人防设备安装工程合同
人防设备安装工程(合同)
人防设备安装工程合同1. 合同基本信息•合同名称：人防设备安装工程合同•合同编号：[填写合同编号]•当事人：–甲方（委托方）：[填写甲方名称]–乙方（承包方）：[填写乙方名称]2. 工程概述本合同是甲方委托乙方进行人防设备的安装工程，具体工程内容如下：安装人防设备，包括但不限于监控摄像头、门禁系统、报警器等。
配电及布线工作。
其他相关设备调试、联动等工作。
3. 项目工期•开工日期：[填写开工日期]•完工日期：[填写完工日期]4. 付款方式甲方按照方式向乙方支付工程款项：预付款：合同签订后第三个工作日内，甲方支付工程总款项的30%作为预付款。
进度款：根据工程进度，甲方将工程款项的40%在工程完工的50%工作量验收合格后支付。
尾款：工程完工验收合格后，甲方支付工程款项的30%作为尾款。
5. 质量要求•乙方需按照相关法律法规以及行业标准进行施工，保证工程质量符合国家标准和甲方的要求。
•乙方需提供相应的质量保证书、检测报告等。
6. 保修期•在工程验收合格后，乙方提供一年的免费保修期。
•保修期内，如果出现由于乙方原因引起的设备故障或施工质量问题，乙方将免费进行维修或更换。
7. 结算标准•工程款项按照方式进行结算：–预付款和进度款：乙方完成工程的相应工作量后，申请支付相应款项。
–尾款：工程完工验收合格后，由双方进行结算，并支付尾款。
8. 变更和解决争议•如需对合同内容进行变更，需由双方协商一致，并书面确认。
•对于本合同履行过程中的争议，双方应通过友好协商解决；协商不成时，可以依法提起诉讼解决。
9. 合同解除•在下列情况发生时，本合同可被解除：–甲方或乙方提前30天书面通知对方。
–双方协商一致解除。
10. 其他约定•本合同未尽事宜，可由双方协商补充。
•本合同一式两份，甲方承保一份，乙方承保一份，具有同等法律效力。
本合同自双方签字盖章之日起生效。
甲方（盖章）：________________ 乙方（盖章）：________________日期：________________。
人防门制作安装工程施工合同
人防门制作安装工程施工合同一、合同双方联系地质：方式：邮编：联系地质：方式：邮编：二、工程概况甲方根据需要，拟委托乙方进行人防门制作安装工程。
该工程的具体概况如下：工程名称：工程地点：工程范围：工程内容：工程工期：工程预算：三、工程费用及支付方式1.工程费用总额：合计金额：(大写)：2.支付方式：a)甲方应在本合同签订后，向乙方支付合同总金额的百分之30作为预付款。
b)工程验收合格后，甲方应支付合同总金额的百分之50作为第一阶段款项。
c)工程竣工验收合格后，甲方应支付合同总金额的百分之20作为第二阶段款项。
四、工程质量标准1.乙方承诺按照国家相关法律法规和标准要求进行人防门制作安装工程。
2.乙方所使用的材料和设备应符合国家相关标准，保证质量合格。
3.工程竣工应满足甲方的使用需求，并符合相关规范和验收要求。
五、工期及延期1.乙方应按照双方约定的工期进行工程施工。
2.如乙方因不可抗力等原因无法按时完成工程，应提前通知甲方并请求延期。
3.甲方可以根据实际情况，决定是否同意乙方的延期请求。
六、工程变更和索赔1.如在工程施工过程中，需对工程范围、内容进行变更，双方应通过书面形式重新协商确定，签署变更协议。
2.若因甲方、乙方原因导致工程延误或质量不符合要求，应根据责任划分进行相应的赔偿，并及时解决工程问题。
七、工程保修及维护1.乙方应按照相关保修条款，对工程在保修期内出现的质量问题进行维修和保养。
2.甲方应提供必要的保养和维护条件，确保工程在正常使用情况下的安全和完好。
3.乙方在保修期外提供维修服务时，应根据实际情况收取相应的维修费用。
八、违约责任1.任何一方违反合同约定的规定，应向对方支付相应的违约金。
2.违约方应承担由此造成的所有损失，并赔偿对方的全部损失。
