劳务包人工分包合同
劳务分包合同5篇
劳务分包合同5篇（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种类型的经典范文，如工作总结、工作计划、调研报告、演讲致辞、合同协议、条据文书、规章制度、教学资料、作文大全、其他范文等等，想了解不同范文格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!Moreover, our store provides various types of classic sample essays, such as work summaries, work plans, research reports, speeches, contract agreements, documents, rules and regulations, teaching materials, complete essays, and other sample essays. If you would like to learn about different sample formats and writing methods, please pay attention!劳务分包合同5篇合同的签署可以为劳动者提供一个稳定的工作环境和合理的工作条件，合同的制定可以规范交易的信息披露和公开透明度，增加交易的可信度，下面是本店铺为您分享的2024年劳务分包合同5篇，感谢您的参阅。
个人劳务分包合同（通用3篇）
个人劳务分包合同（通用3篇）个人劳务分包合同篇1工程名称：_________________工程承包人：_________________劳务分包人：_________________工程承包人(施工总承包人或专业工程承(分)包人)：_________________劳务分包人：_________________依照有关法律、行zd规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，鉴于(以下简称为“发包人”)与工程承包人已经签订施工总承包合同或专业承(分)包合同(以下称为“总(分)包合同”)，双方就劳务分包事项协商达成一致，订立本合同。
1、劳务分包人资质情况资质证书号码：_________________发证机关：_________________资质专业及等级：_________________有效期：_________________2、劳务分包工作对象及提供劳务内容工程名称：_________________工程地点：_________________分包范围：_________________提供分包劳务内容：_________________木工、瓦工、钢筋工、力工及现场随时发生的零工。
3、分包工作期限开始工作日期：_________________年月日结束工作日期：_________________年月日总日历工作天数：_________________天。
4、质量标准工程质量：_________________按总(分)包合同有关质量的约定、国家现行的《建筑安装工程施工及验收规范》和《建筑安装工程质量评定标准》，本工作质量标准：_________________**省建筑验收标准的合格工程。
5、合同文件及解释顺序组成本合同的文件及优先解释顺序如下：_________________(1)本合同;(2)本合同附件;(3)本工程施工总承包合同;(4)本工程施工专业承(分)包合同。
6、标准规范除本工程总(分)包合同另有约定外，本合同适用标准规范如下：_________________(1)相应施工规范(2)7、总(分)包合同7、1工程承包人应提供总(分)包合同(有关承包工程的价格细节除外)，供劳务分包人查阅。
劳务分包项目合同6篇
劳务分包项目合同6篇篇1甲方（发包方）：__________乙方（承包方）：__________根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实、守信的基础上，就甲方所承包的劳务分包项目达成如下协议：一、项目概况本项目位于____________________（地点），涉及的具体工作内容包括：（详细列举项目内容）。
项目的执行期限自____年____月____日起至____年____月____日止。
乙方应按照甲方的要求进行施工和管理工作。
