风电施工合同协议书范本
风力发电基础施工合同范本
风力发电基础施工合同范本
甲方：（施工单位）
地址：
联系人：
电话：
乙方：（被委托方）
地址：
联系人：
电话：
鉴于甲、乙双方为了完成风力发电基础施工项目，特订立本合同，共同遵守以下条款：
一、项目内容：甲方委托乙方进行风力发电基础施工项目，具体包括施工准备、机械设备搭建、基础施工、安装调试等工作。
二、工期及报酬：本项目的工期为（具体天数/日期），乙方应按照合同约定的工期完成施工任务，并在验收合格后领取报酬。
报酬总额为（具体金额）。
三、质量标准：乙方应按照相关技术规范和甲方要求进行施工，保证施工质量符合相关标准，并承担由于施工质量问题所导致的责任。
四、安全责任：在施工过程中，乙方应严格遵守相关安全规定，确保施工场地的安全，并对施工期间可能造成的人身和财产损失承担相应责任。
五、合同解除：如乙方未能按照合同约定完成施工任务，甲方有权解除合同，并要求乙方承担违约责任。
六、争议解决：本合同如发生争议，双方应友好协商解决，如协商不成，可依法向有管辖权的法院提起诉讼。
七、其他约定：本合同未尽事宜，双方可另行协商确定。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：
签订日期：签订日期：。
风电场施工合同范本
风电场施工合同范本甲方（发包方）：名称：______________________法定代表人：________________地址：____________________联系方式：________________乙方（承包方）：名称：______________________法定代表人：________________地址：____________________联系方式：________________鉴于甲方拟建设风电场项目，乙方具备相关的施工资质和能力，双方经友好协商，就风电场施工事宜达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：[风电场名称]施工工程2. 工程地点：[具体地点]3. 工程规模：[具体规模描述，如装机容量、风机数量等]二、工程范围及内容1. 乙方负责风电场的[具体施工范围，如风机基础施工、塔筒安装、场内道路建设等]。
2. 包括但不限于工程的设计联络、设备材料采购、运输、保管、施工安装、调试、试验、验收、质保期内的服务等工作。
三、合同工期1. 开工日期：[预计开工日期]2. 竣工日期：[预计竣工日期]3. 工期总日历天数：[总天数]四、质量标准1. 工程质量符合国家及行业现行的有关标准、规范和技术要求，达到合格标准。
2. 确保风电场在质保期内安全稳定运行，各项性能指标满足设计要求。
五、合同价款及支付方式1. 合同总价为：人民币[大写金额]元（小写：￥[具体金额]元）。
2. 合同价款的支付方式：预付款：合同签订后[具体百分比]%，计人民币[大写金额]元。
进度款：根据工程进度，按[具体支付节点和百分比]支付。
竣工款：工程竣工并验收合格后[具体百分比]%，计人民币[大写金额]元。
质保金：质保期满后[具体百分比]%，计人民币[大写金额]元。
六、双方责任与义务1. 甲方责任与义务提供工程所需的相关资料和文件。
协助乙方协调与当地政府和相关部门的关系。
按照合同约定支付工程款。
派员对工程进度、质量进行监督检查。
风电项目的合同书6篇
风电项目的合同书6篇篇1甲方（投资方）：_________乙方（项目方）：_________根据《中华人民共和国合同法》以及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就风电项目的投资合作事宜，达成如下协议：一、项目概况1. 项目名称：_________风电项目2. 项目地点：_________3. 项目规模：_________4. 项目内容：_________二、投资方式1. 甲方以现金方式投资，投资金额为_________元。
2. 甲方投资后，将持有项目相应的股份。
三、项目运营1. 项目由乙方负责运营和管理，甲方有权进行监督。
2. 乙方应确保项目的正常运行，并按时向甲方报告项目运营情况。
3. 甲方有权参与项目的决策和管理，但应当遵守乙方的运营决策。
四、利润分配1. 项目的利润按照甲方和乙方的股份比例进行分配。
