中铁二十局集团第四工程有限公司...!
建设工程项目停工处理及索赔注意事项
建设工程停工索赔注意事项建设工程工期问题一直是施工单位与建设单位关注的重点，也是双方争议索赔的高发地带，而停工则是工期问题的重中之重，因为一旦发生非发包人意愿导致的项目停工事件,也就意味着双方合作很可能已经走向恶化。
对此，施工单位如何应对？笔者通过近期接触的实例，站在施工单位的角度与大家分享以下内容，以期有所意义。
一、主要法条1.法律:《合同法》第二百八十三条~第二百八十六条第二百八十一条因施工人的原因致使建设工程质量不符合约定的，发包人有权要求施工人在合理期限内无偿修理或者返工、改建。
经过修理或者返工、改建后，造成逾期交付的，施工人应当承担违约责任。
第二百八十二条因承包人的原因致使建设工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的，承包人应当承担损害赔偿责任.第二百八十三条发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的,承包人可以顺延工程日期,并有权要求赔偿停工、窝工等损失。
第二百八十四条因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的,发包人应当采取措施弥补或者减少损失，赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。
第二百八十五条因发包人变更计划,提供的资料不准确,或者未按照期限提供必需的勘察、设计工作条件而造成勘察、设计的返工、停工或者修改设计，发包人应当按照勘察人、设计人实际消耗的工作量增付费用.第二百八十六条发包人未按照约定支付价款的，承包人可以催告发包人在合理期限内支付价款。
发包人逾期不支付的，除按照建设工程的性质不宜折价、拍卖的以外,承包人可以与发包人协议将该工程折价，也可以申请人民法院将该工程依法拍卖。
建设工程的价款就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿。
2。
司法政策：第八次全国法院民事商事审判工作会议（民事部分）纪要（2016年11月30日）第32条三）关于承包人停(窝)工损失的赔偿问题32.因发包人未按照约定提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的,隐蔽工程在隐蔽之前，承包人已通知发包人检查,发包人未及时检查等原因致使工程中途停、缓建,发包人应当赔偿因此给承包人造成的停（窝）工损失，包括停(窝）工人员人工费、机械设备窝工费和因窝工造成设备租赁费用等停（窝）工损失.3。
高压旋喷桩与灌注桩复合地基在不良地质中运用分析
高压旋喷桩与灌注桩复合地基在不良地质中运用分析发布时间：2022-11-14T02:16:22.333Z 来源：《建筑实践》2022年第13期第41卷作者：王晓栋[导读] 随着社会的发展与经济水平的提升，各类工程项目的数量都在不断攀升，王晓栋中铁二十局集团第四工程有限公司山东省青岛市 266000摘要：随着社会的发展与经济水平的提升，各类工程项目的数量都在不断攀升，与此同时，在施工质量上也提出了更高的要求，需要通过使用有针对性的施工技术，克服诸多自然环境的限制。
本文首先总结高压旋喷桩与灌注桩复合地基运用在不良地质中的优势，然后分析高压旋喷桩与灌注桩复合地基在不良地质中的运用要点，希望能对提升复合地基的施工质量提供帮助。
关键词：高压旋喷桩；灌注桩；不良地质引言：现阶段，高压旋喷桩广泛运用于多种工程项目当中，起到了提升地基稳定性，避免地基坍塌的重要作用。
其基本原理是通过高压旋转喷嘴，将预制的水泥浆均匀喷射到特定区域，并与土层共同构建稳定的整体结构。
灌注桩则是通过预留孔洞灌注混凝土形成的桩，综合使用高压喷射桩与灌注桩技术的复合地基兼具两种技术的优点，在不良地质中有着更好的表现。
