大棚施工承包合同
大棚修建承包合同书样本6篇
大棚修建承包合同书样本6篇全文共6篇示例，供读者参考篇1大棚修建承包合同书样本甲方（建设单位）：__________（盖章或签字）法定代表人：__________联系地址：__________联系电话：__________乙方（承包商）：__________（盖章或签字）法定代表人：__________联系地址：__________联系电话：__________鉴于甲方拟建设大棚项目，根据双方自愿，在平等互利的基础上，经友好协商，就乙方承包甲方大棚项目事宜达成如下合同：一、工程范围1.项目名称：____________2.项目地点：____________3.工程内容：____________4.工程规模：____________5.工程进度：____________二、合同金额1.本合同总承包造价为__________万元（大写：____________元整）。
2.工程款支付方式：____________三、工程质量1.乙方应严格按照国家相关规定，确保工程施工质量，保证工程达到设计要求。
2.工程完工验收合格后，甲方对工程质量不满意的部分，乙方应负责免费修正。
四、施工期限1.合同自签订之日起生效，工期为____________天/月/年。
2.工程延误对甲方造成的损失，乙方应负责赔偿。
五、变更和补充条款1.若工程需要变更设计，应经双方协商确定后签订书面变更合同。
2.其他未尽事宜，经双方商议确定后另行签订补充合同。
六、违约责任1.如乙方超过合同规定的工期未竣工，按每天逾期合同总造价的________%支付违约金。
2.如乙方质量不合格，需承担修复费用，直至合格为止。
七、争议解决1.本合同的生效、解释和争议均适用中华人民共和国法律。
2.双方如发生纠纷，应首先协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。
八、其他条款1.本合同自双方盖章（签字）之日起生效，至合同约定的工程完工验收合格后终止。
2.本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。
农业大棚建设施工合同3篇
农业大棚建设施工合同3篇篇1农业大棚建设施工合同甲方：（委托方）地址：联系人：联系电话：乙方：（承包方）地址：联系人：联系电话：鉴于甲方拟在XX地区建设农业大棚项目，为明确双方权利义务，特签订本合同，共同遵守：一、工程概况1.1 项目名称：农业大棚建设工程1.2 工程地点：1.3 工程范围：包括农业大棚的设计、施工、配套设施安装等工作。
1.4 工程规模：约为××平方米（具体以最终设计方案为准）。
二、工程费用2.1 工程总造价：估算为××万元（具体以最终结算为准）。
2.2 付款方式：甲方应按照工程进度支付工程款项，并在工程竣工验收后支付尾款。
三、工程进度3.1 开工时间：双方商定确定。
3.2 竣工时间：双方商定确定。
3.3 工程竣工验收：乙方在竣工后应邀请甲方进行验收，验收合格后方可交付使用。
四、质量保证4.1 乙方应按照相关法律法规和技术标准要求，严格把控施工质量，确保工程品质。
4.2 工程质量问题：乙方在保修期内对工程质量出现的问题承担免费维修责任。
五、安全责任5.1 施工安全：乙方应组织施工人员认真执行安全操作规程，确保施工期间无安全事故发生。
5.2 施工保险：乙方应为施工人员购买施工意外险，确保施工人员在工作中的安全。
六、违约责任6.1 任何一方违反本合同约定，应承担相应的违约责任，包括赔偿、解除合同等。
6.2 任何一方违约造成对方损失的，应承担相应的赔偿责任。
七、合同变更7.1 双方应在书面形式下协商一致签订变更协议，变更后的内容应作为合同的补充。
八、合同解除8.1 合同解除条件：双方当事人一致同意的情况下解除合同，或根据相关法律规定解除。
8.2 解除方式：书面形式通知对方解除合同，并履行相关手续。
九、争议解决9.1 双方一致认为合同履行过程中产生的争议，应共同协商解决；协商不成的，提交当地仲裁委员会诉讼解决。