二、承包方式本合同采用包工不包料的方式，即由乙方负责按照甲方的要求组织施工和管理，甲方提供材料和设备。
乙方应自行承担施工过程中的劳务费用，包括但不限于工人工资、食宿费用等。
三、合同价款及支付方式1. 本项目的合同总价为人民币________元整（大写：________元整）。
该合同总价已包含乙方的所有劳务费用。
2. 甲方应按照以下方式支付合同款项：（1）预付款：合同签订后，甲方支付乙方合同总价的____%作为预付款；（2）进度款：项目完成____%时，甲方支付乙方合同总价余额的____%；（3）尾款结算：项目验收合格后，甲乙双方进行尾款结算，甲方支付剩余的款项。
具体支付方式应在项目执行过程中进行书面确认。
四、工期要求与违约责任1. 乙方应按照甲方的工期要求完成项目。
如因乙方原因导致工期延误，乙方应按照合同总价每日千分之____的比例向甲方支付违约金。
2. 如因甲方原因导致工期延误，甲方应按照合同总价每日千分之____的比例向乙方支付违约金。
具体延误原因和违约金额应在双方书面确认后进行结算。
五、质量保证与验收标准1. 乙方应确保项目的施工质量符合国家和地方的相关标准以及甲方的要求。
如因乙方原因导致项目质量不符合约定，乙方应承担违约责任，并按照甲方的要求进行整改。
整改所需费用由乙方自行承担。
如因甲方原因导致的质量问题，双方应协商解决。
劳务个人分包合同(通用8篇)
劳务个人分包合同(通用8篇)劳务个人分包合同篇1从_____年___月___日起至患者生命终止。
其中试用期限为___个月，至_____年___月___日止。
一、承包方式：甲方：_____________乙方：_____________根据国家有关法律、法规规定，按照平等自愿，协调一致的原则，签订如下劳务协议。
一、工程名称：__________________________二、工程地点：__________________________三、乙方的工种及人数：__________________________乙方带队负责人姓名：_____________四、开竣工日期：从_____________年________月_____日起至_____________年________月_____日止。
五、乙方劳务承包工作内容：甲方将委托给乙方施工;乙方包耗材，包卸材料、上楼、场内转运及垃圾清运，自带工具及消耗品，如切割片、电缆线、钻头等工具耗材，(按附表单价相应计算造价、含管理费)以此作乙方结算工资款。
甲方提供的材料，乙方损耗控制在_____℅以内，超出损耗部分由乙方负责赔偿。
六、工期、质量、环境、职业健康安全要求1、工期2、质量标准;工程质量一次交验合格率_____%;顾客满意率_____%3、职业健康安全;实施JGJ59-99标准检查合格率_____%，优良率_____%以上;4、环境(现场文明);现场环境与卫生符合JGJ146-___标准;七、劳动报酬及付款方式1、根据乙方承担分部分项工程或建筑面积，参照预算定额单价和劳动力市场工资价位，实行计件工资包干。
工资包干中，包括人工工资、管理费、自带工具费、病伤辅助工资、差旅、伙食、住宿以及节假日加班、双抢等。
乙方人员的工资由乙方定期造工资表发放到人，并交一份给甲方。
2、具体分部分项工程或建筑面积单价：3、以上单价为税后价格。
乙方工人进场，建设单位付款之前甲方按_____元/天·人预支生活费给乙方;进度款按建设单位付款时间为准，建设单位支付进度款时，甲方按乙方完成工程量乘以单价，支付至_____%给乙方，在第一次支付进度款时扣除预支生活费;工程竣工验收后，甲方按_____%支付给乙方;第二年质保金为_____%。
劳务包工合同范本(必备8篇)
劳务包工合同范本（必备8篇）劳务包工合同范本第1篇工程承包人：（简称甲方）劳务分包人：（简称乙方）为了保证工程的施工进度，工程质量和施工安全,明确双方在施工全过程中的责任、权利和义务关系,依照《中华人民共和国合同法》,《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就施工事项协商达成一致,订立本协合同,共同信守。
一、劳务分包工作对象1、工程名称：2、工程地点：3、分包性质:包工不包料（含部分辅材及施工机具）二、工程分包项目：1、按图纸设计要求（含设计变更通知单、技术变更核定单）和监理部及甲方有关安全技术交底要求进行工程所有水电安装含所有避雷联接工程，所有临时用电及空开配电箱和机械用电的安拆、维护，临时灯具安、拆。
