水电安装工程劳务承包合同模板三篇
2024年水电安装劳务合同样本6篇
2024年水电安装劳务合同样本6篇篇1甲方（聘用方）：[甲方公司名称]地址：[甲方公司地址]法定代表人：[甲方法人姓名]联系电话：[甲方法人电话]乙方（受聘方）：[乙方个人姓名]住址：[乙方家庭住址]身份证号码：[乙方身份证号]联系电话：[乙方联系电话]鉴于甲乙双方本着诚信、平等、合作、互利的原则，经友好协商，就甲方聘用乙方从事水电安装工作事宜达成如下协议：一、合同期限及工作安排第一条本合同自XXXX年XX月XX日起至XXXX年XX月XX日止。
合同期满如双方继续合作，应重新签订合同。
本合同期限内，乙方需服从甲方的工作安排和调整。
二、工作内容及地点第二条乙方承担甲方工程中的水、电安装作业。
具体包括但不限于水管、电线、开关、插座等安装工作。
工作地点根据甲方工程项目所在地进行安排。
三、劳务报酬及支付方式第三条乙方的劳务报酬根据工作量和具体项目确定。
具体包括基本工资、岗位工资和绩效奖金等。
薪资计算方法、标准和时间等按照甲方公司的薪酬制度执行。
支付方式为每月结算一次，支付日期为次月的XX日。
四、保险及福利待遇第四条甲方按照国家和地方的相关规定为乙方缴纳社会保险费用（包括养老、医疗、工伤等）。
乙方享受甲方规定的员工福利政策。
此外，乙方在从事水电安装工作中可能存在的风险，甲方将提供相应的安全保障措施和必要的商业保险保障。
五、双方责任与义务第五条甲方的责任与义务：（一）提供必要的工作条件和环境；（二）按时支付劳务报酬；（三）提供必要的安全保障措施；（四）提供必要的技术支持和培训；等。
第六条乙方的责任与义务：篇2甲方（用工单位）：_________________________乙方（劳务人员）：_________________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方本着公平、自愿、诚实、守信的原则，就水电安装劳务事项达成如下协议：一、合同基本条件及工程概况甲方同意雇用乙方从事水电安装工作，合同期限为一年。
水电安装工程劳务合同范本(3篇)
水电安装工程劳务合同范本发包方：________(以下简称甲方) 承包方：________(以下简称乙方)依照《中华人民共和国合同法》、中华人民共和国建筑法、中华人民劳动法及工程所在辖区有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、诚实、信用的原则，结合现场的具体情况，甲方将武汉融园国际酒店项目劳务承包给乙方施工，经双方协商一致，达成以下协议条款。
一、工程概况工程名称：建设地点：建筑面积：二、承包方式(一)承包方式：包工、包质量、包工具、包工期。
(二)承包范围：1、给排水安装：根据图纸施工，排水管接出建筑物____米，给水管送出建筑物____米。
2、电气安装：根据图纸施工，只安装建筑物以内的照明及动力(不包括高压)，配电房只接低压柜后的照明、动力的出线端子。
3、乙方从____年____月份开始负责工地临时水电安装及维修，期限为三年，如果超出规定期限，甲方应每月承认两个人的月工资。
(三)乙方承包的工程按建筑面积的单价___元/m²，总价约叁佰柒拾万元。
三、工程要求(一)质量要求：乙方必须依据设计图纸及变更图纸，按照国家规范和标准组织施工至工程交付验收。
(二)管理要求：乙方必须遵守工地的各种管理制度、文明施工。
四、付款方式(一)地下室封顶付总工程款___%。
(二)裙楼封顶付总工程款___%。
(三)主体封顶付总工程款___%。
(四)安装过程中每月必须付工程款(根据进度)。
(五)工程完工付清所有工程款项(留拾万元一年付清)。
(六)甲方必须保证乙方施工人员春节前的工资。
五、违约责任处理1.乙方无法完成工地进度配合，甲方有权罚款元/次。
2.乙方故意浪费材料，给甲方造成经济损失每____元/次，甲方有权罚款____元/次。
3.因甲方原因造成停工，甲方必须承担乙方所误人工的工资。