十、附则10.1 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等效力。
大棚承包简单的合同(通用5篇)
大棚承包简单的合同（通用5篇）大棚承包简单的合同1甲方（发包方）：___________乙方（承包方）：___________经甲、乙双方协商，本着互惠互利原则，甲方将所属资产______大棚______栋，承包给乙方从事蔬菜生产。
具体合同条款约定如下：1.合同有效期限为______年，______年______月______日起至______年______月______日止。
2.承包费金额：每年每栋大棚上缴承包费____________元整，缴纳押金每栋大棚______元，合同期满无纠纷押金退还乙方。
3.交款方式：合同签定之日交纳承包费____________，并同时交纳押金____________，以甲方出据为准，不得拖欠。
4.甲方大棚位于____________处，占地____________亩。
5.甲方不负责乙方在生产经营中的水、电、气及其它相关生产资料供给，因此所发生的费用由乙方自行负责承担。
6.合同期内，如遇国家征收有关税费，按国家政策执行，由乙方自行承担。
7.大棚仅限于蔬菜生产使用，乙方不得擅自改变其生产用途及外形外貌。
不得私自拆改搭建其它建筑物，否则，甲方有权限期整改，到期不整改，甲方有权，并终止合同一切损失由乙方自行承担，承包费及押金不予退回。
8.乙方要对承包的大棚应加以保护，若造成损失、丢失由乙方自行承担，并按实际损失的三倍赔偿甲方。
9.乙方不按合同约定时间交纳承包费，应向甲方支付每日______%的违约金，逾期______个月仍不能交足承包费时，甲方有权终止合同，解除乙方承包权，并诉请法律追缴所欠承包款。
10.乙方不得将所承包的大棚转包给他人经营，一经发现甲方将解除乙方承包权，合同终止，大棚收回，因此而造成的经济损失由乙方自己承担，承包费及押金不予退回。
11.在合同承包期间如果遇到国家生产、企业规划征用该地时，双方服从国家企业需要终止合同，如占地部门给予国家相关政策规定的青苗补偿费，将按实际占用青苗面积给予乙方补偿，土地补偿费及安置费等费用归甲方所有。
大棚承包合同样本5篇
大棚承包合同样本5篇篇1甲方（发包方）：__________乙方（承包方）：__________鉴于甲、乙双方就大棚承包事宜达成共同意愿，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，特订立本合同，以明确双方的权利和义务。
一、合同宗旨甲乙双方本着公平、公正、诚实信用的原则，经友好协商，乙方承包甲方的大棚，进行农业生产。
双方共同遵守本合同条款，以实现共赢发展。
二、承包大棚基本情况1. 大棚位置：具体地址____________。
2. 大棚面积：__________平方米。
3. 大棚设施：包括但不限于灌溉系统、温控设备、种植土壤等。
三、承包期限1. 承包期限自____年____月____日起至____年____月____日止。
2. 承包期满后，乙方享有优先续租权，双方可再行协商签订新的承包合同。
四、承包费用及支付方式1. 承包费用：人民币________元/年。
2. 支付方式：乙方应按照合同约定支付承包费用，每年度结束前支付下一年度费用。
3. 甲方应提供合法有效的收据。
五、甲方的权利和义务1. 甲方有权按照合同约定收取承包费用。
2. 甲方应保证大棚设施的正常运行，并负责维修维护。
3. 甲方应提供必要的土地、水源、电源等生产条件。
4. 甲方应协助乙方处理与周边关系的问题，确保乙方正常生产。
六、乙方的权利和义务1. 乙方应按照合同约定支付承包费用。
2. 乙方应合理使用大棚设施，并负责日常管理和维护。
3. 乙方应按照农业生产的规范和技术要求，科学种植。
4. 乙方应遵守国家法律法规，禁止种植违禁品。
5. 乙方应保护甲方提供的水源、电源等生产条件，不得擅自改变用途。
