建筑工程风险控制管理

合集下载

建筑工程风险管控

建筑工程风险管控

建筑工程风险管控在建筑工程中,风险管控是非常重要的一环。

通过有效的风险管理措施,可以及时识别、评估和应对潜在风险,保障工程的顺利进行。

以下是一些关键的风险管控措施:1. 项目前期风险识别和评估:在工程开始之前,必须进行全面的风险识别和评估。

这包括对项目的地理环境、地质条件、天气状况等进行详细调查,以识别潜在的自然灾害风险,如地震、洪水等。

同时,还需要对施工过程中可能遇到的技术、经济、管理等方面的风险进行评估,确定相应的应对措施。

2. 合理的设计和规划:在建筑工程的设计和规划中,应考虑到各种可能发生的风险因素。

例如,在设计结构时应考虑地震、风荷载等外力因素;在场地选址时应避免潜在的地质灾害风险;在规划施工过程中应考虑施工期间可能发生的安全事故等。

通过合理的设计和规划,可以减少风险发生的可能性。

3. 严格的施工管理:施工过程中,必须采取严格的管理措施来确保施工安全。

这包括制定详细的工程施工方案,明确工序和责任分工;制定安全操作规程,确保施工人员的安全意识和操作技能;同步监控施工现场,及时发现并处理安全隐患等。

通过严格的施工管理,可以最大限度地减少施工过程中的风险。

4. 强化质量控制:建筑工程的质量问题往往也会成为潜在的风险因素。

因此,必须建立健全的质量控制体系,对施工过程进行全程监控和检验。

包括使用合格的材料和设备,严格按照设计要求施工,定期进行质量验收等。

通过严格的质量控制,可以保证工程的质量稳定,降低质量问题引发的风险。

5. 建立应急预案:尽管有一系列的风险管控措施,但仍然难以完全消除所有的风险。

因此,建立有效的应急预案非常重要。

应急预案应针对各种可能出现的风险情况进行设计,明确责任分工和处置措施。

并针对不同风险情况进行定期演练,以确保应对能力的有效性。

总之,建筑工程风险管控是保障工程质量和安全的关键环节。

只有通过综合的风险识别、评估和应对,合理的设计和规划,严格的施工管理和质量控制,以及有效的应急预案,才能有效降低风险,保障工程的顺利进行。

建筑工程施工项目安全风险控制和管理决策范本(四篇)

建筑工程施工项目安全风险控制和管理决策范本(四篇)

