工程项目总承包合同模版
建设项目工程总承包合同范本6篇
建设项目工程总承包合同范本6篇篇1建设项目工程总承包合同范本甲方：（委托方或业主单位）乙方：（承包方或总承包单位）鉴于甲方是具备从事建设工程的资质和能力的单位，现就甲方拟委托乙方承包工程项目，协商一致，特订立本合同。
双方均同意，合同的订立遵循平等互利的原则，恪守信用，遵守合同条款。
第一条项目名称乙方承包甲方委托的项目名称为________（以下简称“工程项目”）。
第二条项目的工程内容1、项目概况（1）工程地点：________。
（2）工程范围：________。
（3）工程规模：________。
（4）工程期限：自合同生效之日起至________。
（注：可根据实际情况填写具体日期）2、项目内容乙方应按照合同规定，完成工程项目的施工、监理等工作，确保工程质量、工期和安全。
第三条工程报价和支付方式1、工程报价乙方应在签订合同之后的__日内提供对工程项目的报价，报价应包括工程造价、人工费、材料费、设备费、管理费、利润等具体项目，且应符合工程造价的合理预算。
2、支付方式（1）工程款支付方式：按照工程进度或若干阶段划分支付工程款，具体划分及支付比例双方另行约定。
（2）支付期限：工程进度符合验收标准后，甲方应及时支付工程款，逾期支付的，应按照合同约定支付滞纳金。
第四条工程造价管理1、工程造价审核工程在进行过程中，如有需要调整工程造价的情况，乙方应提出变更申请，经双方协商，重新审核工程造价，确保工程造价的合理性。
2、工程造价变更履行本合同过程中，因不可抗力、政策调整等因素导致工程造价发生变更，双方应及时重新协商工程造价。
第五条工程质量管理乙方应严格按照合同要求进行工程施工，确保工程质量符合国家相关规定及甲方需求。
第六条工程安全管理乙方应制定完善的施工安全计划，保障工程施工过程中的安全，确保施工人员遵守安全操作规程。
第七条工程保修期和服务1、工程保修期自工程验收合格之日起，乙方应对工程项目在一定的保修期内负责维护和保修责任。
建设项目工程总承包合同范本5篇
建设项目工程总承包合同范本5篇篇1甲方（发包方）：_________________________乙方（承包方）：_________________________根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的基础上，就甲方发包的建设项目工程总承包事宜，达成如下协议：一、工程概况（一）项目名称：_________________________（二）工程地点：_________________________（三）工程规模：_________________________（四）承包范围：_________________________二、合同工期（一）开工日期：本工程定于_________年________月________日开工。
（二）竣工日期：本工程定于_________年________月________日竣工。
（三）因下列原因造成工期延误或延误原因消除后工期顺延，由双方协商确认累计延误天数并顺延合同工期。
延误原因包括但不限于以下情形：不可抗力事件、重大变更或政府审批延误等。
三、工程质量标准及验收（一）工程质量标准：符合国家及地方现行相关工程建设强制性标准及设计要求的质量标准。
（二）验收标准与程序：按照国家和地方现行相关规定执行。
四、合同价款及支付方式（一）合同总价款：人民币大写__________元整，小写￥_________元。
本合同价款已包含完成本项目所需的材料费、人工费、措施费及其他一切相关费用。
除重大设计变更外，合同总价不作调整。
设计变更引起的工程量增减，据实增减费用。
本合同价款不包括但不限于下列内容：_________________________。
（二）支付方式：按工程进度支付工程款，具体支付节点和金额如下：1. 基础工程完成并经甲方验收合格后，支付合同总价的____%；2. 主体结构完成一半时支付合同总价的____%；3. 工程竣工并经甲方验收合格后支付至合同总价的____%；4. 工程结算完成后支付至结算价的____%；5. 余款作为质保金，待工程保修期满后无质量问题无息退还。
工程总承包合同标准模板(七篇)
工程总承包合同标准模板发包方：(以下简称甲方)承包方：(以下简称乙方)依照《民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本协议。
一、工程概况1-1工程名称：海口中基美域(暂定名)1-2工程地点：永兴镇陈安1-3工程内容：中基会馆、多层洋房、别墅、道路、挡墙护坡、绿化及度假中心的前期施工道路、土地平整、现有大坑回填等其他工程。