七、违约责任1. 若甲方违约，应赔偿乙方由此造成的损失。
2. 若乙方违约，甲方有权解除承包合同，并要求乙方赔偿损失。
3. 因第三方原因导致违约的，双方应协商解决。
八、合同的变更和解除1. 本合同一经签订，即具有法律效力，双方应共同遵守。
2. 合同期间，任何一方不得擅自变更或解除合同。
大棚修建承包合同书样本通用版6篇
大棚修建承包合同书样本通用版6篇篇1合同编号：[具体编号]甲方（发包方）：[甲方公司名称]乙方（承包方）：[乙方公司名称]根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方委托乙方进行大棚修建工程达成以下协议：一、工程概况1. 工程名称：[具体工程名称]。
2. 工程地点：[具体地点]。
3. 工程内容：包括大棚基础、钢结构、覆盖材料及其他附属设施的施工。
4. 工程规模：[具体规模描述]。
二、承包方式及工程期限1. 承包方式：乙方采用包工包料的方式承包本工程。
2. 工程期限：自合同签订之日起XX天内完成。
如有变更，双方书面协商确定。
三、工程造价及支付方式1. 工程造价：[具体金额]。
工程款支付方式为[具体支付方式]。
2. 支付方式及时限：甲方按照工程进度支付工程款，具体支付时间和金额按双方约定执行。
3. 工程变更：如工程内容发生变更，双方应书面确认变更内容，并相应调整工程造价。
四、工程质量及验收标准1. 乙方应按照国家和地方的相关质量标准进行施工，确保工程质量。
2. 验收标准：按照国家和地方相关标准及双方约定的标准进行验收。
3. 验收程序：工程完工后，乙方提交验收申请，甲方组织验收。
验收合格后，双方签署验收合格证书。
4. 质量保修：工程保修期为XX年，保修期内出现质量问题，乙方负责免费维修。
五、安全施工及文明施工要求1. 乙方应制定安全施工措施，确保施工现场安全。
2. 乙方应遵守文明施工规范，保持施工现场整洁。
3. 如因乙方原因造成安全事故，乙方应承担全部责任。
六、违约责任及争议解决方式1. 甲乙双方应遵守合同约定，如一方违约，应承担违约责任。
2. 争议解决方式：如双方在执行合同过程中发生争议，应首先协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。
七、其他约定事项1. 甲方有权对乙方的施工过程进行监督，确保工程质量和进度。
2. 乙方应妥善保管甲方提供的材料和设备，如因乙方原因造成损失，乙方应承担赔偿责任。
大棚修建承包合同6篇
大棚修建承包合同6篇第1篇示例：大棚修建承包合同甲方（甲方单位名称、统一社会信用代码）：__________乙方（乙方单位名称、统一社会信用代码）：__________鉴于甲方拟修建大棚工程，为确保工程质量和安全，经双方友好协商，特订立本合同，共同遵守。
第一条工程范围及位置1. 甲方委托乙方进行大棚建设，包括设计、材料采购、人工施工等，具体工程范围详见附件设计图纸。
2. 大棚位置位于（具体位置），占地面积约（具体面积）平方米。
第二条工程价格及支付方式1. 本工程总价款为人民币（具体金额）元整，由甲方按以下方式支付：（1）首付款（百分比）%：人民币（具体金额）元，乙方接到首付款后开始施工；（2）中期款（百分比）%：人民币（具体金额）元，甲方验收合格后支付；（3）尾款（百分比）%：人民币（具体金额）元，甲方最终验收合格后全额支付。
第三条工程施工期限1. 本工程工期自本合同签订之日起（具体天数）个工作日。
2. 如因不可抗力等特殊原因，导致工期延长的，甲乙双方可协商解决，延长工期不超过（具体天数）。
第四条材料及施工质量1. 乙方需按照设计图纸和相关规范选用合格材料，并按照国家标准进行施工。
2. 施工过程中，如需变更设计方案等，应经双方协商一致，签订变更合同。
第五条工程验收及保修1. 甲方有权对工程进行验收，验收合格后方可支付中期款，并按照约定支付尾款。
2. 工程完工后，乙方提供免费保修期（具体时间），在此期间内如出现质量问题，乙方有义务进行修复。
