合同的附件[工作范文]
合同附件清单格式[工作范文]
![合同附件清单格式[工作范文]](https://img.taocdn.com/s3/m/c42015a0f61fb7360a4c6539.png)
合同附件清单格式篇一：合同附件清单修改后合同附件清单篇二：合同附件---表格(1)附表1项目经理驻场承诺书致本人（姓名），项目经理证书注册编号，受（承包人）委派，拟在（项目名称）担任项目经理一职。
为加强本工程项目管理，保证我公司在中标后严格履行与招标人签定的工程建设承包合同，圆满的完成本项工程，我愿就此做出以下承诺：1、本人作为公司选派的本项目的项目经理，我保证自即日起至项目竣工并通过验收之日止，自始至终全过程常驻工地现场，代表我公司全面负责本工程现场组织、指挥、管理、协调等工作。
并承诺在本项目完成后的合同责任保修期内，根据项目实际保修工作需要也能随时到场负责指挥，安排应做的保修工作。
2、我本人保证在工程签订合同之日起至工程竣工验收完成期间只担任此工程的项目经理，不参加其他任何工程的报名，不在其他任何工程担任职务。
3、除非征得甲方的书面批准，否则如果违背以上承诺，不能常驻施工现场，我自愿接受甲方给予我本人的批评和处罚，并同意甲方就此作为我个人的不良纪录进一步向项目经理证书注册、备案、审批机构，直至项目所在地市建委等有关部门给予的通报和相关职能部门给予的扣证等处罚。
4、项目经理本人身份证和照片：（另附工作经历、项目经验、资格证书等）乙方单位（盖章）：项目经理签名：日期：项目管理机构配备情况表附表3项目经理简历项目技术负责人简历项目管理机构配备情况辅助说明资料注:1、辅助说明资料主要包括管理机构的机构设臵、职责分工、有关复印证明资料以及投标单位认为有必要提供的资料。
辅助说明资料格式不做统一规定，由施工单位自行设计。
2、项目管理班子配备情况辅助说明资料另附（与本投标文件一起装订）。
篇三：合同对方基本资料清单附件1合同对方基本资料清单附件1在合同的洽谈过程中，合同经办人必须认真了解和核对合同对方的情况，收集以下基本资料：一、合同主体资格资料：1. 合同对方为公司或其他类型企业的：应取得其营业执照复印件，企业参加年检的合法的证明资料；法人代表身份证复印件；相关的资质证明文件。
合同的附加文件和附件
合同的附加文件和附件协议书甲方：（机构/个人全称）地址：（详细地址）联系人：（联系人姓名）联系电话：（联系人电话）乙方：（机构/个人全称）地址：（详细地址）联系人：（联系人姓名）联系电话：（联系人电话）鉴于甲方与乙方就（合同内容）达成一致意见，双方在平等互利的基础上，经协商一致，特此签订以下协议：第一条附加文件1.甲方在合同签订之日起（□日/工作日）内提供给乙方以下附加文件：（列明附加文件名称及内容）2.乙方在接受附加文件之后应及时仔细审阅，如发现任何问题，应立即通知甲方进行解决。
若乙方未及时提出异议，则视为乙方已知晓并同意附加文件内容。
第二条附件1.本协议附件为不可或缺的一部分，包括但不限于：（列明附件名称及内容）2.甲方在签订本协议之日起（□日/工作日）内提供给乙方以上附件文件的副本。
第三条附件的变更和替换1.如乙方在使用附件的过程中，发现附件内容需要变更或替换，请书面通知甲方并经双方协商达成一致意见。
2.经双方协商一致同意变更或替换的附件，应由甲方在（□日/工作日）内提供给乙方。
第四条保密条款1.甲方和乙方同意对本协议的全部内容及涉及到的商业机密和保密信息予以保密，并严格遵守法律法规对保密的相关要求。
2.未经一方事先书面同意，任何一方不得将协议的全部或部分内容透露给第三方，或以任何方式披露、使用该协议相关商业机密和保密信息。
第五条协议的终止1.本协议自（□年月日）起生效，有效期至（□年月日）。
2.协议有效期届满前，如需解除协议，需提前（□个月/□工作日）书面通知对方。
3.协议有效期届满后，若双方仍需继续合作，应及时进行协商和更新协议。
第六条法律适用和争议解决1.本协议的签订、效力、解释和争议解决，均适用中华人民共和国法律。
2.因本协议而产生的争议，双方应友好协商解决；如协商不成，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
