道路工程劳务分包合同
公路养护工程劳务分包合同4篇
公路养护工程劳务分包合同4篇篇1公路养护工程劳务分包合同甲方：（委托方名称）乙方：（承包方名称）鉴于甲方为开展公路养护工程，需要聘请乙方提供劳务分包服务，经协商一致，达成如下合同：一、工程内容及范围：1.1 乙方承包甲方委托的公路养护工程劳务分包项目，具体包括但不限于：路面修补、标线划设、绿化维护等工作。
1.2 工程范围包括甲方同意的施工区域及相关工程要求，具体规范以双方签署的施工合同为准。
二、工作量及工期：2.1 乙方应按照约定的工作量和工期完成分包工程内容，确保工程质量和安全。
2.2 如因不可抗力因素导致工期延误，乙方应及时向甲方报备，并经双方协商确定延期处理方案。
三、服务标准：3.1 乙方应按照国家相关法律法规、标准要求进行工程施工，保证工程质量符合相关标准。
3.2 乙方负责施工现场的安全管理和质量监督，确保施工过程中不发生安全事故和质量问题。
四、工程款支付：4.1 甲方按照工程实际完成情况及验收结果，按照约定的支付方式和款项支付给乙方工程款。
4.2 工程款支付方式为先进账户支付，乙方应提供相关发票和证明材料。
五、违约责任：5.1 任何一方违反合同约定，应承担相应的违约责任，并赔偿对方因此造成的损失。
5.2 如因不可抗力因素致使无法履行合同的一方，需及时通知对方，并协商解决方案。
六、保密条款：6.1 双方对于合同中所涉及的商业秘密及机密信息，应保密不外泄，避免给对方造成不利影响。
6.2 未经对方书面同意，任何一方不得将与合同有关的信息透露给第三方。
七、其他事项：7.1 本合同自双方签字盖章之日起生效，至工程竣工验收结束。
7.2 本合同未尽事宜，双方可以另行协商，形成补充协议。
甲方（盖章签字）：乙方（盖章签字）：日期：日期：以上为公路养护工程劳务分包合同，双方应严格遵守合同约定，共同保障工程顺利进行，实现双方的合作目标。
篇2公路养护工程劳务分包合同甲方：（委托方）乙方：（承包方）经协商，甲乙双方就公路养护工程的劳务分包事宜，达成如下协议：一、项目概况1.1 项目名称：公路养护工程劳务分包1.2 项目地点：__________（详细地址）1.3 项目内容：根据甲方委托，乙方负责承担公路养护工程的劳务分包工作，具体包括但不限于道路修复、路面破损修补、交通设施维护等。
高速公路劳务分包合同范本8篇
高速公路劳务分包合同范本8篇篇1甲方（总承包方）：____________________乙方（分包方）：____________________根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的基础上，就甲方的高速公路劳务分包给乙方事宜，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：____________________高速公路建设工程。
2. 工程地点：____________________。
3. 工程内容：____________________劳务分包。
二、承包范围及内容1. 乙方按照甲方的要求，承担高速公路建设中的劳务分包任务。
具体内容包括但不限于路基、路面、桥梁、隧道等工程的施工劳务。
2. 乙方应确保所分包的劳务内容符合施工图纸、技术规范和甲方要求，并承担因自身原因造成的返工、整改等费用。
三、合同工期1. 乙方应按照甲方的施工进度计划，按时完成所承包的劳务任务。
2. 如因乙方原因造成工期延误，乙方应承担违约责任，并赔偿甲方因此造成的损失。
四、质量标准与验收1. 乙方应严格按照施工图纸、技术规范和甲方要求，进行工程施工。
2. 工程质量的验收标准按照国家标准、行业标准及甲方的要求进行。
3. 乙方所承包的劳务工程必须经过甲方验收合格，否则乙方应承担违约责任。
五、合同价款及支付方式1. 劳务分包合同价款为人民币______元（大写：______元整）。
该价款为固定价格，不包含任何形式的额外费用。
2. 甲方按照工程进度支付乙方劳务分包款项。
具体支付方式和时间按照甲方规定执行。
3. 如发生工程量变更或新增工程，双方应另行签订补充协议，确定相应的合同价款。
六、安全施工1. 乙方应严格遵守安全生产法律法规，确保施工过程中的安全生产。
2. 乙方应制定安全施工措施，配备必要的安全设施，对施工现场进行安全管理。
3. 如因乙方原因造成安全事故，乙方应承担全部责任，并赔偿甲方因此造成的损失。
市政道路简易通用劳务分包合同5篇
市政道路简易通用劳务分包合同5篇篇1甲方（发包方）：__________乙方（承包方）：__________鉴于甲方需要实施一项市政道路建设工程，现决定将该工程的劳务部分分包给乙方完成。