第六条合同解除1. 本合同任何一方未履行合同义务或违约的，对守约方造成损失的，应承担违约责任。
2. 如因不可抗力等客观原因，导致工程无法完成的，本合同自动解除，双方不承担违约责任。
第七条其他约定事项1. 本合同附件构成本合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。
2. 本合同自双方签字盖章之日起生效，期满后自动失效。
3. 对于本合同未尽事宜，双方可协商签订补充协议，如有争议，提交有管辖权的人民法院处理。
大棚修建承包合同范本5篇
大棚修建承包合同范本5篇第1篇示例：大棚修建承包合同范本甲方（承包商）：________________（以下简称甲方）乙方（委托人）：_________________（以下简称乙方）鉴于甲方具有从事大棚建设及种植服务的能力和资质，乙方拟委托甲方承担大棚修建项目，经双方友好协商，就甲方承建乙方大棚修建项目，特订立本合同。
第一条项目内容乙方委托甲方承担该项目的设计、施工、材料配送、人力配备等一切工作。
该项目的具体内容包括但不限于：大棚建设、设备安装、种植栽培等。
第二条项目价格1. 乙方应向甲方支付人民币_______________元整（大写：________________）作为本项目的总价款。
2. 乙方应按照施工进度支付项目款项，具体支付比例及时间如下：_______________________。
第三条材料及设备1. 甲方应确保提供的所有材料和设备均符合国家标准，且经乙方验收合格后方可使用。
2. 如有设备进口，甲方应保证设备合法合规，符合国家要求，并提供相应的证明文件。
第四条施工期限1. 本项目施工期限为______________，自合同生效之日起计算，如因不可抗力等原因导致项目延期，双方协商确定具体延期时间。
2. 甲方应按照合同约定的时间节点，按时完成各项工作。
第五条质量保证1. 甲方承诺所提供的所有服务、材料和设备符合国家标准，并承担相应的质量保修责任。
2. 乙方在项目验收合格后，对工程质量享有一年的质保期，期间内，如发现质量问题，甲方应免费修复。
第六条管理与安全1. 甲方应严格按照规划图纸及乙方要求进行施工，并遵守相关法律法规，保障施工现场的安全。
2. 甲方应建立健全的管理制度，安排专业人员对施工全过程进行管理，并保证施工现场整洁。
第七条违约责任1. 若甲方未能按照约定时间完成施工，应支付乙方逾期完成合同金额_______________%的违约金。
2. 若因甲方原因导致项目质量不合格，造成损失的，甲方应承担相应的赔偿责任。
农村大棚承包协议书合同8篇
农村大棚承包协议书合同8篇篇1甲方（发包方）：__________乙方（承包方）：__________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就乙方承包甲方农村大棚事宜达成如下协议：一、协议目的甲方同意将其拥有的农村大棚发包给乙方，由乙方负责经营、管理和维护。
乙方同意接受甲方的发包，并按照本协议约定履行相关义务。
二、承包标的1. 甲方发包的标的物为位于__________的农村大棚，具体面积、结构、设施等详见附件。
2. 乙方承包期间，应妥善使用并维护大棚及其相关设施，确保大棚的正常使用。
三、承包期限1. 承包期限为______年，自______年______月______日起至______年______月______日止。
2. 承包期限届满后，如需续签，双方应在本协议到期前六个月内进行协商。
四、承包费用及支付方式1. 承包费用为人民币______元/年。
2. 乙方应于每年______月______日前向甲方支付当年的承包费用。
3. 乙方应按约定支付承包费用，逾期支付的，应按照未支付金额的____%向甲方支付违约金。
五、甲方的权利和义务1. 甲方有权监督乙方对大棚的使用情况，确保大棚的合理使用。
2. 甲方有权要求乙方按照约定支付承包费用。