第七条其他1.本协议的任何附加文件和附件与本协议具有同等法律效力。
2.本协议未约定事项或约定不明确的，双方应及时协商解决并达成一致意见。
合同附属协议格式[工作范文]
![合同附属协议格式[工作范文]](https://img.taocdn.com/s3/m/a92f45f4284ac850ac024238.png)
合同附属协议格式篇一：工程合同附属协议附属协议鉴于合作双方相关事宜的责任归属问题，结合我国现行《合同法》相关规定作如下协议：一、合作双方甲方（同——————————————————公司工程合同中的“乙方”）：乙方（本协议所属的乙方）：二、协议事项1、本协议签定为——————————————————工程合同的补充说明及具体责任划分；2、本协议“甲方”业务提成：本协议“甲方”代表本协议“乙方”同——————————————————————公司所签定工程合同工程款（全额）*__________%（例如工程款全额款为1000万元，即本协议“甲方提成为10000000元*______%=_________元）；3、本协议“甲方”业务提成时间为：为本协议“乙方”收到由本协议“甲方”代其签定工程合同时提取；逾期未支付本协议“甲方”业务提成，则按所提成总额*10%/天累加或由本协议“甲方”另行转承。
4、——————————————————————公司签定工程合同；5、本协议“甲方”代表本协议“乙方”同——————————————————————————公司所签定的工程合同所含相关工程内容与本协议“甲方”无关（即：本协议“甲方”不负责代表本协议“乙方”同————————————————————————公司签定的工程合同的工程及其所有有关工程的质量、工期、安全等问题，所有有关工程的质量、工期、安全及其附带的任何链带问题）等问题一律由本协议“乙方”自行负责）。
三、本协议其它事宜由本协议甲、乙双方另有补充说明或商定。
四、本协议签订至同————————————————————————公司工程合同签定之日并收到所签工程合同金额提成时生效。
签定日期：篇二：项目合作协议模板项目合作协议合同编号：甲方：地址：（以下简称甲方）电话：传真：乙方：（以下简称乙方）地址：电话:传真：甲乙双方本着互惠互利、双方共赢的原则，双方就甲方委托乙方设计智能学生证产品（以下简称合作产品或产品）事宜，签署本合同。
合同附则范本[工作范文]
![合同附则范本[工作范文]](https://img.taocdn.com/s3/m/ab9e171e10661ed9ad51f3dc.png)
合同附则范本篇一：合同范本（合同范本）设备供货协议供方：____________________________需方：____________煤电开发有限公司通过竞争性报价，____________煤电开发有限公司（以下简称需方）确定______（以下简称供方）为设备名称供货单位。
为明确供、需双方的权利义务，经协商签订本合同，以供双方信守执行。
一、合同金额、交货时间1．合同金额：大写元整（￥_____）。
说明已包含的费用。
2．交货时间：_____年_____月_____日。
如果需方要求提前或延期交货，必须提前_____天通知供方，明确具体交货时间。
二、质量要求、技术标准、供方对质量负责的条件和期限：1．符合国际、国家和煤炭行业有关设备质量的规定和规范。
2．满足工程初步设计、设备订货清册、《技术协议》的技术要求，符合产品说明书的要求。
3．不发生设备质量事故。
4．供方对设备免费提供终生技术服务。
三、交货地点、方式：_____省_____县____镇____矿井，供方免费协助需方对设备进行安装、调试等。
四、运输方式及到达站港和费用负担：本合同设备由供方在规定时间内运至交货地点，运输方式由供方自主决定，运杂费由供方承担，现场卸车由需方负责。
五、合理损耗及计算方法：交货验收之前的设备损耗等风险由供方负担。
六、包装标准、包装物的供应与回收和费用负担：由供方按国家有关设备供应的规定标准进行包装、供应和回收，相关费用由供方负担。