1-4工程承包范围及承包方式承包范围：施工图纸范围内土建工程、安装装饰工程及所有附属配套工程的全部工作内容(按发包方签发的开工通知书);承包方式：包工包料、包质量、包工期、包安全。
1-5建筑面积：按施工图面积计算(约6万平方米)。
二、合同工期2-1开工日期：(以甲方签发的开工通知书为准)2-2竣工日期：待定2-3工程合同工期:应暂定总工期，另外总工期内是否含现场大坑回填。
三、质量标准：工程质量等级为合格。
四、合同价款确认方式4-1计价依据:甲方提供的施工图，设计变更、现场签证等计算价款，工程量按实结算。
4-2定额及取费标准：执行____年颁布的《海南省建筑工程综合定额》、____年颁布的《海南省安装工程综合定额》。
会馆、多层洋房、小高层住宅按定额标准取费(含精装修可下浮3%);别墅按定额标准取费并总造价上浮8%(含精装修可不上浮);道路、绿化及其他建设工程按定额标准取费总造价下浮3%。
明确本工程的取费定额。
4-3材料价格执行同期《海南工程造价信息》颁发的信息价，信息价中没有的材料，由乙方提供市场采购价，经甲方确认后执行，其价格按甲乙双方确认的市场价+5%采保费为材料价，经甲方认价后材料不下浮。
人工工资补差按海南省定额站最新文件执行。
本工程的水、电费调差按照实际缴纳单价计入决算。
五、甲方责任5-1开工前将水准点、坐标控制点以书面形式提交乙方，配合乙方做好开工前的三通一平工作并承担所有的费用。
建设项目工程总承包合同范本6篇
建设项目工程总承包合同范本6篇篇1建设项目工程总承包合同范本第一章总则第1条协议双方：甲方为业主，乙方为承包商，双方按照平等自愿、诚实信用的原则，通过友好协商，签订本合同。
第2条合同目的：为规范双方关系，明确工程承包的范围、条件、价格、进度和责任等内容，确保工程顺利进行并按期完工。
第3条合同约定：双方应严格按照本合同约定履行各自的义务，并协商解决发生的问题。
如无特殊事宜，双方应保持联系畅通，及时沟通，以确保工程顺利进行。
第二章工程基本内容第4条工程名称：本工程为________（工程名称），位于________（工程地址）。
第5条工程范围：工程包括______（具体工作内容），详细设计请见附件______。
第6条工程期限：工程自______年______月______日（开始日期）起，至______年______月______日（结束日期）止。
第7条工程报价：乙方按照甲方提供的设计图纸和工程量清单进行计价，总承包价格为______元（大写）。
第三章工程质量要求第8条施工标准：乙方应按照国家有关规定和标准进行施工，确保工程质量符合设计要求。
第9条管理要求：乙方应建立健全的施工组织机构，合理安排施工人员，确保工程按时按质完成。
第10条质量验收：工程竣工后，甲方有权组织专业人员对工程进行验收，如发现质量不合格的问题，乙方应承担相应的责任并进行整改。
第四章工程支付方式第11条预付款：甲方应在合同签订后的______天内向乙方支付______元作为预付款，用于工程的施工和采购。
第12条进度款：工程按照进度分期进行支付，具体支付比例和时间由双方另行协商确定。
第13条竣工结算：工程完成后，双方应进行结算，将尚未支付的款项结清，如有盈余款项，应按照约定方式进行退还或补偿。
第五章违约责任第14条违约责任：如一方未履行合同约定的义务，将承担相应的违约责任，另一方有权要求其赔偿相应的损失。
第15条履约保证金：乙方应按照合同约定交纳履约保证金______万元，用于保证工程按时按质完成。
建设项目工程总承包合同示范文本5篇
建设项目工程总承包合同示范文本5篇篇1建设项目工程总承包合同示范文本甲方：（委托方名称）乙方：（承包方名称）根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规的规定，甲方与乙方本着平等互利、诚实守信的原则，经友好协商，就甲方合作的工程项目以乙方为总承包商的有关事项达成如下协议，并以此为合同：第一条项目名称：______工程项目第二条项目地址：______（具体地址）第三条合同价款：本承包合同的总价款为人民币________元整，最终价格按照合同材料和工程量的调整确定。
第四条工程内容：本项目为______工程项目，包括但不限于设计、勘察、施工、材料供应、设备安装、试运行、验收等全部工程，并承担项目质量、安全、监理等全面责任。
第五条施工期限：工程施工期限自双方签署本合同之日起，至工程竣工验收合格后______天止。
第六条交付方式：乙方应按照工程进度要求，分期完成工程部分交付，保质保量完成整个项目交付，并按时进行竣工验收。