3. 甲方应提供大棚的相关资料，协助乙方办理相关手续。
4. 甲方应保证大棚的产权清晰，无争议。
六、乙方的权利和义务1. 乙方有权在承包期限内使用大棚，并对其进行合理的改造和维修。
2. 乙方应按时支付承包费用，并遵守本协议的约定。
3. 乙方应合理使用大棚，不得进行违法、违规的活动。
4. 乙方应对大棚进行定期维护和保养，确保大棚的安全和正常使用。
5. 承包期满后，乙方应将大棚及其设施完好无损地交还给甲方。
七、违约责任1. 若甲方违约，应赔偿乙方因此造成的损失。
2. 若乙方违约，应按照本协议约定支付违约金，并赔偿甲方因此造成的损失。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
1 编制依据1.1 合同《**项目5#大棚施工承包合同》1.2 图纸5#大棚建筑及结构图纸1.3 国家有关建筑设计和施工技术验收现行规范、质量评定标准1.3.4.1 地质勘察报告详见**集团有限公司提供的**项目《岩土工程勘察报告》。
1.3.4.2 大棚采用独立基础、条型基础、筏板基础，以第②层粘质粉土—粉质粘土土层为基础持力层，地基承载力标准值为120Kpa。
基础开挖至设计标高后，应通知勘察等有关单位进行验槽，验明无误后方可进行基础施工，基础施工完毕后，应及时用素土回填分层夯实，回填土压实系数不应小于0.94。
2 工程概况3 主要经济指标3.1 工期目标本标段合同工期为112天。
我公司根据同类群体工程施工经验，合理组织人、机、物的统一调派，采用科学的施工方法，大力采用新技术、新材料、新工艺，统筹安排。
充分发挥总包职责，统一协调、管理各分包项目的施工进度，确保群体工程的总体进度计划。
由于5#大棚水池图纸变更，接到建设单位书面通知5#大棚暂停施工，导致无法按原合同工期进行施工。
工期顺延。
（原合同工期为112天）3.2 质量目标合格。
3.3 安全生产、消防保卫目标杜绝发生重大安全事故和火灾事故。
3.4 文明施工达到北京市级安全文明工地标准。
3.5 环境目标达到北京市环境保护标准。
4 施工部署4.1 施工范围4.1.1 总承包工程范围施工图纸范围内所有依据结构建筑设计施工图完成土方工程、基础和主体框架（含配合设备预留孔洞）、构造柱、过梁、楼梯、墙体钢筋混凝土压顶、钢筋混凝土天沟、钢网架结构制作安装及钢结构预埋件、屋面聚苯彩钢板及采光板制作安装、墙体砌筑、女儿墙墙体砌筑、排水天沟内找坡、抹灰及防水、雨水管安装至室外等承包范围。
4.2 组织分工为保证工期及质量的要求，我公司选派具有丰富施工经验且具有建造师的人员出任该工程项目经理。
管理层设一名主管副经理，一名项目总工程师主管技术；下设主4.34.3.1 总体安排为确保本工程按期竣工，根据该工程特点和我公司同类工程施工经验，在满足工期、质量、安全的条件下进行部署。
首先在工程上遵循先地下后地上，先深后浅，先主体后辅助，先工期长的工序，后工期短的工序的原则，统筹组织施工。
其次结合该工程工期、平面布置等因素，组织流水作业施工。
按五个施工阶段进行施工进度控制（±0.000m以下结构施工、±0.000m以上主体结构施工，钢结构施工、二次结构施工、与甲方交接阶段）。
我们在施工安排上既要作到整体全局控制协调，又要做到精心安排流水作业施工。
作到局部服从整体要求，平面作业施工与立体作业施工兼顾考虑，工程质量、安全施工、工程进度全面均衡考虑，劳动力、机械、模板架木等合理安排调度使用。
同时，在材料供应上需要统一协调安排材料运输的进出场，材料堆放要紧凑有序。
4.3.2 地下结构阶段混凝土采用预拌商品混凝土，基础筏板基础、柱下独立基础混凝土施工采用汽车泵供应混凝土。
届时，根据混凝土施工期间大气环境温度、对预拌商品混凝土供应提出预拌商品混凝土技术指标、运输罐车车次要求，编制详细的专项《混凝土施工方案》，并组织施工，以满足混凝土的浇注要求。
结构墙、柱模板采用10mm厚覆膜竹胶板。
基础模板采用10mm厚覆膜竹胶板，支撑采用钢管支撑体系。
地下结构施工完毕后，经结构验收合格后进行回填土工作。
