建设工程施工承包协议书
建设工程施工承包合同书模板5篇
建设工程施工承包合同书模板5篇篇1甲方（发包方）：__________________________乙方（承包方）：__________________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的基础上，就乙方承包甲方建设工程事宜，达成以下协议：一、工程概况工程名称：__________________________工程地点：__________________________工程规模：__________________________工程内容：__________________________二、承包范围及方式1. 承包范围：乙方按照甲方提供的施工图纸及说明，承担本工程的施工任务。
包括但不限于地基与基础工程、主体结构工程、建筑装修工程等。
2. 承包方式：乙方采用包工包料的方式，负责工程的材料采购及施工任务。
甲方提供施工图纸及技术要求，乙方负责施工组织与管理。
三、工期及进度1. 工程开工日期：XXXX年XX月XX日。
2. 工程竣工日期：XXXX年XX月XX日。
3. 进度要求：乙方应按照甲方要求的施工进度进行施工，确保工程按期完成。
如遇特殊情况需调整工期，应提前与甲方协商。
四、质量与检验1. 工程质量标准：乙方应严格按照国家相关质量标准及甲方要求进行施工，确保工程质量。
2. 检验与验收：工程竣工后，乙方应组织内部验收并向甲方提出验收申请。
甲方应在收到申请后XX日内组织相关部门进行验收。
验收合格后，双方签署验收合格证书。
五、合同价款及支付方式1. 合同总价：人民币________元（大写：_________元整）。
该合同总价包括工程材料费、人工费、机械使用费等一切相关费用。
2. 支付方式：甲方按照工程进度向乙方支付款项。
具体支付节点及比例为：工程基础完成后支付合同总价的XX%，主体结构完成后支付XX%，装修工程完成后支付XX%，竣工验收合格后支付剩余款项。
承包工地协议书范本(3篇)
第1篇甲方：（单位名称或个人姓名）乙方：（单位名称或个人姓名）鉴于甲方需进行某项工程建设，特委托乙方进行施工，双方本着平等互利、诚实信用的原则，经友好协商，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：____________________2. 工程地点：____________________3. 工程内容：____________________4. 工程规模：____________________5. 工程总投资：人民币____________元整（大写：____________________）二、工程承包方式1. 本工程采用________________承包方式（如：总价承包、单价承包、成本加酬金承包等）。
2. 乙方承诺按照甲方要求，在规定的时间内完成工程建设任务。
三、工程工期1. 本工程计划开工日期为____年____月____日，竣工日期为____年____月____日。
2. 乙方应确保在合同规定的时间内完成工程，如因乙方原因造成工期延误，每延误一日，应向甲方支付人民币____元整的违约金。
四、工程质量和安全1. 乙方应严格按照国家有关工程质量标准和规范进行施工，确保工程质量达到国家规定的合格标准。
2. 乙方应建立健全施工现场的安全管理制度，确保施工安全，防止发生安全事故。
3. 如因乙方原因造成工程质量不合格或发生安全事故，乙方应承担全部责任，并赔偿甲方因此遭受的损失。
五、工程款支付1. 本工程合同价款为人民币____________元整（大写：____________________）。
2. 甲方分阶段支付工程款，具体支付方式如下：- 预付款：合同签订后____个工作日内，甲方支付乙方人民币____元整作为预付款。
- 进度款：工程进度达到合同约定节点后，甲方支付乙方人民币____元整。
