2020年最新版水电安装合同范本
水电安装合同范本6篇
水电安装合同范本6篇水电安装合同范本 (1) 工程总包方(以下简称甲方)：水电安装分包方(以下简称乙方)：按照《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》和《中华人民共和国建筑法》等有关法律法规，结合本工程具体情况，为深化管理，提高效益。
经双方协商一致，签订本工程水电安装专业劳务承包合同，具体条款如下：一、工程概况：1、工程名称：2、结构层次：3、工程建设地址：4、工程建设方：二、工程内容及承包范围：1、工程内容：的水、电安装工程，其中电力、电信、电视、自来水配套项目的室外进栋的穿线安装工程由专业单位完成。
2、住宅楼内安装工程：1)室内强电电气安装工程及防雷工程2)室内给排水安装工程3)弱电工程：负责各种管道预埋(含穿铁丝)，其中包括电话网络布线由一层接线箱至每户终端(含面板)，电视终端覆盖面板。
三、承包方式：1、包劳务施工，包工期、包质量。
2、甲方委托乙方代购的材料，由乙方根据甲方提供材料清单向甲方报价，甲方进行确认后由乙方代购，材料款根据甲方的进度进行申报支付。
四、工程造价及取费标准：1、工程造价：1)本工程水电安装建筑面积约万平方米，暂定工程劳务总价及代购材料款共万元。
2)以上工程总造价为暂定价，工程完工后以实际工程量为准进行结算。
2、劳务款与代购材料款的计算方式：1)以甲方项目部与乙方在竣工结算后双方签署的工程结算书作为最终结算。
2)乙方在最终结算时需按国家规定缴纳完各种规费、税收后的总工程款由甲方抽取10%作为甲方的管理和结算等费用。
五、工程质量：1、工程质量每次验收必须通过监理、建设方、质检站一次性验收，竣工验收一次性2、工地临时用水电设施必须按双标化要求施工。
3、工程必须按国家有关施工规范、图集、设计说明、图纸会审纪要和变更设计联系4、由乙方原因造成的工程质量问题，由乙方承担返工费用，并承担相应责任，工期六、施工工期：1、施工工期按总包进度要求乙方必须密切配合总包方的土建施工进度，按照土建施工2、如工程质量或进度达不到要求和验收标准，必须无条件返工直到达到要求为止，3、如遇下列情况，经甲方或监理现场代表签证后，工期相应顺延。
水电安装合同范本5篇
水电安装合同范本5篇篇1水电安装合同范本甲方：（委托方）姓名：联系地址：联系电话：乙方：（承包方）公司名称：注册地址：营业执照号码：鉴于甲方拟进行水电设施的安装工作，经双方友好协商，特订立本合同如下：一、安装范围甲方委托乙方进行水电设施的安装工作，包括但不限于水管、电线、插座等设施的安装及调试工作。
二、安装标准1.乙方承诺按照国家相关法律法规和标准进行安装工作，确保安装质量符合要求。
2.乙方承诺所使用的材料和设备均符合国家标准，并提供相应的保修服务。
3.乙方必须派遣具备相关资质和经验的技术人员进行实施工作，并对施工过程进行监督与保障。
三、工期及价格1.乙方承诺按照约定的工期完成安装工作，如因特殊原因需要延长工期，应提前与甲方协商，并经双方确认后执行。
2.安装费用为（具体金额），甲方应按照约定的付款方式及时支付给乙方。
四、保修期1.安装工程竣工后，乙方对所安装的水电设施提供一年内的免费维修保养服务。
2.如设施在保修期内出现故障，乙方应在接到甲方通知后及时赶到现场处理。
如设施故障属于人为因素导致，乙方有权要求甲方支付相应的维修费用。
五、违约责任1.如一方未能按照本合同的约定履行义务，致使另一方遭受损失的，应承担相应的违约责任。
2.如果因不可抗力或其他突发事件导致双方无法履行本合同约定的义务，双方均不负责任。
六、其他事项1.本合同自双方签字盖章之日起生效，至工程竣工验收后终止。
2.本合同未尽事宜由双方协商解决，如发生争议，可向当地仲裁机构申请仲裁。
甲方：签字：日期：乙方：签字：日期：以上为水电安装合同范本，如需修改相关内容，请经双方协商一致并签字确认。
愿双方本着互利互惠、诚实守信的原则，共同维护合同的权利义务，共同推动项目的顺利进行。
篇2水电安装合同范本甲方：（委托方）地址：联系电话：身份证号码：乙方：（承包方）地址：联系电话：身份证号码：为了明确双方的权利和义务，经甲乙双方友好协商，特订立本合同。
第一条项目名称甲方委托乙方承担水电设施的安装工作，具体项目名称为：________。
水电安装合同范本6篇
水电安装合同范本6篇篇1甲方（发包方）：____________________乙方（承包方）：____________________根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公正和诚实信用的原则基础上，就本水电安装工程项目达成以下协议，以资共同遵守。
一、工程概况1. 工程名称：____________________水电安装工程。
2. 工程地点：____________________。