建筑工程施工项目安全风险控制和管理决策范本建筑工程施工项目的安全风险控制和管理决策是保障工程施工安全的重要环节。

为了有效应对各种安全风险,必须采取科学合理的控制和管理措施。

本文将从以下几个方面进行阐述,包括建立项目安全管理体系、制定安全管理制度、加强安全教育培训、加强现场监督检查、建立事故应急机制等。

一、建立项目安全管理体系建立项目安全管理体系是保证施工项目安全的基础。

首先,要明确项目的安全责任制,明确各个岗位的职责和权限,确保安全管理工作能够落实到位。

其次,要建立完善的安全管理制度与规范,明确各项安全操作规程并进行宣传和培训,确保施工人员能够正确执行安全操作。

二、制定安全管理制度制定安全管理制度是保障施工项目安全的重要手段。

要根据施工项目的特点和风险,制定详细的安全操作规程和安全防护措施,并定期进行更新和修订。

同时,要严格执行安全管理制度,加大对违反安全规定的惩处力度,确保制度的有效执行。

三、加强安全教育培训安全教育培训是提高施工人员安全意识和安全素养的重要途径。

项目管理方要加强对施工人员的安全培训,确保施工人员了解并掌握相应的安全操作知识和技能,并能够根据实际情况灵活运用。

同时,要加强对项目管理人员的安全教育培训,提高其安全管理和应急处理能力。

四、加强现场监督检查现场监督检查是及时发现和排除安全隐患的重要手段。

项目管理方要加强对施工现场的巡查和检查,及时发现和整改施工现场存在的安全隐患。

同时,要加强对分包单位和施工队的监督检查,确保其安全管理工作的落实。

五、建立事故应急机制建立事故应急机制是做好施工项目安全管理的重要保障。

项目管理方要制定详细的应急预案和救援演练计划,并组织施工人员进行应急救援演练,提高其应对突发安全事件的能力。

同时,要建立健全的事故报告和处理机制,及时记录和处理施工过程中发生的事故和安全事件。

六、加强与相关部门的沟通协调加强与相关部门的沟通协调是做好施工项目安全管理的关键。

2024年工程施工安全管理及风险控制方案

2024年工程施工安全管理及风险控制方案

2024年工程施工安全管理及风险控制方案具有重要意义,关乎工程安全与施工质量。

在施工过程中,安全管理应贯穿始终,风险控制必不可少。

以下是我国2024年工程施工安全管理及风险控制方案的主要内容和措施:
1. 加强安全教育培训:定期组织施工人员参加安全培训,增强安全意识,提高安全技能水平。

2. 建立健全安全管理体系:建立安全管理制度,明确责任分工,坚决执行各项安全规定。

3. 加强施工现场管理:实行24小时安全巡视制度,严格控制施工现场的危险源,确保施工安全。

4. 防范施工风险:对施工现场可能出现的各类风险进行评估分析,采取有效措施减少事故发生几率。

5. 加强设备维护保养:定期检修施工设备,确保设备运行良好,提高施工安全系数。

6. 强化监督检查:建立健全监督检查机制,定期对施工现场进行检查,及时纠正安全隐患。

7. 加强安全技术防护:采取各项安全防护措施,确保施工现场人员的人身安全。

8. 强化危险源管理:对施工现场的各类危险源(如高空作业、电气作业等)进行管理,做好风险评估和控制。

9. 进行应急预案演练:定期组织应急预案演练,提高施工人员的应急处理能力,确保施工安全。

10. 加强安全监督:充分发挥相关部门的监督职能,对施工单位的安全管理工作进行跟踪监督,确保施工安全。

总体来看,2024年工程施工安全管理及风险控制方案的实施需要多方合作,全员参与,确保施工安全,保障人员生命财产安全。

希望相关部门和施工单位共同努力,落实各项安全措施,为工程施工安全和质量保驾护航。

建筑工程施工项目安全风险控制和管理决策

建筑工程施工项目安全风险控制和管理决策

建筑工程施工项目安全风险控制和管理决策建筑工程施工项目是一个复杂而高风险的过程, 需要进行全方位的安全风险控制和管理。

从规划阶段到施工阶段, 施工项目存在着各种安全风险, 如高处作业、机械设备操作、人员伤亡等。

因此, 对于建筑工程施工项目的安全风险进行控制和管理是至关重要的。

建筑工程施工项目的安全风险控制和管理需要从以下几个方面进行决策:1.风险评估和分析在项目开始之前, 需要对施工现场进行全面的风险评估和分析。

此过程包括识别潜在的风险因素, 如人员密集区域、高强度作业、危险化学品等。

通过对可能出现的风险进行分析, 可以确定具体的控制措施和管理措施。

2.控制措施的制定和实施在风险评估的基础上, 需要根据不同的风险因素, 制定相应的控制措施。