七、验收标准、方法及提出异议期限：按国家现行验收标准、规范等有关规定执行，需方在收到设备后可以在合理期限内提出异议。
八、随机备品备件、配件、工具数量及供应办法：见《技术协议》。
九、售后服务1．供方免费为需方现场指导安装、调试工作，保证现场安装调试一次性成功，并免费为需方培训产品操作、维修人员，培训工作、培训内容满足需方工程进度。
2．供方保证派出合格的现场服务人员和人月数，满足工程需要。
3．供方产品质量实行三包，质量保证期为设备安装调试正常运转后_____个月。
劳动合同的附件
劳动合同附件一、劳动合同期限根据《中华人民共和国劳动合同法》规定，本劳动合同期限为____年，自____年__月__日起至____年__月__日止。
除非一方提前终止本合同，否则本合同将自动续签。
二、工作内容1. 乙方同意按照甲方的工作安排，在甲方提供的岗位上工作，并认真履行岗位职责。
2. 乙方应遵守甲方的各项规章制度，服从甲方的管理，保持良好的职业道德，不得从事与甲方利益相冲突的活动。
3. 乙方应按照甲方的要求，参加相应的培训和学习，提高自己的业务能力和综合素质。
三、劳动报酬1. 乙方的工资由基本工资、岗位工资、绩效奖金等组成，具体金额按照甲方的薪酬制度执行。
2. 乙方享有国家规定的带薪年休假、婚假、产假、丧假等假期，假期期间工资照发。
3. 乙方加班的，按照甲方的加班工资制度执行。
四、社会保险和福利待遇1. 甲方按国家规定为乙方缴纳养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险。
2. 乙方享有国家规定的福利待遇，如医疗、养老、失业、工伤、生育等保险待遇。
3. 乙方因病、伤、残等原因需要请假休养的，按照甲方的病假工资制度执行。
五、保密协议1. 乙方同意在合同期内及合同期满后继续保守甲方的商业秘密、技术秘密、经营秘密等非公开信息。
2. 乙方不得以任何形式泄露甲方的保密信息，否则应承担相应的法律责任。
六、解除和终止劳动合同的条件1. 双方协商一致解除或终止劳动合同的。
2. 乙方达到法定退休年龄的。
3. 乙方因病或非因工负伤，丧失劳动能力的。
4. 乙方因违纪、违规被甲方解除劳动合同的。
5. 法律、法规规定的其他情形。
七、争议解决1. 双方在履行本劳动合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向甲方所在地的人民调解委员会申请调解。
2. 调解不成的，可以向劳动争议仲裁委员会申请仲裁。
3. 对仲裁裁决不服的，可以向人民法院提起诉讼。
八、其他约定1. 本劳动合同未尽事宜，双方可另行协商补充。
合同附件页码[工作范文]
![合同附件页码[工作范文]](https://img.taocdn.com/s3/m/b1f8fa630b4c2e3f56276339.png)
合同附件页码篇一：合同文本要求篇一：合同撰写基本格式一、页面规格与编码1、页面设置页边距为上下厘米、左右3厘米，标准字符间距，行间距为多倍。
2、页码xx封皮无页码。
正文开始设置页码，页码起始数字为1，形式为普通阿拉伯数字，置于页面底端居中。
二、字体与字号1、封面部分封面包括合同编号、合同名称、合同当事人、签约时间、签约地点等。
(1)合同编号部分“集团范XX”与“编号XX”，为黑体，四号，文本左对齐;(2)空两行书写合同名称，仿宋字体，一号，加粗，居中;(3)空7-8行，余下内容(当事人、合同签订时间、签订地点等)用三号楷体字，与合同名称居中对齐。
2、主体部分(1)段前空一行书写合同名称，黑体，二号，居中，段前段后各24磅;(2)下书双方当事人双方基本信息，黑体，小三号，文本左对齐;(3) 合同正文文本为宋体，小四号，首行缩进2字符，行距为多倍行距;3、表格与说明(1)每张表格均应有表题，表题前后各空一行，采用宋体，小四号，加粗。
置于表格上方居中位置;(2)表格中文字为宋体5号，居中;(3)在表格正下方空一行书写表格说明，采用宋体，五号;(4)同一表格应尽量放在一页。
4、结尾与落款(1)合同正文结束后，空两行，书写“(以下无正文)”字样，采用宋体，小四号，首行缩进两字符。
