水利工程劳务分包合同
水利工程的劳务分包合同
甲方（发包方）：_________________________乙方（承包方）：_________________________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规，遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则，甲乙双方就水利工程劳务分包事宜，经友好协商一致，达成如下协议：一、工程概况1.1 工程名称：_________________________1.2 工程地点：_________________________1.3 工程内容：_________________________1.4 工程施工期限：_________________________二、劳务分包内容2.1 乙方负责上述工程的劳务作业，包括但不限于：（1）土方开挖、回填；（2）混凝土浇筑；（3）钢筋绑扎、焊接；（4）模板安装、拆除；（5）防水、排水工程；（6）其他相关劳务作业。
2.2 乙方需按照甲方的要求，合理组织施工，确保工程质量和施工安全。
三、工程价款及支付方式3.1 工程价款：_________________________3.2 付款方式：（1）工程开工前，乙方提交相关手续齐全的资质证明，甲方支付合同总价款的20%作为预付款；（2）工程进度达到约定节点，乙方提交工程量清单及验收报告，甲方支付已完工程量的80%；（3）工程竣工验收合格后，甲方支付剩余工程款10%；（4）质保期满后，甲方支付剩余工程款10%。
四、工期及进度要求4.1 工程总工期：_________________________4.2 乙方应严格按照工程进度计划进行施工，确保按期完成工程。
五、工程质量要求5.1 工程质量必须符合国家及行业相关质量标准。
5.2 乙方应严格按照设计图纸、施工方案及施工规范进行施工，确保工程质量。
六、安全施工6.1 乙方应遵守国家及地方有关安全生产的法律、法规和标准，建立健全安全生产责任制。
6.2 乙方应采取有效措施，确保施工现场的安全生产，防止发生安全事故。
水利劳务分包简单合同范本（精选3篇）
水利劳务分包简单合同范本（精选3篇）水利劳务分包简单篇1建设单位：______________施工单位：______________工程是水利建设工程中的一个重点工程。
一、工程情况：工程名称：______________工程地点：______________工程内容：______________承包范围：图纸范围所有1、开工日期：竣工日期：______________2、质量等级：______________3、合同价款：______________4、承包方式：______________5、施工范围：执行《江苏省农田水利配套建筑物施工细则》。
6、图纸提供日期为合同签字当日，提供二套图纸。
二、质量标准：乙方根据甲方提供的工程详图，施工要求。
三、(水利部、建设部)颁发的水利工程、建筑安装工程施工及验收规范与上级部门有关补充规定办法。
做好隐蔽工程，分项工程的验收工作。
对不符合工程质量标准的要认真处理，由此造成的损失由乙方负责。
四、付款方式：本工程预决算，水利工程按江苏省水利工程预决算定额(94动态)及相关编制办法，建筑工程按江苏省综合定额编制。
工程开工视工程规模预付______________%工程款，施工期间按工程进度拨款，工程完工后付给合同价款的______________%，经验收合格，结算后一次性付清。
五、双方一般责任：(一)甲方工作1、工程施工期间，甲方委派同志为驻工地代表(责任为建设单位监理监督工作)。
2、施工场地具备开工条件及完成时间。
如征地、占地、拆迁、围堰、供电、通讯、交通道路等。
并提供取土区，出土区及排水承区位置。
3、提供工程地质及水准点，施工平面布置。
4、组织设计交底。
根据工地现场的实际情况进行布置，提供详细施工平面图。
5、现场的“三通一平”甲方负责所需物品的联系及提供有关资料。
6、协调处理地方关系。
7、办理施工过程中的各种证件、批发。
(二)乙方工作1、任命工地负责人。
2、提供施工组织设计和进度计划。
水利工程劳务分包合同
甲方（建设单位）：乙方（劳务分包单位）：根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国民法典》及相关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方就水利工程劳务分包事宜，经友好协商，达成如下协议：一、工程概况1.1 工程名称：[具体工程名称]1.2 工程地点：[具体工程地点]1.3 工程内容：[具体工程内容]1.4 工程施工期限：[具体施工期限]二、劳务分包内容2.1 乙方负责完成甲方指定的水利工程劳务分包工作，包括但不限于：（1）土方开挖、填筑、平整；（2）混凝土浇筑、钢筋绑扎、模板安装；（3）排水沟、涵洞、泵房等附属工程；（4）其他由甲方指定的相关劳务工作。