例如, 对于高处作业, 可以建立防护措施, 如设置安全护栏、提供安全带等;对于机械设备操作, 可以制定使用规范和操作流程, 确保操作人员的安全。

在制定控制措施的同时, 还需要对其进行实施和监督。

这包括培训工人, 确保他们理解并遵守相关的安全规定;监督现场施工过程, 及时发现并解决安全隐患。

3.风险管理和应急响应风险管理是一个长期的过程, 不仅需要在项目开始前制定相应的安全计划, 还需要在项目进行过程中进行监测和调整。

在整个项目中, 需要定期进行安全检查和安全培训, 及时发现和解决安全问题。

同时, 建筑工程施工项目还需要建立完善的应急响应机制。

这包括制定相应的应急预案, 培训员工对应急措施的熟悉度, 提供必要的应急设备和器材等。

在发生事故或突发事件时, 能够及时、有效地采取应对措施, 减少人员伤亡和财产损失。

4.安全文化建设安全文化是建筑工程施工项目安全风险控制和管理的基础。

通过培养和弘扬安全文化, 可以提高员工的安全意识和安全素养, 减少安全事故的发生。

建筑施工企业需要通过各种形式的安全教育和宣传活动, 向员工传递安全理念, 强调安全第一的重要性。

此外, 建筑施工企业还可以采用科技手段来提高安全管理效果。

建筑工程项目风险与全面风险管理

建筑工程项目风险与全面风险管理

建造工程项目风险与全面风险管理标题:建造工程项目风险与全面风险管理引言概述:建造工程项目是一个复杂的系统工程,其中存在着各种各样的风险。

有效的风险管理是确保项目成功完成的关键。

本文将探讨建造工程项目中的风险,并介绍全面风险管理的重要性及方法。

一、建造工程项目中的风险1.1 技术风险建造工程项目中存在着技术风险,包括设计不合理、施工工艺不当等问题,可能导致工程质量不达标,延期交付等后果。

1.2 资金风险资金是建造工程项目的生命线,资金不足或者资金管理不当可能导致项目中断或者质量问题。

1.3 管理风险管理风险包括项目管理不善、人员管理不当等问题,可能导致项目进度延误、成本超支等问题。

二、全面风险管理的重要性2.1 提高项目成功率通过全面风险管理,可以及早发现并解决潜在风险,提高项目成功率。

2.2 降低项目成本有效的风险管理可以降低项目中浮现问题的概率,减少项目成本。

2.3 提高项目质量全面风险管理可以确保项目按时交付、质量达标,提高项目质量。

三、全面风险管理方法3.1 风险识别通过专业的风险识别工具和方法,对项目中可能存在的各种风险进行全面识别。

3.2 风险评估对已经识别的风险进行评估,确定风险的概率和影响程度,为后续风险应对提供依据。

3.3 风险控制采取有效的控制措施,降低风险的发生概率,或者减轻风险的影响,确保项目顺利进行。

四、全面风险管理的实施4.1 建立风险管理团队组建专业的风险管理团队,负责项目中的风险管理工作。

4.2 制定风险管理计划在项目启动阶段制定全面的风险管理计划,明确风险管理的目标、方法和责任人。

4.3 定期风险评估定期对项目中的风险进行评估,及时调整风险管理策略,确保项目风险得到有效控制。

五、结论建造工程项目中存在着各种风险,全面的风险管理是确保项目成功的关键。

通过有效的风险管理方法和实施,可以提高项目成功率,降低成本,提高质量,实现项目的可持续发展。

建议建造工程项目管理者重视风险管理工作,确保项目顺利进行。

建筑工程质量风险管控方案

建筑工程质量风险管控方案

建筑工程质量风险管控方案一、前言建筑工程质量是保障工程安全、经济和合理使用的基础,它的好坏直接关系到工程的使用寿命、安全保障和经济效益。

建筑工程质量风险管控方案是对建筑工程质量风险进行全面细致的识别、评估、控制和监控,确保建筑工程的质量安全和经济效益,最终实现工程的设计要求、施工要求和使用要求。

在实际工程中,要做好质量风险管控,需要严格执行国家标准和相关法规,加强对各个环节的质量管理,保障建筑工程的质量和工程安全。

二、风险识别与评估(一)风险识别建筑工程质量存在着很多潜在风险,如设计失误、施工不合格、材料质量问题等,这些问题可能会导致工程质量问题的发生。

对于建筑工程质量风险,我们应该从以下几个方面进行深入研究和分析:1.设计风险:包括设计方案不合理、设计文件缺陷、设计图纸不完整等问题。

可能导致工程质量问题和施工隐患的发生。

2.施工风险:包括施工方法不当、施工工艺不合理、施工设备不达标等。

可能导致工程质量问题和安全事故的发生。

3.材料风险:包括原材料质量不合格、材料规格不符等。

可能导致工程质量问题和安全隐患的发生。

4.监理风险:包括监理人员不合格、监理措施不到位等。