4.因工地原因造成延长工期，甲方必须承担乙方的经济损失。
六、出现重大安全事故，甲乙双方配合协商解决。
七、本协议发生纠纷时，甲乙双方协商解决。
水电安装工程劳务承包合同模板新5篇
水电安装工程劳务承包合同模板新5篇第1篇示例：水电安装工程劳务承包合同甲方：（委托方）：______________（单位名称）乙方：（承包方）：______________（单位名称）鉴于甲方有意委托乙方进行水电安装工程项目，现双方经友好协商，达成如下协议，依法签订本合同，共同遵守并履行。
第一条项目内容甲方委托乙方进行以下水电安装工程项目：_______________（具体工程内容），包括但不限于供水管道安装、电气设备安装、照明设施安装等工作。
第二条工程期限乙方应当在协议生效之日起______天内完成委托的水电安装工程项目，如因不可抗力等原因导致工程延期，应当及时通知甲方并经甲方同意。
第三条合同价款1. 本水电安装工程项目的合同价款为人民币_____________元整。
2. 甲方应按照工程进度及阶段性完成情况，按照约定的支付方式及时间向乙方支付工程款项。
第四条工程质量、安全与保障1. 乙方按照国家有关标准和规定，保证水电安装工程项目的质量符合相关标准要求。
2. 乙方应当严格遵守安全生产法律法规，保障施工现场的安全环境。
3. 乙方应当对工程实施过程中发生的人身和财产损失进行赔偿。
第五条违约责任1. 若乙方未能按照合同约定时间和质量完成水电安装工程项目，甲方有权要求乙方继续履行合同，并按日追加罚款。
2. 若甲方未按照约定支付工程款项，应当按照约定支付滞纳金。
3. 若一方违反合同对另一方造成损失，应当赔偿对方的损失。
第六条管辖与法律适用本合同的签订、履行、解释与争议解决适用中华人民共和国法律。
如发生争议，应当协商解决，协商不成的，提交_______市（区）_______人民法院诉讼解决。
第七条其他事项本合同一式两份，甲乙双方各持一份，自双方签字盖章之日起生效。
特此证明。
第2篇示例：水电安装工程劳务承包合同甲方：（委托方）地址：法定代表人：联系方式：为明确双方权利与义务，甲乙双方本着平等、自愿、互利、诚实信用的原则，经友好协商，就甲方委托乙方进行水电安装工程的劳务承包事宜，达成如下协议，共同遵守执行：第一条项目范围1.1 甲方委托乙方进行水电安装工程的劳务承包，具体包括但不限于水、电管道的安装、维护、检修等工作。
水电安装包工合同书模板(3篇)
水电安装包工合同书模板甲方：（发包方）乙方：（承包方）本着互相信任的原则，就甲方的水电工程达成以下协议。
第一条工程概况1.装修施工地点：_____2.工期：____年____月____日至____年____月____日3.本项工程预计费用元人民币壹万捌仟元整。
第二条材料供应的约定1.甲方提供的材料甲方负责采购供应的材料应符合设计要求的合格产品，并应按时供应到现甲方供应的材料按时抵达现场后，由甲方负责保管，由于保管不当造成的2.甲方采购供应的装饰材料，均应用于本合同规定的住宅装饰，非经甲方同意，乙方不得挪作他用。
如乙方违反此规定，应按挪用材料价款的双倍补偿给甲方。
第三条安装项目1、电线埋设安装，如遇承重墙须明装2、天棚照明线路为穿线管明装。
3、安装天棚灯具及开关插座。
4、配电箱柜配套装置。
5、卫生间给排水管道安装，洁具安装。
6、临时用电、用水安装。
第四条不包含安装项目如下：1、空调及排水电路埋设。
2、户外广告、招牌字样。
3、弱电网络及配套设施。
4、电器装置及设备。
5、消防设备及配套设施。
6、电缆桥架安装。
第五条如增加工程配套设施安装施工，须甲乙双方协商同意后才能进行施工及安装。
第六条关于工程价款、承包内容、施工工艺、结算的约定：1.工程款付款方式：布管验收合格后支付工钱的50%,水电完工后一次性付款余款。
2.乙方承包内容：1）.水电布线、穿线、埋槽2）.开关面板安装3）.后期灯具的安装第七条合同的变更和解除：1.合同经双方签字生效后，双方必须严格遵守。