2.2 乙方应按照甲方要求，严格按照国家相关规范、标准和技术要求进行施工，确保工程质量、安全、进度。
三、合同价款及支付方式3.1 合同总价：人民币[具体金额]元整。
3.2 支付方式：（1）开工前支付合同总价20%作为预付款；（2）工程进度达到60%时支付合同总价40%；（3）工程进度达到90%时支付合同总价30%；（4）工程竣工验收合格后支付合同总价10%作为质保金。
四、工程质量及验收4.1 乙方应严格按照国家相关规范、标准和技术要求进行施工，确保工程质量达到约定的标准。
4.2 工程验收：甲方组织验收，乙方应积极配合，验收合格后，甲方应及时支付工程进度款。
五、安全生产及文明施工5.1 乙方应严格遵守国家安全生产法律法规，加强安全生产管理，确保施工安全。
5.2 乙方应遵守文明施工规定，保护施工现场环境，减少对周边环境的影响。
六、违约责任6.1 若乙方未按约定完成工程，甲方有权解除合同，并要求乙方承担违约责任。
6.2 若甲方未按约定支付工程款，乙方有权要求甲方支付违约金。
六、争议解决7.1 本合同在履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向工程所在地人民法院提起诉讼。
七、合同生效及其他7.1 本合同自双方签字盖章之日起生效。
水利工程简易分包合同5篇
水利工程简易分包合同5篇篇1水利工程简易分包合同甲方：(委托方名称)地址：（委托方地址）联系人：（联系人）电话：（联系方式）乙方：(承包方名称)地址：（承包方地址）联系人：（联系人）电话：（联系方式）根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规的规定，甲、乙双方本着平等互利的原则，在友好协商的基础上，就甲方委托乙方进行水利工程的分包合作达成如下协议：第一条项目概况1.1 甲方委托乙方进行水利工程分包合作，具体包括但不限于水库、水渠、灌溉系统等项目的施工。
1.2 项目地点：（具体项目地点）1.3 项目工期：预计工期为（具体工期），具体工期可能根据实际情况做出适当调整。
第二条服务内容2.1 乙方承诺按照约定的工期和质量要求，完成甲方委托的水利工程分包服务。
2.2 乙方应按照甲方提供的设计图纸和技术要求，合理组织施工，保证工程质量。
2.3 乙方应遵守国家相关法律法规，保证施工过程中的安全生产。
第三条合同价款3.1 甲方约定支付乙方的水利工程分包费用为（具体金额），具体支付方式和时间待双方协商确定。
3.2 若因工程变更、延误等原因导致工程费用发生变化，双方应重新议定费用，并签订补充协议。
第四条质量保障4.1 乙方承诺提供符合相关标准和要求的水利工程分包服务，并对施工过程中的质量问题承担相应责任。
4.2 如发现工程质量问题，甲方有权提出整改要求，乙方应在规定时间内进行整改，并承担相应费用。
第五条违约责任5.1 任何一方违反本合同规定造成对方经济损失的，需承担相应的违约责任。
5.2 若乙方未按约定工期和质量要求完成水利工程分包服务，甲方有权终止合同并要求乙方承担相应经济责任。
第六条其他约定6.1 本合同未尽事宜由双方友好协商解决。
6.2 本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期至水利工程竣工验收合格之日止。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：年月日签订日期：年月日以上为水利工程简易分包合同的内容，希望双方严格遵守约定，共同合作完成水利工程分包服务，实现互利共赢。
水利工程劳务分包的合同范本（精选5篇）
水利工程劳务分包的合同水利工程劳务分包的合同范本（精选5篇）随着法治精神地不断发扬，人们愈发重视合同，随时随地，各种场景都有可能使用到合同，签订合同能够较为有效的约束违约行为。
合同有不同的类型，当然也有不同的目的，下面是小编为大家收集的水利工程劳务分包的合同范本（精选5篇），欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。