可能导致工程质量问题的发生。

5.现场管理风险:包括施工现场管理不善、施工人员素质差等。

可能导致工程质量问题和安全事故的发生。

(二)风险评估了解建筑工程质量风险的现状和具体问题后,我们需要对风险进行评估,确定其影响程度和可能性等。

具体可采用风险矩阵法、风险计算法等进行评估。

通过量化评估,可以确定风险的优先级,有针对性地进行改进和控制。

三、风险控制措施(一)设计风险控制设计风险是建筑工程质量风险中最重要的一环,对设计进行严格控制是确保工程质量的关键。

在设计阶段,应该加强对设计方案、设计图纸和设计文件的审核,确保设计脉络的合理性和完整性。

此外,设计单位应该充分考虑施工的可行性和安全性,不断完善设计方案,为施工阶段提供科学合理的依据。

(二)施工风险控制在施工阶段,我们应该加大对施工过程的监督和控制力度,确保施工方法的科学合理和施工工艺的规范执行。

建筑工程施工项目安全风险控制和管理决策

建筑工程施工项目安全风险控制和管理决策

建筑工程施工项目安全风险控制和管理决策建筑工程施工项目的安全风险控制和管理决策是确保施工过程中工人和周边环境的安全的重要工作。

在建筑工程施工项目中,存在着各种各样的安全风险,包括高空坠落、火灾、物体打击、电气触电等。

为了减少这些风险的发生,需要制定科学合理的安全措施和管理决策。

本文将从风险识别、风险评估、风险控制和风险管理等方面详细介绍建筑工程施工项目的安全风险控制和管理决策。

一、风险识别风险识别是建筑工程施工项目安全风险控制和管理的第一步,通过分析施工过程中可能存在的危险因素和不安全行为,确定潜在的安全风险。

1. 分析施工场地:对施工场地进行全面的风险评估,包括地质条件、地形地貌、气候条件等。

2.识别施工作业特点:对施工作业进行详细的分析,包括施工方式、施工机械设备、劳动力配置等。

3.分析人员因素:分析施工人员的素质和技能水平,包括工人的技术能力、工作经验、操作规范等。

4.评估物理因素:识别施工现场可能存在的物理因素,如工具设备的安全性能、施工材料的安全性能等。

风险识别的目标是确定施工现场可能存在的安全风险,为后续的风险评估和控制提供参考依据。

二、风险评估风险评估是建筑工程施工项目安全风险控制和管理的核心环节,通过对风险的概率和严重程度进行评估,确定风险等级,为制定风险控制措施提供科学依据。

1.评估风险概率:对施工过程中可能发生的安全事故进行概率评估,根据历史数据和专家判断确定风险概率。

2.评估风险严重程度:对风险事件产生的后果进行评估,包括人员伤亡、财产损失、环境破坏等。

3.确定风险等级:将风险概率和严重程度相结合,确定风险等级,为制定风险控制措施提供依据。

风险评估的目标是确定施工过程中存在的各种风险的优先级,为接下来的风险控制提供科学依据。

三、风险控制风险控制是建筑工程施工项目安全风险控制和管理的核心阶段,通过采取各种措施和技术手段,减少事故的发生概率和减轻事故的后果。

1.安全技术措施:采取各种安全技术措施,包括安全防护设施的安装、施工工具设备的安全使用、施工操作规范的制定和执行等。

建筑工程风险管理的具体措施

建筑工程风险管理的具体措施

建筑工程风险管理的具体措施
作为一项风险较高的行业,建筑工程需要对各种可能的风险做到有效管理。

以下是建筑工程风险管理的具体措施:
1. 精心策划:在安排建筑工程之前,必须进行充分的计划和策划。

这包括进行风险评估,以确定可能出现的风险及其影响,从而制定适当的应对措施。

2. 合理合同:建立合理的工程合同,包括风险共担和责任分担条款,可以明确各方在遇到风险时应承担的责任。

3. 安全培训:对从业人员实施培训计划,包括正确使用个人防护装备和工作方式,以及对可能出现的风险进行培训,以提高其自我保护能力和安全意识。

4. 建筑材料:选择符合标准的建筑材料,杜绝使用不良的建筑材料,从源头上控制各类安全隐患产生的根本。

5. 安全监测:建立全面的安全监测体系,对建筑工程进行监测
和预警,在第一时间发现问题并采取措施减少其对整个工程的影响。

6. 保险保障:建筑工程需要购买足够的保险来降低潜在的风险。

必要的保险可能包括工程施工一切险、工程财产险等。

综上所述,建筑工程风险管理需要经过全面的、系统性的策划
和实施,包括合理的合同条款、安全培训、建筑材料选择、安全监
测和预警、保险保障等方面,以尽量减少风险的发生及其对整个工
程的影响。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