- 结算款：工程竣工验收合格后，甲方支付乙方人民币____元整。
- 保修金：工程保修期满后，甲方支付乙方人民币____元整作为保修金。
建设工程施工专业承包合同范文(8篇)
建设工程施工专业承包合同范文(8篇)建设工程施工专业承包合同范文甲方：_______________（委托人）乙方：_______________（承包人）鉴于甲方有一项建设工程需要进行施工，现委托乙方负责施工。
根据《中华人民共和国建设工程法》、《建筑施工企业资质管理规定》等有关法律、法规，甲乙双方本着平等自愿、公平合理的原则，经友好协商，在本合同上订立如下约定：一、工程名称和工程地点1.工程名称：__________________，规模为_____________。
2.工程地点： __________________。
二、工程内容及技术要求1.工程内容：（1）对工程计划、图纸的审核；（2）现场施工的组织、协调、管理；（3）工程质量的控制和监督；（4）工程安全与环保的保证；（5）制定物资采购计划和材料进度表，并按期采购和储备，铺垫好物资保障和库存管理工作；（6）安排各工种工作进度表和施工计划，并按期编制各种报表和资料汇总；（7）工程竣工验收等相关工作。
2.技术要求：（1）根据工程方案与图纸，对施工合理性、施工技术、施工方案进行充分的研究、论证和审批；（2）确保工程施工的质量：施工方案的合理性、图纸的正确与完整、施工过程的有序性、施工工序的完整性；（3）积极配合建设业主进行质量验收、竣工验收，保证工程质量；（4）按时、保质、保量的完成本合同规定的工程内容，保证工期。
三、合同价款及支付条件1.合同价款：_________________元，大写：____________________________________。
2.付款方式：（1）甲方应根据本合同规定银行付款，亦可由甲方指定的金融机构或其他经合法认可的途径支付。
（2）按照工程进度的实际完成程度和甲方审定的工程质量验收结果，由甲方按月支付工程约定价款的百分之进度款。
（3）支付工程款项应在7日内付清，超过期限，需支付滞纳金，其标准为逾期未支付约定金额的千分之三。
工程施工承包合同书范本(8篇)
工程施工承包合同书范本发包方：_____（以下简称甲方）承包方：_____（以下简称乙方）依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其它法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经甲、乙双方共同协商，甲方同意将工程承包给乙方施工。
为了加强管理，健全经济责任制，经双方商定签订本合同，以供双方共同信守：_____第一条工程概况一、建设单位：_____二、工程名称：_____三、工程内容：_____四、工程地点：_____五、工程总造价：_____第二条工程质量以建设单位提供的施工图纸为依据，严格按照国家施工规范及验收标准进行施工，严格执行甲方有关质量检验的管理规定，确保工程达到国家验收标准的合格标准。
第三条工程工期本工程总工期为：_____。
由于乙方原因不按合同工期竣工，承担甲方与建设单位签订合同责任。
（具体开工见开工报告）第四条材料供应一、本工程所需材料按与业主签订的合同约定。
二、无论是何种采购材料，建设单位、联合双方都有权对材料机械审验，不合格产品不得进场，并符合环保要求。
乙方均应按照甲方Q/WJY_B_13_02物质采购控制程序对材料供应商进行评价、选择和管理，建立材料供应商动态信息台账。
第五条机械及料具的投入方式一、进场施工所需的大中型设备及工程用的小型工具等全部由乙方按市场规律租赁使用。
二、乙方严格执行甲方Q_E_OHS/WJY_GD_02_03施工机械设备租赁管理规定，对设备供应商信资能力及设备各项性能进行严格检验，经甲方工程项目管理部审批同意后方可签订设备租赁合同。