水利工程劳务分包的合同1建设单位：_________________(以下简称甲方)施工单位：_________________(以下简称乙方)乙方自愿承建甲方的建筑工程，为保证工程按时、按质、按量、安全完成，根据国家有关法律、规定，结合本水利工程议标合同范本的具体情况，经过双方协商，签订本合同，共同遵守。
一、工程名称：_________________二、工程地点：_________________三、时间：四、工程图纸：_________________五、工程造价：_________________本工程预算造价：_________________元，合同造价(按预算价的95%大包干)：________________元(大写金额：_________________)。
按图纸及有关修改通知对数后图纸大包干完成工程量。
若确有变更则按实际工程量签证结算，并按造价公司核价为准。
六、承包形式：_________________本工程由乙方包工包料承建。
乙方按照国家、省、市区的有关要求安全文明施工，发生任何事故由施工单位负责。
七、质量要求：_________________竣工验收的质量等级必须达到合格要求。
八、施工工期：________________天。
如遇特殊情况，经甲方现场代表签证后，工期相应顺延。
九、付款办法及结算办法：_________________签订工程合同，工程全部完成经验收合格并结算审核完成后10天内付清。
十、施工准备及施工管理：_________________甲方：___________乙方：________________年____月____日水利工程劳务分包的合同2甲方：乙方：依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律、法规，本着平等、自愿、诚实守信的原则，甲乙双方就工程水电安装劳务分包事宜协商一致。
水利工程劳务分包合同(3篇)
水利工程劳务分包合同（3篇）水利工程劳务分包合同（通用3篇）水利工程劳务分包合同篇1甲方：_________________(发包方)乙方：_________________(承包方)甲、乙双方在平等、友好、自愿、协商一致、互相信任的原则上，就甲方的水电改造工程达成以下协议，共同遵守。
第一条工程概况1、甲方装饰住房系合法居住。
2、施工地点：___________________3、住房结构：_________________室厅卫套，施工面积平方米。
4、施工内容：_________________甲方住房的水、电、弱电改造工程，洁具、灯具、等设施的安装，搬运工程(打孔工程费用，由甲方自行承担)5、承包方式：_________________(包工包料、清包工、部分承包)6、总价款：_________________￥元，大写(人民币)其中：_________________材料费：_________________，人工费：_________________管理费：_________________，设计费：_________________垃圾清运费：_________________，税金(3、41%)其他费用：_________________以上总价款根据乙方实地考察甲方房屋，并初步了解所需完成工程后确定，该总价款为闭口价款，包含乙方承担的装修工程中所有的人工和附件三《甲方自购材料清单》外其他所有辅料费用。
如因甲方变更施工内容、变更材料而产生的额外材料费用按实另计。
7、工期：_________________年________________月________________日至_____________年________________月________________日第二条关于双方职责的约定1、甲方责任：(1)甲方应在开工前一天，并向乙方进行现场交底。
向乙方提供施工需用的水、电等必备条件，并说明使用注意事项。
2023水利工程劳务分包合同.doc
水利工程劳务分包合同1. 合同背景本合同是在建设单位（甲方）与水利工程施工单位（乙方）之间就水利工程劳务分包事宜达成的协议。
2. 合同条款2.1 分包范围甲方将水利工程施工任务的一部分委托乙方进行劳务分包，具体分包范围如下：•（分包项目的具体工作内容，例如拆除、土方开挖、混凝土浇筑等）2.2 分包工期乙方按照甲方通知的工程进度计划，保证按时完成分包工作。
2.3 分包价款甲方向乙方支付的分包价款为（具体金额），具体付款方式和时间如下：•首次付款：合同签订后，甲方支付分包价款的30%作为首次付款。
•进度付款：按照工程进度计划，乙方完成工作进度的30%后，甲方支付分包价款的50%作为进度付款。
•最后付款：乙方完成全部分包工作并经甲方验收合格后，甲方支付分包价款的剩余20%作为最后付款。