一、项目介绍及工程简况南昌市进贤县某安置房项目，共建13栋住宅楼，主楼地上18层，地下1层，高53.55米，上部结构体系为剪力墙结构；裙房高4.5米，结构体系为框架结构。
基础设计为旋挖成孔灌注桩，桩端持力层为全风化粉砂岩，为摩擦桩承桩。
根据地勘资料显示，场地勘察深度范围内地层自上而下可依次划分为①素填土、②耕表土、③粉质黏土、④全风化粉砂岩、⑤中风化角砾砂等五个工程地质层。
场地原地貌三分之一范围为低洼地、鱼塘，项目入场时低洼场地虽回填整平，但回填时间短、深度大，考虑到该范围的灌注桩受桩侧负摩阻力的影响，为减少该回填土沉降对桩基的影响，对回填区域采用高压旋喷桩进行加固。
二、高压旋喷桩与灌注桩复合地基运用在不良地质中的优势首先，高压旋喷桩与灌注桩复合地基能适应更复杂的地质环境，高压旋喷桩在喷浆的过程中能充分与土层结合，具有更强的环境适应性，与灌注桩结合则增加了设计的灵活度，能够根据不同的地质环境作出针对性的调整。
潘典军、中铁二十局集团第四工程有限公司用人单位责任纠纷二审民事判决书
潘典军、中铁二十局集团第四工程有限公司用人单位责任纠纷二审民事判决书【案由】民事侵权责任纠纷侵权责任纠纷用人单位责任纠纷【审理法院】湖北省襄阳市中级人民法院（原湖北省襄樊市中级人民法院）【审理法院】湖北省襄阳市中级人民法院（原湖北省襄樊市中级人民法院）【审结日期】2021.03.25【案件字号】(2021)鄂06民终680号【审理程序】二审【审理法官】曹勇江涛柳莉【审理法官】曹勇江涛柳莉【文书类型】判决书【当事人】潘典军;中铁二十局集团第四工程有限公司;武汉中兴永泰建设劳务有限公司;王正雄【当事人】潘典军中铁二十局集团第四工程有限公司武汉中兴永泰建设劳务有限公司王正雄【当事人-个人】潘典军王正雄【当事人-公司】中铁二十局集团第四工程有限公司武汉中兴永泰建设劳务有限公司【代理律师/律所】李苦、涂俊利湖北策诚律师事务所;肖江云、张娟湖北春园律师事务所【代理律师/律所】李苦、涂俊利湖北策诚律师事务所肖江云、张娟湖北春园律师事务所【代理律师】李苦、涂俊利肖江云、张娟【代理律所】湖北策诚律师事务所湖北春园律师事务所【法院级别】中级人民法院【原告】潘典军;武汉中兴永泰建设劳务有限公司;王正雄【被告】中铁二十局集团第四工程有限公司【本院观点】中铁二十局四公司在一审庭审中提交了与中兴建设公司签订的《管网施工合同》复印件，在庭审后潘典军诉讼代理人通过微信对《管网施工合同》原件予以质证，二审期间，潘典军对中铁二十局四公司《管网施工合同》原件又补充了相关质证意见，故一审法院根据双方当事人举证、质证，采纳《管网施工合同》审理程序合法，潘典军该上诉理由不能成立，本院不予采纳。
根据中铁二十局四公司与中兴建设公司签订的《管网施工合同》，双方在材料供应及继续设备使用中约定：8.3.1.本项目无甲方中铁二十局四公司供设备、机具。
潘典军提交东津派出所接处警工作登记表，主张2019年5月23日9时许其找中铁二十局四公司协调被电缆线打伤赔偿的过。
聚能水压爆破在隧道施工中的应用
精 品JINGPIN聚能水压爆破在隧道施工中的应用■侯龙江中铁二十局集团第四工程有限公司 山东青岛 266061摘 要：在中铁二十局集团四公司宝汉高速公路老君寨隧道建设过程中，为了最大限度地保护隧道周边植被、减少地质扰动、减少扬尘，同时也为了降低成本、高效节能地完成隧道施工任务，在施工时尝试使用了聚能水压光面爆破技术，取得了良好效果。
下面，简单介绍该工艺的基本原理、技术要点及取得的效益，望能为今后同类行业施工起到有益的参考作用。
关键词：水压爆破；技术应用引言在中铁二十局集团四公司宝汉高速公路老君寨隧道建设过程中，为了最大限度地保护隧道周边植被减少地质扰动、减少扬尘，同时也为了降低成本、高效节能地完成隧道施工任务，在施工时尝试使用了聚能水压光面爆破技术，取得了良好效果。
本文以老君寨隧道聚能水压光面爆破施工为例，简单介绍该工艺的基本原理、技术要点及取得的效益，望能为今后同类行业施工起到有益的参考作用。