根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平和诚实信用的原则基础上，经友好协商，达成如下合同协议：一、工程概况1. 工程名称：市政道路建设工程劳务分包项目。
2. 工程地点：具体地点由甲方指定。
3. 工程内容：包括道路挖掘、路基整理、路面铺设、道路标识牌安装等。
二、承包方式和范围1. 承包方式：劳务分包。
2. 承包范围：乙方负责提供劳务，完成甲方指定的市政道路建设工程的全部劳务工作。
三、合同工期1. 工程开工日期：自合同签订之日起XX日内开始。
2. 工程竣工日期：具体日期根据工程实际情况和甲方要求确定。
3. 工期延误：如因乙方原因造成工期延误，乙方应承担违约责任。
四、工程价款与支付1. 工程价款计算方式：按照实际完成的工作量结算。
2. 工程款支付方式：工程竣工验收合格后，甲方按照实际完成的工作量向乙方支付工程款。
具体支付比例和时间为工程款的XX%，剩余部分作为质量保证金，一年后无质量问题予以支付。
五、工程质量与验收1. 乙方应严格按照国家相关标准和规范进行施工，确保工程质量。
2. 工程验收标准：按照国家和地方相关规定执行。
3. 工程验收程序：工程完工后，乙方应向甲方提交验收申请，甲方组织相关部门进行验收。
验收合格后，签署验收合格证书。
六、安全施工与文明施工1. 乙方应严格遵守安全施工规定，确保施工现场安全。
2. 乙方应负责施工现场的文明施工，保持现场整洁、有序。
3. 如因乙方原因造成安全事故或环境污染，乙方应承担相应责任。
七、合同变更与解除1. 合同变更：如因不可抗力因素导致合同无法履行，双方可协商变更合同。
2. 合同解除：如乙方严重违约，甲方有权解除合同。
合同解除后，乙方应立即停止施工，撤出施工现场。
修路劳务分包合同模板
修路劳务分包合同模板甲方：（委托方全称）乙方：（承包方全称）鉴于甲方需要进行道路修缮工程，双方达成如下协议：第一条合同目的甲方将修路劳务分包给乙方，乙方负责按照约定标准和要求进行道路修缮工程，并按照合同约定的时间完成工程。
第二条工程内容甲方承包给乙方的道路修缮工程包括但不限于：道路平整、填充材料、路面铺设、路缘石安装等。
第三条工期与交付1. 乙方应根据合同约定，在合理的时间内按照进度表完成工程，并在约定交付日期之前通知甲方验收。
2. 如因不可抗力等特殊原因导致工程无法按时完成，乙方应及时向甲方提出书面申请，经甲方同意后延长交付时间并进行相应的补偿。
第四条价格与支付1. 地下管线勘探：甲方需提供地下管线的图纸及位置，并且对图纸的准确性负责。
2. 乙方完成工程后，甲方应按照合同约定的价格支付工作报酬。
支付方式可以为一次性支付或分期支付，具体根据双方协商确定。
第五条质量保证1. 乙方应按照甲方提供的技术标准和要求进行施工，确保修缮道路的质量达到合同约定的标准。
2. 如发现工程质量存在问题，甲方有权要求乙方按照合同约定进行整改或返工，乙方应承担由此产生的费用和损失。
第六条违约责任1. 如一方违反合同约定，造成对方损失的，应承担相应的违约责任。
违约方应向对方赔偿实际损失及因此产生的合理费用。
2. 若双方均违约或因不可抗力等原因无法继续履行合同，应及时协商解决，如协商不成，可向有管辖权的法院提起诉讼。
第七条保密条款乙方应对甲方向其提供的技术、方案、资料等进行保密，未经甲方同意不得泄露、使用或转让给第三方。
第八条合同变更合同执行过程中，如需对合同内容进行变更，应经双方协商一致，并通过书面形式进行修改。
第九条合同解除1. 如一方丧失履行合同能力，或违反合同约定导致对方无法继续履行合同的，对方有权解除合同，并有权要求违约方承担相应违约责任。
2. 如双方协商一致，可随时解除合同，但需提前通知对方一定的时间。
第十条争议解决双方在履行合同过程中发生争议时，应先行通过友好协商解决；协商不成的，可提交有管辖权的仲裁委员会进行仲裁；如仲裁未能解决，可向有管辖权的法院提起诉讼。
市政道路简易通用劳务分包合同6篇
市政道路简易通用劳务分包合同6篇篇1甲方（发包方）：______________________乙方（承包方）：______________________根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实守信的基础上，就甲方将部分市政道路劳务分包给乙方事宜，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：市政道路建设工程。
2. 工程地点：______________________。
3. 工程内容：道路施工、路面铺设等劳务分包项目。