第七条设计变更：如甲方提出设计变更要求，应经双方友好协商确定工程变更内容及价格。
第八条质量保证：乙方承包的工程质量应符合国家建筑标准及规定。
如工程质量问题发生，乙方应负责整改，并承担相应违约责任。
第九条保险责任：乙方应按照国家法律法规规定负责对工程施工进行保险投保，保障工程建设过程中的人员和财产安全。
第十条付款方式：乙方按照合同约定的进度和标准，甲方应及时支付工程款项，并在工程竣工验收合格后的______日内完成最终结算。
第十一条违约责任：任何一方如未按照约定履行合同义务，应承担相应的违约责任，损失由违约方承担。
第十二条争议解决：双方如对本合同的解释、履行发生争议，应友好协商解决；如无法协商解决，则提交______仲裁委员会仲裁。
第十三条合同变更：本合同的任何变更应经双方书面协商一致，并签署变更协议。
第十四条其他事项：本合同未尽事宜，双方可根据实际情况进行补充约定，补充约定与本合同具有同等法律效力。
工程总承包合同范本新整理版5篇
工程总承包合同范本新整理版5篇篇1甲方（发包方）：_________________________乙方（承包方）：_________________________根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方承担工程总承包事宜，经友好协商，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：_________________________2. 工程地点：_________________________3. 工程内容：_________________________4. 工程造价：_________________________二、工程承包范围乙方承包范围包括：设计、采购、施工、试运行等全过程总承包。
具体内容包括但不限于：1. 设计管理：包括初步设计、技术设计、施工图设计等。
2. 设备材料采购：按照设计要求采购所有设备、材料等。
3. 施工管理：施工准备、施工组织、施工进度控制等。
4. 质量控制：确保工程质量符合国家相关标准及合同约定。
5. 安全生产管理：负责施工现场的安全生产管理工作。
6. 工程验收：组织工程竣工验收并保障验收合格。
7. 培训与售后服务：对甲方人员进行操作培训，提供售后服务。
三、工程期限1. 工程开工日期：_________________________2. 工程竣工日期：_________________________3. 如因甲方原因或其他不可抗力因素导致工程延期，双方应友好协商解决。
四、质量与验收1. 乙方应确保工程质量符合国家相关标准及合同约定。
2. 乙方应按照工程进度提交相关验收资料，甲方应按照合同约定进行验收。
3. 如工程存在质量问题，乙方应负责整改并承担相应费用。
五、合同价款及支付方式1. 工程总造价：人民币_________________________元（大写：_________________________）。
建设项目工程总承包合同范文(8篇)
建设项目工程总承包合同范文发包方（以下简称甲方）：承包方（以下简称乙方）：依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就建设工程施工事项协商一致，特订立合同如下：一、工程概况1、工程结构：砖混;2、建筑面积：约㎡（按实际建筑面积计算为准）。
二、承包方式土建工程总单包（即包工不包料）。
三、甲方负责范围甲方应提供水、电、路三通及所有建筑材料、回填。
四、乙方承包范围1、基地平整、砼工程、砖砌体工程、木工搭拆（铁丝钉子自备）、钢筋工程、内外粉刷工程、楼梯粉刷上顶（一层、顶层、地坪）。
2、乙方自备机械、脚手架。
五、承包价格按每平方米元结算，隔热层按计算。
六、质量要求七、付款方式1、基础完工付款2、每层砌体完工付款3、内粉完工付款4、外粉完工付款5、竣工验收合同后付清余款。
八、施工日期：按120天计算，雨天顺延。
九、安全问题乙方应安全、文明施工，如出现大小事故由乙方自负。
十、未尽事宜，甲乙双方协商解决。
十一、本合同一式两份，甲、乙双方签字之日起生效。
甲方（公章）：_____ 乙方（公章）：_____ 法定代表人（签字）：_____ 法定代表人（签字）：_____ _________年_____月_____日 _____年_____月_____日建设项目工程总承包合同范文（二）发包人（全称）承包人（全称）依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚信原则，合同双方就_____项目工程总承包事宜经协商一致，订立本合同。