任何一方需变更合同内容，应经协商一致后，重新签订补充协议。
合同签订后施工前，一方如要终止合同，应以书面形式提出，并按合同总价款10%支付违约金，并办理终止合同手续。
2.保修期内由于乙方的施工造成的质量问题由乙方免费维修。
由于甲方使用不当或不可抗力或不可遇见原因造成的问题，甲方按实际发生费用支付乙方维修费用。
第八条附则（一）本合同经甲、乙双方签字（盖章）后生效。
2024年水电承包合同协议范文（三篇）
2024年水电承包合同协议范文委托方：(以下称“甲方”)承包方：(以下称“乙方”)鉴于甲方的项目工程需要，现甲方将其发包给乙方。
为确保双方的职责明确，协同工作，以及工程的安全、质量和文明施工得以按期顺利完成，双方在充分考虑本工程具体情况并友好协商一致后，同意签署以下条款，双方应共同严格遵守执行。
建设单位：工程名称：工程地点：工程内容、单价及工程量计算方式：1、内墙：乙方承担除卫生间、厨房外的室内顶腻子粉刷工作，所有顶子阴角处向墙面内返10厘米，线条要求保持一致。
单价为元/平米。
2、公共区域：乙方负责所有公共区域的油工工作（包括腻子及乳胶漆的粉刷）。
单价为元/平米。
3、工程量计算：以现场实际完成的工程量为准，由甲乙双方共同确认。
4、如因甲方原因导致工程质量不合格，返工费用由甲方承担，工程工期相应顺延。
5、如因乙方原因导致工程质量不合格，返工费用由乙方承担，工程工期保持不变。
6、基层处理：乙方在施工中发现影响涂刷效果的因素，应及时提出整改意见，经甲方同意后由乙方负责整改。
工期：工程自____年____月____日开始，至____年____月____日结束。
工程款的结算与支付：1、生活费支付：合同签订后的次月起，每月____日前支付上月施工人员生活费，按乙方月出勤工日乘以甲乙双方商定的元/工日计算。
2、进度款支付：自合同签订后的次月起，每月____日前支付上月工程款，按工程进度的实际情况支付。
如遇国家法定节假日或特殊情况，乙方已完成的工作量将酌情考虑，但不超过已完成工作量的70%。
3、工程款支付：工程于____年____月____日完工后支付至工程款的80%，剩余款项在油工交付日即____年____月____日后10个工作日内一次性付清。
甲方责任：1、提供图纸、施工工艺等技术支持，对乙方提出的施工问题及时解决，并负责传达项目部、监理方的各项通知和指令。
2、确保良好的施工环境，提供脚手架、木制人字梯及安全防护设施，保证材料及时到场。
2024年水电安装合同范文（三篇）
2024年水电安装合同范文经甲乙双方友好协商，就工程项目中水电部分的分包事宜达成以下正式协议：一、工程概况1. 工程名称：2. 工程地址：3. 开工日期：4. 竣工日期：二、承包范围乙方承包范围依据甲方提供的施工图纸、设计变更及甲方指定的项目执行。
三、承包方式采取包工不包料的承包方式。
四、工程造价及付款方式1. 工程造价按照甲方中标价（仅限于水电人工部分）的XX%进行包干，乙方需自负盈亏。
2. 付款方式为：甲方根据乙方每月实际完成的工作量的90%进行支付。
剩余款项待工程竣工后，甲方在30天内与乙方完成结算并全额付清。
五、工程质量及工期1. 乙方必须严格遵循施工图纸进行施工，确保工程质量符合各级部门的施工规范和验收标准。
2. 各层次的预埋和安装工作需通过监理、质检等部门的验收，若未达标，乙方需无条件立即返工，且不额外计算返工费用，同时承担损失材料的赔偿责任。
3. 预埋工作应在钢筋班组完成工作后的XX小时内完成，每超时1小时将处以罚款XX元。
4. 开关箱、开关盒、插座盒、电话、电视等相关线盒的安装需提前控制。
5. 凿墙埋管作业时，必须使用切割机先割出双边的控制线，否则每米将处以罚款XX元。
6. 工期需与主体工程同步进行，安装、穿线等工序不得影响其他工种的进度。
因乙方原因导致的工期延误，将按被延误工种的处罚金对乙方进行处罚。
六、双方责任1. 甲方责任提供施工图纸，制定施工方案、技术交底及进度计划。
及时提供施工中所需的各种材料，并运抵现场。
提供电源、宿舍、带电工具及井架。