第六条结算与付款方式一、结算方式：_____按甲方与建设单位合同书执行二、付款方式：_____按甲方与建设单位合同书执行三、乙方按工程结算总价的向甲方承担管理费用（不含税金），同时必须按照国家、地方税费政策依法纳税。
四、以上付款时间以甲方收取建设单位工程款的实际到账时间为准，24小时内付款。
五、以上付款时扣减乙方应向甲方上交的管理费用、工资费用。
建筑工程施工承包合同(范本)(4篇)
建筑工程施工承包合同(范本)发包方：_____(以下简称甲方)承包方：_____(以下简称乙方)现经双方协商达成以下合同条款。
一、工程概况：1.工程名称：_____2.工程地址：_____3.工程结构：_____4.建筑面积、层数：_____二、承包范围：本工程基础垫层至屋面防水层以下主体结构内的所有钢筋、模板、混凝土、填充墙砌体、外架及文明施工。
2.1钢筋工程：钢筋进料计划提供，翻样、制作、安装和校正；场内倒运，原材料、成品、半成品整理、码放和防雨覆盖；基层清理、焊接、绑扎、植筋，预埋和压筋的制作，铁丝、铁钉、扎丝、焊剂、焊条、胶布、切割机片、双面胶、拉杆用PVC管、线绳、水泥钉、脱模剂、垫块、塑料薄膜及手提电动工具耗材等。
2.2模板工程：模板进料计划提供，配制、拼装、校正和清理；现场倒运，模板支撑拆除、清理刷油、拔钉、分类、码放；进场材料的卸车。
若发现工人在施工现场任意把方料模板切割、浪费等事项，甲方有权罚款，每次罚_____＿元。
2.3混凝土工程：混凝土的浇筑和养护，保养，泵管的接拆及清理。
（梁板柱进行磨平打磨，做好成品保护）。
2.4砌体工程：砌块浇水湿润、砌筑，砂浆配制，上料、搅拌及放料，场内倒运；砌体脚手架搭拆，清理归堆；木砖、过梁预制安装；预留洞口。
砌体压筋制作安装；地沟砌筑，抹灰，盖板预制安装；砌体用搅拌机的就位、安装、调试；灰斗车和砌体用具。
2.5架子工程：包括主体施工所有内脚手架搭拆、外架搭设、清理归堆，防护棚、安全通道搭拆；楼层四口五临边防护，安全密目网、小眼白网挂设；吊篮安装及防护，塔吊附墙件防护，踢脚板制安；标识、标牌、警示标志和展牌、横幅挂设、以及钢管的维护保养、刷漆。
2.6文明施工：修建临时用房、围墙、路面硬化、场地硬化、临时散水和排水渠，整理和维持场容场貌，工完场清，按照省级文明工地要求执行，教育所属职工文明施工，杜绝不文明行为发生。
三、承包形式：劳务施工承包。
1.甲方提供塔吊（含司机）、振动棒一套（一机二棒）以及三级箱以内线缆、配电箱，其余电线、电缆、照明设施、机具耗材等由乙方负担，待工程完工后向甲方交还能正常使用的振动棒一套（一机二棒）以及三级箱以内的线缆、配电箱等。
关于工程施工承包的合同书7篇
关于工程施工承包的合同书7篇篇1甲方（发包方）：____________________乙方（承包方）：____________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的基础上，就甲方工程的施工承包给乙方事宜，达成以下协议：一、工程概况1. 工程名称：____________________2. 工程地点：____________________3. 工程范围和内容：____________________4. 工程规模及结构形式：____________________二、合同工期1. 开工日期：_______年______月______日（以收到开工报告之日为准）。
2. 竣工日期：_______年______月______日。
3. 合同工期如需变更，双方应签订工期变更协议。
三、承包方式及工程造价1. 承包方式：采用包工包料方式，由乙方承担本工程的施工和全部材料费用。
2. 工程造价：人民币______元整（￥______元），具体价格详见附件《工程报价单》。
四、工程质量标准和保证1. 工程质量标准：符合国家相关施工规范和质量验收标准。
2. 乙方应建立质量管理体系，确保工程质量。
如因乙方原因造成质量事故，乙方应承担全部责任。
五、工程款项支付1. 工程款项支付采用分期支付的方式。