2. 乙方应在项目利润分配前，向甲方提交完整的财务报表和利润分配方案。
3. 甲方有权对利润分配方案进行审议和修改。
五、风险承担1. 项目的风险由甲方和乙方共同承担，按照股份比例进行分摊。
2. 乙方应确保项目的风险可控，并按时向甲方报告项目风险情况。
3. 甲方有权参与项目的风险管理，但应当遵守乙方的风险管理决策。
六、合同变更和解除1. 本合同一经签订，不得随意变更或解除。
如确需变更或解除，应经双方协商一致，并签订书面协议。
2. 变更或解除本合同，应当遵循法律法规的规定，并确保不影响项目的正常运行。
3. 变更或解除本合同，应当保护双方的合法权益，并尽量减少双方的损失。
七、争议解决1. 本合同的争议解决方式包括协商、调解、仲裁和诉讼等。
双方应首先尝试友好协商解决争议。
如协商无果，可寻求第三方帮助进行调解。
如调解仍无法解决问题，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
在争议解决期间，双方应继续履行本合同的其他条款。
2. 本合同引起的争议，适用中华人民共和国法律。
在争议解决过程中，双方应尊重法律法规的规定，并积极配合有关机关的调查和处理。
风电基础施工合同范本
风电基础施工合同范本
甲方：（甲方名称）
地址：
法定代表人：
联系电话：
传真：
电子邮箱：
乙方：（乙方名称）
地址：
法定代表人：
联系电话：
传真：
电子邮箱：
鉴于甲方拥有风电项目的规划、设计和施工的权利，乙方具有丰富的基础施工经验和资质，双方本着合作互利的原则，经友好协商后达成以下合同：
第一条施工内容
乙方将按照甲方的规划和设计要求，承担风电项目的基础施工工作，包括但不限于场地平整、基础桩的安装、混凝土浇筑等工作。
第二条工期
双方约定的风电基础施工工期为（具体的时间），如因不可抗力等原因导致工期延长，双
方可协商由书面协议确认。
第三条价款及支付方式
1. 甲方应根据双方协商的总价款，按照工程进度及时支付乙方相应款项。
2. 甲方支付乙方的款项应该是不可退款的，除非另有说明。
第四条质量保证
1. 乙方承诺提供的施工材料和服务均符合国家相关标准和规定，保证施工质量。
2. 乙方在施工结束后，对已完成的基础进行质量验收，如有质量问题，乙方应承担相应的维修工作。
第五条违约责任
1. 若有一方违反合同约定，应承担相应的违约责任。
2. 如因乙方原因导致工程延误或质量问题，乙方应承担相应违约责任。
第六条其他条款
1. 本合同经双方签字确认生效，任何未尽事宜均可通过协商修改。
2. 本合同一式两份，双方各持一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：
签订日期：签订日期：。
风电施工合同范本
风电施工合同范本________________________________________________一、合同背景1.1 发包方：指拥有风电项目开发权的单位或个人。
1.2 承包方：指具有相应资质，承担风电项目施工的单位。
1.3 风电项目：指利用风力资源进行发电的项目。
1.4 施工：指在风电项目现场进行的土建、安装、调试等各项工作。
二、合同内容2.1 工程名称：________________________风电项目施工2.2 工程地点：________________________2.3 工程规模：________________________2.4 工程内容：（1）土建工程：包括基础、塔架、机房、电缆沟等。
（2）安装工程：包括风力发电机组、塔筒、叶片、塔架、基础环、电气设备等。
（3）调试工程：包括调试、验收、移交等。
2.5 工程工期：自本合同签订之日起至________________________止。
2.6 工程质量标准：按照国家及行业相关标准执行。
2.7 工程总价：人民币（大写）：________________________元整（小写）：________________________元。
2.8 付款方式：（1）预付款：合同签订后5个工作日内，甲方支付给乙方合同总价10%的预付款。
（2）进度款：乙方按照甲方认可的进度计划完成相应工程量，甲方按照实际完成工程量的80%支付进度款。
（3）验收款：工程验收合格后，甲方支付给乙方合同总价10%的验收款。