1.工程概述宝汉高速公路是中国西部南北大通道银(川）重（庆）线的重要组成部分，又是陕西省规划建设的“2367”高速公路网中3条南北纵线之一的定汉线的重要组成路段，与定汉线宝鸡至坎坪公路构建了宝鸡至汉中的高速公路通道。
老君寨隧道总长1.29公里，该隧道位于陕西省汉中市境内，因地质复杂、工期紧、任务重、施工难度大，直接影响架梁通道畅通，是该标段的“卡脖子工程”。
2.基本原理隧道施工钻爆技术是关键，以往国内外隧道爆破施工都采用炮眼无回填堵塞方法俗称“常规爆破”，炮眼中仅装药卷与起爆雷管。
水压爆破在炮眼中增添了水袋和炮泥，利用水不可压缩的性质，将炸药能量全部传递出去，水在爆炸产生的膨胀作用下，形成“水楔”，作用于岩石裂隙中，使岩石破碎，同时雾化降尘，减少对环境的污染。
水压爆破与常规爆破对比水压爆破与常规爆破相比，相同的是炮眼分布、深度、起爆顺序和间隔时间等。
不同的是封堵方式和炸药用量，水压爆破采用专用炮泥封堵的方式来替代常规爆破用纸袋或无封堵的方式，增加了炸药利用率；水压爆破中的水袋代替了部分炸药，减少了炸药的用量。
《高速公路移交竣工资料的报告5篇范文》
《高速公路移交竣工资料的报告5篇范文》竣工资料移交报告中铁二十局集团第四工程有限公司安南高速公路no.10标项目部202x年12月20日关于移交竣工资料的报告河南省安阳至南乐高速公路有限公司：我单位根据交通部《公路工程交（竣）工验收办法》，严格按照河南省交通厅《河南省公路建设项目文件材料立卷归档整理规范》的规定及安阳至南乐高速公路项目公司要求，对安阳至南乐高速公路土建10标应归档的文件材料进行了系统整理、组卷和归档，经过前一阶段的认真工作，该项工程竣工资料已全部完成，所有案卷组卷科学、合理，并保证其系统、完整、准确，目前已具备向安阳至南乐高速公路项目公司移交的条件，特申请移交档案。
附：安阳至南乐高速公路土建10标竣工资料归档目录清单中铁二十局集团第四工程有限公司安南高速公路no.10标项目部202*年十二月二十日安阳至南乐高速公路土建10标竣工资料归档清单施工文件：施工综合文件：an（tj10）/5-001至088共88卷施工记录文件：an（tj10）/5.1.1-001至063共63卷an（tj10）/5.1.2-064至070共7卷an（tj10）/5.1.4-071至140共70卷an（tj10）/5.1.5-141至143共3卷an（tj10）/5.2-001至022共22卷an（tj10）/5.3.1-001至172共172卷an（tj10）/5.7.3-001至005共5卷竣工图文件：an（tj10）/5（j）-001至004共4卷目录索引：an（tj10）/目录-001至002共2卷音像资料：共1卷合计共437卷竣工资料的移交各施工单位移交竣工资料时应该做好以下工作：1、竣工资料2套。
（原件、复印件各1套）2、竣工档案目录索引2套。
《竣工档案目录索引包括：编制说明、（编制说明落款处加盖中标单位公章）、案卷目录、与案卷目录对应的卷内文件目录。
》竣工档案目录要求装订成册。
（装订排列顺序：牛皮纸封面、编制说明、案卷目录、卷内文件目录、牛皮纸封底。
架桥机示意图
步骤6 利用运梁平车将预备安装的梁运至架桥机后部，改用前 小车吊梁，用前小车和后平车携梁继续前移至后小车下部，改 用后小车吊梁，前小车和后小车携梁前移，运梁平车退回制梁 场继续运梁。 步骤7 前、后小车携梁前移至安装位置，下落，收起后支腿， 横移架桥机使梁就位。 ※若安装边梁，重复步骤6，到位后将边梁临时放在墩顶上，用 边梁挂架起吊边梁，整机携梁横移到位。
导梁前支腿
前支腿
中支腿
后支腿
步骤2 顶起前支腿，升高后支腿，利用起吊小车将中支腿移至 前支腿附近，调整中支腿至合适的位置，运梁平车移至架桥机 后下部与主梁联结，收起前支腿和后支腿，此时，架桥机置于 中支腿和运梁平车之上，具备纵移条件。
步骤3 拆除前支腿与主梁下弦的锚固，利用中支腿上行走机构 及运梁平车的动力使架桥机纵移且导梁前支腿至前一跨桥墩预 定位置，注油升高导梁前支腿使架桥机主梁水平，将导梁前支 腿与墩帽固定。