3. 工程内容：本工程包括给水、排水、电气等施工图纸中的所有内容。
具体为：室内给排水及电气安装工程。
二、承包方式及工程范围本工程采用包工包料方式，由乙方负责安装本工程的水电施工安装任务。
工程范围包括但不限于以下内容：水电预埋、管道安装、电线安装等施工图纸中的所有内容。
乙方需按照施工图纸及国家相关规范进行施工安装。
三、合同工期四、其他条款（根据实际情况添加相关条款）甲方（盖章）：____________________代表人（签字）：____________________日期：XXXX年XX月XX日乙方（盖章）：____________________代表人（签字）：____________________日期：XXXX年XX月XX日篇2甲方（发包方）：_________________________乙方（承包方）：_________________________根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就甲方水电安装工程，甲乙双方经友好协商，达成如下合同条款，双方共同遵守。
一、工程概况1. 工程名称：_________________________水电安装项目2. 工程地点：_________________________3. 工程承包范围和内容：本工程的水电安装（包括给水、排水、强弱电等施工图纸中的所有内容）。
具体包含：给排水管道、强弱电线路的安装、调试等。
水电安装合同范本(精选7篇)
水电安装合同范本（精选7篇）水电安装合同篇1发包人全称：(以下简称：甲方)承包人全称：(以下简称：乙方)依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、建设部与国家工商行政管理局的《建设工程施工合同》及其他有关法律、法规和规章，及本工程的具体情况，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程电安装工程施工事项协商一致，订立本协议。
一、工程概况：工程名称：(以下简称：本工程);工程地点：施工现场条件：以现场实际情况为准;施工部位：本合同约定乙方施工部位为：中所有的电安装工程包含的全部内容。
二、工程承包方式、承包范围及承包内容：1、承包方式：乙方包人工、包施工机具、包工期、包质量、包进度、包安全文明施工、包验收合格。
2、承包范围：室内所有一切强电预留预埋与安装工作。
3、承包的主要内容：包施工图和施工方案中的室内电安装工程，包括室内电的全部安装工程三表抄送等专业配套工程的预留孔洞、管道预埋，临时用电用设备电器，日常安全巡查。
具体如下：从低压配电柜至室内的所有桥架、配管、电缆、配线等按图施工及电器元件的安装，以及从电井总箱出口后到灯具(含户箱、开关、插座、电线、强电井的线槽)安装结束;施工图中从低压配电柜至配电强电井、总箱等所有的钢管、电线、电缆的预埋安装，包括从进入第一个配电箱后的电缆敷设，依设计图纸将线管敷设到位，穿好铁丝，线管接口、线管底盒;乙方施工班组自带工具及小型施工机具和所有检验试验设备和辅助材料。
4、甲方直接分包的专业工程，乙方需全力配合。
三、甲方工作2.1开工前天向乙方提供经确认的施工图纸或施工做法说明份，并向乙方进行技术交底。
2.2办理施工所涉及的各种申请、批件等手续。
2.3指派为甲方驻工地代表，负责合同履行。
对工程质量、进度进行监督检查，办理验收、变更、登记手续和其他事宜。
2.4协调有关部门乙方进场前做好现场保卫、消防、垃圾处理等工作，并承担相应费用。
四、乙方工作3.1开工前天，向甲方提供经确认的施工图纸或作法说明份，并与甲方进行现场交底。
水电安装合同模板(5篇)
水电安装合同模板承包方：（简称乙方）経双方协商，甲方将水电安装工程承包给乙方施工，为界定双方权利、义务和责任，根据国家相关法规和公平诚信原则，双方达成一致订立本合同。
一、施工总体要求：确保工程既定质量等级达标;确保工期完工;确保施工现场安全文明规范，事故率为零;确保材料质量合格不超标;确保与其它工地、工种在施工中的协调配合，要绝对服从甲方施工管理人员的统一指挥和协调。
二、承包方式及承包范围：1、承包方式：包工2、承包内容和范围：（1）本工程强电、给排水预埋工程;（2）本工程施工图纸包含的强电和给排水安装工程;（3）避雷针焊接和预埋;（4）临时设施的水电。
三、计价与付款：1、计价方式：按建筑面积元/㎡包干价计算。
2、计价内容：人工费、必备施工机具、现场材料二次转运费、管理费、安全生产与文明施工费、进场退场费、意外工伤保险费、材料场地清理费等，甲方除包干价外不再承担其他任何费用。
3、付款方式：开工日期起，按实际施工人员每人10天支付基本生活费250元，余款在完工并验收合格后____日内付清。