地下结构施工期间材料利用汽车吊配合塔吊垂直运输至施工作业面。
4.3.3 主体结构施工阶段现场材料垂直运输采用汽车吊配合塔吊作业。
钢筋由钢筋加工场加工成型后，由塔吊直接吊运到各施工段的作业面。
结构柱模板采用10mm厚覆膜竹胶板，梁、顶板模板采用10mm厚覆膜竹胶板，支顶采用碗扣架支撑体系。
钢筋、模板等材料按需求计划运输至场区指定位置，塔吊直接吊运至施工作业面。
混凝土由商品混凝土站供应，场内混凝土部分水平运输和垂直运输各采用采用混凝土汽车泵浇筑。
所需混凝土由配置的混凝土汽车泵解决，混凝土采用混凝土汽车泵浇注。
主体结构施工外脚手架采用双排外脚手架，网架屋面安装计划采用满堂架，具体视现场实际情况。
4.3.4 二次结构施工阶段二次结构施工期间采用架设的脚手架进行施工。
装修期间隔墙砌筑所需砂浆由现场砂浆搅拌机自行搅拌供应。
4.3.5 钢结构施工阶段整个区域为柱网构造，构件数量较多，钢构件在钢结构加工车间制作，制作后运至施工现场。
钢构件采用2台25t汽车吊完成安装作业，根据钢结构安装进度适时插入网架、屋面板等其它专业的施工。
4.4 施工流水组织4.4.1 施工流水段线划分根据大棚建筑面积、层数及施工缝的设置等技术参数，大棚的特点，将按如下流水段划分施工。
流水段划分：○10～○18轴/○A～○L轴为一个施工段，○4～○10轴/○A～○B轴为一个施工段，○4～○10轴/○J～○L轴为一个施工段，○1～○3轴/○A～○J轴为一个施工段，○A～○B轴/○1～○11轴为一个施工段，待该段基础底板及墙体施工完毕并回填后再施工生活水池、蓄能水池（一）、（二）、（三）、消防水池及○1～○3轴/○A～○J段；施工顺序为先施工深基础，深基础达到强度及时回填后再施工浅基础。
4.5 施工组织协调工程施工是通过业主、设计、监理、总包、分包、供应商等多家合作完成的，如何协调组织各方的工作和管理，是能否实现工期、质量、安全、降低成本的关键之一。
因此，为了保证这些目标的实现，制定以下制度，确保将各方的工作组织协调好。
制定图纸会审、图纸交底制度：在正式施工之前，项目经理部组织各有关人员核对图纸，参加由业主组织的图纸会审、图纸交底会，会中确定的内容形成第一份施工文件，确保工程顺利开始。
4.6 施工组织设计、施工方案交底制度技术部门编制施工组织设计及施工方案后，向各相关部门进行交底，明确施工重点、难点，指导安排总体部署。
对于新技术、新材料、新工艺、新做法组织工长等人员进行学习。
5 施工准备工作5.1 施工现场总平面布置5.1.1 施工场地根据现场情况，设置两个出入口，为施工期间人员车辆出入口。
场区内设宽4.0m 的临时施工循环道路。
在施工主出入口处做150mm厚硬化路面。
场区内楼外材料堆放场地用打夯机夯实后，砂浆罩面以防扬尘及材料堆放场地基下沉。
5.1.2 现场临时设施施工临时办公用房均采用装配式彩钢板。
大门进出口的醒目位置设置施工标牌。
工人住宿外租。
基础及主体阶段拟考虑使用1台塔吊，用于大型材料的垂直运输,钢结构施工阶段采用汽车吊配合塔吊安装，塔吊留出拆除工作面后及时进行拆除。
基础及主体阶段混凝土采用商品混凝土，利用汽车泵浇注方式。
浇注混凝土按各施工流水段布置，考虑各流水段同时施工时的现场道路狭窄有可能导致交通不便，所以整个工程施工时设置专门的交通协调小组。
按每个浇注点能同时停放两辆罐车考虑，与预拌混凝土站协调控制罐车进入现场时间。
施工用水及消防用水均由甲方提供。
5.1.2.1 施工用水计算(1)工程用水量q1：考虑搅拌混凝土和砌砖最大日用水量(混凝土用商混，施工用水主要考虑混凝土养护用水和砌筑过程中砂浆搅拌用水)q1 = K1错误!式中K1取1.15，N1取250L/m3，K2取1.5，则(2)施工机械用水量q2：无特殊机械，不予考虑。
(3)施工现场生活用水量q3：按300人考虑，q3=P1·N2·K3t×8×3600式中P1=300人，N2取30人/人.班，K3取1.5，t=2，则q3=0.234L/S(4)消防用水q4：现场面积25ha内，q4取10L/S。