（4）质保金：工程交付使用后满一年，乙方未出现质量问题，甲方支付给乙方合同总价5%的质保金。
三、双方权利和义务3.1 甲方权利和义务：（1）甲方有权对乙方施工过程中的质量、进度、安全等方面进行监督和检查。
（2）甲方负责提供风电项目相关资料、施工图纸等。
（3）甲方负责协调解决风电项目施工过程中出现的问题。
（4）甲方按照约定时间和方式支付合同款项。
风电项目合同模板(3篇)
风电项目合同模板（3篇）风电项目合同模板（通用3篇）风电项目合同模板篇1发包单位：承包单位：经甲乙双方协商，根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及其他有关法律，行政法规，工程施工规范，本着遵守平等、自愿、公平和诚信的原则，甲方将以下工程发包给乙方，为明确双方的权利和义务，特签订此合同，共同遵照执行。
一、工程名称：二、工程地点：三、承包范围：1、14号风机机舱的全部吊装内容，并保证机组复装后满足《SPT1.5Mw风力发电机组吊装规范》的要求。
由承包方提供所有涉及到的合格工具、设备。
工程执行过程中的一切设备险由承包单位负责，并包含在总承包费用中。
四。
承包方式：由承包方负责完成14号机组的吊装工程。
五、承包价格480.000元，大写：肆拾捌万圆整。
（含发票）六、结算方式：1、主吊进场后支付工程款的50%。
2、最后一钩松钩前，由锋电能源厂家验收合格后支付全部工程款。
七、责任施工过程中所造成的损失；由承包方负责。
八、仲裁与调解：如若发生劳动争议和经济纠纷，双方同意由劳动仲裁部门或人民法院进行调节。
本合同未尽事宜可经双方协商解决或另行制定补充条款。
甲方：_________乙方：________代表：__________代表：________风电项目合同模板篇2借款方：_________(简称甲方)贷款方：_________(简称乙方)根据_____号文件批准的项目，所需资金经甲方申请，乙方审查同意发放外汇贷款。
双方同意遵照《中华人民共和国民法典》的规定签订本合同，并共同遵守。
第一条借款金额：外汇贷款____万美元。
第二条借款用途：外汇贷款用于_____第三条借款期限：____年__月__日至____年__月__日。
外汇贷款自第一笔用汇之日起，在___个月之内分期还清全部贷款本息。
第四条借款利率：外汇贷款年利率为___%，按个月浮动。
乙方每3个月计收一次利息，计息日为每季最后一个月的20日，第一次提款日到第一次计息日不足一浮动期限的也要浮动利率，此后利率浮动日即为某一计息日。
风力发电施工合同范本
风力发电施工合同范本1. 合同目的本合同旨在约定风力发电项目施工方与发电设备供应方之间的合作关系和责任，确保项目顺利进行和按时完成。
2. 项目内容和要求施工方将按照发电设备供应方提供的设计方案和技术要求，负责风力发电项目的施工工作，确保项目的质量和进度符合合同约定。
3. 合同签订及生效本合同自双方代表签字盖章之日起生效，并在项目施工开始前签订。
4. 合同期限本合同的有效期为 [合同期限年，自项目开工之日起计算。
如因合同约定或其他原因需要延长合同期限，双方需书面协商并签订补充协议。
5. 项目进度和里程碑双方应共同制定项目的进度计划和里程碑，确保按时完成各项工作和阶段性目标。
6. 施工费用和支付方式根据项目规模和施工工作量，双方协商确定施工费用及支付方式。
付款方式可以分期支付，根据施工进度支付相应比例的款项。
7. 质量保证和验收施工方应按照国家标准和设计要求进行施工，并保证项目达到良好的质量标准。
发电设备供应方有权对项目进行验收，并对施工方在合同期限内出现的质量问题提出整改要求。
8. 合同变更和解除如需对本合同的任何条款进行变更，双方应书面协商并签订补充协议。
如因不可抗力等原因导致无法履行合同，双方应及时协商解决问题。
如无法解决，双方有权单方面解除合同。
9. 违约责任如一方违反合同约定，给对方造成经济或其他方面的损失，违约方应承担相应的赔偿责任。
10. 争议解决因合同履行发生的争议应通过友好协商解决。
如协商无法达成一致，双方应提交至有管辖权的法院解决。
11. 附则未尽事宜由双方协商解决，并以书面形式确认。
12. 合同解释权本合同的解释及争议解决权归双方共同所有。
风电施工合同范本