设 复 审
洛-三高速公路工程N0.7合同段 计 比 例 核 架梁工艺流程图 图 号 定 第 页 共 中铁二十局集团第四工程有限公司
页
中铁二十局集团第四工腿 后支腿
后托架
A 向
前支腿
导梁前支腿 行走机构
导梁框架
临时支撑
控制柜
A 向
设 复 审
洛—三高速公路工程N0.7合同段 计 比 例 核 架桥机示意图 图 号 定 第 页 共 中 铁 第 二 十 工 程 局
页
中 铁 第 二 十 工 程 局
前起吊小车 后起吊小车 运梁平车
步骤1 行走前准备：联结临时斜撑，两小车移到架桥机后部并 与主梁连接，前支腿上部与主梁下弦锚固，利用葫芦或其他联 结架将前支腿与桥台或已安装好的梁拉紧，放下后支腿。
设备购置招标管理办法
中铁二十局集团第四工程有限公司设备购置招标管理办法第一章总则第一条为了加强机械、汽车、机车（以下简称设备）管理，规范购置，提高透明度，保证设备质量，维护企业利益，根据《合同法》、《招标投标法》，结合公司实际，制定本办法。
第二条本办法适用于公司所属单位机械、各种车辆及配件、机车的购置管理（含设备租赁）。
第三条任何单位和个人不得越权进行招标或以其它任何方式擅自购置设备。
第四条招标活动应遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则，参与人员要严格遵守纪律，廉洁奉公，确保招标工作规范运行。
第五条任何单位和个人不得违法限制或排斥本地区、本单位以外的合格法人参加投标，不得以任何方式干涉招标投标活动。
第六条财务、审计、监察等部门要加大监管力度，支持配合业务部门做好设备购置招标工作。
第七条各单位应加强对设备购置招标工作的组织领导，确保购置的设备技术先进、生产适用、经济合理。
第八条建立合格供应商制度，追求优质、低价（其中以生产环保型、节能型和安全性强的设备优先考虑）。
在协议中要明确供方在同等配置条件下售价高于其他单位时，愿意接受高出价格的双倍扣款，并在年度供应商评价时，提出警告甚至取消合格供应商资格。
第九条设备租赁，由各项目部（队、分公司）按招标程序办理，租赁双方应充分协商，认真签订《租赁合同》，发现擅自低价或不收费把单位设备出租或高价租入，从中捞取好处的当事人，必须从严惩处。
第二章组织机构与职责第十条公司成立设备购置招标投标领导小组，组长由公司总经理担任，副组长由分管的副总经理担任，成员由保障、成本管理、项目管理、科技、安质、经营、财务、纪检部等部门组成。
领导小组的职责是：1、审定、批准购置计划及招、投标项目；2、审定购置招标方式、评标方案；3、确定中标单位；4、确定评标小组及评标人员；5、指导、监督所属单位招、投标工作。
设备购置领导小组下设招标办公室，负责全公司设备购置招标的管理工作，其基本职责是：1、拟定招标文件、评标方案；2、负责招标投标资料的整理归档和保管工作；3、提名评标小组候选人名单；4、参与招标工作，提供评标资料；5、对所属单位招标工作进行指导。
中铁25个局
25个局：中国铁路工程总公司属下：中铁一局集团有限公司—西安市雁塔北路1号中铁二局集团有限公司—成都市马家花园路10号中铁三局集团有限公司—太原市迎泽大街269号中铁四局集团有限公司—合肥市望江东路96号中铁五局集团有限公司—贵阳市枣山路23号中铁六局集团有限公司—北京市海淀区万寿路2号中铁七局集团有限公司—郑州市航海东路1225号中铁八局集团有限公司—成都市一环路北二段100号中铁九局集团有限公司—沈阳市沈河区敬宾街3-1号中铁十局集团有限公司—济南市车站街167号中国铁道建设工程总公司属下：中铁十一局集团有限公司—武汉市武昌区丁字桥103号中铁十二局集团有限公司—太原市西矿街130号中铁十三局集团有限公司—长春市二道区岭东路2138号中铁十四局集团有限公司—济南市和平路1号中铁十五局集团有限公司—洛阳市四通路中铁十六局集团有限公司—北京市朝阳区红松园北里甲2号中铁十七局集团有限公司—太原市平阳路266号中铁十八局集团有限公司—天津市河西区柳林中铁十九局集团有限公司—辽阳