二、合同工期1. 工程开工日期：____年____月____日。
2. 工程竣工日期：____年____月____日。
三、承包方式及要求1. 甲方将本工程劳务分包给乙方，由乙方组织人员进行施工。
2. 乙方应严格遵守相关法律法规、安全操作规程及工程规范，确保工程质量和安全。
3. 乙方应按照甲方提供的施工图纸和技术要求进行施工，确保工程达到设计要求。
四、合同价款及支付方式1. 本工程劳务分包合同总价为人民币______元（大写：______元整）。
2. 甲方按照工程进度支付乙方劳务费用，具体支付方式和时间如下：（1）工程开工前，甲方支付乙方工程总价的____%作为预付款；（2）工程进展至一半时，甲方支付乙方工程总价的____%；（3）工程竣工并经甲方验收合格后，甲方支付乙方剩余的劳务费用。
五、工程质量及验收1. 乙方应确保工程质量符合相关标准和规范，如因乙方原因造成工程质量问题，乙方应承担相应责任。
2. 工程竣工后，乙方应组织人员进行自检，并向甲方提交验收申请。
甲方收到申请后，组织相关部门进行验收。
3. 如工程验收合格，双方签署验收合格证书；如工程验收不合格，乙方应按照甲方要求进行整改，并承担相应费用。
六、安全生产与文明施工1. 乙方应严格遵守安全生产法规，加强施工现场安全管理，防止事故发生。
2. 乙方应按规定进行文明施工，保持施工现场整洁、有序。
道路劳务分包清包工合同
甲方（发包方）：[甲方全称]乙方（承包方）：[乙方全称]根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方道路工程项目的劳务分包事宜，经友好协商，达成如下协议：一、工程概况1.1 工程名称：[道路工程名称]1.2 工程地点：[道路工程地点]1.3 工程规模：[道路工程规模]1.4 工程内容：[道路工程具体内容]二、承包方式2.1 承包方式：清包工2.2 乙方负责施工过程中的人工费用、材料费用、机械使用费用等全部费用。
三、承包范围及内容3.1 承包范围：乙方负责道路工程的施工、管理、验收等工作。
3.2 承包内容：（1）道路路基、路面施工；（2）道路排水、照明、交通设施等附属工程；（3）施工现场临时设施建设；（4）工程所需材料的采购、运输、保管；（5）施工过程中的安全、环保、文明施工等。
四、工期4.1 工期：[道路工程预计工期]，自合同签订之日起计算。
五、质量标准5.1 乙方应严格按照国家现行相关标准、规范和设计要求施工，确保工程质量达到国家规定的合格标准。
5.2 工程质量评定按照《建筑工程施工质量验收统一标准》执行。
六、付款方式6.1 甲方按照工程进度支付工程款，具体支付比例和节点如下：（1）开工前支付合同总价款的20%作为预付款；（2）工程进度达到50%时支付合同总价款的30%；（3）工程进度达到80%时支付合同总价款的30%；（4）工程竣工验收合格后支付合同总价款的20%。
6.2 甲方应在支付工程款前，向乙方提供相应的支付凭证。
七、安全责任7.1 乙方在施工过程中，应严格遵守国家有关安全生产的法律法规，确保施工现场安全。
7.2 乙方应承担施工现场发生的一切安全事故的责任，包括但不限于：人员伤亡、财产损失等。
7.3 甲方对乙方在施工现场的安全责任承担连带责任。
八、争议解决8.1 双方在履行本合同过程中发生争议，应友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。
2024年公路改建工程劳务分包条款
20XX 专业合同封面COUNTRACT COVER甲方：XXX乙方：XXX2024年公路改建工程劳务分包条款本合同目录一览第一条：合同主体及定义1.1 甲方：指承担2024年公路改建工程的建设单位。
1.2 乙方：指承担公路改建工程劳务分包工作的分包单位。
1.3 工程：指2024年公路改建工程，包括但不限于道路施工、桥梁施工、隧道施工等。
第二条：合同范围及内容2.1 乙方负责承担本合同约定的工程范围内的劳务工作，包括但不限于人工、材料、设备、临时设施等。
2.2 乙方应按照甲方的要求，完成工程的质量、安全、进度等各项指标。
第三条：合同价格及支付3.1 乙方向甲方提供的工程劳务费用为人民币万元整（大写：人民币玖佰玖拾玖万玖仟玖佰玖拾玖元整）。
3.2 甲方按照工程进度，分阶段向乙方支付劳务费用。
具体支付方式及进度详见附件一。
第四条：合同履行期限4.1 本合同自双方签订之日起生效，至工程竣工验收合格之日止。
4.2 乙方应按照甲方提供的施工计划和进度要求，确保工程按时完成。
第五条：工程质量及标准5.1 乙方应按照甲方的要求，确保工程质量符合国家及行业相关标准。