九、争议解决双方因履行本合同发生争议时，应友好协商解决；协商不成时，应提交至双方协商同意的仲裁机构进行仲裁，仲裁裁决是终局的。
十、合同解除a)根据法律法规的规定；b)经双方协商一致；c)合同无法履行的其他情况。
人防设备安装工程合同
人防设备安装工程合同一、合同背景二、工程描述1.项目名称：人防设备安装工程。
2.工程地点：详见附件1。
3.工程内容：根据设计图纸和相关技术要求，承包商负责安装人防设备，包括但不限于安装监控摄像头、安置门禁系统等。
4.工期：合同签订后30日内完成工程。
三、责任与义务1. 业主的责任与义务1.提供合理、准确的工程设计图纸和技术要求。
2.协助承包商进入工程现场，并提供必要的协助和配合。
3.按合同约定及时支付工程款项。
2. 承包商的责任与义务1.按合同约定按时完成人防设备安装工程，并确保质量符合技术要求。
2.根据工程实施计划，合理安排施工进度。
3.提供必要的施工人员及施工设备，并保证施工作业安全。
4.对施工中产生的噪音、污染等影响邻近居民的因素，承包商需采取必要的措施予以控制。
四、工程款项及支付方式1. 合同价款本工程合同总价为人民币X万元整（大写：X）。
2. 付款方式1.预付款：双方签订合同时，业主支付合同总价款的30%作为预付款。
2.进度款：工程进展到50%时，业主支付合同总价款50%的进度款。
3.竣工结算：工程竣工验收合格后，业主支付合同总价款的20%作为竣工结算款。
3. 发票承包商应按照国家税务局的相关规定，开具合格的增值税专用发票，并在进度款和竣工结算款支付后及时提供给业主。
五、保证和索赔1. 质量保证承包商对安装设备的质量保证期为12个月。
在此期间，如发现设备存在质量问题，承包商将负责免费修复或更换。
2. 索赔1.未按合同约定完成工程，造成业主损失的；2.工程施工质量不符合要求，经业主确认的；3.未及时履行通知义务，导致工期延误的。
六、合同变更与解除1. 变更任何一方希望对本合同内容进行变更，需经双方协商并签订书面变更协议后生效。
2. 解除1.因不可抗力导致工程的；2.一方严重违反合同义务，不能按时履行合同的；3.双方协商一致解除的。
七、争议解决对于本合同履行过程中的争议，双方应友好协商解决。
人防工程施工协议
人防工程施工协议甲方（施工单位）：法定代表人：注册地址：联系电话：乙方（业主）：法定代表人：地址：联系电话：经双方友好协商，甲、乙双方在确保人防工程施工质量、工期的前提下，根据有关法律法规，达成如下协议，共同遵守并认真执行。
第一条项目名称本合同项目名称为__________，项目地址为__________。
第二条工程内容1. 本合同工程内容包括但不限于人防工程主体结构的施工、设备安装、配套设施安装、工程环境保护等工作。
2. 甲方应对本合同工程的施工质量、安全、环保等方面的工作负责，严格按照国家相关规定和标准进行施工。
第三条工程价款1. 本合同工程总价款为_______元（大写）。
2. 工程价款支付方式：甲方在工程过程中按照项目施工进度及质量验收情况提出支付申请，乙方应在工程验收合格后的____个工作日内支付相应款项。
3. 预留工程备用金：为应对工程中可能出现的变更和不可预见情况，双方共同商定预留_______元备用金，由乙方支付。
第四条施工周期1. 本合同工程施工周期为______天。
2. 若因不可抗力等原因需要延长工期，双方应在延期前协商一致，并签订书面延期协议。
第五条质量保证1. 甲方承诺本合同工程施工质量符合国家相关标准及规范要求，若因施工质量问题导致工程质量出现问题，甲方应负责修复，且不收取额外费用。
2. 工程竣工验收合格后，甲方应提供质量保修期为____年的保修服务。
第六条安全保障1. 甲方应严格遵守国家相关的安全生产规定，保障工程施工安全。
2. 乙方应提供必要的安全防护措施，确保施工人员的人身安全。