风电施工合同范本甲方（委托方）：____________________乙方（承包方）：____________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行风电施工的相关事宜，达成如下协议：一、工程概况1.1 工程名称：____________________1.2 工程地点：____________________1.3 工程内容：风电场施工，包括风电设备的安装、调试、验收等。
二、工程范围2.1 乙方应按照甲方提供的施工图纸、技术规范及工程量清单进行施工。
2.2 乙方应完成与工程相关的各项报批手续，并承担相应费用。
三、合同价款3.1 合同总价款为人民币（大写）：______元整（小写）：______元。
3.2 付款方式：（1）预付款：甲方在合同签订后______日内支付乙方合同总价款的______%作为预付款。
（2）进度款：乙方每月底向甲方提交工程进度报告，甲方根据实际完成工程量支付进度款，支付比例为实际完成工程量的______%。
（3）验收款：工程竣工验收合格后，甲方支付至合同总价款的______%。
（4）质保金：剩余______%的质保金，自工程竣工验收合格之日起满______年后无质量问题，甲方一次性支付给乙方。
四、工期4.1 工程总工期为______天，自合同签订之日起计算。
4.2 乙方应制定合理的施工计划，确保工程按期完成。
如因乙方原因导致工期延误，乙方应支付逾期违约金，违约金计算方式为：每日逾期支付合同总价款的______%。
五、质量标准5.1 工程质量应符合国家及行业的相关标准，达到优良等级。
5.2 乙方应严格按照施工图纸、技术规范及工程量清单进行施工，确保工程质量。
六、验收6.1 工程完工后，乙方应向甲方提交竣工验收报告及相关资料。
6.2 甲方应在收到乙方提交的竣工验收报告后______日内组织验收，验收合格后，双方签署竣工验收合格证书。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
风电施工合同协议书范本文件编号TT-00-PPS-GGB-USP-UYY-0089甲方合同编号：风电场施工合同甲方：乙方：年月日合同协议甲方：乙方：1. 本协议书与下列文件一起构成合同文件：（1）合同协议书；（2）合同条件及附件；（3）中标通知书；（4）招标书(包括澄清文件)；（5）图纸；（6）技术标准和要求；a.包括在合同文件中的书面技术规范b.参考资料中包括的技术规范（7）投标书(包括澄清文件)；（8）其他合同文件。
上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以本条款次序在前者为准。
2.签约合同价：人民币（大写）元整（￥）3. 工程质量符合国家及现行规范规定的标准、本合同约定的标准，满足设计和施工验收规范要求，满足达标投产的考核条件，分部、分项工程合格，单位工程优良。
4. 承包商承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。
5. 业主承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包商支付合同价款。
6. 承包商应按照监理人或业主指示开工，工期为日历天。
7. 本协议书正本两份，合同双方各执一份；副本四份，合同双方各执二份。
8. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。
补充协议是合同的组成部分。
签字页：本页无正文甲方：（盖章）乙方：（盖章）单位地址：单位地址：法定代表人：法定代表人：或委托代表：或委托代表：经办人：经办人：开户银行：开户银行：账号：账号：税号：税号：电话：电话：传真：传真：邮编：邮编：合同条件1.定义及解释1.1定义合同（如下文定义）中以下的用词及词句，除根据上下文另有要求外，应具有本条所赋予它们的涵义。
1.1.1.“业主”指“甲方”,包括其他受让人。
1.1.2.“承包商”指乙方，不包括其他任何受让人（除业主同意外）。
1.1.3.“图纸”指由业主或业主委托人提供和认可批准的所有图纸、计算书和类似的其它技术资料，以及由现场实际变更而提供的经业主或监理工程师批准的所有图纸、计算书、图案以及类似的其它技术资料。