(2)依据合同具体情况书写落款，采用宋体，小四号字，分别在页面两侧为双方当事人预留出大致相等的签字(盖章)空间。
5、附件、附录合同结尾处需要加附件、附录的，应另起一页。
(1)附件起始页书写“合同附件”，上下各空一行，采用仿宋字体，二号，加粗，居中。
(2)附件、附录需编号，形式为“附件/附录+阿拉伯数字”例：“附件1”、“附件2”、“附录1”。
附件编号采用仿宋体，三号，加粗，文本左对齐。
(3)附件、附录标题为宋体，小三号，加粗，置于附件文本/表格上方正中位置。
三、条款分层合同条款序号分级最多为四层，如需编号应按照以下顺序(1)第一层“1.”、“2.”(2)第二层“”、“”(3)第三层“”、“”(4)第四层“”、“”四层以下仍有分级编号必要的，应依次使用序号：(1)(2)(3)四、目录设置1、目录置于封皮，需显示到三级标题，且应为word自动生成目录格式，以便使用超链接功能。
门窗合同附件模板怎么写
门窗合同附件模板怎么写甲方（甲方单位名称或个人姓名）：______________乙方（乙方单位名称或个人姓名）：______________鉴于甲方拟向乙方购买门窗产品，为确保双方权益，特制订本附件，依据双方已签订的正式合同（合同编号：_________）。
一、产品规格1. 产品名称：_________2. 规格型号：_________3. 颜色：_________4. 材质：_________5. 数量：_________6. 单价：_________7. 总价：_________二、交付期限1. 甲方支付款项后，乙方将在______个工作日内交付产品。
2. 如果因不可抗力等原因导致交付延期，乙方需提前通知甲方，并尽快补救。
延期期间，乙方需承担相关责任。
三、运输与安装1. 乙方负责将产品送至约定的地址，并提供安装服务。
2. 甲方需提供安装所需的相关资料和配合工作。
3. 安装完成后，甲方需确认产品无损坏，并签字确认。
四、售后服务1. 产品售后服务期限为_______，期间出现质量问题，乙方将提供免费维修或更换服务。
2. 保修期后，如需维修服务，需另行支付费用。
五、其他约定1. 本附件一式两份，双方各执一份。
2. 本附件未尽事宜，按照正式合同执行。
3. 本附件自双方签字确认之日起生效。
甲方（盖章）：_________ 日期：_________乙方（盖章）：_________ 日期：_________本附件签订日期：_________（以上为门窗合同附件模板，可根据实际情况作相应修改）。
工程劳务合同附件
工程劳务合同附件【合同编号】XXXX-XXXXXX【甲方（用工单位）】名称：XX建筑工程有限公司地址：XX省XX市XX区XX路XX号法定代表人：XX联系电话：XXXXXXXXXX【乙方（劳务提供方）】名称：XX劳务服务有限公司地址：XX省XX市XX区XX路XX号法定代表人：XX联系电话：XXXXXXXXXX一、合同目的本合同旨在明确甲乙双方在工程项目中的合作关系，包括工作范围、质量要求、工期安排、支付方式等，以确保工程项目的顺利完成。
二、工作内容与要求1. 乙方需根据甲方提供的施工图纸和技术规范，完成XX项目的土建工程、安装工程、装修工程等劳务工作。
2. 乙方应保证所提供劳务的质量符合国家及行业相关标准，确保工程质量合格。
3. 乙方须按照甲方的工期要求，合理安排人员和设备，确保工程进度。
三、工期与交付1. 本工程计划开工日期为XXXX年XX月XX日，竣工日期为XXXX年XX月XX日。
2. 如遇不可抗力或甲方原因导致工期延误，乙方应及时书面通知甲方，双方协商确定新的工期。
四、报酬与支付方式1. 甲方应按合同约定向乙方支付劳务费用，具体金额为人民币XX万元整。
2. 劳务费用分阶段支付，每完成约定的工程节点，经甲方验收合格后，支付相应的费用。
3. 最终支付应在工程竣工验收合格后的XX日内完成。
五、违约责任1. 如乙方未能按合同约定完成工作内容或工程质量不符合要求，应承担违约责任，赔偿甲方因此造成的损失。
2. 如甲方未按约定时间支付劳务费用，应向乙方支付违约金，违约金的计算方式为每日千分之XX。