第七条环境保护1. 甲方应根据当地环境保护规定，采取有效措施保护周边环境，减少施工对环境的影响。
2. 乙方应提供必要的环境保护设施，确保施工过程中对环境的影响降到最低。
第八条合同变更1. 任何一方如需变更本合同内容，应经双方协商一致，并签订书面变更协议。
2. 合同变更涉及工程工期、工程价款等问题需重新协商确定。
人防电路安装合同模板
人防电路安装合同模板甲方（委托人）：单位名称：法定代表人：联系地址：联系人：联系电话：乙方（承包商）：单位名称：法定代表人：联系地址：联系人：联系电话：鉴于甲方拟委托乙方进行人防电路安装工程，甲乙双方本着合作互惠、共同发展的原则，经友好协商，就有关事项达成如下协议：一、工程概况1.1 项目名称：人防电路安装工程1.2 工程地址：1.3 工程范围：本次工程包括人防电路的规划设计、设备采购、安装调试等全过程服务。
1.4 工程规模：根据实际情况确定1.5 工程进度：双方共同确定工程进度，各自履行合同义务，确保按时完工。
二、合同价款2.1 人防电路安装工程的合同总价款为人民币（大写）_______________元整（小写_______________元），包括人民币（大写）_______________元（小写_______________元）的设备费和人民币（大写）_______________元（小写_______________元）的施工费。
2.2 甲方向乙方支付定金人民币（大写）_______________元整（小写_______________元），合同签订后3日内支付，定金作为本合同的履行保证金，不可退还。
2.3 根据工程进度，甲方（或指定的第三方）按照约定支付工程款项，最终结账金额以实际完成工程为准。
2.4 合同价款不包括因设计、材料变更、增加工程量等原因而产生的费用，若发生变更，应另行协商确定。
三、工程质量和保修3.1 乙方承诺所提供的设备和施工工程符合国家相关标准和规范，保证工程质量。
3.2 工程竣工验收合格后，乙方提供一年内的免费维修和保养服务，保修期内如出现质量问题，乙方应当及时处理并承担相关费用。
四、工程进度和质量监控4.1 双方共同确定工程进度计划，并在工程施工过程中定期进行工地检查和验收，确保工程按时完工、合格验收。
4.2 如工程因乙方原因导致工期延误或质量问题，乙方应承担相应责任，并赔偿甲方相应损失。
人防工程合同范本(共3篇)
人防工程合同范本第1篇甲方：__________________乙方：__________________甲方委托乙方进行__________________工程。
为明确和维护甲、乙双方责权利，依据_ _________________及其它相关法律、法规，双方平等自愿公平原则，就本工程施工安装及管理工程协商一致，订立本合同：一、工程名称：__________________.二、工程地点：__________________.三、承包方式：__________________.四、工程造价：__________________.五、工程内容和范围：高压线路架设；变压器安装；配电间高低压配电盘及计量安装。
拆除原已安装变压器及高压电杆；延伸高压线路的电线电杆架及安装；配电间拆除及搬迁安装。
六、合同工期：甲方通知乙方进场施工后七个工作日完工。
七、质量标准：本工程严格按国家相关电力安装工程技术规法进行施工，工程完工后报电力主管部门验收。
八、工程款项支付：工程完工交付甲方乙方正常使用后，由甲方一次性付清工程款。
九、甲方责任：甲方必须在通知乙方进行开工前三日对施工现场进行整理，清障确保施工车辆畅通，施工现场具备开工条件，并在开工后继续负责解决以上遗漏问题。
按约定时间支付工程款，否则视为违约。
如甲方未按以上合同约定完成影响到施工进行，工程相应顺延。
十、乙方责任：负责本工程设计电力线路敷设及相关材料设备采购安装，保证工程质量。
