2020年最新版保证合同
GF-2020-0216《建设项目工程总承包合同》(2021年执行)
GF-2020-0216住建部2020年新版建设项目工程总承包合同（示范文本）2021年1月1日执行中华人民共和国住房和城乡建设部制定国家市场监督管理总局说明为指导建设项目工程总承包合同当事人的签约行为，维护合同当事人的合法权益，依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》以及相关法律、法规，住房和城乡建设部、市场监管总局对《建设项目工程总承包合同示范文本（试行）》（GF-2011-0216）进行了修订，制定了《建设项目工程总承包合同（示范文本）》（GF-2020-0216）（以下简称《示范文本》）。
现就有关问题说明如下：一、《示范文本》的组成《示范文本》由合同协议书、通用合同条件和专用合同条件三部分组成。
（一）合同协议书《示范文本》合同协议书共计11条，主要包括：工程概况、合同工期、质量标准、签约合同价与合同价格形式、工程总承包项目经理、合同文件构成、承诺、订立时间、订立地点、合同生效和合同份数，集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。
（二）通用合同条件通用合同条件是合同当事人根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》等法律法规的规定，就工程总承包项目的实施及相关事项，对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。
通用合同条件共计20条，具体条款分别为：第1条一般约定，第2条发包人，第3条发包人的管理，第4条承包人，第5条设计，第6条材料、工程设备，第7条施工，第8条工期和进度，第9条竣工试验，第10条验收和工程接收，第11条缺陷责任与保修，第12条竣工后试验，第13条变更与调整，第14条合同价格与支付，第15条违约，第16条合同解除，第17条不可抗力，第18条保险，第19条索赔，第20条争议解决。
前述条款安排既考虑了现行法律法规对工程总承包活动的有关要求，也考虑了工程总承包项目管理的实际需要。
（三）专用合同条件专用合同条件是合同当事人根据不同建设项目的特点及具体情况，通过双方的谈判、协商对通用合同条件原则性约定细化、完善、补充、修改或另行约定的合同条件。
2020版总承包合同6篇
2020版总承包合同6篇篇12020版总承包合同是建筑行业中常见的一种合同形式，它是指由一家总承包商负责整个项目，包括设计、施工、采购和管理等全部工作。
这种合同形式在建筑领域中被广泛使用，能够简化合同关系，降低风险，并提高项目的效率和质量。
总承包合同通常包括以下几个方面的内容：1. 工程范围：总承包合同明确规定了项目的范围，包括工程的具体内容、规模、质量标准、交付时间等。
这部分内容对于项目的顺利实施和完成非常重要。
2. 价格和支付方式：总承包合同需要明确工程的总价款、进度款、竣工款等支付方式，保障双方的权益，并管理好资金流动。
3. 设计和变更：总承包合同中一般会规定设计的责任归属，以及变更管理的具体要求。
如何应对设计变更对工程的影响，是一个关键的问题。
4. 保险和风险分担：总承包合同会明确双方在工程发生意外或问题时的责任和保险承担情况，以及如何合理分担风险。
5. 履约保证和解除合同：总承包合同一般会规定双方的履约保证条款，以及在何种情况下可以解除合同。
总承包合同有许多优点，包括降低业主管理项目的工作量，减少合同管理和沟通成本，提高项目的质量和效率。
但同时，总承包合同也存在一些挑战，如双方责任不清晰、变更管理不当等问题可能导致工程风险增加。
在实际操作中，双方需仔细核对合同条款，明确各自的权利和责任，建立良好的沟通机制，及时解决问题，确保项目的顺利进行。
同时，总承包商应具备专业的技术和管理能力，保证工程的质量和进度，实现双方的共赢。
综合以上所述，2020版总承包合同在建筑行业中发挥着重要的作用，合理利用总承包合同有助于提高项目的管理效率和质量，实现双方的共同利益。
双方应充分理解合同的各项条款，建立互信互利的合作关系，共同推动项目的顺利实施。