2、由甲乙双方约定本工程为水电到户的方式进行分包，给水在水井间接至每户厨房1.5米处且每户1管（即是说每户直接入一根给水水管），所有排水管含混凝土管接至主楼外2米处，室内所有线管、线盒的安装、强电在电井间接至每户空开箱内，并安装空开，楼层所需电缆及双电源箱安装，楼道公共部分照明，弱电箱及可视管、电线管预埋到每户，消防安装工程（一次预埋），每户的空调孔预留、厕所、厨房孔洞及柱、梁、剪力墙、现浇板内线管线盒的预留预埋。
3、水电工自己所用机械、焊机、焊条、安全帽、安全带和所需辅助材料工具等，由乙方自行负责。
三、合同价格１、工程量按设计图纸要求，含承包范围工作内容，所有临时用电及空开和机械用电的安拆与维护，以实际建筑面积按照元/m结算。
２、本协议书中所列费用为包干综合价，已包含施工管理费。
施工管理费包括施工过程中的全部管理费外，还包括乙方在施工过程中所发生的停水、停电、雨班、因违章作业所造成的伤、残、亡事故、工具用具（除甲方已安装的塔吊外）、劳保用品、医疗卫生等费用。
四、质量及工期１、按国家相关建筑规范要求，工程质量达到合格，根据该工程的总体进度安排，必须服从现场管理员的合理安排，结合进度要求，合理安排施工作业人员，并组织施工作业人员无条件加班。
建筑劳务分包合同15篇(纯人工劳务分包合同)
建筑劳务分包合同15篇(纯人工劳务分包合同)1. 合同编号：001甲方（总承包方）：XX建筑公司乙方（分包方）：XX劳务公司工程名称：XX住宅小区建设分包内容：纯人工劳务，包括但不限于砌砖、抹灰、混凝土浇筑等。
合同期限：自2024年1月1日至2024年12月31日。
劳务报酬：按实际完成工作量计算，具体单价及支付方式见附件。
2. 合同编号：002甲方：XX房地产开发有限公司乙方：XX劳务服务有限公司工程名称：XX商业综合体施工分包内容：纯人工劳务，主要负责土方开挖、回填、平整等。
合同期限：自2024年3月1日至2024年9月30日。
劳务报酬：固定总价，合同金额为人民币壹佰万元整。
3. 合同编号：003甲方：XX市政工程公司乙方：XX建筑劳务有限公司工程名称：XX城市道路改造分包内容：纯人工劳务，包括道路铺设、绿化种植等。
合同期限：自2024年4月15日至2024年11月15日。
劳务报酬：按日计酬，每日劳务费为人民币贰佰元。
4. 合同编号：004甲方：XX基础设施建设集团乙方：XX劳务派遣公司工程名称：XX桥梁建设分包内容：纯人工劳务，负责桥梁钢筋绑扎、模板安装等。
合同期限：自2024年5月20日至2025年1月20日。
劳务报酬：按工程进度支付，每完成一个阶段支付相应比例的劳务费。
5. 合同编号：005甲方：XX工业建筑公司乙方：XX劳务承包公司工程名称：XX工厂厂房建设分包内容：纯人工劳务，包括钢结构安装、屋顶防水等。
合同期限：自2024年6月1日至2024年12月31日。
劳务报酬：按完成工程量支付，具体计价方式见合同附件。
6. 合同编号：006甲方：XX水利工程公司乙方：XX劳务合作公司工程名称：XX水库加固工程分包内容：纯人工劳务，负责水库坝体加固、排水系统建设等。
合同期限：自2024年7月10日至2025年3月10日。
劳务报酬：按月支付，每月劳务费为人民币叁万元整。
7. 合同编号：007甲方：XX环保工程公司乙方：XX劳务服务团队工程名称：XX污水处理厂建设分包内容：纯人工劳务，包括污水处理池建造、管道安装等。
建设工程施工劳务分包合同5篇
建设工程施工劳务分包合同5篇篇1建设工程施工劳务分包合同一、合同双方甲方（总承包商）：名称：xxx公司法定代表人：xxx地址：xxx电话：xxx乙方（劳务分包商）：名称：xxx公司法定代表人：xxx地址：xxx电话：xxx二、合同目的为了明确工程施工过程中各方责任，保证工程质量和工期，甲、乙双方本着平等、自愿、公平的原则，达成如下合作协议。
三、合同内容1. 工程名称：xxx工程2. 工程地址：xxx3. 工程范围：根据双方共同商定，乙方承担施工工程中的劳务分包工作，包括但不限于人工、材料运输等。
4. 工程工期：根据施工计划，工期为xx个月/天。
5. 工程质量：乙方承诺按照国家相关标准和甲方要求完成工程，保证工程质量符合规定。
6. 施工组织：乙方负责施工组织、人员安排、材料采购等事项。
7. 价格及支付方式：甲乙双方商定施工总价为xxx元，支付方式为xx%预付款，xx%进度款，余款xxx天内结清。
8. 违约责任：如一方违约，需向对方支付违约金，违约金金额为合同总价的xx%。
9. 其他约定：双方在合同履行过程中如有其他约定，可另行协商，并签订书面补充合同。