宁陵巴比伦*星城7#、8#、9#、10#楼建筑工程风险控制管理九鼎环球建设科技集团2013年8月一、工期延误的风险1、原合同中对工期延误的可能性作出规定。

明确非承包人原因造成的工期延误应该给予签证确认。

2、发包人未能按约定日期支付工程预付款、进度款,致使施工不能正常进行”,工期应顺延。

要收集延期付款的证据。

3、发包人如果指正承包人报的工程量不准,有多报重报的可能。

导致延期付款。

需要证明上报工程量的真实性。

可以约定对没有争议的部分进行先行支付,对有争议的部分经过核实后再确认。

注:工期延误的情况1、发包人未能按专用条款的约定提供图纸及开工条件;2、发包人未能按约定日期支付工程预付款、进度款,致使施工不能正常进行;3、工程师未按合同约定提供所需的指令、批准等,致使施工不能正常进行;4、设计变更和工程量增加;5、一周非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时;6、不可抗力发;7、工程师的检查检验影响正常施工;8、专用条款中约定或工程师同意工期顺延的其他情况。

9、行政管理部门因政府工作需要,需项目配合而影响正常施工的;10、因发包人供应的材料设备不及时,或因供应不合格材料造成的的工期延误;11、承包围的工程试车:因设计原因、设备制造原因、甲方指定分包单位原因达不到验收标准,需修改设计、拆除及重新安装影响工程正常施工;二、约定逾期竣工违约金的风险1、为了避免承担高额的逾期竣工违约金,除了注意抓施工进度、避免出现工期因承包人自身原因延误外,同时在合同中确定一个违约金最高限额。

2、发生工期顺延情况后14天,就延误工期以书面形式向工程师提出报告。

工程师在收到报告后14天予以确认。

三、价款风险的防对于固定价格合同、可调价合同、成本加酬金合同要采取不同的应措施。

对于施工工期超过6个月的建议使用可调价合同。

1 、固定价格合同面临两种风险:一是价格风险;二是工程量漏项风险。

(价格风险主要有三个方面:一是报价错误;二是漏报项目;三是物价大幅度上涨或严重的通货膨胀。

对于工程量风险。

工程量风险也主要有三个方面: 一是工程量计算错误;二是工程项目不全或合同约定不清;三是工程投标时工程的设计、图纸、工程量计算等方面存在错误。

)2、可调价合同风险:约定价款调整的依据要全面,不能出现漏洞。

○1法律、行政法规和国家有关政策变化影响合同价款;○2工程造价管理部门公布的价格调整;○3一周非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时;○4双方约定的其他因素;3、成本加酬金合同:主要是制定酬金计算依据。

4、建筑材料价格风险:建筑工程工期较长,材料价格受市场政策、供求关系的影响很不稳定,给企业带来潜在的风险。

一般在合同中要约定三大材价格的风险系数。

(如10%;并标明三大材在签约时的价格基数;当市场价格暴涨超过风险系数10%幅度时,涨幅超过10%的部分,由发包人承担)。

三大材料为水泥、木材、钢材,一般占38%-44%。

四、工程款支付的风险1、发生拖欠工程款初期,口头催讨外,同时运用法律上承认的函告方式催讨。

2、催讨无果情况下,对建设业主的融资能力、履约能力要及时分析,明确其违约行为,作好进一步催讨和索赔。

根据项目部资金周转情况,亦可以与发包方签订延期付款协议书。

3、除了只是遇到暂时困难,正积极筹措资金外,采取坚决停工等措施控制项目的在建过程,作好自我保护。

五、工程设计变更引起的工程价款调增的风险1、凡是因为变更而牵扯到价款变更的,项目部在变更确定后14日向发包人提交变更工程价款的报告,并要求对方签收。

六、施工图、洽商资料等收集、保管不力,丢失而导致的结算风险项目经理安排专员负责收集、保管发包人、监理工程师发来的有关工程洽商、变更的文件、协议、通知等书面资料和施工图纸。