1.1.4.“监理工程师”指由业主指定的为执行合同规定的任务的监理工程师，由业主任命并书面通知承包商代行监理工程师职权的当事人。
1.1.5.“监理工程师代表”指根据10.2条规定，由监理工程师任命的个人。
1.1.6.“承包商授权代表”是指由承包商任命，由业主确认，在本合同项下代行承包商全权的个人。
1.1.7.“合同”指合同条件、规范、图纸、工程报价明细、投标书、中标通知书、合同协议及明确地包括在中标通知书或合同协议中的其它文件。
1.1.8.“规范”指包括在合同中的工程规范或由承包商提供的并经监理工程师批准的规范。
1.1.9.“工程量清单”是投标书的组成部分，并已填写报价完整的工程量清单。
1.1.10.“投标书”是指承包商向业主提供的，按合同条款规定并为业主所接受的，为工程的施工、竣工及保修而做的报价的建议书。
1.1.11.“中标通知书”指业主正式接受投标的通知。
1.1.12.“合同附件”是指附在本合同条件之后，并构成合同的附件。
1.1.13.“开工日期”指承包商接到监理人或业主发出的开工通知的日期。
1.1.14.“竣工日期”指合同中规定，并从开工日期开始计算的工程或任何区段或部分完工并通过竣工检验的时间〔或据合同规定延长的时间〕。
1.1.15.“合同价格”指在合同中写明的，根据合同条件，用以支付承包商为实施并完成工程的保修应付的总金额。
1.1.16.“项目完成”指承包商根据合同规定完成了项目，且业主已颁发了项目保修证书。
1.1.17.“提留金”指业主应从每笔支付给承包商的阶段付款证书内所述的金额中扣留百分之十(10%)。
1.1.18.“工程”指永久性工程及临时性工程或视情况为两者之一。
1.1.19.“永久性工程”指根据合同规定将建造的永久性工程（包括设备）。
1.1.20.“临时性工程”指在施工并完成工程及保修中所需的及有关的各种临时工程（不包括承包商的设备）。
1.1.21.“承包商设备”指不包括构成或预定构成部分永久性工程的设备、材料或其它物品在内的所有施工并完成工程及保修所需的、任何性质的设备及物品（不包括临时工程）。
1.1.22.“分部工程”是指在合同中特别规定的作为工程一部分的分部工程。
1.1.23.“工地”指为工程施工由业主提供的用地及在合同中特别注明的将构成部分工地的任何其他场所。
1.1.24.“费用”指不论在工地内或工地外已合理发生或将要发生的所有开支，包括：管理费及可合理分摊的费用，但不包括任何利润和补贴。
1.1.25.“日”指日历日1.1.26.“元”指合同中作为货币单位的人民币元。
1.1.27.“书面函件”指任何手写、打印或印刷函件。
1.1.28.“工程质量监督”是指政府质监机构按规定对工程质量进行的质量监督活动。
1.1.29.“履约保函”是指承包商为全部履行合同，按合同规定向业主提供的商业银行为承包商出具的经业主同意的保函，金额相当于合同价格的10%。
1.1.30.“逾期付款利息”指按中国人民银行公布的同期活期储蓄存款利率计算的利息。
1.1.31.“单月份”是指开工月算起每递增一月的月份。
1.1.32.“书面函件”指任何手写、打印或印刷函件，包括电传、电报及传真通讯。
1.1.33.“单份单项设计变更”：指单张设计变更单中的单条变更。
1.2标题和旁注各个条款中的标题及旁注不应视为条款的一部分。
1.3注释凡指当事人或当事人各方包括公司和有法人资格的任何组织的字词。
1.4通知、同意、批准、证明和决定除非另有规定，凡合同条款中提及的由任何人发出、给予的任何通知、同意、批准、证明或决定应是书面形式的。
并应对“通知”、“证明”或“决定”等词作相应的解释。
任何这种同意、批准、证明或决定不应被无理收回或延误。
1.5通讯地址业主的通讯地址：承包商的通讯地址：2.工程名称、地点及范围工程名称：工程地点：3.转让和分包3.1.合同的转让承包商不得将合同或其任何部分，或合同中或合同名下的任何收益或利益转让，否则视同违约。
业主方有权将本合同项下的所有权利和义务转让给其关联公司，该关联公司继承本合同所有权利和义务，承包商必须无条件同意并给予配合。
3.2.分包本工程原则上不允许分包，若因技术要求需分包时，在业主同意的前提下承包商必须将其分包范围及分包商资质交业主审查批准。
4.合同文件4.1语言和法律4.2文件的优先顺序以合同协议书约定为准。