四、施工质量要求：乙方必须严格按照甲方提供的施工图纸、技术资料和施工规范施工，确保工程质量达到合格。
服从甲方技术质量、安全人员的监督检查，抓好质量事前控制。
五、工期要求：从____年____月____日至____年____月____日。
按土建施工进度完成承包的施工内容（包括配合临时水电安装），未按时完成的将每天罚款500元。
施工过程中必须按甲方的施工进度表，配合相关工种进度衔接，若单方原因影响工程进度衔接必须承担每天____元的罚款。
如甲方原因影响工期，按影响天数顺延。
六、乙方的义务和责任：1、在施工中要服从甲方管理人员的生产指挥和管理，工作时间要服从与施工质量和施工进度的需要，对不服从生产指挥，屡教不改的甲方有权清退出场。
2、妥善保管、使用甲方提供的材料、设备，由于安装质量原因须返工项目，承担工料损失费用，且不延长工期。
水电安装合同范本5篇
水电安装合同范本5篇篇1水电安装合同范本一、甲方：（委托方）地址：联系人：电话：乙方：（承包方）地址：联系人：电话：鉴于甲方拟对（工程地址）进行水电安装工程，为明确双方权利义务，特订立本合同，供双方遵守。
二、工程内容和规模1. 工程名称：水电安装工程2. 工程地址：（具体地址）3. 工程范围：包括但不限于水管安装、电线敷设、插座开孔、灯具安装等4. 工程规模：（具体规模）三、工程质量要求1. 本工程必须符合国家相关规范标准，且质量达到国家规定的验收标准。
2. 乙方应按照甲方的要求和设计图纸进行施工，确保工程质量。
3. 完工后，甲方有权进行验收，如发现质量问题，乙方应按要求进行整改。
4. 工程质保期为（具体期限），在此期限内，乙方对工程质量承担保修责任。
四、工程价款及支付时间1. 本工程总价为（具体金额），根据工程进度和完成情况，分次支付。
2. 甲方应在工程进度达到一定阶段时支付相应款项（支付比例及时间）。
3. 工程完工后，甲方应在验收合格并交付使用时支付尾款。
4. 工程价格包括材料费、人工费、设备费用等，不含增值税。
五、工程施工期限1. 本工程工期为（具体工期），自双方签订合同生效之日起计算。
2. 工程工期延误责任：（1）如乙方工期延误，每延误一天甲方有权要求乙方按日支付违约金或赔偿工程延误造成的损失。
（2）如因甲方原因造成工程延误，双方可以商定延长工期，但乙方有权要求相应补偿。
六、工程变更1. 双方在工程施工过程中如需变更工程内容、规模、设计等，应经双方协商一致，并签订书面变更协议。
2. 工程变更所引起的费用差额由变更方支付。
七、违约责任1. 若乙方未按合同约定时间完成工程，甲方有权按日要求乙方支付延误违约金。
2. 若乙方工程质量不符合约定标准，甲方有权要求免费重新施工或要求赔偿损失。
3. 除非双方经过合同变更协商，否则不得解除合同。
八、争议解决1. 双方如因合同履行过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可向有管辖权的法院提起诉讼。
水电安装工程合同范本5篇
水电安装工程合同范本5篇篇1甲方（发包方）：_________________________乙方（承包方）：_________________________根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实守信的基础上，就甲方水电安装工程的有关事宜，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：_________________________水电安装工程。
2. 工程地点：_________________________。
3. 工程范围：本工程包括给水、排水、电气安装工程。
具体包括但不限于以下内容：水管、电线、照明、插座等安装工作。
乙方应按照国家和地方颁发的有关规范、标准进行施工，确保工程质量达到规定要求。
本工程自合同签订之日起计算工期，总工期为____天。
如遇不可抗力因素导致工期延误，双方协商解决。
三、合同价款及支付方式1. 本工程合同总价款为人民币________元整（￥________元）。
该价款包括材料费、人工费、机械费等一切费用。
2. 支付方式：甲方按照工程进度支付款项。
在工程完工并经验收合格后，支付至合同价款的____%，剩余____%作为质保金，一年后无质量问题一次性付清。
四、工程质量及验收标准1. 乙方应严格按照国家相关规范、标准进行施工，确保工程质量。
2. 工程竣工后，乙方应通知甲方进行验收。
甲方应当在接到通知后的七日内组织验收。
验收合格后，双方签署验收合格证书。
3. 若工程质量不符合约定，乙方应负责无偿修理并承担由此造成的经济损失。
乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查。