一、工程概况工程名称：工程批准、核准或备案文号：工程内容及规模：工程所在省市详细地址：工程承包范围：二、工程主要生产技术（或建筑设计方案）来源三、主要日期设计开工日期（绝对日期或相对日期）：施工开工日期（绝对日期或相对日期）：工程竣工日期（绝对日期或相对日期）：四、工程质量标准工程设计质量标准：工程施工质量标准：五、合同价格和付款货币合同价格为人民币（大写）：元（小写金额：____元），详见合同价格清单分项表。
建设项目工程总承包合同书示范文本4篇
建设项目工程总承包合同书示范文本4篇全文共4篇示例，供读者参考篇1建设项目工程总承包合同书示范文本甲方：（甲方名称）乙方：（乙方名称）鉴于，为了明确双方的权利和义务，按照相关法律法规和合同约定，甲乙双方本着平等互利、诚实信用、友好协商的原则，就______（项目名称）的工程总承包事宜达成如下协议：第一条项目名称及位置1.1 项目名称：______。
1.2 工程位置：______。
第二条项目工程范围2.1 工程包括但不限于：________。
2.2 乙方应根据甲方提供的设计文件和要求，按照承包范围完成所有工程项目，并确保施工质量合格。
第三条工程期限3.1 工期为______（具体时间），届时乙方应该按照计划完成工程进度，并保证在规定时间内交付使用。
第四条价款及支付方式4.1 总价款为______（具体金额），乙方应根据进度款支付比例，向甲方提供相应的费用清单和收据。
4.2 乙方应严格按照约定时间、金额和方式支付工程款项，不得擅自延误或拖欠。
第五条质量标准5.1 乙方应按照国家标准和甲方要求，保证工程质量达标，并提供符合验收标准的工程成果。
5.2 如工程出现质量问题或安全隐患，乙方应积极协助解决，并承担相应责任。
第六条纠纷解决6.1 双方如发生工程质量、工程款支付、工期等方面的纠纷，应通过友好协商解决，如协商无果，可向有权部门申请调解或仲裁。
6.2 本合同一经签订立即生效，自______日起解除。
第七条合同终止7.1 合同期限届满，工程完工并经验收合格后，本合同自动终止。
7.2 本合同提前终止或解除，应由双方友好协商，经书面确认后执行。
第八条附则8.1 本合同一式两份，甲乙双方各持一份，具有同等法律效力。
8.2 本合同未尽事项，双方可另行协商。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：签订日期：以上为《建设项目工程总承包合同书示范文本》，双方在签署本合同前请认真阅读并协商确认。
祝双方合作愉快、顺利完成工程！篇2建设项目工程总承包合同书甲方（委托方）：__乙方（承包方）：__为了明确双方在合同履行过程中的权利和义务，根据《中华人民共和国合同法》和有关法律、法规的规定，经双方协商一致，达成如下合同：第一条项目名称本合同的项目名称为____，项目地点为____。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
合同编号：###################光伏工程EPC总承包合同发包人：###############公司承包人：****************合同签订地:2015年10 月06 日第一部分：合同协议书本协议由（以下简称发包人”与（以下简称承包人”于2015年10月06日商定并签署。
鉴于发包人拟建设位于##################觥伏发电系统工程。
发包人接受承包人以人民币（Y 万元）承担本工程勘测、设计、设备和材料采购、建筑安装工程施工、项目管理、设备监造、调试、验收、培训、移交生产、性能质量保证、工程质量保修期限的服务，经发包人和承包人充分协商一致，特签订本合同，以便双方遵照执行。
1、合同工程总承包范围包括本项目的全部勘测、设计、设备和材料采购、建筑安装工程施工、项目管理、设备监造、调试、验收、培训、移交生产、性能质量保证和工程质量保修期限的服务过程，承包人协助发包人申请电力接入和相关验收工作，电力接入费用和验收费用由承包人承担。
承包人不承担项目监理费用和项目本身的财产等保险类费用。
2、合同由下列文件构成（1）合同协议书；（2）合同条款及合同附件；3、总承包合同总价合同固定总价为人民币_______________ 万元（Y 万元）、安全目标杜绝人身死亡事故；杜绝重大机械设备事故；杜绝重大火灾事故；杜绝主要设备的损坏事故；杜绝负主要责任的重大交通事故；杜绝重大环境污染事故；杜绝重大垮（坍）塌事故；避免和严格控制一般安全事故。