具体支付时间和金额如下：（1）合同签订后，甲方支付乙方工程总造价的______%作为预付款；（2）工程完工验收合格后，甲方支付乙方工程总造价的______%；（3）工程保修期满后，甲方支付乙方剩余款项。
2. 乙方在收到工程款项后，应提供正规的发票。
六、工程验收及保修1. 工程完工后，乙方应通知甲方进行验收。
甲方应在收到验收通知后的七日内组织验收。
2. 验收合格后，双方签署工程验收合格证书。
3. 工程保修期为______年，保修期内如出现质量问题，乙方负责免费维修。
七、违约责任1. 若因乙方原因不能按期完工，乙方应承担违约责任，每逾期一日，支付工程总造价的______%作为违约金。
建筑工程责任承包协议书样本6篇
建筑工程责任承包协议书样本6篇篇1建筑工程责任承包协议书甲方：（委托方名称）乙方：（承包方名称）为明确双方在建筑工程承包过程中的权利和义务，甲、乙双方依据《中华人民共和国建设工程施工合同法》等相关法律法规的规定，经友好协商，就_______（工程名称）项目的承包事宜达成一致，特订立本协议书。
一、工程基本情况1.1 项目名称：_______（项目名称）1.2 项目地点：_______（项目地址）1.3 工程内容：_______（工程内容）1.4 工程规模：_______（工程规模）1.5 工程造价：_______（工程造价）1.6 工程周期：_______（工程周期）1.7 施工进度：_______（施工进度）二、委托及承包内容2.1 甲方授权乙方承担_______（工程内容）工程的总包、分包或部分包工程施工任务，按照合同约定的价格和工期完成工程。
2.2 乙方需按照相关法律法规和建设工程质量标准要求进行施工，确保施工质量和安全。
2.3 乙方应按照甲方要求，提供合格的材料和设备，保证在工程完成后保养期内不出现质量问题。
2.4 乙方应按照工程合同约定的进度完成工程，若因乙方原因导致工期延误，乙方应承担相应的责任。
三、价款支付3.1 甲方按照合同约定的进度和质量验收标准支付价款给乙方，支付方式为_______（支付方式）。
3.2 乙方需主动提供发票和相关票据，确保支付流程合法合规。
3.3 如甲方支付有疑义或异议，应及时提出，双方协商解决。
四、保证和担保4.1 乙方需对自己承包的工程负责，保证工程的施工质量和工期。
4.2 如工程施工过程中发生意外事故，乙方需承担相应的赔偿责任。
4.3 乙方需购买相应的施工意外险和履约保险，确保在发生意外情况时能够及时赔偿。
五、违约责任5.1 任何一方自愿撤销协议的，应提前15天通知对方，但应向对方支付由此引起的一切损失。
5.2 若一方违反协议规定，导致损失的，应承担相应的赔偿责任。
建筑工程施工承包合同范本(9篇)
建筑工程施工承包合同范本发包人：__________(以下简称甲方)承包人：__________(以下简称乙方)依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方经协商一致订立本合同。
第1条：工程概况1.1工程名称：1.2工程地点：1.3工程内容：，总建筑面积约平方米。
1.4承包方式：乙方以包工、包料、包工期、包质量、包安全、包验收、包保修的方式履行建筑施工承包责任。
第2条：承包范围2.1乙方承包范围：2.1.1按甲方提供的施工图纸、设计说明以及图纸会审记录和有关变更文件、资料及所包含的内容，根据国家、省、市的有关规范、规程、标准等的要求进行施工，除工程外，均由乙方负责施工，具体内容如下：建筑、结构、给排水、电气照明。
2.1.2未经甲方同意，乙方不得将承包工程的任何部分分包或将其承包的全部工程转包给第三方，否则视为乙方违约，所造成的一切损失由乙方承担。
2.2甲方可指定发包的专业工程，不委托乙方施工：2.2.1首层大堂装修、户内豪华装修、高低压配电、弱电工程、空调通风、煤气、智能化系统及周边防范、电信(包括宽带网)、电视、电梯及监控系统、幕墙、消防、市政园林工程、幕墙、中央空调及配套工程的专业设备安装等项目由甲方指定的分包单位承包，由甲方与专业工程公司签订施工分包合同，乙方须承担配合施工的责任。