协助乙方办理相关证件（费用由乙方承担）。
监督乙方的文明施工、安全生产及工资发放情况。
2. 乙方责任认真完成每一道工序，避免材料浪费，回收利用可利用的下脚料。
保持施工现场整洁，如由甲方清理，则费用从乙方工程款中扣除。
未经甲方现场施工员同意，不得擅自停工。
擅自停工每日将处以罚款XX元。
爱护并保养好甲方提供的工具设备，工程完工后需完好如数归还。
水电工程劳务承包合同范本5篇
水电工程劳务承包合同范本5篇篇1甲方（发包方）：__________乙方（承包方）：__________根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实、守信的原则基础上，就甲方发包的水电工程劳务承包事项，经友好协商，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：__________水电工程项目。
2. 工程地点：__________。
3. 承包范围：本工程的所有水电安装项目，包括但不限于水管、电缆、开关、灯具等设备的安装。
二、承包方式1. 本工程采用劳务承包方式，乙方负责提供符合工程要求的劳务人员，并管理其劳务行为。
2. 乙方应按照甲方的要求，组织劳务人员完成水电安装工作。
三、合同工期1. 乙方应按照甲方的工期要求，按时完成承包任务。
2. 如因乙方原因造成工期延误，乙方应承担违约责任。
四、合同价款及支付方式1. 工程总价：大写__________元，小写__________元。
具体金额根据工程实际结算。
2. 支付方式：甲方应按工程进度支付乙方劳务费用。
工程完工后，双方进行结算，甲方应在结算完成后XX日内支付完毕。
五、工程质量及验收1. 乙方应严格按照国家相关标准和规范进行工程施工，确保工程质量。
2. 工程完工后，乙方应组织自检，并通知甲方进行验收。
3. 如甲方对工程质量有异议，可委托有资质的检测机构进行检测。
如检测合格，相关费用由甲方承担；如检测不合格，费用由乙方承担。
六、安全施工1. 乙方应严格遵守安全施工规定，确保施工现场安全。
2. 如因乙方原因造成安全事故，乙方应承担全部责任。
七、违约责任1. 如一方违反本合同的任何条款，违约方应承担违约责任。
2. 违约金的具体数额和支付方式由双方协商确定。
八、其他事项1. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
2. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
3. 本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。
水电劳务承包合同范本5篇
水电劳务承包合同范本5篇第1篇示例：水电劳务承包合同范本甲方：（委托方）地址：____________法定代表人（委托方负责人）：____________联系电话：____________根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，甲乙双方在平等自愿的基础上，就甲方委托乙方承包水电劳务事宜，达成如下协议：一、项目描述1.1 甲方委托乙方进行水电工程的劳务承包，具体包括（列明具体的工程项目内容）。
1.2 工程地点：（具体工程项目的地址）。
1.3 工程合同金额：_______元整（大写）。
二、工程进度2.1 工程开工日期：____年____月____日。
三、工程质量要求3.1 乙方需严格按照合同约定的标准和要求开展工程施工，保证工程质量达到国家相关标准和规定。
3.2 如因乙方施工质量问题导致工程损坏或无法正常使用，乙方需承担相应的责任并进行修复或重建。
四、合同价款及支付方式4.1 工程合同总价款为_______元整（大写），具体的支付方式及进度如下：（列明工程款的分期付款比例和具体的支付日期）4.2 甲方需按照约定的支付进度及时支付相应的款项给乙方，逾期未支付的，需支付滞纳金。
