水电及消防安装工程施工合同
水电和消防安装工程施工合同范本
水电和消防安装工程施工合同范本（二）一、工程概况二、工程责任1.承包商负责依据相关法律、法规和技术标准，按照工程图纸以及相关要求，对工程进行合理、高质量的施工。
2.承包商负责提供必要的施工设备、材料和人员，保证施工进度和质量的达标。
3.承包商负责安排合格的工程技术人员进行现场管理，确保施工过程符合相关规定。
三、工程付款a.工程开工前，甲方应支付工程总价款的______（填写比例）作为预付款；b.工程完成______（填写百分比）时，甲方应支付工程总价款的______（填写比例）；c.工程完成______（填写百分比）时，甲方应支付工程总价款的______（填写比例）；d.工程完工验收合格后，甲方应支付工程总价款的______（填写比例）。
2.乙方收到甲方支付的预付款后，应及时采购施工所需材料，确保施工进度。
如乙方未按约定购置材料，由此产生的延期款以及相关损失，将由乙方自行承担。
四、工程变更1.若工程需要进行变更，双方应书面协商一致，并签署变更协议。
变更协议应明确变更内容、变更费用及确认原合同其它条款不变。
五、工程质量保证1.工程竣工后，乙方负责组织进行工程质量验收，确保工程符合相关质量标准和验收要求。
2.在工程交付验收之后，自交付之日起的______（填写保修期限）内，乙方将提供免费的维修保养服务。
对于乙方施工过程中存在的瑕疵或质量问题，乙方将负责进行修复或更换。
六、工程延期和罚款1.若乙方由于自身原因导致工期延误，乙方应向甲方支付逾期罚款，罚款金额为工程总价款的每延日千分之______（填写金额）。
逾期罚款将从工程延期的次日开始计算。
2.若工期延误期超过______（填写天数），甲方有权解除合同，并要求乙方赔偿由此造成的损失。
七、保密条款1.双方在合同履行的过程中，可能涉及到商业机密和保密信息。
双方应对相关商业机密和保密信息严格保密，未经对方书面许可，不得向第三方透露相关信息。
八、争议解决1.若双方在履行合同过程中发生争议，应协商解决。
消防安装工程施工承包合同3篇
消防安装工程施工承包合同3篇篇1消防安装工程施工承包合同甲方：（委托方名称）地址：（营业地址）法定代表人：（法定代表人姓名）联系电话：（联系电话）乙方：（承包方名称）地址：（营业地址）法定代表人：（法定代表人姓名）联系电话：（联系电话）鉴于甲方拟委托乙方承担（项目名称）工程的消防安装工程施工，双方本着公平、协商、自愿和诚实信用的原则，达成如下协议：第一条工程内容1．项目名称：（项目名称）2．工程地点：（工程地点）3．工程范围：（工程范围）4．工程工期：（工程工期）第二条服务内容1．乙方在甲方要求的工程开工前提供相关资质证明和技术方案，并经甲方确认后进行工程施工。
2．乙方在工程的施工过程中，遵守相关法律法规和建筑施工安全规范，确保工程质量。
3．乙方完成工程后，将负责进行工程验收，确保工程符合相关标准要求。
第三条施工费用及支付方式1．工程总造价为（金额），其中乙方施工费用为（金额）。
2．施工款支付方式：工程分阶段支付，每个阶段支付比例约定为：（比例），施工完成并通过验收后支付尾款。
（具体款项及支付时间另行约定）3．甲方支付款项方式：甲方应在收到工程质量验收合格证明书后第七个工作日内向乙方支付相应费用。
第四条保证和保修1．乙方在工程竣工后提供保修期为一年的售后服务，对于因乙方施工质量问题导致的故障或损坏，乙方承担相应责任并免费维修。
2．在保修期内，如因不可抗力导致的损坏，乙方可免除相应责任。
第五条违约责任1．若一方未履行本合同规定的义务，应承担相应的违约责任。
违约方应在收到对方书面通知后立即纠正，并赔偿因此造成的损失。
2．若因不可抗力因素造成工程延期或无法进行，双方均可解除本合同，但须提前书面通知对方并协商处理。
第六条合同解释1．本合同内容包括附件一并且作为本合同的组成部分。
2．本合同如有争议，双方应友好协商解决。
如协商不成，应提交仲裁委员会进行仲裁。
第七条其他事项1．本合同自双方签字后生效，有效期为工程竣工并验收结束后。
水电消防的劳务合同(实用5篇)
水电消防的劳务合同（实用5篇）水电消防的劳务合同第1篇发包单位：________(以下简称甲方)承包单位：________(以下简称乙方)经甲乙双方友好协商，由乙方提供技术熟练的城建劳务队伍及相应管理班子参与本工程项目的施工。