5、质量目标符合技术设计要求及安装工程施工规范的有关规定，保证工程质量达到合格标准，并符合以下标准：GB/T9535 《地面用晶体硅光伏组件设计鉴定和定型》GB/T18479《地面用光伏（PV）发电系统概述和导则》GB50054《低压配电设计规范》GB17478《低压直流电源设备的特性和安全要求》GB50171《电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范》GB6495 《光伏器件》GB/T17626《电磁兼容试验和测量技术》DL/T620 《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合》DL/T621 《焦炉电气装置的接地》GB191 《包装贮运标志》GBJ232-82《电气装置安装工程施工及验收规范》GB50205-95《钢结构工程施工及验收规范》GBJ17-88 《钢结构技术规范》GBJ9-87 《建筑结构荷载规范》满足IEC61730-1或IEC61215对于光伏组件及产品的安全规范要求和所有技术要求。
6、工期目标承包人收到发包人的预付款后，90个工作日内完成本项目施工安装调试工作。
发包人（盖章）：发包人法定代表人（或代理人）签字：地址：开户银行：帐号：联系人：电话：传真：日期：承包人（盖章）:承包人法定代表人（或代理人）签字：地址：开户银行：帐号：联系人：电话：传真：日期：第二部分合同条款按照《中华人民共和国合同法》和《建筑法》的规定，结合本工程具体情况，双方达成如下协议。
第一条词语定义下列词语除双方另有约定外，应具有本条所赋予的定义：1.1合同：编号为____________ 总承包工程合同，包括合同协议书、合同条款及附件、双方同意的技术资料、图纸、变更、补充协议、会议纪要等文件及可能明确列入协议书中的此类进一步的补充文件。
1.2发包人：指##############公司及其财产所有权的合法继承人或合法受让人, 以下简称发包人”1.3承包人：指_**************** ____ 公司—及其财产所有权的合法继承人或合法受让人，以下简称承包人”1.4本项目：###############妣伏发电工程，系统装机容量30MW。
1.5项目经理：指发包人指定的负责施工管理和合同履行的代表。
1.6工程师：指本工程监理单位委派的总监理工程师或发包人指定的履行本合同的代表，其具体身份和职权由发包人约定。
1.7合同价款：指基于发包人与承包人双方在第一部分《合同协议书》第3条款中约定，发包人用以支付承包人按照合同约定完成承包范围内全部工程并承担质量保修责任的项目总额。
1.8追加合同价款：指在合同履行中因发包人要求增加内容或者合同没有涉及到项目内容，所产生的费用，经发包人确认后按计算合同价款的方式追加的合同价款1.9费用：指不包含在合同价款之内的应当由发包人或承包人承担的经济支出。
1.10施工场地：指由发包人提供的用于工程施工的场所以及发包人在图纸中具体指定的供施工使用的任何其他场所。
1.11书面形式：指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。
1.12小时或日或工作日：本合同中规定按小时计算时间的，从事件有效开始时计算（不扣除休息时间）：规定按日计算时间的，开始当日不计入，从次日开始计算。
时限的最后一日是休息日或者其他法定节假日的，以节假日次日为时限的最后一天日，但竣工日期除外。
时限的最后一日的截止时间为当日24时；工作日为周一至周五5天，法定节假日不算工作日。
1.13关键设备验收：指关键设备到达施工现场后，在承包人组织下，由发包人或监理方检查关键设备的外观、数量及设备出厂合格证、使用说明书等质量证明文件和技术文件。
关键设备指光伏组件、光伏并网逆变器。
1.14验收：由发包人对本项目工程建设质量情况进行全面检查和总体评价的验收。
1.15最终验收：由发包人组织的符合国家电网分布式电源项目并网验收验收和本地区分布式光伏电站综合验收标准的验收。
1.16不可抗力：战争、动乱、空中飞行物坠落、暴风雪、洪水、地震等不可预见、不能避免并不能克服的事件。
第二条付款方式和条件2.1付款方式：电汇或汇票2.2本合同采用分期付款。
2.3本项目###################^犬发电系统工程（合同总价万元,大写：^万元）2.3.1预付款总承包合同签订后，发包人5个工作日内向承包人支付本项目合同总额的40%款项，共计：万元。
2.3.2工程进度款本项目承包人关键设备到场后，经发包人确认后，发包人5个工作日内向承包人支付本项目合同总额的30%款项，共计：万元。