【文章字数超过要求，提前结束】。
篇22020版总承包合同一、前言总承包合同是建筑工程中常见的一种合同形式，是指建筑业主与一家承包商签订的一项总包的施工合同。
总承包合同相比于分包合同更具有集约化和便捷性，因此在建筑工程项目中被广泛采用。
【2020年最新合同】一般货物销售合同示范条款
一般货物销售合同示范条款（供德中两国公司之间货物销售使用）合同号：合同签订日期：合同签订地点：卖方：地址：公司所在国：电报：传真：买方：地址：公司所在国：电报：传真：买卖双方经友好协商，同意以[ ]FOB或[ ]CFR或[ ]CIF或[ ]FCA或[ ]CPT或[ ]CIP术语签订本合同，并就如下条款达成一致：1、商品名称：2、品质／规格：[ ]按照本合同附件中详细记录（如果具体合同要求）3、单位：4、数量：[允许在金额及数塾上有％的损溢，由[ ]卖方或[ ]买方选择。
5、FOB/CFR/CIF/FCA/CPT/CIP单位价格。
6、总额：实交数量按照第4款规定，比原定数量损溢％，则应对价格作出相应的调整。
[ ]7、原产国及生产国：8、运输标志：9、装运9.1 装运时间：。
9.2 装运港：。
9.3 卸货港：。
9.4 [ ]允许，或[ ]不允许"甲板上"装运。
9.5 [ ]允许，或[ ]不允许转运。
9.6 [ ]允许，或[ ]不允许分批装运。
9.7 [ ]集装箱运输。
9.8 最终目的地：＿＿。
9.9 卸货港转货商／货运代理人＿＿＿10. 支付条款卖力银行帐户：买方银行帐户：10.1 支付方式（1）信用证[ ] 10.1.1（这一段将作[ ]保留或[ ]删除）在卖方向买方提示由银行开出的、以卖方为受益人的金额为的不可撤销的银行保函之日起三十日内，买方应向卖方支付合同总金额％的价款，即。
银行保函有效期到[ ]装运回后天，如果是分批装运，则在最后一批货物装运后天。
[ ]最后一批货物到达卸货港之日。
[ ]货物到达卸货港之日后月。
根据卖方装运的货物自动按比例减少保函金额。
[ ]10.1.2即期付款买方应于[ ]合同规定的装运期第一天（装运日）前日， [ ]合同签订后日内，通过银行，以[ ]电传，[ ]SWIFT，[ ]信函，[ ]简式电报和信函方式出具以卖方的受益人、不可撤销的、金额为的[ ]即期付款信用证[ ]议讨信用证。
2020工程质保金最新规定
2020工程质保金最新规定一、质保金的主要功能项目:工程质保金是指为落实项目工程在缺陷责任期内的维修责任,建设单位(业主)与施工企业在项目工程建设承包合同中约定,从应付的工程款中预留,用以保证施I企业在缺陷责任期内对已通过竣(交)工验收的项目工程出现的缺陷(即项目工程建设质量不符合工程建设强制性标准、设计文件,以及承包合同的约定)进行维修的资金。
项目工程质保金按项目工程价款结算总额乘以合同约定的比例(-般为5%)由建设单位(业主)从施工企业工程计量拨款中直接扣留,且-般不计算利息。
施工企业应在项目工程竣(交)工验收合格后的缺陷责任期(一般为十二个月)内,认真履行合同约定的责任,缺陷责任期满后,及时向建设单位(业主)申请返还工程质保金。
建设单位(业主)应及时向施I企业退还工程质保金(若缺陷责任期内出现缺陷,则扣除相应的缺陷维修费用)。
二、2020年国家对工程质保金的规定1、首次明确缺陷责任最长不超过2年缺陷责任期直接关系到工程质量保证金的返还时间,关系承包人切身利益。
实践中,发包人经常有意或无意将工程质量保修期与工程质保金的返还挂钩,要求在工程质量保修期满后,可返还质保金。
2、已缴纳履约保证金,不得同时预留工程质保金采用工程质量保证担保、工程质量保险等其他保证方式的,发包人不得再预留保证金。
3、工程质保颔留比例不于结算总额的5%4、预留工程质保金可由第三方托管5、增加逾期返还I程质保金的违约责任6、《建设工程质量保证金管理暂行办法》第二条规定:本办法所称建设工程质量保证金(保修金)(以下简称保证金)是指发包人与承包人在建设工程承包合同中约定,从应付的工程款中预留,用以保证承包人在缺陷责任期内对建设工程出现的缺陷进行维修的资金。
7、第九条缺陷责任期内,承包人认真履行合同约定的责任,到期后,承包人向发包人申请返还保证金。