5.2 乙方应对工程的每一个环节进行质量控制，确保工程质量满足合同要求。
第六条：安全生产及环保6.1 乙方应严格遵守国家及地方的安全生产法律法规，确保工程安全。
6.2 乙方应采取有效措施，防止工程建设对环境造成污染。
第七条：违约责任7.1 乙方未按照约定完成工程，甲方有权解除合同，并要求乙方支付违约金。
7.2 甲方未按照约定支付劳务费用，乙方有权解除合同，并要求甲方支付违约金。
第八条：争议解决8.1 双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。
8.2 如协商不成，任何一方均有权向工程所在地的人民法院提起诉讼。
第九条：合同的变更和解除9.1 合同的变更或解除应经双方协商一致，并书面确认。
9.2 变更或解除合同不得影响乙方向甲方承担的义务和责任。
高速公路劳务分包合同范本（四篇）
高速公路劳务分包合同范本本合同（下称“合同”）由以下双方签订：甲方：（委托方名称）地址：法定代表人：联系电话：传真：邮箱：乙方：（承包方名称）地址：法定代表人：联系电话：传真：邮箱：鉴于：1. 甲方是拥有合法权益的高速公路建设、维护、管理方；2. 乙方具备从事高速公路劳务分包工作的技术、资质和经验；3. 双方经友好协商，一致同意订立本合同，共同履行各自义务。
基于上述情况，双方经协商一致，达成以下合同条款：第一条合同基本情况1.1 本合同的目的是为了确保甲方高速公路建设、维护、管理工作的顺利进行，委托乙方进行劳务分包工作。
1.2 劳务分包内容包括但不限于道路建设、维护、清理、护栏安装、标识维护等工作。
1.3 合同工期：从合同生效之日起至______年______月______日。
第二条乙方的责任和义务2.1 乙方必须以勤勉、认真、负责的态度完成委托的劳务分包工作，并确保工作的质量达到甲方的要求。
2.2 乙方必须按照甲方的要求安排员工的数量和工作时间，并确保足够的人力资源保证工作的顺利进行。
2.3 乙方必须按照甲方的要求提供所需的人力、材料、设备和技术，并保证其质量和安全。
2.4 乙方必须按照甲方的要求制定和执行具体的工作计划，并及时向甲方提供工作进展和成果报告。
2.5 乙方必须遵守相关法律法规和行业标准，严格遵守劳动纪律和安全生产规定，确保劳动者的人身安全和劳动权益。
第三条甲方的责任和义务3.1 甲方必须向乙方提供劳务分包工作的具体要求和技术标准，以及其他必要信息和支持。
3.2 甲方必须按照约定支付劳务分包的费用，并及时支付。
3.3 甲方必须负责对乙方的工作进行监督和检查，提出合理的建议和要求，并及时解决工作中的问题和困难。
3.4 甲方必须保证乙方能够按照约定的工期保证劳务分包工作的顺利进行，如因甲方原因导致乙方无法按时交付工作，则应与乙方协商处理，并承担相应责任。
第四条付款方式及金额4.1 甲方按照合同约定的工作量和标准支付劳务分包的费用，并在工作交付后的______个工作日内完成付款。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
道路工程劳务分包合同工程承包人包人）：________________________劳务分包人：___________________________________________________ _____________依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，鉴于________________________与工程承包人已经签订施工总承包合同或专业承包合同包合同”），双方就劳务分包事项协商达成一致，订立本合同。
1、劳务分包人资质情况资质证书号码：发证机关：________资质专业及等级：复审时间及有效期：2、劳务分包工作对象及提供劳务内容工程名称：________________________________________工程地点：________________________________分包范围：________________________________提供分包劳务内容：________________________________3、分包工作期限开始工作日期：年月日结束工作日期：年月日总日历工作天数为：天4、质量标准工程质量：按总包合同有关质量的约定、国家现行的《建筑安装工程施工及验收规范》和《建筑安装工程质量评定标准》，本工作必须达到质量评定________ 等级。
5、合同文件及解释顺序组成本合同的文件及优先解释顺序如下：本合同；本合同附件；本工程施工总承包合同；本工程施工专业承包合同。