市和平路17号中铁二十局集团有限公司—西安市太华路89号中铁二十一局集团有限公司—兰州市和政路156号中铁二十二局集团有限公司—北京市复兴路40号中铁二十三局集团有限公司—成都市东门街84号中铁二十四局集团有限公司—上海市会文路2号中铁二十五局集团有限公司—广州市中山一路55号中铁大桥局—湖北武汉中铁电气化局—北京万寿路中铁隧道局—河南洛阳中铁建工集团有限公司—北京房山区铁道第二勘察设计院—四川成都铁道第三勘察设计院—天津河北区中铁西北科学研究院—甘肃兰州中铁西南科学研究院—四川成都中铁工程机械研究院—湖北武汉中铁工程设计咨询集团有限公司—北京中铁大桥勘测设计院有限公司—湖北武汉中铁电气化勘测设计研究院—天津北京电铁通信信号勘测设计院—北京中铁山桥集团有限公司—河北秦皇岛中铁宝桥股份有限公司—陕西宝鸡中铁宝工有限公司—陕西宝鸡中铁武汉工程机械厂—湖北武汉中国土木工程集团—北京海淀铁道第一勘察设计院—甘肃兰州铁道第四勘察设计院—湖北武汉铁道第五勘察设计院—北京大兴中铁建设集团公司—北京丰台中铁物质集团公司—北京北京铁建工贸集团中铁建电气化局—北京石景山上海铁路城市轨道交通设计研究院昆明中铁大型养路机械集团公司补充：中铁分中国铁路工程总公司和中国铁道建筑总公司中国铁路工程总公司：下辖中铁一局到中铁十局中铁1~10局是铁道部的几个工程局改制的中国铁道建筑总公司：下辖中铁十一到中铁二十五局中铁11~20局是铁道兵的十个师改制的中铁后面排序的几个局,如中铁21局,22局,23局,24局等是由原各个路局的工程处合并和改制的.18个铁路局：哈尔滨铁路局、沈阳铁路局、北京铁路局、太原铁路局、呼和浩特铁路局、郑州铁路局、武汉铁路局、西安铁路局、济南铁路局、上海铁路局、南昌铁路局、广州铁路（集团）公司、南宁铁路局、成都铁路局、昆明铁路局、兰州铁路局、乌鲁木齐铁路局、青藏铁路公司。
建筑施工单位做好党建工作存在的问题和建议
党建工作Party construction work第 38 页2018/11 工作指导 总第303期建筑施工单位做好党建工作存在的问题和建议文/中铁二十局集团第四工程有限公司 税绍青一、建筑施工单位做好党建工作的重要性单位的党建工作利于提升员工的思想素质，也可以让党的组织建设得到更好的发展。
党建工作可以教育和引领单位员工，让可持续发展理念以及廉洁奉献的精神深入到企业员工的心中，让员工将自身的工作与集体的荣誉相连接。
单位的内部矛盾向来是单位发展的不利因素。
而党建工作在解决单位内部问题时一直发挥着重要的作用。
不光是人与人，在各个部门之间有着纽带性作用，为单位的发展提供了一个和谐稳定的环境。
此外，党建工作一直在推动着单位文化的发展进步。
提高了员工的生产积极性与对于本职工作的热情。
二、新形势下建筑施工单位存在的问题（一）政工干部队伍素质及专业性不强。
党建工作通常由单位的政工干部队伍来组织开展，有些干部对于单位的工作组织并不了解，而单位内部则忽视了对于政工干部队伍的培训，其党建工作人员的工作往往流于表面而没有真正深入到基层。
（二）单位不重视党建工作的开展。
对于建筑施工单位，其领导层往往重视单位的生产效益，一心一意只抓生产，而忽视了党建工作的建设。
他们没有意识到党建工作对于一个单位一个企业从思想上的提升到其工作的组织开展具体发挥着多少作用。
领导不重视党建工作的开展，则单位从上到下容易出现党建工作时人员不齐、工作浮于表面的现象。
（三）建筑施工单位自身开展党建工作的局限性。
由于建筑施工单位往往是项目多而且遍布在各地，所以其员工都是分散的。
建筑单位的规模很大，导致员工的知识能力水平不一，这也导致施工单位的党建工作开展很困难。
而在建筑施工单位中，其党组织建设队伍的流动性往往是非常大的，也使得党建工作开展不稳定。
（四）党组织的作用没有得到发挥。
党组织在单位中是有着监督职责的。
而现在的形势下，建筑单位领导的民主意识并不强。
重庆注册的各中铁单位
重庆市江北区北城天街33号3幢21-2
工商注册号:
500105300033541