为了明确双方的责任和义务，双方协商一致，制订如下合同条款，供双方共同遵守。
第一条：承包方式采取甲方驻现场项目部统一管理，乙方组建施工队伍，包质量、包工期、包安全文明施工的方式进行承包。
第二条：承包内容及承包价格1、承包内容：按甲方提供的施工图纸及变更内容施工，主要有：(1)层以上给水立管安装(改装)。
(2)排水管道改装或安装。
(3)卫生间给排水管道安装(4)其他零星增加工程。
2、承包价格：包工不包料，人工单价执行附表一价格(附表一附后)，按实际完成工程量结算。
3、管道开孔应用机械开孔，不应采用大锤凿打方式，以免造成楼面钢筋混凝土松动。
4、所有管道穿墙、穿板孔洞安装完成后修补完好；有防水要求的孔洞必须先清理清洗干净，分两次填堵，做到不渗不漏；如因乙方原因造成的渗漏，乙方负责返工的一切费用。
第三条：付款方式每次结算按项目部统计完成后的工程量付80%的费用，全部合同工程量完工，经甲方验收合格后一个月内支付至工程款的95%；剩余5%工程款作为保修金，保修期为六个月，保修期满后如无质量问题一个月内付清所有工程费用。
若因进度或质量原因跟不上被甲方辞退、或者乙方自行离场均只按实做工程量的80%结算。
第四条：材料供应与管理本工程所用材料由甲方负责供应至施工现场，乙方领用时点数验收使用，对质量不合要求的可以拒绝收货，但材料一经验收，即视为可满足工程使用要求。
乙方在施工中应精心组织，仔细计划，避免材料浪费，并对所领用材料妥善保管使用，超过或丢失均由乙方负责向甲方赔偿。
管道施工时要根据材料尺寸长短搭配，下料尺寸准确，减少材料损耗和施工废料。
严禁工人偷盗、偷卖公司任何材料，一旦发现，处以被盗材料价格的10倍罚款。
水电消防安装合同5篇
水电消防安装合同5篇篇1水电消防安装合同一、甲方（委托方）：甲方名称：注册地址：法定代表人：联系方式：二、乙方（承接方）：乙方名称：注册地址：法定代表人：联系方式：三、合同项目：1. 甲方委托乙方进行水电消防设备的安装工作，具体包括但不限于以下内容：- 水管、电缆的敷设- 管道的连接和安装- 消防设备的调试和维护- 相关设备的安全运行2. 安装地点：（具体填写安装地点）3. 安装时间：（具体填写安装开始时间和完工时间）4. 安装费用：双方商定，具体包括设备费用、人工费用等相关费用。
5. 付款方式：甲方应于工程开始前支付xx%作为预付款，余款在工程完成后结算。
6. 合同生效日期：本合同自双方签署之日起生效。
7. 合同终止：本合同自双方协商一致解除之日终止。
四、双方权利和义务：1. 甲方权利：有权对乙方的工作进行监督和检查，以确保工程质量和进度符合要求。
2. 乙方权利：有权按照合同要求进行工作，并依法要求甲方支付工程费用。
3. 甲方义务：应提供相关的工作场地和所需资源，并支付相应的费用。
4. 乙方义务：应按照合同要求完成工程，并确保安装设备符合相关标准要求。
五、违约责任：1. 一方如未履行合同约定事项，应负责承担违约责任，赔偿对方因此造成的损失。
2. 如因不可抗力因素导致合同无法履行，一方不承担责任，但应尽快通知对方，并协商解决方案。
六、其他事项：1. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等效力。
2. 本合同未尽事宜，双方可协商一致后签订补充协议。
3. 本合同自双方签署之日起生效，至工程完工验收结束日止。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：___________ 签订日期：___________签字：签字：篇2水电消防安装合同一、协议双方甲方（乙方）：_______________________________地址：_____________________________________电话：_____________________________________法定代表人（负责人）：_________________________乙方（甲方）：_______________________________地址：_____________________________________电话：_____________________________________法定代表人（负责人）：_________________________二、项目内容1. 乙方将根据甲方的要求，为其提供水电消防设施安装服务，包括但不限于消防水系统、消防电气系统的设计、施工和维护。