保证工程进度确保按期按质完工，通电正常使用。
十一、安全施工：乙方应按有关规定，采取严格的安全防护措施，严格按有关规定工程操作，如在施工期间因乙方自身安全措施不力造成安全事故，乙方应承担因发生的一切费用，非乙方造成的安全事故，由责任方承担责任和有关费用，因不可引起的安全事故工程损失，工期延误由甲乙双方协商承担。
十二、解决合同纠纷方式：在执行本合同过程中，如甲乙双方对合同有关条款有不同看法或发生其它争议纠纷，由双方协商解决，经协商不能达到一致意见的可向有关仲裁机关申请仲裁或起诉法院解决。
人防门安装合同协议书
人防门安装合同协议书甲方：（委托方名称）地址：（委托方地址）法定代表人：（法定代表人姓名）联系方式：（联系电话）乙方：（安装方名称）地址：（安装方地址）法定代表人：（法定代表人姓名）联系方式：（联系电话）鉴于甲方拟安装人防门，并委托乙方进行安装，双方经友好协商，达成如下协议：一、项目名称甲方拟安装的人防门为（门牌号码），安装地点为（安装地点）。
二、安装内容1.乙方将根据甲方提供的人防门具体要求及实际情况，进行人防门的安装工作。
2.乙方将对人防门的安装过程进行监督，并确保工程进度和安装质量符合相关标准要求。
3.乙方将配合甲方完成人防门工程验收手续，并提供相应的保修服务。
三、安装周期1.本次人防门安装工程预计安装周期为（具体安装天数）天，如遇特殊情况需延期，应提前向甲方说明并取得同意。
2.实际安装周期以双方书面确认为准。
四、工程款支付1.甲方应在签订合同后的（具体金额）天内支付工程款的（具体支付比例）%作为工程首付款。
2.乙方完成人防门安装工程后，甲方应当在（具体天数）天内支付工程的余款。
3.如因甲方原因导致工程延迟或变更，乙方有权要求甲方支付相应的延期费用或变更费用。
五、保修条款1.乙方对人防门的安装工程给予一年保修期，自工程竣工验收之日起计算。
2.保修期内，如因乙方质量问题导致人防门出现故障，乙方将承担相应的维修责任。
3.保修期外，如因使用不当或其他非乙方因素导致人防门出现故障，乙方可提供维修服务，但需收取相应的维修费用。
六、违约责任1.如因乙方原因导致工程无法按时完成或施工质量不合格，乙方应承担相应的违约责任，并承担由此造成的经济损失。
2.如因甲方原因导致工程无法按时完成或施工质量不合格，甲方应承担相应的违约责任，并承担由此造成的经济损失。
七、合同解释1.本合同自双方盖章生效，并作为双方共同遵守的约定。
2.本合同未尽事宜，双方可友好协商解决，并以书面形式确认。
3.本合同的任何变更或修订，需经双方书面确认后方可生效。
人防设备安装合同4篇
人防设备安装合同4篇篇1人防设备安装合同一、甲方（甲方单位名称、住所、法定代表人）（以下简称甲方）、乙方（乙方单位名称、住所、法定代表人）双方经友好协商，于(年)（月）（日）签订如下合同。
二、人防设备安装项目名称：__________________________________________________安装地点：____________________________________________________________安装时间：从_______________年__________月__________日至____________年_________月__________日总安装工程量：_________________________________________________________三、人防设备（以下简称设备）种类、规格、数量及价格：设备种类规格数量单价小计总计________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________四、安装费用及付款方式：1. 总安装费用为人民币_______元整（大写：______________________________________）；2. 