2.4 分包责任和权益2.4.1 乙方的责任乙方负责按照甲方通知的分包范围和工程进度计划，按时高质量完成分包工作。
乙方需确保所使用的人力、材料和设备符合相关法律、法规和标准要求。
2.4.2 甲方的责任甲方负责提供合理的施工计划，保证乙方按照工程进度计划进行施工，并提供必要的技术支持和指导。
2.5 分包合同的终止当情况发生时，本分包合同可被终止：•乙方受到强制执行或破产申请的情况。
•乙方无故中止工作超过3天。
•乙方严重违约或无法履行合同义务。
3. 合同效力和争议解决3.1 合同效力本合同自双方签字盖章之日起生效，并具有法律效力。
3.2 争议解决双方如因履行本合同发生争议，应先通过友好协商解决。
如协商未果，可向有管辖权的人民法院提起诉讼解决。
4. 合同备案本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。
合同备案机构为（具体备案机构名称及联系方式）。
5. 其他事项本合同涉及未尽事宜，可由双方另行协商补充。
本合同未尽事宜以相关法律法规为准。
合同条款经双方充分协商一致，确认无误后签字盖章生效。
甲方（签字）：________________ 日期：________________乙方（签字）：________________ 日期：________________。
水利劳务分包合同范本完整版 (4)
水利劳务分包合同范本完整版合同方：发包方（以下简称甲方）：________________________________承包方（以下简称乙方）：________________________________第一章总则第一条合同标的本合同标的为甲方委托乙方承包__________________________________项目中的__________________________________劳务（以下简称工程）。
第二条合同金额工程合同总价为人民币__________________________________元（大写：__________________________________元）。
第三条合同期限1. 工程开工日期：__________________________________。
2. 工程完工日期：__________________________________。
第二章工程内容和质量第一条工程内容1. 乙方应按照甲方提供的图纸、技术规范和相关文件，完成工程的所有劳务项目，包括：- __________________________________- __________________________________- __________________________________2. 工程内容如有变更或调整，应由双方协商一致后签订补充合同。
第二条工程质量1. 乙方应保证工程质量符合甲方要求，达到__________________________________质量标准。
2. 乙方应采取有效措施防止工程缺陷，并对工程质量负责。
第三章工程承包方式第一条承包方式乙方采用__________________________________承包方式承包工程。
第二条材料供应1. 甲方负责供应__________________________________材料。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
四川巴中核心区西片河道整治工程劳务分包合同第三条合同工期开工日期_____ 年____月_____日，完工日期_____年____月_____日，工期为______天。
第四条合同价款4．1合同价款为：下部基础：_________元/m3（人民币），大写：_________元/m3。
上部墙身：_________元/m3（人民币），大写：_________元/m3。
钢筋制安：_________元/t（人民币），大写：_________元/t。
4．2工作内容包括：班组所属段落的模板安拆；砼浇注（若遇泵车施工时：包括泵车支垫及钢管的来回运输，泵管的存置、泵管的移动、安拆、清洗、运送到指定的地方堆放好）；砼的振捣成型抹平、扫毛；砼养护（不少于7天的不间断浇水养护）；有需要的搭设操作架和支撑架；基坑施工期间基础砼未浇筑前的抽、排水人工；泵管堵塞清理及因此造成每次施工人员24小时内的停窝工损失；砼运输车进入现场后的指挥协调；砼的浇注、震捣不少于两遍、扫毛、养护、砼浇筑前的看护、场地的清理；拆模后的垃圾清理；如遇特殊情况、因砼原因需留设施工缝时按甲方要求施工、施工缝等部位的凿毛及完工后的收尾工作；砼浇筑前至少24小时内提出需混凝土工程量的申请等等所有工作，包工完场清。