水电消防安装合同范本
水电消防安装合同范本合同编号：________甲方（业主）：________乙方（承包商）：________鉴于甲方需进行水电消防系统的安装工作，乙方具备相应的资质和能力提供此类服务，根据《中华人民共和国民法典》及相关法规的规定，甲乙双方本着平等、自愿、公平的原则，经友好协商，达成如下合同条款：一、合同项目与范围1. 本合同所涉及的项目为位于________（地址）的________（建筑名称）的水电消防系统安装工程。
2. 工程内容包括但不限于室内外给排水、电力布线、照明、插座、开关、消防报警、喷淋系统等设施的安装调试。
3. 乙方负责按照国家相关标准和规范完成上述工程内容，并保证施工质量满足验收标准。
二、工程质量与要求1. 乙方应严格按照国家有关水电消防安装的标准和规范执行工作，确保工程质量达到国家规定的质量标准。
2. 所有安装材料必须符合国家标准，不得使用假冒伪劣产品。
3. 工程完工后，须通过甲方或第三方专业机构的验收。
三、工程期限1. 工程开工日期为________年____月____日，竣工日期为________年____月____日。
2. 如遇不可抗力因素导致工程延期，应及时通知对方，并由双方协商确定新的工期。
四、合同价款与支付方式1. 本工程总价款为人民币（大写）________元整（￥_______）。
2. 付款方式：预付款为总价款的30%，工程进度款按节点支付，尾款在工程验收合格后结清。
五、违约责任1. 如一方违反合同约定，需承担相应的违约责任，并赔偿因此给对方造成的损失。
2. 如因乙方原因导致工程延期或质量问题，应按约定支付违约金。
六、争议解决双方在履行合同过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交至仲裁委员会进行仲裁或依法向人民法院提起诉讼。
七、其他事项1. 本合同自双方签字盖章之日起生效，一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
2. 本合同未尽事宜，由双方协商补充，所作补充条款与本合同具有同等效力。
水电消防安装合同范本
水电消防安装合同范本第一篇范文：合同编号：[填写合同编号]甲方（委托方）：[填写甲方全称]地址：[填写甲方地址]联系人：[填写甲方联系人]联系电话：[填写甲方联系电话]乙方（受托方）：[填写乙方全称]地址：[填写乙方地址]联系人：[填写乙方联系人]联系电话：[填写乙方联系电话]鉴于甲方拥有位于[填写项目地址]的项目（以下简称“项目”），需由乙方负责项目的水电消防安装工程（以下简称“工程”）；双方经友好协商，就工程的委托、执行、支付、保证等事项达成如下协议：第一条工程概述1.1 工程名称：[填写工程名称]1.2 工程地点：[填写工程地点]1.3 工程内容：包括但不限于水电供应系统、消防给水系统、消火栓系统、自动喷水灭火系统、火灾报警及联动控制系统、防烟排烟系统等的设计、材料采购、安装、调试、验收、培训及质保服务等。
1.4 工程预算：人民币 [填写工程预算金额] 元。
第二条工程期限2.1 工程计划开工日期：[填写计划开工日期]2.2 工程计划竣工日期：[填写计划竣工日期]2.3 乙方应按甲方要求，保证工程按时完成。
如因乙方原因导致工程延期，乙方应承担相应的违约责任。
第三条工程质量3.1 乙方应严格按照国家及行业相关标准和规范进行设计、施工，确保工程质量。
3.2 工程验收标准：按照《建筑工程消防设计规范》（GB50016）、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》（GB50242）等相关国家标准和规范执行。
3.3 工程验收合格后，乙方应向甲方提供完整的验收资料，并协助甲方办理相关验收手续。
第四条工程款项4.1 工程预算经甲方确认后，乙方应向甲方提交正式的工程款项支付申请。
4.2 甲方按照工程进度，分期支付乙方工程款项。
具体支付比例和时间双方另行约定。
4.3 工程验收合格后，甲方应支付乙方剩余工程款项。
4.4 乙方应按照税务规定，向甲方提供正规发票。
第五条违约责任5.1 任何一方违反本合同的约定，导致合同无法履行或者造成对方损失的，应承担违约责任，向对方支付违约金，并赔偿损失。
消防安装工程施工合同(16篇)