六、争议解决合同履行过程中发生争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交至甲方所在地人民法院诉讼解决。
七、其他条款1. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
2. 本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议。
3. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：_________________ 日期：____年__月__日乙方（盖章）：_________________ 日期：____年__月__日。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
合同的附件篇一：合同附件格式合同附件格式附件一：合同协议书合同协议书哈尔滨铁路局工程管理所（以下简称“发包人”）为实施滨北线道口房新建工程(k121+697至k181+999共计18处) ，己接受哈尔滨铁路局哈尔滨房产建筑段（以下简称“承包人”）对该项目施工的投标。
发包人和承包人共同达成如下协议：1．本协议书与下列文件一起构成合同文件：（l）中标通知书；（2）投标函及投标函附录；（3）专用合同条款；（4）通用合同条款；（5）技术标准和要求；（6）图纸；（7）投标报价表；（8）其他合同文件。
2．上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。
3．签约合同价：根据路局批准预算及双方的补充协议。
4．承包人项目经理：李宏伟5．工程质量符合合格标准。
6．承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。
7．发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。
8．承包人应按照监理人指示开工，工期为 70 天。
9．本合同正本一式二份，甲乙双方各执一份；副本六份，甲乙双方各执三份。
10．合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。
补充协议是合同的组成部分。
发包人：（盖单位章）法定代表人或其委托代理人：（签字）经办人：（签字）年月＿日注：联合体承包人各方应逐一列出，并签字、盖章。
承包人：（盖单位章）法定代表人或其委托代理人：（签字）经办人（签字）年月＿日附件二：甲供材料设备一览表甲供材料设备一览表年月日附件三：工程保修协议书工程保修协议书发包人（全称）：哈尔滨铁路局工程管理所承包人（全称）：哈尔滨铁路局哈尔滨房产建筑段发包人、承包人根据《中华人民共和国合同法》、《建设工程质量管理条例》和《铁路建设工程管理办法》，经协商一致，对滨北线道口房（k121+697至k181+999共计18处）新建工程签订工程质量保修书。
一、工程质量保修范围和内容承包人在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章规定和双方约定，承担本工程质量保修责任。
质量保修范围包括土建、水暖、电照、装饰工程，以及双方约定的其他项目。
具体保修的内容，双方约定如下：。
二、质量保修期双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的质量保修期如下：1. 结构工程为建筑物的设计使用年限；2. 水暖工程为2个采暖期；3. 电照工程为2年；4. 装饰工程为2年。
………其他项目保修期约定如下：根据哈尔滨铁路局相关文件规定双方协商解决。
质量保修期自工程正式竣工验收合格之日起计算。
三、质量保修责任1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。
承包人不在约定期限内派人修补的，发包人可以委托他人修补。
2．发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。