8、第十条发包人在接到承包人返还保证金申请后,应于14日内会同承包人按照合同约定的内容进行核实。
2020年度供应商质量保证协议(外协件加工类)
质量保证协议书XXXXXXXXXXXX有限公司XXXX年XX月XX日质量保证协议（外协件加工类）甲方：XXXXXXXX有限公司乙方：为加强外协厂质量管理，提升产品实物质量，确保产品正常有序的向甲方交付。
本着“互惠、互利、共同发展”的原则，甲方与乙方经友好协商，就乙方提供给甲方的产品质量保证，达成如下协议：一、目的乙方保证向甲方提供的产品必须符合技术要求。
二、质量目标三、质量保证1、产品检查要求1.1 乙方配置专职的质量检查员，并能严格依甲方质量要求进行检查。
1.2 对于交付给甲方的产品，乙方必须组织进行有效检查，确认合格并提供产品出厂检查记录。
1.3 甲方质量检查员代表甲方行使产品接收检查确认的权利，对乙方生产过程进行监督，但不负责承担乙方产品的生产过程检查。
1.4 甲方对乙方交付产品所作的入库检查，不免除乙方交付产品的质量责任，若在以后的甲方生产过程中或甲方产品用户使用过程中，发现确定为乙方供货产品质量问题时，乙方需负全部责任。
2、工艺技术控制要求2.1 在接到甲方的图纸、技术规格、工艺、检验方式、材料等变更的正式文件后，乙方必须严格执行，如发现问题或执行困难应及时和甲方沟通。
2.2 甲方提供的图纸或文件等技术资料，乙方无权进行更改，如需更改，按2.1条款执行，由甲方负责实施。
2.3 甲方提供的图纸或文件等技术资料，乙方需承担保密责任，严禁在未经甲方同意的情况下将技术资料提供给第三方，按照本协议保密条款执行。
2.4 甲方提供的图纸或文件等技术资料，在产品完工且暂无后续订单情况下，15天内返还给甲方。
2.5 对于出现技术资料遗失，甲方根据《公司图纸管理办法》对乙方实施索赔。
3、材料控制要求3.1 乙方自行采购的材料必须满足甲方的技术要求，不能随意变更材料型号和供应商。
3.2 对于甲方指定供应商（油漆、焊材、母材）的材料采购，乙方必须在甲方指定供应商进行采购，不能变更供应商，如确需更改供应商经甲方核实确认同意后，乙方才能实施变更。
应收账款保理业务合同(2020年版)
编号：应收账款保理业务合同（2020年版）特别提示：本合同系甲乙双方在平等、自愿的基础上依法协商订立，所有合同条款均是双方意思的真实表示。
为维护乙方的合法权益，甲方特提请乙方对有关双方权利义务的全部条款、特别是黑体部分内容予以充分注意。
合同正文第 1 页共 15 页保理银行（甲方）：【】商业保理有限公司住所：法定代表人：融资申请人（乙方）：住所（地址）：法定代表人：授权代理人：手机号码：电话：传真：邮政编码：电子邮件：【请乙方务必准确、完整地填写上述信息，以确保后续相关通知和法律文书的及时送达】鉴于：乙方作为出租人以其与债务人之间形成的应收账款，向甲方申请办理有追索权应收账款保理业务。
为明确责任，恪守信用，根据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国物权法》《中华人民共和国担保法》及有关法律、法规，甲、乙双方经平等协商一致，签订本合同。
第一条有关用语定义除本合同另有规定外，本合同中下列有关用语的定义是：1.1有追索权保理业务：指乙方将其在相关合同项下未到期的应收账款转让给甲方，由甲方为乙方提供应收账款融资及相关的综合性融资服务，若债务人在约定期限内不能足额偿付应收账款，甲方有权按照本合同约定向乙方追索未偿融资款。
1.2无追索权保理业务：指乙方将其在标的合同项下未到期的应收账款转让给甲方，由甲方为乙方提供应收账款融资及相关的综合性融资服务，若债务人因财务或资信原因在约定期限内不能足额偿付应收账款，甲方无权向乙方追索未偿融资款。
1.3 标的合同：指乙方与债务人签订的合法、有效成立并生效，且不存在争议的产生本合同项下所对应应收账款的相关合同。
1.4 债务人：本协议约定的先关合同中的债务人/付款人。
1.5 应收账款：指乙方转让给甲方的其与债务人在真实、合法的交易和债权债务关系的基础上产生的唯一、具体、特定和排他的无争议合法债权以及行使、保全该债权的所有相关权益。
1.6 应收账款转让金额：指乙方将基于标的合同产生的，应由债务人支付但尚未偿付给乙方的应收账款，根据本合同的约定转让给甲方的数额。