消防安装工程施工合同（16篇）消防安装工程施工合同（通用16篇）消防安装工程施工合同篇1发包方：____________房地产开发有限公司（以下简称甲方）法定注册地址：法定代表人：联系电话：承包方：（以下简称乙方）法定注册地址：法定代表人：联系电话：按照《_____》和《建筑安装工程承包合同条例》的原则，结合本工程具体情况，甲方同意将衡阳盛世豪廷消防工程承包给乙方施工，从报建到验收合格发证。
为明确双方在施工过程中的权力、义务和经济责任，特签订本合同。
第一条：工程概括1、工程名称：项目工程________栋及地下室。
2、工程地点：3、承包方式：按实际建筑面积总承包，每平方米单价________元，总建筑面积约_______万平方米，总工程造价约_________万元。
4、工程内容：（1）室内消防栓系统；（2）自动喷淋系统；（3）自动火灾报警系统；（4）排烟系统、消防加压系统；（5）室外消防栓系统；（5）乙级防火门及消防卷帘，消防施工图中的一切内容。
5、消防报建费由乙方负责。
第二条：合同价款及承包形式1、合同总造价：按该项目实际建筑面积包干，每平方米________元，总造价为________万元。
乙方负责开具税务正式发票，税金由乙方承担。
2、本工程经甲、乙双方商定，同意采用按平方米合同价款包干的承包方式。
3、如该项目未按建筑图施工，加层影响消防工程验收，消防支队所交罚款，由甲方承担法律及经济责任。
4、该项目加层部分工程造价按实际建筑面积计算。
第三条：付款方式1、本合同签订后，由乙方办理报建手续，即前期预埋工程。
甲方支付乙方工程款____%，即________万元。
2、该项目主体竣工后，甲方通知乙方消防工程全面施工，消防材料及安装设备进场。
甲方向乙方支付该工程项目进度款____%，即________万元。
3、工程施工完成总工程量70%时，甲方再向乙方支付工程进度款____%，即________万元。
消防安装工程施工合同5篇
消防安装工程施工合同5篇消防安装工程施工合同1甲方（发包人）：_______________乙方（承包人）：_______________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国消防法》等有关法律法规的规定，结合本工程的具体情况，甲乙双方在遵循自愿、平等、公平、诚信的基础上，经双方协商一致，签订本合同。
第一条工程概况一、工程名称：_______________。
二、工程地点：_______________。
三、建筑面积：_______________。
第二条工程范围乙方承包的工程范围：_____________。
第三条承包方式承包方式（请在方框内打勾）：□包工包料□其他：___________________。
第四条合同工期一、本合同工期为________日，自乙方进场之日起计算。
乙方接到甲方书面进场通知后________日内进场施工。
二、在施工过程中，如遇下列情况，工期相应顺延：（一）因甲方设计变更或工程量增加而影响正常工期的。
（二）因甲方不能按期提供施工图、材料、设备的。
所供材料、设备不符合施工需要的。
所供材料、设备在交验时发现缺陷需要修、配、代、换而影响进度的。
（三）因甲方未具备进场条件，不能提供施工场地、水、电源，场地道路未能畅通，障碍物未能清除等，影响进场施工的。
（四）在施工中如因连续间歇性停水、停电影响正常施工的。
（五）非因乙方原因造成的前道工序没有完成，影响本工程进度的。
（六）隐蔽工程在隐蔽以前，乙方通知甲方验收，甲方没有验收的。
第五条工程价款双方选择下列第种方式确定本合同工程价款，并附《预算单》，价款不含消防检测费：_____________。
合同价款的形成：以_______年《________省安装工程消耗量定额及单位估价表》、《_________省市政工程消耗量定额及统一基价表》及相应的费用定额为依据，结合设计图纸形成预算造价，经甲方审定后形成工程价款。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载
水电及消防安装工程施工合同
甲方：___________________
乙方：___________________
日期：___________________
水电及消防安装工程施工合同
工程名称：镇远新城博物馆、文化馆、图书馆工程地点：镇远芽溪新城