3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照铁路建设工程质量保修的有关规定，立即向当地铁路行政主管部门报告，采取安全防范措施；由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，承包人实施保修。
4．质量保修完成后，由发包人组织验收。
四、保修费用保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。
五、其他双方约定的其他工程质量保修事项：本工程质量保修书，由发包人、承包人双方在竣工验收前共同签署，作为合同附件，其有效期限至保修期满。
发包人：（盖章单位）固定住所：法定代表人：委托代理人：经办人：电话：传真：开户银行：银行帐号：邮政编码：电子邮箱：年月＿日承包人：（盖章单位）固定住所：法定代表人：委托代理人：经办人电话：传真：开户银行：银行帐号：邮政编码：电子邮箱：年月＿日篇二：合同附件（）合同附件甲方：乙方：一、本合同为项目附件，两者具有同等法律效力。
二、合同保证金约定内容：1、合同签订后，乙方向甲方交纳合同保证金5万元整，大写伍万元整。
2、自合同签订之日起十日（自然日历日）内，甲方须正常开工并保证乙方进入工地施工。
超过十日（自然日历日）甲方不能正常开工且乙方无法正常施工，甲方无条件在超期后两日内退回乙方合同保证金5万元，大写伍万元。
3、双方约定在执行第一个付款阶段时，甲方除按合同约定给付乙方工程款外；同时一次性返还乙方合同保证金5万元，大写伍万元整。
三、弱电施工在双方约定的弱电施工工外，甲方增加楼宇对讲电话和有线电视穿线工程施工，鉴此，甲方须在原来100元/平方米的（大写壹佰元/㎡）的基础上，每平方米多加元给乙方即元/㎡，结算方式同总合同。
四、根据双方约定，甲方要求乙方开具施工发票。
五、进场乙方交给甲方施工保证金15万元，大写壹拾伍万元整，此款由两次施工款返还，如不返还甲方违约合同，一切由甲方负责。
甲方签字：乙方签字：年月日篇三：合同条款及合同附件格式第四章合同条款及合同附件格式1、通用合同条款具体内容和格式详见现行《建设工程施工合同》中的通用合同条款。
2、专用合同条款具体内容和格式详见现行《建设工程施工合同》中的专用合同条款，应结合通用合同条款一起使用。
以下为本工程项目的主要专用合同条款内容。
（1）合同价款的确定与支付一、合同价款的确定，根据以下条确定：1、中标总报价；2、按招标文件约定的计价依据编制并经发包人或其委托的咨询单位工程师审定确认的施工图预算。
二、工程预付款：1、预付款比例的计算基数为。
（1）合同总价。
（2）年度工程计划资金额度。
（3）实体性消耗金额、非实体性消耗金额。
2、工程预付款支付的比例为上述确定的计算基数的。
（1）10%。
（2）20%。
（3）30%。
3、支付期限：在具备施工条件的前提下，发包人应在双方签订合同后的一个月内或不迟于约定的开工日期前的7天内预付工程款。
4、发包人不按约定预付工程款，承包人应在预付时间到期后10天内向发包人发出要求预付的通知，发包人收到通知后仍不按要求预付的，承包人可在发出通知14天后停止施工，发包人应从约定应付之日起向承包人支付应付款的利息（利率按同期银行贷款利率计算），并承担违约责任。
5、预付的工程款应在工程进度款中进行抵扣。
三、工程款的支付：1、支付方式：。
（1）按月结算与支付。
即实行按月支付进度款、竣工后清算的办法。
（2）分段结算与支付。
即当年不能竣工的工程按照工程形象进度，划分不同阶段支付工程进度款。
2、工程量的计算（1）承包人应当按照合同约定的方法和时间，向发包人提交已完工程量的报告。
发包人接到报告后14天内核实已完工程量，并在核实前1天通知承包人，承包人应提供条件并派人参加核实，承包人收到通知后不参加核实，以发包人核实的工程量作为工程价款支付的依据。
发包人不按约定时间通知承包人，致使承包人未能参加核实，核实结果无效。
（2）发包人收到承包人报告后14天内未核实完工程量，从第15天起，承包人报告的工程量即视为被确认，作为工程价款支付的依据。
（3）对承包人超出设计图纸（含设计变更）范围和因承包人原因造成返工的工程量，发包人不予支付。