乙方应于安装开始前预付安装费用的50%（￥___________元）；3. 安装完工后，乙方应即送达验收、验收合格后方可支付余款；4. 所有款项支付方式及账号：_____________________________________________五、工程质量：1. 乙方承担本合同约定的工程安装质量，保证工程质量符合国家相关标准要求；2. 若在合同约定的安装期限内出现因质量问题导致的设备故障，乙方应在最短时间内提供免费维修或更换设备。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
人防设备安装工程合同人防设备工程合同发包方：福建恒亿建设集团有限公司承包方：龙岩市新罗区民安人防设备经营部 (以下简称乙方) 按照《中华人民共和国经济合同法》和《建设安装工程承包合同条例》的规定，结合本工程具体情况，双方签订如下合同条款：第一条工程概况1、工程名称：龙岩市新罗区财政局综合业务大楼人防工程防护设备与安装2、工程地点：登高中路与溪南路交汇处西北角3、承包方式：包工包料，独立核算，自负盈亏。
4、结算方式：按图纸内容包干计算。
5、合同总价款第二条工程承包范围人防防护、通风设备第三条关于工程质量及验收的约定1、质量标准：按照国家人防办、建设建设部最新图集生产，产品达到合格标准。
2、工程质量以施工图纸、做法说明、设计变更、《建筑工程施工质量验收统一标准》，福建省人防办关于结合地下室修建人防工程最新规范为质量评定验收标准。
3、乙方保证所提供的所有人防产品达到人防验收标准。
生产厂家必须是经龙岩市人防办审定注册允许使用的厂家，并提供各项产品的质保书。
第四条承包工作内容和工作时间1、乙方应按甲、乙双方协定的和所有图纸设计中所需所有的人防产品根据甲方的工程进度计划和工程进度所需入场安装。
乙方应负责场内外所有的运输、安装、保管等责任工作。
为确保工程进度，乙方应积极配合做好各项的本职工作，并负责安装到位、验收合格为准。
乙方在施工中的一切所需开支和验收费用由乙方自己负责。
各项产品进场后应及时将该产品的合格证、说明书等交付甲方，以便认产品、品牌。
2、综合治理、安全生产、文明施工：①乙方进场人员应自行办好外来人员各种证件，不满十八周岁的人员不许上岗操作，严格遵守国家和地方政府的各项法规、法令，违法的经济处罚由乙方自行承担；乙方在施工期间应遵守建筑法及公司的一切规章制度，凡发生盗窃、酗酒、随地大小便以及家属带小孩进入工地等现象，均按公司有关规定给予重罚，所造成的责任及经济损失均由乙方自行承担。
在工地凡动手打架、斗殴者每人次罚款500元整。
②乙方应严格执行安全生产操作规程及安全生产管理条例，所有进场人员应无条件地接受公司“三级”安全教育，施工前应进行技术交底，不接受教育、违章作业，出现安全事故由乙方承担全部责任和一切经济损失，违章未造成损失，每发现一次罚款200元，施工所需个人防护用品由乙方自行解决。
③乙方班组人员在施工时应注意安全，若因乙方自行造成的事故，甲方不负任何法律责任，一切费用由乙方自理。
第五条工程结算及付款办法：按实际工程量结算，甲方按业主的来款和甲方公司的付款规定分期付给乙方。
工程竣工验收后三个月内付清尾款，乙方应按工程款的70%税票提供给甲方。
第六条争议或纠纷处理1、合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下，双方可采取协商解决或有关部门进行调解。
2、解决合同纠纷方式：双方本着真诚解决纠纷的原则进行协商，协商不成则提交仲裁机构仲裁，不服仲裁，可向当地人民法院提出诉讼，双方均应服从人民法院的判决。
第七条双方责任1、为保证安装拆卸和保养的需要，乙方应在施工过程中应于顶板预埋安装所需的预埋件和吊环，费用由乙方负责。
2、甲方按合同规定时间向乙方支付各期工程款。