2.3甲定生产厂家乙负责采购的材料：钢筋：水泥：防水卷材：门窗：第3条：工程质量标准3.1工程质量标准按国家现行施工验收规范及省市验收合格标准。
3.2保修期自本工程竣工验收合格之日起计。
第4条：保修期4.1本工程保修期为：1、基础工程及主体结构工程为设计年限。
2、防水工程___年。
3、管线设备工程___年。
4、装修工程___年。
5、缺陷责任期：6个月。
第5条：工期5.1总工期：天(本工期为从甲方下发的开工文件起到完成建筑工程竣工验收的时间，不包括不属于乙方承包范围的各专业工程的工期)。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
道路建设工程施工承包协议甲方：16888生态旅游开发有限公司乙方：12222海建设有限公司临安分公司为明确甲乙双方的权利、义务和经济责任，依照《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工及项目协商一致，特签订本合同。
第一条工程项目一、工程名称：1333尖山观音寺上山道路路面、停车场、放生池二、工程地点：1333黄湾大尖山观音寺三、工程面积：约10000平方米四、暂定工程造价：650万。
五、承包范围和内容：建设道路总长约1000米，宽8米，道路基底在原稳定层上铺设15公分厚稳定层，C15砼混合层（水泥、石粉、石子）上铺设沥青，铺设前必须喷洒沥青油后再浇4公分厚粗粒式沥青层，面层再浇3公分厚粗中粒式沥青层。
六、承包方式：包工包料，单价含税金一次性包死，工程量按实际结算。
七、质量等级：合格第二条甲乙双方责任一、甲方责任：1、协调好土建施工单位在道路施工时的上山运输车辆通行，尽量避免重车通行。
2、根据乙方工程竣工书面报告，甲方在收到竣工报告后五天内组织竣工验收。
二、乙方责任：1、负责做好各项施工准备及材料采购、供应和管理。
2、做好隐蔽资料及开、竣工报告等资料。
3、工程质量必须符合要求，并做好路面养护和管理工作，如工程质量不合格而造成返工、整改等一切损失由乙方负责承担。
4、乙方工程竣工后及时书面报告甲方，经甲方验收合格后，一周内将竣工决算送交甲方审核。
5、道路路面从竣工验收合格后开始，一年内负责修补任务，如施工方不安排人员修补，甲方有权安排其他单位人员修补，费用从保修金内扣除。
第三条工程期限一、双方协定工期为50 天，自2011年10 月10 日至2011年11 月30 日竣工。
稳定层必须在2011 年10 月20 日前完工。
二、施工期间发生人力不可抗拒的因素而延误工期，甲乙双方共同协商而定。
第四条一、施工期间发生的一切事故由乙方全部承担，除非是甲方提出原故而造成的事故，应查明原因分清责任，双方协商处理、解决。
二、本合同未尽事项由双方本着实事求是的原则协商解决。
三、本合同共四份，双方各执二份，自签订日起生效。
第五条一、工程款支付方式：1、2011年10月10日支付100万元。
2、2011年10月25日支付100万元。
3、2011年11月15日支付200万元。
4、2011年12月15日支付余款。
甲方：（盖章）乙方：（盖章）法定代表人：法定代表人：委托代理人：委托代表人：开户银行：本协议签订日期：2011年10月10日建设工程施工承包协议甲方：16888生态旅游开发有限公司乙方：12222海建设有限公司临安分公司为明确甲乙双方的权利、义务和经济责任，依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工及项目协商一致，订阅本承包协议。
一、工程概况工程名称：1333尖山观音寺藏经楼、寮房、报恩堂、药师殿工程地点：1333尖山观音寺院内；工程内容：药师殿、报恩堂、藏经楼、寮房建设施工（包工、包料）。
二、工程承包范围及建筑面积：藏经楼二层加一层架空层约1790平方米，寮房为二层加二层架空层约1039平方米，报恩堂约1300平方米，药师殿约1300平方米。
