放情况的，甲方有权暂停给乙方的工，由方装表计量，并经甲方验收确 ，相关费用已包含在合同单价中/m3的价格和实际用量在工程款 检查和监督工作。
5。
2。
15乙方负责其施工人员的培训、安全教育、持证上岗、职业病防治、工资发放、 各种社会保险、伤亡事故处理、劳动争议等事宜 ，并负责因其施工人员作业不当给第三人造成的人身、财产损失赔偿。