乙方在施工中采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。
由于乙方安全措施不当造成事故的责任和发生的费用，由乙方承担。
六、违约责任1. 甲方若不按合同约定支付工程款项，每延误一天，应承担合同总价款____%的违约金。
水电安装合同书范本5篇
水电安装合同书范本5篇第1篇示例：水电安装合同书范本甲方：（以下简称甲方）鉴于甲方拟对其房屋进行水电安装改造，乙方有能力提供相应的服务，在甲乙双方协商一致下，签订本合同，共同遵守以下条款：一、工程内容：乙方同意对甲方房屋进行水电安装改造工程，包括但不限于水管、电线、插座、灯具等设施的安装与调试。
二、工程时间：本次工程计划于（具体日期）开始，预计工期为（具体天数），具体时间及计划变更，需双方协商一致后签署书面变更协议。
三、工程费用：本次工程总费用为（具体金额），其中材料费用由甲方自行购买，人工费用由乙方提供。
费用结算方式为（一次性结清/分期付款），具体约定如下：1. 甲方应于工程开始时支付总费用的XX%作为预付款，以确保乙方材料采购和工人安排；2. 工程完成后，甲方应支付剩余费用。
3. 如因甲方原因工程中有额外增加的工程内容，费用另行约定。
四、工程质量保证：乙方保证对工程质量进行严格监管，确保工程符合相关安全规范及甲方的需求。
如因乙方原因导致工程质量问题，乙方将承担相应责任。
五、风险责任：房屋水电改造过程中，如有因乙方操作不当导致的房屋损坏或人身伤害，乙方将承担相应的赔偿责任。
六、工程验收：工程完成后，甲方有权对工程质量进行验收。
如验收结果不合格，乙方需及时整改，直至符合验收标准。
七、合同解除：如因不可抗力等原因导致工程无法完成，双方可协商解除合同，已支付的费用将按实际工程进度进行退还。
八、争议处理：本合同履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可向有关部门申请调解或提起诉讼。
九、其他约定：本合同未尽事宜，双方可另行协商签订补充合同。
本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
甲方（签字）：乙方（签字）：签订日期：年月日甲方联系地址：______________以上为水电安装合同书范本，若双方同意以上条款，请签字确认。
愿双方合作愉快，工程顺利完成。
第2篇示例：水电安装合同书范本甲方：_____________(以下简称“甲方”)乙方：_____________(以下简称“乙方”)为了明确双方之间的权利和义务，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲、乙双方在平等自愿的基础上，就水电安装工程签订如下合同：一、工程内容1.1 乙方承诺按照甲方提供的施工图纸和需求，在_____________(具体地址)进行水电安装工程，包括但不限于水管、电线、插座、开关的安装等工作。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
2020年最新版水电安装合同范
本
Protect the legitimate rights of both parties. If one party violates the agreement, the contract
is the basis for safeguarding their own rights
( 合同范本 )
甲方：______________________
乙方：______________________
日期：_______年_____月_____日
编号：MZ-HT-019807
2020年最新版水电安装合同范本
租房合同|劳动合同|租赁合同|劳务合同|用工合同|购销合同|离婚协议书
甲方：(发包方)
乙方：(承包方)
甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，本着相互信任的原则，就甲方的水电工程达成以下协议。
第一条：工程概况
1、工程地点:
2、工程承包方式： a承包人包工包料; b承包人包工部分包料;c承包人包清工。
3、工期_____年_____月_____日至_____年_____月_____日
4、合同价款：本合同工程预算造价人民币___________元(大写)，
若要变更施工内容，变更材料，工程造价按实计算。
第二条：关于材料供给的约定
1、本工程甲方负责供应的材料应为符合要求的合格产品，并应按时供应到现场，乙方应办理验收手续，如发生质量问题或规格有差异，乙方应及时向甲方书面提出，甲方仍表示使用的，由此造成的工程损失，责任由甲方承担。
甲方供应的材料抵现场后，经乙方验收，由乙方负责保管，由于保管不当造成的损失，由乙方负责赔偿。
2、甲方供应的装饰材料均应用于本工程，非经甲方同意不得挪作他用。