法定代表人(负责人):
许申放
成立日期:
2012-03-21
企业(机构)类型:
分公司(私营)
企业(机构)名称:
中铁隧道集团三处有限公司重庆分公司
住所(经营场所):
重庆市江北区观音桥街道邦渝花苑13号1单元2-2
重庆市渝北区洪湖东路9号2401室
工商注册号:
500903300010768
法定代表人(负责人):
崔树强
成立日期:
2012-03-05
企业(机构)类型:
分公司(私营)
企业(机构)名称:
中铁二十四局集团南昌铁路工程有限公司重庆分公司
住所(经营场所):
重庆市渝北区人和街道人和大道6号2401、2402、2403、2404号
中铁隧道集团二处有限公司重庆分公司
住所(经营场所):
重庆市北部新区湖云街12号15幢1-6-1
工商注册号:
500903300011773
法定代表人(负责人):
郝光华
成立日期:
2012-05-14
企业(机构)类型:
分公司(私营)
企业(机构)名称:
中铁一局集团第五工程有限公司重庆分公司
住所(经营场所):
刘兴福
成立日期:
2009-08-13
企业(机构)类型:
分公司(内资)
企业(机构)名称:
中铁三局集团有限公司重庆分公司
住所(经营场所):
重庆市渝北区红黄路97号B3幢15-4
工商注册号:
5001刘桂云
成立日期:
2011-03-29
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
附件1中铁二十局集团第四工程有限公司“六五”普法知识竞赛试题一、单选题（共25题，每题2分，共50分）1、中华人民共和国最高权力机关是（B ）A.中国共产党中央委员会B.全国人民代表大会C.国务院D.国家主席2、我国宪法对各级人大代表的任期都作出了明确规定，请问乡、民族乡、镇的人民代表大会每届任期为几年？（C）A．3年B．4年C．5年D．6年3、宪法规定，（A ）既是我国公民的基本权力，也是公民的基本义务。
A.劳动B.宗教信仰C.计划生育D.依法服兵役4、我国宪法规定的公民享有的政治权力和自由不包括（D）。
A.集会的自由B.言论的自由C.出版的自由D.罢工的自由5、全国法制宣传教育第六个五年规划的时间安排是（C ）A.2005年至2009年B.2006年至2010年C.2011年至2015年D.2012年至2016年6、根据《刑法》的规定，已满十四周岁不满十八周岁的人犯罪（A ）。
A.应当从轻或减轻处罚B.应当负刑事责任C.应当减轻或免除处罚D.可以从轻或减轻处罚7、行贿罪是指为谋取（C ），给予国家工作人员以财物的行为。
A.不合法利益B.不正当利益C.正当或者不正当利益D.正当利益8、生产经营单位的从业人员不服从管理，违章操作，造成重大事故，构成犯罪的、应当依照《刑法》关于（B ）的规定，追究其刑事责任。
A.工作人员失职罪B.重大责任事故罪C.劳动安全事故罪D.玩忽职守罪9、张某在王某与李某的借款合同上签字“我愿意为王某提供担保”，该保证为（B）。
A.一般担保B.连带责任保证C.不符合保证的要件D.既不是一般保证，也不是连带责任保证10、根据《道路交通安全法》规定，机动车载运爆炸物品、易燃易爆化学物品以及剧毒、放射性等危险物品，应当上报批准的部门是（A ）。
A.公安机关B.交通管理部门C.车辆管理部门D.质检部门11、我国现阶段实行的安全生产方针是（D ）。
A.安全生产重于泰山B.以人为本，安全第一，预防为主C.管生产必须管安全D.安全第一，预防为主，综合治理12、张某想承接一建筑工程，但其自己的建筑公司等级不够，故向甲建筑公司借来了资质证书用于投标。
问甲建筑公司的行为是（C）。
A．市场行为B．张某违法，甲公司不违法C．违法，该行为为法律所禁止D.合法行为13、贾某是某国企财务主管，其弟有一公司，因经营不善，于2011年5月向贾某借款100万（实为该国企资金）并于2011年11月归还该款项。