5.技术文件、规范、图纸保管和提供5.1技术文件、规范、图纸保管和提供业主应根据工程进度需要免费向承包商提供2套工程施工图纸、技术文件，承包商需要更多复制件时，则相应费用自理。
除了严格用于合同目的，承包商不能在未得到业主批准的情况下让第三者使用或向第三方转让。
一旦保修证书发出，承包商应将所有根据合同业主提供的图纸、规范及其它文件退还业主。
5.2一套图纸应保存在工地上述的图纸、技术文件应由承包商保存完整一套在工地，这些图纸应能随时提供给业主、监理工程师及其书面授权的任何其他人员检查和使用。
5.3施工图纸进度管理业主在本合同签署之后7日内，应向承包商提供1套满足现场施工需要的图纸，如不能及时提供时，在不影响总工期及主要控制点工期的情况下，协商推迟交付图纸的时间，并尽快联系有关设计单位交付图纸，若因特殊情况不能交付时，业主可用书面通知承包商适当调整该受影响部分工程的工期。
5.4竣工图承包商应在项目竣工后25天内向业主提供符合业主要求的竣工图原始资料两套，并编制两套完整的竣工图，以及相关的工程量文件，然后一起移交。
5.5补充图纸和指令业主及监理工程师有权随时向承包商发出合理和恰当的进行施工和完成工程及保修所必需的指令。
承包商应遵照执行并受其约束。
6.承包商的责任和义务6.1承包商的一般责任承包商应根据合同的各项规定，细心和勤勉、优质高效地对工程进行施工，并完成工程和保修。
承包商应根据合同规定，提供为施工和保修所必需的全部的监督、劳务、材料、机具、承包商的设备及所有其它物品。
6.2施工进度和管理6.3承包商的劳务和人员6.4现场操作和施工方法承包商应对整个现场各种操作和施工方法的适用性、稳定性和安全性全面负责。
另外，应服从业主与监理工程师的现场协调。
6.5错误的通知承包商应将其在审阅合同文件及施工过程中发现的工程设计或技术规范中的任何错误、遗漏、误差和缺陷及时通知业主和监理工程师。
6.6其他6.6.1合同生效后，积极做好施工前各项准备工作。
6.6.2承包商应遵守合同，按合同中规定的工期、质量和技术要求如期完成所承担的工程任务。
6.6.3组织有关人员学习、熟悉施工图；参加技术交底和施工图纸会审。
6.6.4编报工程施工组织设计的施工方案。
6.6.5严格按施工图和有关规范、标准组织施工，保证工程进度、安全、工艺和质量。
6.6.6工程质量接受业主和监理工程师监督和检验。
负责将重要施工方案报送业主及监理工程师备查。
6.6.7承包商应认真组织供应工程所用材料，不得影响施工质量和工期。
6.6.8及时提供计划、施工进度完成情况及进度款结算报表。
6.6.9承包商在施工期间应做好施工记录、试验记录、事故处理记录；编制竣工图纸、资料，报告待竣工时一并移交业主。
6.6.10严格执行监理工程师有关安全文明施工的各项实施细则和有关规章制度等，各阶段单项工程及整体工程竣工后，均应清理现场，做到工程项目和场地同时验收。
6.6.11承包商应制定出各种确保安全、工期、质量和工艺的管理制度和管理办法，并在开工前报业主备案。
6.6.12消防、保卫由承包商自行负责，并严格按照国家法律、法规、标准及规范等有关规定执行，同时应接受地方政府有关部门的监督指导。
6.6.13承包商应建立健全质量保证体系，加强自身检测力量，积极配合业主及监理工程师的质监工作。
6.6.14承包商采取有效措施搞好安全文明施工，设立专门的安监机构，加强安全管理，避免一切人身伤亡事故。
若发生事故，承包商自理。
对影响整个工程安全目标，业主有权提出惩罚的权利。
6.6.15遵守业主有关工程管理的各种规章制度。
6.6.16承包商自行解决与地方关系的协调问题，但必须与监理工程师及业主处理地方关系的原则保持一致，以使整个工地处理地方关系方面的尺度、步调一致，避免各单位处理地方关系不一致引发地方矛盾而影响本身及兄弟单位的正常施工。
6.6.17承包商接受业主所委托办理工程相关手续。
6.6.18风机基础在回填之前，业主随机抽取具有代表数量的基础进行强度和密实度检测。
若合格，费用由业主承担；若不合格，承包商需采取可行的补救措施，补救措施需监理工程师与业主批准后执行，检测费用、补救措施费用由承包商承担；如承包商无法采取切实有效的措施，业主有权利将此工作交给第三方完成，费用由承包商承担。
6.6.19承包商必须自己建立符合国家规范满足工程实际需要的砼搅拌站或购买商品混凝土，并必须采取泵车布料的方式进行基础混凝土的浇筑。