包干单价包括上述工作所需要的所有人工费、辅材费、机械费以及管理费、保险费、劳保费、利润等一切费用在内；结算以现场管理人员实际收方数量乘以合同单价既为结算价款。
砼材料的损耗不得超过1％,如超过1%损耗, 按甲方的采购价格以实际超过的领用量在乙方结算中扣除。
不得在领出的钢模板上打眼，或做其他任何损伤钢模板出库状态的操作，领出的木模板安拆后归还损耗不得超过30%，木枋不得超过10%，钢管扣件不得超过3%，超出部分照价赔偿。
第五条合同价款的结算和支付5．1结算、决算资料：5．1．1分包人向承包人提供工程施工图或工程量清单，承包人依据上述书面资料按本合同条款编制施工预算书。
5．1．2承包人根据分包人下达的施工任务书或现场负责人的指令，安排作业人员完成作业内容，并取得有效的书面签证单据编制人工结算书。
5．1．3有效的月度工作量结算资料、人工工资表及书面洽商变更、现场签认资料等。
5．2合同价款的结算和决算：5．2．1分包人应于每月28日对承包人完成的工程量给予核实、确认并共同履行书面结算手续。
5．2．2工程交工后28日内，承包人向分包人递交完整的决算资料，分包人在收到决算资料后28日内进行核实，给予确认并办理分包工程决算手续。
5．3合同价款的支付：5．3．1 分期支付劳务费的，每期付的劳务费数额在建设方拨款时不得少于己办理结算额的70 ％，余款在分包人对该段落的工程质量确认后及决算资料予以确认后30 日内付清。
5．3．2合同价款的支付必须以银行转帐的形式办理，付款时分包人不得以现金方式向承包人支付劳务费。
第六条安全施工、重大伤亡及其他安全事故处理6．1安全施工：分包人、承包人必须贯彻、执行国家和政府、行业主管部门颁布实施的有关安全生产的法律法规及各项规定，严格按安全标准组织施工。
6．2重大伤亡及其他安全事故处理：6．2．1发生重大伤亡及其他安全事故，承分包双方应采取紧急措施防止事态扩大并全力组织抢救伤者，保护事故现场，如因抢救伤者必须移动现场设备，须作出书面记录或拍照。
6．2．2按照有关规定，分包人承包人应分清责任，由事故责任方承担相应的责任。
分包人承包人对事故责任有争议时，应按政府有关部门的认定处理。
6．3对本工程的安全生产标准，双方约定如下：轻伤不超过3%，不准出现重伤及伤亡事故。
第七条工程质量、验收与保修7．1工程质量应达到设计图纸要求及约定标准和质量目标。
如图纸、分包人指令和国家及当地政府施工验收规范、标准之间有差异或不一致，承包人应在取得分包人书面认可后，以质量要求较高者为施工依据。
7．2承包人必须按照国家规定的质量检验标准、施工验收规范和施工图组织施工。
在施工中发现设计有误，须立即向分包人提出，取得文字变更洽商手续后方可继续施工。
因分包人原因造成窝工的，由分包人予以经济补偿，因承包人原因造成窝工的，工期不顺延，发生的费用由承包人承担。
7．3分包工程验收以国家颁发的施工验收规范、质量检验标准及施工图为依据，自分包工程施工完毕后28日内由分包人、承包人共同办理书面验收手续，逾期未办理验收，分包人又交后序施工的或投入使用的，视为符合合同要求，工程交工。
7．4对本工程的质量标准，双方约定如下：符合国家现行规定的合格标准。
第八条工期延误8．1对于以下原因造成完工日期推迟的，经分包人施工代表确认，工期相应顺延。
a．因战争、动乱、自然灾害或非分包人承包人责任造成的爆炸、火灾等不可抗力；b．设计变更和工程量增加；c．分包人未能按合同约定日期支付劳务费，致使施工不能正常进行；d．承包人以书面形式提出申请，但仍未能从分包方获得施工必须的指示、工程材料、图纸等，致使施工不能正常进行；e．一周内非承包人原因停水、停电、停气或机具供应不及时造成停工、窝工累计超过8小时；f．分包人同意工期顺延的其他情况。
8．2承包人应在上述情况发生后7日内，就延误内容和因此产生的经济支出向分包人施工代表提出书面报告，分包人应于7日内就延长完工日期和赔偿经济损失给予书面答复。
承包人逾期未提出书面报告的，视为其放弃此项权利；分包人逾期未答复也不提出修改意见，视为其承认此事实。
8．3非因上述原因造成未按合同工期（包括合同约定可顺延的工期）交工的，双方协商处理。
第九条文明施工9．1分包人、承包人应严格执行各级政府制定的相关规定，加强科学管理，坚持文明施工。
9．2分包人应向承包人提供符合标准的施工条件，如分包人不能提供现场食宿条件或双方约定由承包人自行解决食宿的，由分包人按照标准予以补偿。
9．3第十条材料机具供应本工程由分包人提供的机械设备为：自配电房至三级配电箱的电线及配电箱；土石方开挖回填用的挖机，装载机；砼浇注入模的一切机具。