6、标准规范除本工程总包合同另有约定外，本合同适用标准规范如下：___________________________________________________ _____________________________________________________________________________7、总包合同工程承包人应提供总包合同，供劳务分包人查阅。
当劳务分包人要求时，工程承包人应向劳务分包人提供一份总包合同或专业分包合同的副本或复印件。
劳务分包人应全面了解总包合同的各项规定。
8、图纸工程承包人应在劳务分包工作开工天前，向劳务分包人提供图纸套，以及与本合同工作有关的标准图套。
9、项目经理工程承包人委派的担任驻工地履行本合同的项目经理为________ ，职务：，职称：________ 。
劳务分包人委派的担任驻工地履行本合同的项目经理为________ ，职务：，职称：________ 。
10、工程承包人义务、组建与工程相适应的项目管理班子，全面履行总包合同，组织实施施工管理的各项工作，对工程的工期和质量向发包人负责；、除非本合同另有约定，工程承包人完成劳务分包人施工前期的下列工作并承担相应费用：在年月日前向劳务分包人交付具备本合同项下劳务作业开工条件的施工场地，具备开工条件的施工场地交付要求为：________________________ 。
在年月日前完成水、电、热、电讯等施工管线和施工道路，并满足完成本合同劳务作业所需的能源供应、通讯及施工道路畅通的时间和质量要求；在年月日前向劳务分包人提供相应的工程地质质和地下管网线路资料；在年月日前完成办理下列工作手续：___________________________________________________ _____________ ；在年月日前向劳务分包人提供相应的水准点与坐标控制点位置，其交验要求与保护责任为：________________________________________________；在年月日前向劳务分包人提供下列生产、生活临时设施：___________________________________________________ _____ ，其交验要求与保护责任为：___________________________________________________ _____；、负责编制施工组织设计，统一制定各项管理目标，组织编制年、季、月施工计划、物资需用量计划表，实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工，计量析测、实验化验的控制、监督、检查和验收；、负责工程测量定位、沉降观测、技术交底，组织图纸会审，统一安排技术档案资料的收集整理及交工验收；、统筹安排、协调解决非劳务分包人独立使用的生产、生活临时设施、工作用水、用电及施工场地；、按时提供图纸，及时交付应供材料、设备，所提供的施工机械设备、周转材料、安全设施保证施工需要；、按本合同约定，向劳务分包人支付劳动报酬；、负责与发包人、监理、设计及有关部门联系，协调现场工作关系。
11、劳务分包人义务、对本合同劳务分包范围内的工程质量向工程承包人负责，组织具有相应资格证书的熟练工人投入工作；未经工程承包人授权或允许，不得擅自与发包人及有关部门建立工作联系；自觉遵守法律法规及有关规章制度；、劳务分包人根据施工组织设计总进度计划的要求，每月底前天提交下月施工计划，有阶段工期要求的提交阶段施工计划，必要时按工程承包人要求提交旬、周施工计划，以及与完成上述阶段、时段施工计划相应的劳动力安排计划，经工程承包人批准后严格实施；、严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工，确保工程质量达到约定的标准；科学安排作业计划，投入足够的人力、物力，保证工期；加强安全教育，认真执行安全技术规范，严格遵守安全制度，落实安全措施，确保施工安全；加强现场管理，严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工；承担由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、安全事故、现场脏乱造成的损失及各种罚款；、自觉接受工程承包人及有关部门的管理、监督和检查；接受工程承包人随时检查其设备、材料保管、使用情况，及其操作人员的有效证件、持证上岗情况；与现场其他单位协调配合，照顾全局；、按工程承包人统一规划堆放材料、机具，按工程承包人标准化工地要求设置标牌，搞好生活区的管理，做好自身责任区的治安保卫工作；、按时提交报表、完整的原始技术经济资料，配合工程承包人办理交工验收；、做好施工场地周围建筑物、构筑物和地下管线和已完工程部分的成品保护工作，因劳务分包人责任发生损坏，劳务分包人自行承担由此引起的一切经济损失及各种罚款；、妥善保管、合理使用工程承包人提供或租赁给劳务分包人使用的机具、周转材料及其他设施；劳务分包人须服从工程承包人转发的发包人及工程师的指令。