2020版工程总承包合同文本新变化
2020版工程总承包合同文本新变化 2020年12月9日，住建部和市场监管总局联合发布了《建设项目工程总承包合同（示范文本）》（GF-2020-0216），自2021年1月1日起执行（以下简称《2020版工程总承包合同文本》。
原《建设项目工程总承包合同示范文本（试行）》（GF-2011-0216）同时废止。
特别强调：《2020版工程总承包合同文本》性质：推荐使用，非强制性使用文本。
《2020版工程总承包合同文本》是目前为止官方发布最新的建设工程施工合同示范文本，熟悉合同的朋友基本都知道：《建设项目工程总承包合同（示范文本）》（GF-2020-0216）、《建设工程施工合同(示范文本)》（GF—2017—0201）两个合同示范文本架构和条款基本一致，相比来说，《2020版工程总承包合同文本》有不少亮点和新变化：一、合同价格形式《2020版工程总承包合同文本》旗帜鲜明的明确了建设工程项目工程总承包合同价格形式：固定总价合同形式；《2020版工程总承包合同文本》在合同协议书中增加并明确了合同价格形式：“合同价格形式为总价合同，除根据合同约定的在工程实施过程中需进行增减的款项外，合同价格不予调整，但合同当事人另有约定的除外。
”《2017版施工合同文本》在合同通用条款中明确合同价格形式：单价合同、总价合同及其他价格形式；注1：2020年7月22日，江苏省住建厅和发改委联合发布了推进工程总承包发展实施意见，明确：采用总价合同的工程总承包项目，期中支付、结算审核时仅对合同约定的可调部分进行费用审核，对固定总价包干部分不再审核。
注2：2020年8月5日，浙江省住建厅发布了推进工程总承包发展实施意见，明确：工程总承包合同宜采用总价合同，除合同约定可以调整的情形外，合同总价一般不予调整。
二、合同价格清单2.1、合同价格清单定义：经承发包双方共同确认及接受：构成合同文件组成部分的投标文件中已标明数量及价格，经算术性错误、不平衡报价修正(如有)的工程量清单，包括其说明和表格。
保证合同范本
保证合同范本
甲方，（甲方名称）。
乙方，（乙方名称）。
鉴于甲方与乙方就（合同内容）达成一致意见，为确保双方权益，特订立本保证合同如下：
一、甲方保证。
1. 甲方保证其提供的（合同内容）符合相关法律法规的规定，不存在任何侵权行为。
2. 甲方保证提供的（合同内容）质量符合国家标准，不存在任何质量问题。
3. 甲方保证提供的（合同内容）不会侵犯乙方的知识产权及其他合法权益。
二、乙方保证。
1. 乙方保证按照合同约定的方式及时支付合同款项。
2. 乙方保证在合同履行过程中遵守相关法律法规，不会采取任何违法行为。
3. 乙方保证在合同有效期内不会擅自撤销或变更合同内容。
三、保证期限。
本保证合同自双方签署之日起生效，至合同履行完毕之日止。
四、违约责任。
1. 若甲方违反本合同约定，应承担相应的违约责任，并赔偿乙方因此遭受的损失。
2. 若乙方违反本合同约定，应承担相应的违约责任，并赔偿甲方因此遭受的损失。
五、其他事项。
本保证合同未尽事宜，由双方协商解决。
六、生效与解释。
本保证合同自双方签字盖章之日起生效，合同解释权归双方共同享有。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：
签订日期，年月日签订日期，年月日。
（以下空白）。
见证人，（签字）日期，年月日。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
编号：YB-HT-5864
2020年最新版保证合同
The latest guarantee contract
甲方：
乙方：
签订日期：年月日
精品合同 / Word文档 / 文字可改
编订：Yunbo Design
2020年最新版保证合同
合同编号：年字第号
保证人名称：
住所：
法定代表人：
开户金融机构：帐号：
电话：邮政编码：传真：
贷款人名称：
住所：
法定代表人：
电话：邮政编码：传真：
借款人名称：
住所：
法定代表人：
开户金融机构：帐号：
电话：邮政编码：传真：
签订合同日期：年月日