3、甲方提供相关地下室人防部分施工图纸和人防办审核意见书及技术材料，如乙方未按甲方提供经人防办审核认可的图纸施工，由此造成工程未通过验收，由乙方承担责任，并负责由此发生的一切经济损失责任。
4、甲方向乙方提供施工所需水、电接口。
5、乙方在施工中配合甲方工地做好安全及质量监督工作。
6、工程完工后，乙方须提供全部施工及技术资料，并负责本工程通过人防主管部门的验收工作。
7、乙方门扇到场之前，甲方需提供乙方门扇顺利进场的运输通道。
第八条其他事项1、本合同一式贰份，甲乙双方各执壹份。
2、本合同履行完成后自动终止。
3、施工过程中如有增减项目，竣工验收结算应按实际相应增减；即原图纸中已有的项目价格按照合同单价，图纸中没有的项目另行经监理、业主签证确认后结算。
补充条款：甲方：乙方：甲方代表：乙方代表：单位地址：单位地址：电话：电话：合同订立时间：年月日合同签订地点：新罗区财政局综合业务大楼工地(示范文本编号： )合同编号：人防工程防护设备买卖安装合同(示范文本)买受人：出卖人：工程名称：工程地点：特别告知一、本合同文本是根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国人民防空法》、《人防工程防护设备定点生产企业管理规定》及有关法律、法规制定的示范文本，订立合同前请仔细阅读。
二、安装人防工程防护设备，专业性强，合同履约期长，双方订立合同时应慎重，力求内容具体、全面、严密。
三、人防工程防护设备依照《人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准》和《人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准》的标准执行。
四、本合同适用于在四川省境内具有生产、买卖资格的的人防设备定点生产企业。
五、本合同适用于单独修建的人防工程和结合民用建筑修建防空地下室所用的防护设备买卖及安装。
六、本合同由四川省人民防空办公室、四川省工商行政管理局制定，任何单位和个人不得擅自买卖。
买受人：出卖人：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国人民防空法》和有关法律、法规，双方协商一致，订立本合同。
第一条工程概况1.工程名称：。
2.工程地点：。
3.工程范围：。
4.工程期限：天，开工日期年月日；竣工日期年月日。
第二条标的名称、规格型号、数量、单价等见附件第三条合同价款1.买卖标的价款：￥元。
大写：。
安装标的安装价款：￥元。
大写：。
合同总价款：￥元。
大写：。
2. 按照《人防工程防护设备定点生产企业管理规定》规定，产品价格参照四川省人民防空办公室发布的防护设备指导价商定。
3.因设计变更原因造成产品数量或者安装工程量增减，合同价款作相应增减。
4.若本工程无设计变更，产品数量或者安装工程量无增减，则无需另行办理买卖安装结算。
本合同价视为买卖安装结算价，甲方按合同条款支付买卖安装款给乙方。
第四条支付方式合同生效后，甲方按下列方式向乙方支付工程款：1.合同订立后个工作日内，甲方向乙方支付合同总造价 %的设备备料款，计：￥元。
2.工程进度达到，甲方向乙方支付合同总造价%的工程进度款，计：￥元。
3.工程进度达到，甲方向乙方支付合同总造价%的工程进度款，计：￥元。
4.设备安装完毕经验收合格后个工作日内，甲方向乙方支付合同总造价的 %，计：￥元。
第五条工期要求1.合同订立后，乙方安排产品的生产，生产期为天。
门扇安装日期由甲方在工程竣工前天通知乙方，乙方在工程竣工前完成门扇安装，并配合甲方工程进度施工。
2.对以下原因造成竣工日期延误，经双方确认，工期相应顺延：工地现场不具备进场条件或施工安装条件；工程量变化或设计变更；不可抗力；非乙方原因造成不能施工；因甲方未按约定完成工作，影响工期；甲方同意工期顺延的其他情形。