五、合同违约责任5.1 任何一方未按照合同约定履行其义务，构成违约的，应承担违约责任。
5.2 如因乙方违约导致工程延误或造成损失的，乙方需承担由此引起的全部经济损失，包括但不限于违约金、赔偿金等。
六、保密义务6.1 双方应保护对方在履行本合同过程中获取的商业秘密和其他保密信息，不得泄露给第三方或用于自己的利益。
6.2 违反保密义务导致损失的，违约方应承担相应的法律责任。
七、争议解决7.1 本合同的履行、解释及争议的解决均适用中华人民共和国法律。
7.2 若双方因本合同履行发生争议，应友好协商解决；协商不成的，应提交_______人民法院诉讼解决。
8. 其他事项8.1 本合同正本一式两份，甲乙双方各持一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：以上内容为水电劳务承包合同的范本，如有需要，请双方严格按照合同内容履行。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
水电安装工程劳务承包合同模板三篇甲方：乙方：依照《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》、《建设工程质量管理条例》等法律法规规章和地方相关规章规定，强制性条文规范、标准，施工图设计文件，以及施工现场环境，根据平等、自愿的原则，经双方友好协商达成以下协议，双方共同遵守。
一、工程概况：1、工程名称：2、工程地址：3、结构型式：4、建筑风格：5、工程规模：二、承包范围：1、该分项工程施工，属于履行完善本合同各条约定的工程分包;2、施工设计图，强电、给排水出墙1.5米。
强电、给排水、雨水管、空调水管、消防桥架安装、附属用房楼层内消防电气管线预埋等的安装工程施工。
交工前各类卫生清理、直至竣工验收前工作内容的工程施工;3、工程施工所需用的机具、手动工具、辅料内容如铁丝、元钉、扎丝、钻头、条、焊锡，不干胶，扎带，生料带，麻丝，石笔，刷子等，试压、通球试验由乙方自备;4、施工过程中及竣工验收前的分色、弹线、标识、标注、清洁卫生、由乙方负责;5、安装工程竣工后的保质期内保修服务工作;6、负责本承包工程的自检及查出的质量问题进行及时整改并承担由此产生的一切费用;7、各楼层未用完的该分项工程所用材料的收集及利用;8、施工过程中乙方的质量管理、文明施工、进度以及各种检查需要配合的系列工作;9、当室外温度达到或超过或按当地政府规定34co时，应现金支付给作业员工高温补贴。
10、根据该项目实际情况，员工的住宿由甲方统一安排。
三、施工工期：1、乙方必须在甲方要求的时间进场，并按照甲方要求开工。
必须在甲方制定的施工进度计划规定时间内完成全部承包范围内的工作。
2、凡因甲方原因可预见到的事项发生延误工期，由甲方负全责。
乙方不延长工期。
3、在施工过程中乙方不得影响土建得进度，否则将处以200元/天的违约金。
5、若遇发包方调控施工进度，需加快施工进度或要求暂停施工时，乙方必须按发包方要求加快施工进度或暂停施工并积极妥善地做好相关工作。
为此，甲方承担因发包方调控进度，乙方因赶工或暂停施工造成的相应损失。
四、质量要求：1、执行标准：《工程建设标准强制性条文》房屋建筑部分2002年版《建筑工程施工质量验收统一标准》GBJ50300-2001《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99《建设工程施工现场供用电安全规范》GB50194-93《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50212-2002《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50300-2002《建筑安装工程施工工艺操作规程》DB/00P01001-88四川省地方标准2、质量体系要求1该项工程质量交验合格工程。