发包人： ________________________
承包人： ________________________
合同签订日期：年月日
水电及消防工程施工合同
发包人：（以下简称甲方）
承包人：（以下简称乙方）
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，合同双方当事人就合同工程施工有关事项达成一致意见，订立本协议书。
1. 工程概况
工程名称：镇远新城博物馆、文化馆、图书馆工程地点：镇远芽溪开发区工程规模：16809.60m2工程内容：包括强电、弱电、生活给排水、消防给水、自动报警系统、防排烟系统、防火卷帘门系统和人防水电、消防安装工程施工、调试、有关验收及工程保修等全部内容。
2. 承包范围
2.1承包方式：包工未包料、包质量、包工期、包安全文明施工、包验收合格（指消防单项工程验收合格）、包税金。
2.2承包范围按深圳建昌工程设计有限公司设计的水电、消防、暖通施工图纸及深圳建昌工程设计有限公司设计的人防施工图纸的水电、消防、通风施工图纸内容（包括但不限丁以下内容）：
2.2.1 电气安装工程：
动力按图由低压配电房后的第一个配电箱出线端计起，包含第一个动力配电箱的安装，包含全部桥架与线槽（电房和发电房除外）。
不含高低压配电房及配电
房后第一次进线电缆工程。
地下室照明按图计算到位。
楼梯公共区域照明配管、配
线及灯具均按图计算到位。
不含电梯井道照明、插座的电源线、线管、接线盒、灯具、开关等【由电梯公司施工】。
户内照明由电表箱出线端计起至户内开关箱处含户内开关箱。
不含户内照明部分，不含高低压配电房及配电房后第一次进线
电缆工程，不含电表箱的安装。
弱电线槽、线管预埋按图计算到位，户内计算至户内弱电箱处含弱电箱。
不含户内弱电部分，不含线缆、设备安装。
设备控制箱
至设备的电缆、电线及配管已计算。
2.2.2给排水安装工程
室内加压供水生活给水管道从地下室泵房处接至各用户户内截止阀处【户内
400mri,不含水表组处的水表及水表前后阀门安装。
室内市政供水生活给水管道从室外
住户水表后截止阀处计至各用户户内截止阀处【户内400mm,不含水表组处的水表及
水表前后阀门安装。
全部排水管安装至出户第一个检查井【不含室外检查井的安装】，室
内排水立管全部安装到位，各卫生间预留接口，首层独立外排卫生问、厨房预留出结构
板面300mn®驳支管；走道、露台、阳台、天面、公共部分的地漏以及公共卫生问二次
排水地漏施工到位，所有雨水管和空调冷凝管（含空调冷凝管排水地漏）计算到位。
地下室给水管由地下室水泵房处计起。
不含水泵房进水管，不含车库冲洗管道。
2.2.3消防安装工程：
消防水、消防电、气体灭火、防火卷帘门、防排烟按图计算到位。
不包含商铺卫生间的排风室外消防循环管网由市政管网接驳口处的水表组后计起。
不含水表组【流量
计、阀门】及水表井室的安装。
2.2.4人防部分
2.2.4.1 电气
动力按图由低压配电房后第一个配电箱出线端计起，包含第一个动力配电箱的安
装。
不含高低压配电房及配电房后第一次进线电缆工程。
图纸注明战时安装、临战安装不包含在此次项目中。
照明按图计算到位。
所有的套管计算到位。
2.2.4.2 给排水
地下室给水管由地下室水泵房处计起，不含水泵房进水管。
排水管按图纸计算室外检查井处，不含井室的安装。
图纸注明战时安装、临战安装不包含在此次项目中。
所有的套管计算到位。
2.2.4.3 消防
地下室消防水、消防电、气体灭火按图计算到位。
图纸注明战时安装、临战安装不包含在此次项目中。
平时安装的工程量计算到
所有的套管计算到位。
2.2.4.4防排烟系统
战时防排烟系统以及配套的预埋套管不在本次项目中。
平时防排烟系统以及配套的预埋套管按图计算。
3. 承包方式
3.1承包方式：包工包料、包质量、包工期、包安全文明施工、包验收合格（包括
消防单项工程验收合格）、包税金。
3.2乙方不得以任何理由、以任何方式将本工程转包或分包给任何第三方，必须以直届施工队伍参加施工，不得分包，一经发现，甲方有权终止合同并由乙方承担相应违
约责任
4. 工程工期
4.1具体开工日期以甲方书面通知为准。
乙方必须配合甲方土建进度，至土建外架拆除后两个月内完成。
4.2如有以下因素造成工期延误的，由甲方及监理签字确认工期顺延。
4.2.1甲方对原设计有重大变更而增加工程量或施工难度的。
4.2.2 一周内非乙方原因停水停电累计超过8小时的。