四、合同变更如双方因不可抗力等因素需要变更合同内容，应经双方协商一致，并签订书面变更合同。
五、合同争议解决如因合同履行发生争议，双方应协商解决，协商不成的，提交仲裁机构处理。
六、合同生效本合同自双方签字盖章之日起生效，至工程完工验收并结清尾款之日终止。
七、其他本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：签字：签字：日期：日期：建设工程施工劳务分包合同签订，旨在规范双方在工程施工过程中的权利义务关系，提高施工效率，确保工程质量和安全。
双方应严格按照合同约定执行，共同完成工程目标。
希望双方能够携手合作，共同努力，顺利完成工程。
篇2建设工程施工劳务分包合同是建筑施工中常见的一种合同形式，通常由总包方与分包方签订。
在建设工程中，总包方通常是建设工程的主体承包商，负责项目的整体管理和实施，而分包方则是由总包方雇佣的劳务承包商，承担具体的施工工作。
劳务分包合同(范本)4篇
劳务分包合同（范本）4篇篇1劳务分包合同甲方（承包方）：__________（以下简称甲方）乙方（分包方）：__________（以下简称乙方）为了规范双方劳务分包合作关系，保障双方合法权益，特订立本劳务分包合同，共同遵守以下条款：一、服务内容及标准1. 乙方同意将其在__________领域内的专业技能提供给甲方，并按照甲方的要求和标准完成工作任务。
2. 甲方有权对乙方提供的服务进行监督和检查，并要求乙方对服务质量负责。
二、合作期限本合同自双方签署之日起生效，有效期为______年/月，到期后可协商续签或终止。
三、支付标准1. 甲方应按照双方约定的工作量、服务内容和服务质量支付对应的劳务报酬。
2. 乙方应在规定时间内提交服务报告和相关发票，甲方确认后支付报酬。
四、保密条款双方在履行本合同过程中可能涉及到的商业秘密和机密信息，应予以保密。
未经对方同意，不得向第三方透露。
五、违约责任1. 任何一方未按合同约定履行义务的，应当向对方支付违约金，并承担相应的赔偿责任。
2. 如因不可抗力等不可抗力因素导致不能履行合同的，双方可暂时中止履行，但应立即通知对方，并以签署有关书面证明文件的方式通知对方。
六、其他约定1. 本合同未尽事宜，双方可另行协商签订补充协议。
2. 本合同一式____份，双方各持____份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：__________ 日期：__________乙方（盖章）：__________ 日期：__________本合同自双方签字或盖章之日起生效。
以上内容是劳务分包合同的一个范本，实际操作中可以根据具体情况对合同条款进行调整和修改。
希望双方能够遵守合同约定，共同维护合作关系的稳定和持续发展。
篇2劳务分包合同范本甲方：（委托方）地址：电话：统一社会信用代码：乙方：（承揽方）地址：电话：统一社会信用代码：鉴于甲方需委托乙方进行某项工作，根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规的规定，甲乙双方经友好协商达成如下协议：第一条委托工作内容1.1 甲方委托乙方完成包括但不限于以下工作：（具体描述工作内容）第二条工作计划及要求2.1 甲方应在签订合同之日起向乙方提供工作任务安排和要求。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
合同编号：苏州建峰园林景观工程有限公司分包合同发包人（全称）：承包人（全称）：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公正和诚实信用的原则，双方就建设工程劳务合作事项协商一致，订立本合同。
第一条工程概况及承包工作内容1.1 工程名称：1.2 工程地点：1.3 工程概况：1.4 分包工作内容：范围包括：1.5 工程监理单位（全称）：第二条作业人员承包人根据工程需要向发包人提供作业人员：名第三条合同工期开工日期年月日，完工日期年月日，工期为天。
第四条合同价款4.1 合同价款为：元（人民币）大写：元4.2 合同价款的确定原则（在确认的方式前划“√”）：经过招投标确定或虽未经招投标程序，由承、发包双方协商一致，确认：（）4.2.1 本合同价款为固定价格，在约定的风险范围内合同单价不再调整。
（）4.2.2 分项工程承包单价为：（）4.2.3 因不可抗力、一周内非承包人原因停水、停电或安排任务不及时等原因造成的停工、窝工累计超过8小时，发包方尽量安排计时工，如发包方不能安排则由承包方自行解决。