一切由发包人和监理工程师签发的来往手续,均应签字确认后妥善保管,严禁丢失。

公司项目部应该由专职资料员负责管理保管资料。

项目技术员负责传达及签证工作。

七、发包人派驻施工场地履行合同的代表或监理工程师频繁变动的风险1、原备案合同中注明的发包人派驻施工现场履行合同的代表,以及监理工程师,中途往往发生人员变动。

发包人应提前7天向承包人出具加盖公章变更通知。

2、项目经理及时向对方索要《人员变动通知书》,并要求对方加盖单位印章。

八、项目经理将工程款挪作他用或虚列成本,给企业带来的风险项目经理将业主给付的项目工程款,挪作其他项目中,而不及时支付工人工资和材料商的材料款,甚至虚列生产成本,故意造成严重亏损,导致材料商纷纷起诉总公司索要债务。

面对以上情况:1、要完善企业部承包合同条款,明确项目经理有如实列支生产成本,不得挪用工程资金等义务。

2、明确岗位委托合同。

严格审查项目承包合同。

九、施工的工程,被其他债权人先予查封或者抵押,带来的风险防对策:《合同法》第286条规定,建设工程的价款就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿。

最高人民法院进一步明确,建筑工程承包人的优先受偿权优于抵押权和其他债权,不优先于已交付全部或大部分款项的商品房买房人的权益。

而且建设工程承包人行使优先受偿权的期限仅有6个月,自工程竣工之日或约定的竣工之日起计算。

因此,承包人为了切实保护自己的工程款债权及时实现,应当在工程竣工之日起6个月起诉或申请仲裁,并同时要求保护工程价款的优先受偿权。

十、发包人故意拖延不结算的风险1、理清:工程竣工验收→竣工结算→给付结算价款→交付工程四个阶段的先后时间关系,并严格按此程序履行合同。

2、约定工程竣工送交结算报告书后如果在约定的时间没有结算,产生的保管费用由发包人承担。

3、约定交付工程前必须完成公共结算以及支付完毕工程款。

注:(1)工程竣工验收合格后,及时向发包人提交单方结算报告书,进入竣工结算程序。

(2)承包人的单方结算报告书一定要交由发包人有权代表签收;承包人的单方结算报告书交给发包人后,28天不予答复的,发包人构成违约。

(3)双方形成一致结算结论后,承包人有权要求对方按约定付清除质量保证金以外的所有工程款。

发包人不付款,承包人无义务交房!(4)在合同中只约定工程竣工时间,不约定交付工程时间。

十一、承包人面临工程质量风险建立完整的工程分项、隐蔽工程验收的书面材料。

每一项验收都有甲方代表、监理、承包人的签字确认。

对于后期补充的确认材料,一定要在14天确认完毕。

同时保存图片资料。

十二、工程安全事故管理风险建筑施工五大伤害是指高处坠落、触电、物体打击、机械伤害、坍塌事故。

因此项目部要按照、国家、行业及公司制定安全管理制度执行,确保工程施工过程中无人身伤亡事故。

(1)事故发生后,应救护受伤害者,采取措施制止事故蔓延扩大;(2)认真保护事故现场凡与事故有关的物体、痕迹、状态不得破坏;(3)为抢救伤者需要移动现场某些物体时,必须做好现场标志。

注:遇到应急事件,项目经理作为第一责任人采取措施把影响控制在最小围,及时处理,果断处理。

十三、分包单位转包工程、建设单位指定分包风险1、工程可进行有条件的分包情况。

注:第一、必须经过发包人的同意(落实到书面上,在工程谈判过程中就可以提出要求对方同意,方能接受甲方指定分包的情况);第二、不得将其承包的全部建设工程转包给第三人,或者肢解后以分包名义转包给第三人;第三、禁止将承包工程分包给不具备相应资质的条件的单位;第四、禁止分包单位将其承包的工程再分包;第五、建设工程中的主体结构工程必须由承包人自行完成。