问贾某的行为如何定性（C ）A．仅仅是违反了该企业的财务制度B．因为没有造成损失故不违法C．构成挪用公款罪D. 滥用职权罪14、“法律六进”具体是指法律进机关、法律进乡村、法律进社区、法律（ C ）、法律进企业和法律进单位。
A.进家庭B.进班级C.进学校D.进课堂15、饮酒驾驶机动车的，可以暂扣机动车驾驶证（C ）A.10天以上1个月以下B.20天以上2个月以下C.1个月以上3个月以下D.1个月以上6个月以下16、一日李某将张某打伤，案发后张某就诊于县医院，则县医院刘大夫所出具的病情诊断书，属于哪种法定证据（A）A.书证B物证C鉴定结论D证人证言17、某单位排污违反环保法相关规定，市环保局经市政府批准对其作出署名为市环保局的行政处罚决定，该单位不服提起行政诉讼，下列哪个说法是正确的（C）A. 应当批以批准的市政府为被告B.应当以市政府与环保局为共同被告C. 应当以环保局为被告D. 应当以环保局为被告，市政府为第三人提起行政诉讼18、根据相关法律规定，我国土地承包经营期限为（B）A. 20年B. 30年C. 40年D. 50年19、劳动者提前（A）通知用人单位，可解除劳动合同。
A.30日，书面形式B. 30日，口头形式C.15日，书面形式D. 15日，口头形式20、我国的社会保险不包括（C）A．医疗保险B．养老保险C．意外保险D．失业保险21、基本养老保险基金的个人账户资金来源中应由职工个人缴纳的比例，是职工本人缴费工资的(B )。
A．5%B．8%C．10%D．12%22、下列案件不应由人民检察院直接立案侦查的是( A)。
A．骗取出口退税案B．受贿案C．私分国有资产案D．徇私舞弊不征、少征税款案23．根据《土地管理法》确立的土地用途管制制度，国家在编制土地利用总体规划时，对土地用途是如何分类(B )的。
A．国有单位用地、集体用地和私人用地B．农用地、建设用地和未利用地C．工商业用地、农业用地和住宅用地D．城市用地、乡村用地和其他用地24、下列关于买卖合同风险承担的论述中，不正确的是(B )。
A.标的物毁损、灭失的风险，在标的物交付之前由出卖人承担，在交付之后由买受人承担，但法律另有规定或当事人另有约定的除外B.出卖人出卖交由承运人运输的在途标的物，除当事人另有约定外，毁损、灭失的风险自合同成立之时由出卖人承担C.出卖人按照约定或法律规定将标的物置于交付地点，买受人违反约定没有收取的，标的物毁损、灭失的风险自违反约定之日起由买受人承担D.因标的物的质量不符合质量要求，致使不能实现合同目的，买受人拒绝接受或解除合同的，标的物毁损、灭失的风险由出卖人承担25、下列关于违约金的说法中，错误的是( B)。
A.违约金是指当事人一方不履行合同时，依法律规定或合同约定向对方支付一定数额的金钱B.违约金只具有补偿性，不具有惩罚性C.约定的违约金视为违约的损害赔偿，违约金的数额与损失赔偿的数额应大体相当D.违约金的数额不能过分高于损害数额，否则当事人可以请求法院或仲裁机构予以适当减少二、多项选择题（共15题，每题2分，共30分）1、班组长是生产经营作业的直接执行者，负责一线安全生产管理，其安全生产责任包括（ACD ）。
A.检查、督促从业人员遵守安全生产规章制定和操作规程B.负责日常安全管理工作C.不违章指挥D.不强令工人冒险作业2、关于要约的构成要件表述正确的是（ABCD）。
A.要约必须是特定合同当事人所为的意思表示B.要约必须有缔结合同的主观目的C.要约必须表明一经承诺即受拘束的意思D.要约的内容必须具有足以使合同成立的主要条件3、劳动法中对女职工的特殊保护规定有（ABCD）。
A.女职工在孕期、产期、哺乳期内，用人单位不得擅自解除与其订立的劳动合同B.禁止安排女职工从事矿山、井下、国家规定的第四级体力劳动强度和其他禁忌从事的劳动C.女职工生育享受不少于90天的产假D.不得安排女职工在经期从事高处、低温、冷水作业4、我国婚姻法对男女双方结婚所必备的条件有(ABC )。
A.结婚必须是男女双方完全自愿B.男女双方均达到法定年龄C.结婚男女必须无配偶D.男女双方婚前必须做婚检5.市房屋开发公司与新兴建材公司签订一份装饰材料购销合同，后因该批装饰材料质量问题，双方发生纠纷。