承包人自备的工具为：电焊机、振动器、振动棒及从三级电箱（或活动电箱）到机具使用点的不超过100m电线线材，后期打磨用的磨光机等各种相应手上工具、斗车、胶水管等，需要钢筋制安的段落自备制安机具。
双方确认防护用具由_承包人_承担。
10．2由承包人自备的工具须其自带入现场，由分包人提供的机械设备、防护用具由分包人采购并供应到施工现场（400米内）。
10．3承包人应遵守和执行分包人材料机具领用规定，对领用的材料、机具要与分包人共同清点，履行书面领、还手续，对借用的分包人的机具，要严格按操作规程使用，加强维修保养。
10．4对本工程材料机具的使用、维护，双方约定如下：甲乙双方各自维护自己的机具，但甲方提供电工指导安装、拆除。
第十一条文物保护对施工中发现的文物，承包人应立即保护好现场并于4小时内以书面形式通知分包人，分包人应于收到书面通知24小时内向文物管理部门报告，应文物管理部门的要求采取妥善的保护措施。
发现文物后隐瞒不报的，由责任人依法承担行政的、法律的责任。
因保护文物发生的费用，由分包人承担。
第十二条分包人的权利及义务12．1负责提供场地、道路、水电等具备施工条件的工程施工现场，负责工程施工的组织与协调及技术、质量、安全、场容等方面的交底。
12．2负责于合同签定日提供施工图纸一套，提供必要技术资料和办理施工洽商。
12．3负责组织施工检查、验收，监督承包人的工程进度、工程质量、安全生产及按图施工情况，材料领用情况及行政管理事务。
12．4负责解决施工中存在或发生的技术问题。
12．5负责组织图纸会审和技术交底，编制施工组织设计及总的工期控制计划，审查承包人编制的详细施工作业计划。
12．6负责本工程中各工种，工序间的协调与配合，分包人在安全、质量、工期、场容等方面发现有违反合同约定内容的，分包人应书面提出整改意见，督促承包人进行整政。
12．7负责组织工程的验收工作。
12．8本工程分包人施工代表为___兰桂林，负责日常施工的管理、协调工作。
分包人也可委托费刚、张淼有现场签认用工、办理洽商变更手续的职权，人事如有变动，应提前7日通知承包人。
第十三条承包人的权利和义务13．1承包人对与其确定劳动关系的作业工人必须认真审查，保证人员的政治素质、身体素质和技术水平，工人年龄不得低于18周岁，不得超过60周岁。
13．2承包人需将其作业人员登记造册（须写明姓名、性别、年龄、籍贯、工种、级别、工作证号码及身份证号码），作为本合同附件。
13．3在施工生产过程中，承包人必须保证人员相对稳定，不能随意变更备案人员，人员变动率小于___ ％，服从分包人的统筹安排，统一调动。
13．4当分包人因故不能保证连续生产时，承包人在不影响分包人生产任务的前提下，可将队伍进行临时调整，对所调整人员应向分包人出具书面通知，并办理变更手续。
13．5承包人必须按施工图纸及说明施工，如有合理化建议应征得分包人同意，并办理书面洽商变更手续后方可改动施工。
在施工中应注意保护成品、半成品、爱护使用分包人提供的机械设备及其工具。
13．6承包人应对作业工人进行安全生产、食品卫生、交通安全及预防煤气中毒等方面的教育，自觉遵守分包人现场管理规定，服从分包人有关人员的指导、教育、监督和检查，并及时向分包人提供有关情况和资料。
13．7承包人确认_______ 为派驻工地的施工代表，负责日常施工的管理、协调工作。
第十四条违约责任14．1分包人违约责任14．1．1由于分包人原因造成停工、窝工时应按实际发生情况向承包人赔偿损失。
停工、窝工应办理书面洽商，方可作为决算依据。
分包人任务不足或因故不能继续履行合同时，双方协商后可提前终止合同。
14．1．2由于分包人施工人员指挥错误造成的工程质量问题，其经济损失及有关责任由分包人承担。
14．1．3超过约定的支付时间，分包人不支付劳务费或决算价余款的，承包人可向分包人发出要求付款通知，分包人收到承包人通知后仍不能按要求付款，可与承包人协商签订延期付款协议，经承包人同意后可延期支付。
分包人不按合同约定支付劳务费或决算价余款，双方又未达成延期付款协议的，承包人有权书面告知分包人理由，撤走其人员，并依法追索拖欠款及损失赔偿费。
14．1．4分包人违反财务管理规定，违约支付劳务费的，除纠正违约支付行为外，还应当在违约支付的额度范围内与过错方对承包人由此遭受的经济损失承担连带责任。
14．2承包人违约责任14．2．1因承包人原因造成分包人工期延误或工程质量严重不符合要求时，分包人可以终止合同，并要求承包人在3 日内退出施工现场，承包人应当退出施工现场，但分包人应在要求承包人退出施工现场的时限内，与承包人就结算事宜达成书面协议或分包人、承包人共同对己完成的工程量进行签认，签认后的工程量按实际价款的70%作为最终结算价款。