2、当承包人向发包人索要不到工程价款、却要向分包合同的承包人按约支付分包合同价款时,承包人就提前支付工程款的风险。

为了化解承包人的风险,可在分包合同中写明承包人向分包合同承包人支付工程款的前提条件。

3、经发包人同意承包单位分包的工程:严格审查分包单位承包资格。

检查分包单位的营业执照、资质证书、相关的人员的书等。

4、甲方指定分包的工程:明确拨款方式,配合费的收取比例和基准,收取时间,配合工作的围,应该承担的水电费用划分,应该承担的安全责任。

十四、签订阴阳合同的风险1、可以采取采用国家标准合同本,以签订补充协议方式进一步完善容。

2、在备案合同的容进行约束对关键条款进行明确的规定。

明确写明后期签订的合同、洽商、会议纪要等资料要作为优先解释资料。

注:最高人民法院司法解释的规定,当事人就同设工程另行订立的建设工程施工合同与经过备案的中标合同实质性容不一致的,应当以备案的中标合同作为结算工程价款的根据施工企业在目前无力改变“两套合同”的现状下,应以超过发包人的热情而追求白合同的签订,而不能简单认知为白合同仅用于合同备案及无所谓。

当合同的实质性条款发生变更后,施工企业应积极的敦促发包人适时办理相关的合同变更备案手续,从而避免合同纠纷。

《解释》第21条明确规定:应当以“白合同”即备案的中标合同作为结算工程价款的依据。

这是因为法律、行政法规规定中标合同的变更必须经过法定程序,“黑合同”虽然可能是当事人真实意思表示,但由于合同形式不合法,不产生变更“白合同”的法律效力。

当事人签订中标合同后,如果出现了变更合同的法定事由,双方协商一致后可以变更合同;但是合同变更的容,应当及时到有关部门备案,如果未到有关部门备案,就不能成为结算的依据。

十五、施工过程中协商终止或解除合同的风险1、约定提前解除合同的情况。

(1)工程进度款支付不到位(2)发包人随意更改承包容、进行指定分包、严重影响工程施工建设(3)发生不可抗力(4)双方协商提前解除合同2、出现约定解除合同情况后如何赔偿对方措施。

3、约定中间退场应该做好的工作。

4、约定中间的退场,应该在支付完毕工程款、及赔偿金后才可以移交工程,然后退场。

十六、资金管理流动性风险财务人员参与工程项目谈判、合同签订、合同评审过程。

根据工程拨款进度,工期作出资金需求计划表、现金流量表。

并制定项目融资计划。

十七、工程索赔的风险索赔:合同当事人一方对非自己的过错,产生的且不属于自身风险畴的工期、经济损失、在未获得对方同意承担书面认可时,在合同约定的期限对对方提出补偿请求。

是合同和法律赋予受损失者的权利,对于承包商来讲是一种保护自己、维护正当权益,避免损失、增加利润的手段。

1、针对对方提出的每一项索赔事项制定反索赔方案,有针对性的进行分析,制定应对措施。

2、承包单位可以提出的索赔事项:(1)工程进度款拨付不及时;(2)对承包围工程随意更改、肢解分包;(3)因建设工程所需要的手续不全、由此造成的损失;(4)因为图纸不及时“三通一平”不及时、造成承包人无法施工、造成窝工;(5)未按约定的时间组织隐蔽工程验收、中间工程验收、工程试车等;(6)未按条款约定时间支付留存的质保金;(7)如果存在甲方供料的情况,甲方未按照约定时间把材料运到施工现场;(8)指定分包单位因施工质量缺陷造成承包单位无法进行施工;(9)发包方对指定分包单位管理不善造成人身安全事故;十八、承担工程社保费、保险费围风险在合同签订时对甲方代扣代缴的一切税费进行约定,缴纳的比例以承建工程围为基准。

相关文档
最新文档