2施工过程中，每道工序在完成后，必须经甲方、监理工程师验收认可后方能进行下道工序施工。
应按照施工图的要求，完工后按此要求进行检查验收，质量等级达到合格标准。
3、施工资料整理由甲方负责。
甲方负责收集、整理、归档。
该工程水电安装分项工程质量保修期为贰年，在保修期内因乙方原因造成质量方面的问题，属乙方保修。
若乙方在接到甲方维修通知三天内未派人维修，甲方有权另请他人维修，维修费用由甲方从乙方质量保证金中扣除支付。
4、乙方人员在施工现场，必须随时随地接受甲方、业主代表、监理工程师的监督、检查。
六、工程款的结算及支付办法：1、本工程工程量约为平方米，工程总价约为元。
2、甲方将本工程按建筑面积元/m的综合单价结算给乙方。
建筑面积依照四川省2021清单定额对照本工程施工图纸进行计算。
如增加、变更、零星用工：甲方若安排乙方人员承担乙方人员承担该合同分包责任以外的用工，按工150元/工日按甲方确认的数量当月结算。
水电安装分项工程由甲方提供的各类水电材料，如因返工、有意识的损坏造成材料浪费，乙方应按其采购价进行赔偿。
3、因乙方自身原因导致其他工种返工的经济、工期损失由乙方承担。
4、费用的.组成：1主体预留到三层开始付款。
主体预留费用：元/m，主体完后电气配管费用：元/m、给水费用： /m、排水费用：元/m、穿线开关面板桥架元/m、此款按工程实际完成量当月80%支付。
余款在竣工验后15个工工作日付到合同总款97%。
本分项工程完工结算时扣除合同总款3%作为该工程的质量保证金无息，质量保证金在工程质保期完成后15个工作日付给乙方。
七、文明施工1、施工现场场貌、安全文明施工要求应按照甲方的要求将本分项工程的施工场地原材料及半成品堆放整齐，标识清楚。
每处施工完成后必须做到工完场清，不遗留本工种的材料。
完工后将所用材料全部清理干净，堆放整。
乙方应严格按照甲方编制的《施工现场安全文明专项施工方案》进行组织施工，对节能减排、防尘降噪、环境卫生等方面进行控制。
2、作业人员管理乙方施工人员必须是身体健康者，禁止使用具有癫痫、神经、精神、心脏病等以及未经培训或培训不合格的人员不能从事本行业的施工，以及50岁以上的女员工和55岁以上的男员工，乙方应向甲方提供作业人员身份证复印件。
3、乙方必须严格按照甲方要求和当地政府现行相关管理要求进行施工。
八、安全事项乙方应在进场时为本班组工人购买意外险。
如出现意外事故;5000元以下由乙方全额承担;超出5000元由甲乙双方协商承担费用。
九、其他事项1、本合同一式四份，甲、乙方各持贰份。
双方签字后生效，工程完工，双方履行完合同义务后自动失效。
2、乙方在施工过程中质量、进度、施工等。
3、本合同与本项目部现场有关制度、规定、技术交底配套执行，未尽事宜，双方协商解决。
4、双方因合同履行发生争议时，应协商解决，协商未果可向甲方所在地人民法院起诉。
5、材料的领用：各班组必须由组长指定专人领取。
未收捡干净。
6、本合同签约地点：甲方：乙方身份证号码：身份证号码：电话：电话：签约时间：年月日签约时间：年月日发包人：以下称甲方承包人：以下称乙方甲方将本合同约定的建设工程劳务作业承包给乙方。
为公平、公正合法执行劳务承包行为，双方协商订立合同以遵照执行。
一工程概况1.工程名称：望城才子城。
2.工程地点：湖南省长沙市望城聚缘路喻家坡路。
3.建筑面积:B地开工面积约总建筑面积的234021.42平方米。
住宅建筑面积176287.16平方米住宅商业建筑面积20372.91平方米地下室面积27336.3平方米二承包方式及承包内容1.承包方式：实行包工，包水电安装。
2.承包内容：强电：防雷接地等位接地安装及调试检测。
线管、线盒预留、预埋。
管内穿线及开关插座，灯具安装调试。
户内箱安装及电表箱出线至产内进线到位，调试检测。
预留主电源动力配电、电缆进出套管、预留洞。
专变部分：不含人防部分的预留，预埋其人防配电系统。
不含消防部分，其消防设备的预留、预埋。
配电间低压出线到第一个总配电箱之间电缆及总配电箱不在范围内，专变部分范围包括不限于第一个总配电箱不含至各级分箱，至用电设备。