市房屋开发公司就装饰材料质量问题诉至甲区人民法院。
甲区人民法院经过审理后，判决新兴建材公司接受退货，退还货款。
该判决因双方未上诉而产生(BD )的法律效力。
A.市房屋开发公司与新兴建材公司之间的购销关系归于消灭B.市房屋开发公司与新兴建材公司之间的装饰材料质量争议归于消灭C.人民法院非经审判监督程序，不得撤销该判决D.新兴建材公司不履行义务时，市房屋开发公司可以申请甲区人民法院强制执行6.新华房产公司向甲区人民法院起诉，要求孙某支付拖欠的房租3 000元，在诉讼进行中，孙某请求甲区人民法院责令新华房产公司根据租赁合同返还其为维修承租房屋所支付的5 000元。
根据本案情况，在( ABC)的情形之下，甲区人民法院应作出缺席判决。
A.孙某经甲区人民法院传票传唤后，无正当理由拒不到庭B.新华房产公司经甲区人民法院传票传唤后，无正当理由拒不到庭C.在开庭审理过程中，新华房产公司无正当理由中途退庭D.新华房产公司申请撤诉7.有权实施行政处罚的主体包括( AD)。
A.行政主管机关B.各级国家权力机关C.司法机关D.行政机关委托的组织8.根据法律法规规定，行政处罚包括(AD )。
A.吊销营业执照、责令停产停业B.记过、记大过、降级、降职C.劳动教养、收容审查D.罚款E.管制9.根据行政复议法的规定，(BCD)的行为属于行政复议案件范畴。
A.不服人民法院为排除妨害行政诉讼所采取的拘留措施向人民法院申请复议B.不服本行政机关作出的记大过的决定向监察机关申诉C.不服城管部门作出的限期拆除违章建筑的行政决定，要求有关机关撤销该决定D.不服税务局的处罚决定向上级税务机关申请复议E.购买新车的车主安装三元催化环保装置后，经验车后环保局仍然不给出具汽车检测合格证明而向上级环保部门申请复议10、在委托书授权不明的情况下，(AD)应当向相对人承担法律责任。
A、被代理人B、表见代理人C、无权代理人D、代理人11、关于承诺，下列说法中正确的是(AD)A、承诺受要约人同意的意思表示B、承诺发出后，不得撤回C、承诺迟到的，视为新要约D、承诺必须以书面形式表示12、关于合同的解除，下列说法中正确的是(BD)A、无效合同可以解除B、合同解除的条件既可以是约定的，也可以是法定的C、合同解除的通知，原则上应当采取书面形式D、合同可以被当事人单方解除13、我国保险法的规定的人身保险合同有(BC)A、责任保险合同B、健康保险合同C、意外伤害保险合同D、人寿保险合同14、承担产品合同责任的形式包括(ABC)A、修理、更换B、退货C、赔偿损失D、罚款15、建设项目中防治污染的设施，必须与主体工程（ACD）A 同时设计B 同时检测C 同时施工D 同时投产使用三、判断题（共10题，每题2分，共20分）1、精神病人在不能辨认或者不能控制自己行为的时候造成的犯罪结果，经法定程序鉴定确认的，不负刑事责任。
（√）2、不动产登记费按件收取，不得按照不动产的面积、体积或者价款的比例收取。
( √)3、定金额不能超过标的额的20%。
（√）4、行为人损害他人民事权益，只有行为人有过错时才应承担侵权责任。
（×）5、用人单位与劳动者发生劳动争议，当事人可以依法申请调解、仲裁、提起诉讼，也可以协商解决。
（√）6、依照我国《公司法》规定，有限责任公司的董事会成员人数有最低人数限制，一般最少为３人，而无最高人数的限制。
（×）7、个人贪污数额在10万元以上的，处10年以上有期徒刑或者无期徒刑，可以并处没收财产，情节特别严重的，处死刑，并处没收财产。
（√）8、国家工作人员利用职务上的便利为请托人谋取利益，并与请托人事先约定，在其离退休后收受请托人的财务，构成犯罪的，可以免除处罚。
（×）9、犯重大安全事故罪，对直接责任人员处5年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；后果特别严重的，处5年以上10年以下有期徒刑，并处罚金。
（√）10、国家制度的核心是国体，根据《宪法》规定，我国的国体是人民代表大会制度。