第六条图纸变更和修改人防工程防护设备施工图的修改、变更须经设计单位和甲方代表签字，并报人防主管部门审定后有效。
修改、变更后的施工图应个工作日内书面通知乙方，增加费用由甲方承担。
第七条双方权利和义务1.甲方权利和义务若本工程实行工程监理，甲方应将监理工程师的姓名、单位、职业资格证书、联系方式及监理职责等通知乙方。
合同订立后个工作日内向乙方提供经过审定的人防工程施工蓝图套和有关资料。
编号：深圳市人防地下室防护设备制作安装工程合同工程名称：工程地点：发包单位：承包单位：深圳市民防委员会办公室监制甲方：深圳市恒基泰房地产投资有限公司乙方：根据《中华人民共和国人民防空法》、《中华人民共和国合同法》和深圳市有关规定，经甲、乙双方共同商定，甲方同意将地下室人防工程防护设备的制作和安装工程委托乙方施工。
为明确双方的责任、权利和义务，共同签订本合同。
第一条工程名称和内容1．工程名称：2．工程内容；第二条合同价款及承包方式1．合同价款为人民币：人民币大写：2．承包方式：本工程为工程大包干，即包人工、材料、工期、质量、包安全文明施工，包国家规定的各种税金。
第三条工期要求合同签订后，乙方按甲方地盘代表或监理工程师的要求进场配合施工。
甲方必须提前三天提前通知乙方。
乙方接到通知后于三天内到达现场，与有关人员确定门框及预埋件进场的具体时间和要求，门框及预埋件安装工期为15天，门扇安装日期由甲方提前一个月书面通知乙方，接到正式进场通知后，乙方必须在30天内进场安装门扇，工期为30天。
乙方必须配合甲方工程进度施工。
第四条合同工程款支付1．门框安装完毕经民防办验收合格，一周内甲方向乙方支付合同总造价30%的工程进度款，计人民币:元。
2．门扇安装前，甲方向乙方支付合同总造价25%的门扇备料款，计人民币：元。
3．门扇安装完毕经预验收合格后一周内，甲方向乙方支付合同总造价的40%，计人民币：元。
4．剩余5%的工程款，计人民币：保修金，待保修期满后一周内结清余款。
第五条工程质量1．制作人防工程防护设备所用的材料都必须符合设计要求。
2．人防工程防护设备必须按国家人防办、国家建设部颁发的标准图集和要求进行制作和安装。
3．质检员对工程的质量检查和核定按照《人民防空工程质量检验评定标准》和《人民防空工程防护设备产品质量检验标准》的规定进行。
4．工程完成后，由项目技术负责人组织对该分部工程质量的评定并由质检员核定，人防工程竣工验收按照《人防工程施工及验收规范》、《人民防空工程质量检验评定标准》及国家现行有关标准规范进行，并将核定资料提交深圳市民防办进行验收。
5．单位工程完成后，协助整理、填写《民防工程竣工预验收证明书》、《质量保证资料检查表》，填定和签字盖章后送深圳市民防办进行核定。
6．及时准确地收集质量保证资料，并做好整理归档工作，为整个工程积累原始准确的质量档案。
7．本工程的质量监督和验收单位：深圳市民防委员会办公室。
第六条双方责任1．甲方责任及时向乙方提供市民防办审定的人防地下室的施工图2套和有关资料。
由于工程的需要，甲方变更设计时，应提前二天办理工程变更和设计修改手续，并经市民防办审定后书面通知乙方。
提供安装的必须条件：焊接用电、塔吊、固定支撑。
负责协调乙方和现场各施工单位的关系。
以书面形式向乙方提供地下室的标高和轴线、孔口中心线。
协助工程监理，组织对工程进行预检和竣工正式验收，并按合同规定的时间办理工程款支付。
2．乙方责任严格按国家人防办、国家建设部颁发的标准图纸和有关规定制作、安装人防防护设备。
遵守施工现场的各项规章制度，保证安全施工，文明施工。
协助甲方办理本工程的验收申请工作，提供合同范围内工程验收的有关资料和产品合格证。
按总承包商编制并经监理工程师批准的施工总进度计划进行施工安排。
工程竣工未正式向甲方移交前发生的损坏、丢失等，乙方负责修复，因甲方提前使用造成的损坏，所产生的维修费由甲方支付。