2.3.3验收款承包人本项目施工安装完成后，发包人验收合格后，发包人5个工作日内向承包人支付本项目合同总额的25%款项，共计：万元。
2.3.4质保金本项目合同价款的5%款项，共计万元，作为质保金，一年后发包人5个工作日内支付承包人（以本工程最终验收日期之日起计算）。
以上所有涉及到验收的项目，双方均以文件或会议纪要的形式签字确定为准，日期以文件或会议纪要签署的日期次日起计算。
第三条开工及延期开工3.1开工承包人收到发包人开工申请批复后，且发包人执行第二部分《合同条款》第二条款《付款方式和条件》后，承包人组织进场施工。
3.2工期延误在组织施工过程中，如遇到下列情况，双方应及时进行协商，并通过书面形式确定损失承担责任，相应顺延工期：3.2.1因不可抗力事件或其他非承包人责任造成的爆炸、火灾等事件，承包人应立即通知发包人，并采取措施尽力减少损失。
不可抗力事件结束48小时内，双方就损失情况和工期延期进行协商，形成书面协议；3.2.2因发包人提出变更计划或变更设计的；3.2.3发包人未按约定支付工程进度款，致使施工不能正常进行；3.2.4 一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过12小时；3.2.5按施工准备规定，发包人未提供施工现场水、电源、道路接通条件，障碍物未能清除，影响进场施工的；3.2.6发包人未按约定提供所需书面形式的指令、确认单、批准手续等，经书面催告后15日后仍未提供相关书面指令、确认单、批准手续等，致使施工不能正常进行。
非上述原因，工程不能按合同工期竣工，承包人应按协议条款约定承担违约责任。
第四条关键设备的验收4.1承包人应在关键设备到货后2个工作日内确定验收日期，并提前2个工作日内通知发包人，发包人应委派人员或监理参加验收。
4.2发包人收到承包人关键设备验收通知单，需2个工作日内参加验收，如接到承包人验收申请通知超过5个工作日未验收视为自动验收合格。
4.3发包人对承包人供应关键设备的验收仅限于对产品外观完整情况及产品型号的验收，验收结果双方签字确认。
以上验收不涉及对产品性能的验收，产品性能验收将统一在系统整体验收时进行验收。
4.4通过验收后的产品有承包人保管，如在保管权移交前若发生产品破损、丢失等情况，由承包人负责承担相关损失，在项目整体通过最终验收后进行保管权移交。
第五条材料设备供应5.1承包人米购材料设备5.1.1本工程安装主材、安装辅材均由承包人按照合同验收质量要求自行选择厂家进行米购。
5.1.2承包人采购材料设备，应按国家及行业标准采购，并要求三证齐全”对材料设备质量负责。
5.1.3承包人供应的材料设备由承包人自行保管。
5.1.4承包人采购的材料设备在使用前，承包人应进行检验，不合格的不得使用。
5.1.5发包人发现承包人采购并使用不符合设计或质量标准要求的材料设备时，有权要求承包人负责修复、拆除或重新采购，由此发生的费用由承包人承担，延误的工期不予顺 ^延0第六条发包人和承包人双方权利与义务除本合同其它条款约定以外，双方具有以下权利义务：6.1发包人权利与义务6.1.1按照合同约定履行支付义务；6.1.2遵守任何适用的法律、法规和规章；6.1.3履行合同中约定的其他职责和义务；6.1.4负责办理正式项目建设许可；6.1.5负责协调接通施工现场水源、电源和公路运输道路。
6.1.6向承包人提供施工场地的工程地质和地下电缆、管线资料，对资料的真实准确性负责；6.2承包人权利与义务6.2.1在开工前5个工作日内搞好承包人驻地界区以内的用水、用电、道路和临时设施的建设，承担相应的费用；6.2.2在开工前10个工作日内，编制施工组织设计（施工方案）报发包人审批，做好各项施工准备工作；6.2.3工程开工前10工作日内提出书面开工报告。
向发包人提交施工平面布置图、施工进度计划；按发包人要求向发包人提交本月施工进度报表及下月施工作业计划；隐蔽工程或中间验收前12小时内以书面形式通知工程师验收；达到竣工条件5个工作日内向发包人提交竣工验收报告；工程事故发生后8小时内向发包人通报，并在24小时内提交书面报告；6.2.4按照施工图与说明书进行施工，确保工程质量，按合同约定的时间完工并交付使用；6.2.5遵守政府有关部门对施工场地交通、施工噪音及环境保护和安全生产等的管理规定，按规定办理有关手续，否则承担因自身原因造成的罚款及其它处罚；626对已完工的房屋、构筑物和安装设备，在交工前负责保管，并清理好场地；627在施工过程中如发生较大工程质量事故，应及时报告工程师和安全管理部门，经工程师、安全管理部门共同研究，明确责任，确定处理方案后方可实施；6.2.8做好施工场地地下管线和邻近建筑物、构筑物等的保护工作，并承担相应的费用。