如乙方违背本规定，应按材料价款双倍补偿给甲方。
3、乙方供应的材料如不符合质量要求或规格有差异，应禁止使用，如已使用对工程造成的损失由乙方负责。
如乙方提供的材料是伪劣商品，应按材料价款的双倍补偿给甲方。
第三条：关于工程质量及验收的约定
1、本工程应严格执行国家《住宅装饰装修工程施工规范》GB-2001和《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB-2001并参照其它地方标准、质量评定验收标准。
2、由于乙方技术差及不责任心不到位等自身原因造成质量问题，其返工费用由乙方承担。
3、工程竣工：乙方应提前通知甲方验收，并办理验收手续。
4、本工程由_______方设计施工方案。
第四条：关于安全生产各防火的现场治理的约定
1、严格遵守规定的装饰装修施工时间，降低施工噪音，减少环境污染。
2、未经甲方同意及有关部门批准，施工中不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。
3、保证装饰装修现场整齐，竣工前做好卫生清扫和处理工作。
4、乙方应协同甲方做好施工材料保管工作，禁止闲杂人员进入现场。
5、未经甲方许可，乙方不得携带任何甲方提供的装修材料出门，一经发现偷盗现象按材料价格加倍赔偿。
第五条：工程付款方式、承包内容、结算的约定
1、布局开槽完工后，支付工程款的50%给乙方，水电完工后支付工程款的30% ，整体竣工验收合格后支付20%。
2、本工程保修期伍年，须工程款全部结清，甲、乙双方签定《工程保修单》，保修期从竣工验收签章之日起算。
3、双方款项住来均应出具收据。
4、工程结算方式：水路____米，电路____米
5、乙方承包内容：1、水电开槽、布线、穿线、埋槽;2、所有水电施工过程的垃圾现场整理装袋;3、水电施工穿墙、打孔、切割;4、开关插座面板安装;5、小五金的安装;6后期灯具的安装(水晶灯另计);7、其他收费项目另计。
第六条：纠纷处理
因工程质量双方发生争议时，双方协商解决，当事人不愿意协商、调解解决，或协商、调解不成时，可按本合同约定向人民法院提起诉讼。
第七条：全同的变更和解除
1、合同经双方签字生效后，双方必须严格遵守。
任何一方需变更合同内容，应约协商一致后，重新签订补充协议。
合同签订施工前，一方要终止全同，应以书面形式提出，并按合同总价款____%支付违
约金，并办理终止合同手续。
2、施工过程中任何一方担出终止合同，须向另一主以书面形式提出，经双方同意办理清算手续，订立终止合同协议，解除本合同。
第八条：其它约定
1、因气候、停电等不可抗力或不可预见因素造成的工期延误，经双方确认后可以顺延。
2、甲方在入住前可以要求乙方3次来现场配合其他工种的交叉施工，超过3次部分每次甲方需支付乙方30元/次的劳务费。
3、保修期内由于乙方的施工各配造成的质量问题由乙方免费维修，在接到甲方通知后48小时内必须到达现场，由于甲方使用不当或不可抗力、甲方所购主材产品质量异议或不可遇见原因造成的问题，甲方应按实际发生费用支付乙方维修费用。
第九条：附则
1、本合同经甲、乙双方签字(盖章)后生效，合同履行完毕后终止。
2、本合同签订后工程不得转包。
3、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。
4、合同有效期至_______。
5、工程保修期伍年，过了保修期乙方来维护甲方应支付相应费用。
甲方________签字(盖章) 乙方________签字(盖章)
___年___月___日 ___年___月___日
水电安装合同范本(二)
房屋主人：(甲方)
水电安装人：(乙方)
甲方委托乙方安装一幢民房水电工程，根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规，为明确双方在水电安装过程中的权利和义务关系，经双方协商同意，就以上工程一事达成如下协议，供双方共同遵守：
一、甲方提供所有水电材料给乙方。
(根据安装需要到场)
二、工程分两次安装，第一次验收合格后付款百分之五十，其余款项在第二次安装验收合格后全部付清。
三、安装水电工程总价为人民币元。
四、工程质量要求：乙方必须按照国家电工标准要求安装，做到灯
亮、水通，水电安装过程中所有内容必须全部符合要求，验收合格。
五、施工安全要求：乙方必须按照安全施工规范和技术要求进行施工，采取严格的安全防范措施。
乙方要管理好所带的一切安装工具，在施工过程中要特别注意安全，杜绝一切事故。
因自身安全措施不到位或不力造成事故责任以及产生的一切费用，由乙方自己承担。
如有此类情况出现，责任与甲方无关。
六、本协议未尽事宜，甲乙双方协商解决。
七、本协议一式二份，甲乙双方各持一份，自双方签字之日起生效。
甲方：
乙方：
签约日期：
这里填写您的名字
本文档文字均可以自由修改。