(5)总用水量Q：因为q1＋q2＋q3 =2.326L/S<q4 =10L/S，所以Q取10L/S，则供水管径d为：d = 错误!式中V取2.5m/s，则d =4×103.14· 2.5·1000 =0.071m取总管管径d=100mm。
5.1.2.2 甲方提供临时水源供水，由我方装上水表后与现场敷设的水管接通。
5.1.3 施工用电量计算5.1.3.1 现场勘探及初步设计(1) 本工程所在施工现场范围内无各种埋地管线。
(2) 现场采用380V低压供电，设一配电总箱，内有计量设备，采用TN-S系统供电。
(3) 根据施工现场用电设备布置情况，采用导线穿钢管架设，布置位置及线路走向参见临时配电系统图及现场平面图，采用三级配电，两级防护。
(4) 按照《JGJ46-2005》规定制定施工组织设计，接地电阻R≤4Ω。
5.1.3.2 确定用电负荷（1）塔吊Kx=0.80 Cosφ=0.80 tgφ=0.75将Jc=40%统一换算到Jc1=25%的额定容量Pe=n×(Jc/Jc1)1/2×Pn=2×(0.40/0.25)1/2×25.7=65.02kW Pjs=Kx×Pe=0.8×65.02=52.01kWQjs=tgφ×Pjs =0.8×52.01=41.61kW(2) 电焊机Kx=0.35 Cosφ=0.60 tgφ=1.33将Jc =50%统一换算到Jc1 =100%的额定容量Pe=n×(Jc/Jc1) 1/2×Pn =16×(0.50/1.00)1/2×23.4= 264.78kWPjs=Kx×Pe=0.35×264.78=92.67kWQjs=tgφ×Pjs=1.33×92.67=123.25kW(3) 砂浆搅拌机Kx=0.7 Cosφ=0.68 tgφ=1.08Pjs=n×Kx×Pn=2×0.7×5.5=7.7kWQjs=tgφ×Pjs=1.08×7.7=8.32kW(4) 钢筋切断机Kx=0.40 Cosφ= 0.50 tgφ=1.73Pjs=n×Kx×Pn =2×0.4×2.8=2.24kWQjs=tgφ×Pjs=1.73×2.27=3.88kW(5) 钢筋变曲机Kx=0.70 Cosφ=0.80 tgφ=0.75Pjs=n×Kx×Pn =2×0.7×2.8=3.92kWQjs=tgφ×Pjs=0.75×3.92=2.94kW(6) 蛙式打夯机Kx=0.70 Cosφ = 0.80 tgφ = 0.75Pjs=n×Kx×Pn=6×0.7×2.8=11.76kWQjs=tgφ×Pjs=0.75×11.76=8.82kW(7) 振捣棒Kx=0.50 Cosφ=0.65 tgφ=1.17Pjs=n×Kx×Pn=10×0.5×1.5=7.5kWQjs=tgφ×Pjs=1.17×7.5=8.78kW(8) 电锯Kx=0.30 Cosφ=0.65 tgφ=1.17Pjs=n×Kx×Pn=2×0.3×5.5=3.3kWQjs=tgφ×Pjs=1.17×3.3=3.86kW(9) 办公、生活区Kx=0.50 Cosφ=0.80 tgφ=0.75Pjs=n×Kx×Pn =1×0.5×100=50kWQjs=tgφ×Pjs=0.75×50=37.5kW(10) 总的计算负荷计算，总箱同期系数取Kx=0.90总的有功功率Pjs=Kx×ΣPjs=0.90×(52.01+92.67+7.7+2.24+3.92+11.76+7.5+3.3+50)=207.99 Kva总的无功功率:Qjs=kx×ΣQjs==0.90×(41.61+123.25+8.32+3.88+3.92+2.49+8.82+8.78+ 37.5)=214.72kVA总的视在功率:Sjs=(Pjs2+ Qjs 2)1/2=(207.992+214.722)1/2=298.94kVA总的计算电流计算:Ijs=Sjs/(1.732×Ue)=298.94/(1.732×0.38)=454.2A5.2 技术准备该工程项目经理部在接到任务后要立即组织有关人员熟悉图纸，组织图纸会审。