三、合同（协议）工期。
四、工程质量标准：合格。
五、合同（协议）价款：造价约1600万人民币，最终实际工程量结算为准。
六、组成合同的文件：1、本合同协议书：1份2、图纸：各3套七、工程结算方式：藏经楼按浙江省仿古建03定额执行，取费按仿古建03二类取费标准执行：寮房按浙江省建筑工程03定额执行，取费按土建03二类取费标准执行；放生池按浙江园林或市政03定额执行，取费按园林或市政03二类取费标准执行；材料补差按当月信息价执行；人工工资调整按浙江省有关文件及当期嘉兴造价信息的定额补差计算。
八、工程款的支付：开工后所有的工程垫资200万元时，甲方支付乙10%，而后期每月按工程进度上报计量款，业主工程部审核后一周内支付工程计量款80%，工程砼结顶后付清垫资部份的80%，工程竣工验收合格后上报工程总计量款，业主工程部审核后15天内支付工程决算总款的95%，余款5%作为工程质量保修金，1年后退还5%保修金。
九、甲方现场委派周伟军、施胜荣同志负责，所有工程联系单现场签字生效。
十、考虑本工程的特殊性，所有材料按图计算将补贴10元/吨的上山运输费用。
十一、承包单位必须在月日人员进场，月日正常开工。
十二、承包单位安排一名有处事能力，并有上岗证的安全员常驻施工现场处理日常安全管理和协调工作。
十三、承包人除按期、保质、保量完成施工任务，还应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全规范标准组织施工，并随时接受建设单位有关人员的监督检查。
十四、承包人必须按规定为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险。
十五、承包人必须做到提供和维修非夜间施工使用的照明、围栏设施，并负责安全管理。
十六、标段之间必须做好协调工作，防止相互打架、偷盗等事件发生，如发生将给予罚款或送当地公安部门处理。
十七、承包人必须做好工程文明施工及环境卫生工作，遵守寺院佛教文化的有关规矩。
十八、本协议签订生效后，双方应严格遵守。
如在执行过程发生争议，协商解决，若协商不成，向合同签约地人民法院起诉。
十九、合同（协议）中未尽事宜由甲乙双商协商解决。
二十、本协议不清楚处参照通用条款。
二十一、本协议一式陆份，甲双方、寺院各执一份，乙方肆份。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：法定代表人（签字或盖章）：法定代表人（签字或盖章）：委托代理人（签字或盖章）：委托代理人（签字或盖章）：开户银行：开户银行：账号：账号：签约地点：签约日期：2011年10 月10日工程施工合同发包方（甲方）：16888生态旅游开发有限公司承包方（乙方）：杭州环源建筑装饰工程有限公司为维护双方的权利、义务和经济责任，在双方友好、自愿的情况下，依照《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》的规定，结合本工程具体情况，双方达成如下协议，请双方共同遵守。
第1条、工程概况1.1工程或称：浙江1333尖山观音寺药师殿、报恩堂（藏经殿一楼）装饰工程1.2工程地点：1333尖山观音寺院内1.3工程内容：药师殿、报恩堂装饰工程。
（藏经殿一楼）工程1.4合同形式：固定单价合同1.5承包方式：包工包料（详细施工内容见工程报价清单）。
1.6工竣工时间：本工程自2010年11月30日开工，于2011年5 月30日竣工。
1.7日期：日历开。
1.8工程质量：合格1.9暂定合同总价款（人民币大写）：￥捌佰万元整。
第2条、甲方工作2.1开工前2天，向乙方进行现场交底，全部腾空或部分腾空房屋，清除影响施工的障碍物。
对只能部分腾空的房屋中所滞的家具、陈设等采取保护措施。
向乙方提供施工所需的水、电、气及电讯等设备，并说明使用注意事项。
办理施工所涉及的各种申请、批件等手续。