签订合同地点：省（市）市县（区）
借款人（以下称甲方）：
贷款人（以下称乙方）：
保证人（以下称丙方）：
因甲方的请求，丙方愿意为甲、乙签订的年字第号合同提供担保。
乙方经审查，同意丙方作为甲方还款的保证人。
甲、乙、丙三方经协商一致，按下列条款订立本合同。
第一条丙方保证金额为甲方根据年字第号合同（以下称主合同）向乙方借用的（币种）资金本金（大写）整及其相应的利息、费用。
第二条丙方对上条所列款项承担连带清偿责任。
如甲方不按主合同的约定偿
付借款本息和相应费用，乙方有权直接向丙方追偿。
丙方保
证在接到乙方书面索款
通知后个营业日内清偿上述款项。
第三条丙方的保证责任不因甲方上级单位的任何指令、甲方地位及财力状况的改变、甲方与任何单位签订任何协议或文件及本保证合同所担保的主合同的无效或解除而免除。
第四条丙方机构若发生变更、撤销，丙方应提前天书面通知乙方和甲方，本保证合同项下的全部义务由变更后的机构承担；或由甲方和丙方落实为乙方所接受的新的保证人承担。
第五条本合同生效后，甲方和乙方如需要延长主合同项下借款期限或者变更主合同其他条款，应征得丙方同意，由甲、乙、丙三方达成书面协议。
第六条本合同生效后，丙方有权以甲方的资金和财产情况进行监督，有权要求甲方提供其财务报表等材料，甲方应如实提供。
第七条本合同的保证金额随甲方偿还或丙方代为清偿本合同第二条约定的本金、利息、费用的数额而相应扣减。
第八条丙方代甲方清偿借款本息、费用后，有权向甲方追偿。
第九条在本合同有效期内，甲、乙、丙任何一方不得擅自变更或解除本合同。
需变更本合同条款时，应经三方协商同意，达成书面协议。
第十条违约责任
１．丙方违反本合同第二条约定，未按期代为清偿到期债务的，乙方有权委托丙方开户金融机构从丙方存款帐户中直接扣收，并可视情况按保证总额的％向丙方收取违约金。
２．丙方违反本合同第四条约定的，应由变更后的机构按保证总额的％向乙方支付违约金。
给乙方造成经济损失，且违约金数额不足以弥补所受损失的，还应赔偿乙方直接经济损失。
３．甲方违反本合同第四条约定的，乙方有权停止发放新贷款，并提前收回已发放的贷款本息。
４．甲方和乙方违反本合同第五条的约定，未经丙方同意擅自延长主合同项下借款期限或者变更主合同其他条款的，丙方可
以自行解除担保义务。
５．本条所列违约金的支付方式，甲、乙双方商定如下：
第十一条争议的解决方式：
甲、乙、丙三方在履行本合同中发生的争议，由三方协商或通过调解解决。
协商或调解不成，可以向合同签订地的合同仲裁机构申请仲裁，或者向合同签订地的人民法院起诉。
第十二条甲、乙、丙三方商定的其它事项：
第十三条本合同由甲、乙、丙三方法定代表人或法定代表人授权的代理人签字并加盖单位公章，并自主合同生效之日起生效。
第十四条本合同正本一式三份，甲、乙、丙三方各执一份。
甲方：公章乙方：公章丙方：公章
法定代表人：签字法定代表人：签字法定代表人：签字
（或其授权代理人）（或其授权代理人）（或其授权代理人）
年月日年月日年月日
签订合同地点：省（市）市县（区）
注：如合同当事人为非法人单位，由其主要负责人或主要负责人授权的代理人签字。
保证合同使用说明
一、适用范围：本合同是借款合同当事人以外的第三人，应借款人的要求，为借款人履行合同债务提供担保时与借款人和贷款人共同签订的担保合同。
二、合同中如有两个以上（包括两个）保证人提供担保时，则多个保证人同时作为丙方参与签订保证合同。
各个保证人之间的保证责任，由各方协商一致后在第十二条“当事人商定的其他事项”中约定。
三、第二条、第四条日期前的空格，由各方当事人协商一致后填写具体期限。
四、第十条违约金的比例及支付方式均由各方当事人协商一致后填写。
五、合同当事人认为应当在合同中约定的其他事项，而本合同条款未涉及的，由各方协商一致后在第十二条中填写。
六、第十三条是对合同签字人的生效日期的约定。
合同必须由甲、乙、丙各方的法定代表人或者法定代表人授权的代理人签字并加盖单位公章后才能生效，其他任何人的签字和除单位公章之外的任何章都无效。
如果合同当事人不具备法人资格，则由其主要负责人或主要负责人授权的代理人签字。
云博图文设计有限公司
Yunbo Graphic Design Co., Ltd.。