设备反指排污泵、应急照明灯具、普通照明灯具、疏散指示灯具、电线电缆、配电箱安装。
弱电：消防、电视、电话网络、对讲门铃不在范围之内。
给排水部分主楼及商业。
给水：水表之后第一个阀门至户内的指定给水点，不含立管安装预留给水立管套管。
排水：主楼内雨水、污水的排水立管、支管、排水管安装到雨水污水井内，含给排水的套管的套管的预留、预埋。
三施工工期总日历天数为天。
具体以阶段施工进度计划为准。
标准层施工，正常情况下必须保证4天/层楼。
四承包单价地下室及商铺按建筑面积每平方元/㎡。
住宅按建筑面积每平方米元/㎡包干。
按设计图纸建筑面积包干，建筑面积按最新国家标准。
《建筑工程，建筑面积计算规范》计算。
即本协议以承包范围所约定的工作内容和涉及完成本分项工程约束的附属工作。
五工程质量1.乙方必须按图纸施工确保承包范围内的部分项目工程质量必须达到《国家建筑安装工程质量验收评定标准》凡不符合国家验收规范及甲方要求，甲方有权令其返工，返工所有工料费用由乙方负责并承担损失。
2.严格执行质量、三检、制度。
每道工序完成后，乙方进行自检、互检、交接检并作好记录。
3.项目质检员按照国家建筑安装工程质量验收评定标准进行验收，要求所有分项目工程合格率达到90%。
4.本工程质量检验标准为国家现行标准，以及建设方，监理方的相关规定执行。
六工程付款方式1.工程造价计算方法：依图纸要求的工程量施工，按建筑面积每平方米元计算，不计取任何计时工。
达到标准化工程奖励1元/㎡。
设计变更及工程量增加部分超5%日另行计算，按甲方与建设单位的审计结果的定额直接费中调增后人工费计取。
定额外用工。
计时工按每日元计算。
④变更签证按定额实物量结算定额人工调整与地下室相同。
七结算及付款方式1.主体部分，工程进度达到0.000楼面付至已完成工程量的70%，0.000以上每月付款一次。
按元/㎡乘以当月实际完成主体部分施工面积。
一次预埋每层按元/㎡，二次预埋每层按元/㎡。
2.装饰部分，穿线按灯具做给排水每月付款一次，按元/㎡乘以当月实际完成主体部分施工面积。
3.余额在全部验收合格后，三个月内付到95%，剩余5%作为质保金，一年期满后一次付清。
八双方职责1.乙方服从开发商和总包的各项规章制度，并承担制度和时间，节点施工的责任。
2.乙方应加强施工现场管理，严格执行建设主管部，环保、消防、环卫等。
有关部门对施工现场的管路规定，做到文明施工。
3.乙方不能讲本劳务作业在转包给其他第三方，否则甲方有权解约本合同。
4.乙方自行提供必要的劳保用品。
5.乙方进入甲方施工区域的生产作业人员应出示作业人员身份证件，特种工种操作证等有效证件，进场工人必须是18至60的男性公民。
要求身体健康，头脑清醒，具有一定的思想素质。
6.材料节约，乙方在施工过程中必须爱惜材料，在保证质量进度的前提下尽可能的节约，杜绝浪费，如检查发现浪费材料以100元/次罚款。
7.甲方提供民工食宿条件，伙食由乙方负责。
8.甲方提供施工所需图纸并指导，监督施工。
9.甲方及时提供工程所需的各种材料。
10.甲方提供塔吊，龙门吊等大型设备。
11.甲方及时提供技术交底，施工进度计划。
12.甲方及时检查乙方施工质量，施工进度等。
及时组织人员进行隐蔽工程验收，中间验收及竣工验收。
13.甲方提供民工劳务，工伤事故保险。
14.乙方不得因甲方工资发放滞后而停工或罢工或无故影响工程进度形象。
不可抗力是指大雨，强风，水灾，地震等自然灾害或因政府部门等第三方干预导致安装无法顺利进行。
十工伤事故责任分担1.3000元以内安全事故，由乙方承担。
2.3000元以上安全事故，乙方承担3000元，其余的由甲方承担。
十一一方违约后，另一方要求违约方继续履行合同时，违约方在承担上述违约责任后仍继续履行合同。
十二争议解决双方因履行本合同发生正义的协商解决，协商不成时向甲方工程项目所在地人民法院起诉。
本合同一式三份，经双方签字后盖章生效，甲方执两份，乙方执一份，如有未尽事宜，另行签订补充协议。