、2.2指派周伟军、施胜荣为甲方代表，负责合同履行，并授权和承认甲方代表对工程质量、工程验收、工程变更、工程联系单，工程签证等书面文件为有效合法文件。
2.3负责保护好周围建筑及装修、设备管线、古树名木、绿地等不受损坏，并承担相应费用。
2.4如确实需要拆改原建筑物结构或设备管线，负责到有关部门办理相应审批手续。
第3条、乙方工作3.1参加甲方组织的施工图纸或作法说明的现场交底，拟定施工方案和进度计划，交甲方审定。
3.2指派为乙方代表，负责合同履行。
按要求组织施工、保质、保量、按期完成施工行务，解决由乙方负责的各项事宜。
3.3严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。
严格按照图纸或作法说明进行施工，做好各项质量检查记录。
参加竣工验收，编制工程结算。
3.4遵守国家或地方政府及有关部门地施工现场管理的规定，妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线、古树名木不受损坏。
做好施工现场保卫和垃级消纳等工作，处理好由施工带来的扰民问题及与周围单位的关系。
3.5施工中未经甲方同意或有关部门批准，不得随意折改原建筑结构及各种设备管线。
3.6工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。
3.7做好环境保护工作，遵守寺院、佛教文化的有关规定。
第4条、关于工期的约定1.1甲方要求比合同约定的工期提前竣工时，应征得乙方同意，并支付乙方因赶工采取的的措施费用。
1.2因甲方要求比合同约定工程量增加时，工期相对顺延。
1.3因甲方原因未按约定完成工作，影响工期，工期顺延。
1.4因乙方责任，不能按开工或中途无故停工，影响工期，工期不得顺延。
1.5因设计变更或非乙方原因造成的停电、停水、停气及不可抗力因素影响，导致停工8小时以上（一周内累计计算），工期相应顺延。
第5条、关于工程质量及验收的约定5.1本工程以施工技术交底、作法说明和《建筑装饰工程工及验收规范》（JGJ73-91）、《建筑安装工程质量检验评定统一标准》（GBJ300-88）等国家制订的施工及验收规范为质量评定验收标准。
5.2本工程质量应达到质量评定合格标准。
5.3甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。
甲方不按时参加隐蔽工程和中间工程验收，乙方可自行验收，甲方应予承认。
若甲方要求复验时，乙方应按要求办理复验。
若复验合格，甲方应承担复验费用，由此造成停工，工期顺延。
若复验不合格，其复验及返工费用由乙方承担，但工期也予顺延。
5.4、由于甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量，其返工费用由甲方承担，工期顺延。
5.5由于乙方原因造成质量事故，其返工费用由乙方承担，工期不予顺延。
5.6工程竣工后，乙方应通知甲方验收，甲方自接到验收通知三日内组织验收，并办理验收、移交手续。
如甲方在规定时间内未能组织验收，需及时通知乙方，另定验收日期。
但甲方验收承认竣工日期，并承担乙方的看管费用和相关费用。
第6条、关于工程价款及结算的约定6.1按照浙江03定额计算造价，竣工后乙方提出工程决算并提交甲方，工程量以现场实际施工或竣工图为准。
6.2本合同为固定单价合同，但双方约定主要才料上下浮动超过10%可以调值，具体调值原则如下：6.2.1结算时，主要材料调整日期为浙江嘉兴定额站发布的施工当月市场信息价。
6.2.2人工费按照52元/工日计取。
6.2.3措施费率不变。
6.3增加或追加工程，工程量以现场签证为准，增追加项目有类似或接近的套用原有单价进行换算、无接近或类似的项目主材参考施工当月定额站发布的市场信息价、中准价。
6.4本合同生效后，按月进度支付工程款，尾款竣工结算时一次结清。
1）工程开工后形象进度￥壹佰万内不支付工程款（以已完工程、在建工程算总额计算）。