3、支付期限及额度：根据确定的工程计量结果，承包人向发包人提出支付工程进度款申请，14天内，发包人应按工程价款的向承包人支付工程进度款。
按约定时间发包人应扣回的预付款，与工程进度款同期结算抵扣。
（1）70%（2）80%（3）90%4、发包人不按约定支付工程进度款应承担的责任：（1）发包人超过约定的支付时间不支付工程进度款，承包人应及时向发包人发出要求付款的通知，发包人收到承包人通知后仍不能按要求付款，可与承包人协商签订延期付款协议，经承包人同意后可延期支付，协议应明确延期支付的时间和从工程计量结果确认后第15天起应付款的利息（利率按同期银行贷款利率计算）。
（2）发包人不按合同约定支付工程进度款，双方又未达成延期付款协议，导致施工无法进行，承包人可停止施工，由发包人承担违约责任。
（2）工程结算一、工程量的调整：1、发生下列情况之一的，项目的工程量均应按实调整：（1）发包人提供的工程量清单的数量有误；（2）非承包人原因的变更引起的工程量变化；（3）发包人及监理人签证引起的工程量调整；（4）招标文件中的暂定工程量部分。
2、变更的工程量应根据变更设计图纸、变更联系单，按有关工程量计算规则计算确定，并经发包人或其委托的咨询单位工程师审定确认。
二、单价的确定（1）合同中有类似变更工作的子目的，应采用该子目的单价。
（2）合同中没有类似变更工作子目单价的，由承包人根据合同中约定的组价原则或参考“计价依据”提出适当的单价，并按中标浮动率进行浮动[中标浮动率=（不含暂列金额、暂估部分金额的中标价/不含暂列金额、暂估部分金额的招标控制价—1）×100%]，经发包人或其委托的咨询单位工程师审定后执行。
（3）除特大型工程外，凡合价金额占合同总价2%以上的分部分项清单项目，其工程量增加或减少超过本项目工程数量15%及以上时，或合价金额占合同造价不到2%的分部分项清单项目，但其工程量增加或减少超过本项目工程数量25%及以上时，其增加部分工程量或减少后剩余部分工程量的相应单价由承包人参照投标时的报价分析表对原单价重新组价或参考造价管理部门现行的计价依据提出适当的单价，经发包人或其委托的咨询单位工程师审定后，作为结算的依据。
三、合同期间人工、材料、机械等价格波动引起合同价格的调整：1、人工价格调整方法：即对人工价格根据合同工期内各期《宁波建设工程造价信息》（综合版）上发布的人工市场信息价格的平均价进行补差调整。
2、工料单价法计价项目材料价格调整方法：（1）根据合同工期的前80%时间内各期《宁波建设工程造价信息》（综合版）及《浙江省造价信息》上发布的相应材料信息价的平均价进行补差调整；（2）无信息价的材料，承发包人根据双方确认的市场价格进行补差调整。
无信息价材料价格一经确定后，不再浮动。
3、综合单价法计价项目材料价格调整方法：合同期内，当占工程合同造价1%及以上的主要建筑材料价格波动幅度超过 %时，允许承包人对超过部分进行补差调整，调整方法参照工料单价法计价项目。
（3）材料和设备供应一、发包人供应材料、设备发包人供应材料、设备：。
凡实行招标投标的政府投资项目，设立暂估价的材料、设备必须由业主方供应，估价材料或设备总价值50万元以上的必须通过招标方式确定供应商。
发包人未按照条款约定的材料及设备的规格、数量、质量等级和提供时间、地点供应材料设备，所应承担的责任是：。
1、赔偿承包人的直接经济支出(主要指差价、返工停工损失等)；2、赔偿承包人由此而造成的质量、工期违约损失；二、承包人采购材料、设备承包人采购材料、设备：。
1、全部由承包人采购；2、除发包人供应的设备材料外。
三、对承包人采购的设备材料的特殊要求：。
（4）保修一、国家规定的一般工程保修期限为：1、基础设施工程、房屋建筑工程的地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限；2、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，一般工程为5年，商品房为8年；3、供热与供冷系统、为2个采暖期、供冷期；4、电线管线、给排水管道、设备安装和装修工程为2年；5、本项目的保修期限约定：。