除非本合同另有约定，劳务分包人应对其作业内容的实施、完工负责，劳务分包人应承担并履行总包合同约定的、与劳务作业有关的所有义务及工作程序。
12、安全施工与检查、劳务分包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准进行施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。
由于劳务分包人安全措施不力造成事故的责任和因此而发生的费用，由劳务分包人承担。
、工程承包人应对其在施工场地的工作人员进行安全教育，并对他们的安全负责。
工程承包人不得要求劳务分包人违反安全管理的规定进行施工。
因工程承包人原因导致的安全事故，由工程承包人承担相应责任及发生的费用。
13、安全防护、劳务分包人在动力设备、输电线路、地下管道、密封防震车间、易燃易爆地段以及临街交通要道附近施工时，施工开始前应向工程承包人提出安全防护措施，经工程承包人认可后实施，防护措施费用由工程承包人承担。
、实施爆破作业，在放射、毒害性环境中工作及使用毒害性、腐蚀性物品施工时，劳务分包人应在施工前10天以书面形式通知工程承包人，并提出相应的安全防护措施，经工程承包人认可后实施，由工程承包人承担安全防护措施费用。
、劳务分包人在施工现场内使用的安全保护用品，由劳务分包人提供使用计划，经工程承包人批准后，由工程承包人负责供应。
14、事故处理、发生重大伤亡及其他安全事故，劳务分包人应按有关规定立即上报有关部门并报告工程承包人，同时按国家有关法律、行政法规对事故进行处理。
、劳务分包人和工程承包人对事故责任有争议时，应按相关规定处理。
15、保险、劳务分包人施工开始前，工程承包人应获得发包人为施工场地内的自有人员及第三人人员生命财产办理的保险，且不需劳务分包人。
支付保险费用。
、运至施工场地用于劳务施工的材料和待安装设备，由工程承包人办理或获得保险，且不需劳务分包人支付保险费用。
、工程承包人必须为租赁或提供给劳务分包人使用的施工机械设备办理保险，并支付保险费用。
工程承包人自行投保的范围为：________________________________ 。
、劳务分包人必须为从事危险作业的职工办理意外伤害保险，并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险，支付保险费用。
劳务分包人自行投保的范围为：___________________________________________________ _____________________ 。
、保险事故发生时，劳务分包人和工程承包人有责任采取必要的措施，防止或减少损失。
16、材料、设备供应16．1 劳务分包人应在接到图纸后天内，向工程承包人提交材料、设备、构配件供应计划；经确认后，工程承包人应按供应计划要求的质量、品种、规格、型号、数量和供应时间等组织货源并及时交付；需要劳务分包人运输、卸车的，劳务分包人必须及时进行，费用另行约定。
如质量、品种、规格、型号不符合要求，劳务分包人应在验收时提出，工程承包人负责处理。
16．2 劳务分包人应妥善保管、合理使用工程承包人供应的材料、设备。
因保管不善发生丢失、损坏，劳务分包人应赔偿，并承担因此造成的工期延误等发生的一切经济损失。
16．3 工程承包人委托劳务分包人采购下列低值易耗性材料：________________________________________ 采购材料费用为： ________________________________________________ 采购材料费用为： ________________________________________________ 采购材料费用为： ________________________________________________ 采购材料费用为： ________16．4工程承包人委托劳务分包人采购低值易耗性材料的费用，由劳务分包人凭采购凭证，另加 %的管理费向工程承包人报销。
17、劳务报酬17．1 本工程的劳务报酬采用下列任何一种方式计算：固定劳务报酬；约定不同工种劳务的计时单价，按确认的工时计算；约定不同工作成果的计件单价，按确认的工程量计算。