4.3 对合同价款内容的明确：单价包括施工准备至工程达到约定质量、安全、文明施工等级的全部的用工费用，合同价款均含工资津贴、劳保福利、保险等。
第五条发包人的权利及义务5.1负责提供场地、道路、水电等具备施工条件的工程施工现场，负责工程施工的组织与协调及技术、质量、安全、场容等方面的交底。
5.2 负责于年月日提供施工图纸套，提供必要技术资料和办理施工洽商。
5.3 负责组织施工检查、验收，监督承包人的工程进度，工程质量、安全生产及按图施工情况，材料领用情况及行政管理事务。
5.4 负责解决施工中存在或发生的技术问题。
5.5 负责组织图纸会审和技术交底，编制施工组织设计及总的工期控制计划，审查承包人编制的详细施工作业计划。
5.6 负责本工程中各工种，工序间的协调与配合，承包人在安全、质量、工期场容等方面发现有违反合同约定内容的，发包人应书面提出整改意见，督促承包人进行整改。
5.7 负责组织工程的验收工作。
5.8 本工程发包人施工代表为，负责日常施工的管理、协调工作。
发包人也可委托有现场签认用工、办理洽商变更手续的职权，人事如有变动，应提前7日通知承包人。
第六条承包人的权利和义务6.1 承包人对与其确定劳动关系的作业工人必须认真审查，保证人员的政治素质、身体素质和技术水平，工人年龄不得低于18周岁，不得超过60周岁。
6.2 承包人须将其作业人员登记造册（须写明姓名、性别、年龄、籍贯、工种、级别、工作证号码及身份证号码），作为本合同附件。
6.3 在施工生产过程中，承包人必须保证人员相对稳定，不能随意变更已备案人员，人员变动率小于10%，服从发包人的统筹安排，统一调动。
6.4 当发包人因故不能保证连续生产时，承包人在不影响发包人生产任务的前提下，可将队伍进行临时调整，对所调整人员应向发包人出具书面通知，并办理变更手续。
6.5 承包人必须按施工图纸及说明施工，如有合理化建议应征得发包人同意，并办理书面洽商变更手续后方可改动施工。
在施工中应注意保护成品、半成品、爱护使用发包人提供的机械设备及其工具。
6.6 承包人应对作业工人进行安全生产、食品卫生、交通安全及预防煤气中毒等方面的教育，自觉遵守发包人现场管理规定，服从发包人有关人员的指导、教育、监督和检查，并及时向发包人提供有关情况和资料。
6.7 承包人确认为派驻工地的施工代表，负责日常施工的管理、协调工作。
6.8承包人所有来工地的人员必须向承包方提供计划生育证件，身份证，并协助发包人办理暂住证。
6.9承包人有权拒绝发包人的吃请要求，也不得主动对承包人的现场管理人员进行贿赂或吃请及娱乐等，一经发现，除对承包人处以伍仟元一次的罚款外，还要追究发包人现场管理人员的责任。
第七条工期延误7.1 对于以下原因造成完工日期推迟的、经发包人施工代表确认，工期相应顺延。
7.1.1 设计变更和工程量增加；7.1.2 发包人未能按合同约定支付劳务费，致使施工不能正常进行。
7.1.3 承包人以书面形式提出申请，但仍未能从发包方获得施工必需的指示、工程材料、图纸等，致使施工不能正常进行。
7.2 承包人应在上述情况发生后7日内，应延误内容和因此产生的经济支出向发包人施工代表提出书面报告，发包人应于7日内就延长完工日期和赔偿经济损失给予书面答复。
承包人逾期未提出书面报告的，视为其放弃此项权利；发包人逾期未答复也不提出修改意见，视为其承认此事实。
7.3 非因上述原因造成未按合同工期（包括合同约定可顺延的工期）交工的，双方约定：每延误一天按合同总价5‰罚款。
7.4 本工程的进度计划由发包方制定。
对于各分部分项工程的进度计划在各施工阶段的例会上由发包方制定，承包方必须依据发包方的进度计划安排，合理组织调度施工人员，积极排除困难，以满足施工进度要求。
7.5 发包方依据进度计划掌握整个施工进程，如承包方因人员组织不力，造成进度滞后，发包方立即制定应变措施，组织队伍补充实力，对新增队伍的工程量及其价款，发包方依其工艺难度的不同程度，按其价款的双倍，从承包方的进度款中扣除。
第八条工程质量与验收8.1 工程质量应达到设计图纸要求及约定标准和质量目标。
8.2 承包人必须按照国家规定的质量检验标准、施工验收规范和施工图组织施工。
在施工中发现设计有误，须立即向发包人提出，取得文字变更洽商手续后方可继续施工。
因发包人原因造成窝工的，由发包人予以经济补偿，因承包人原因造成窝工的，工期不顺延，发生的费用由承包人承担。
8.3 分包工程验收以国家颁发的施工验收规范、质量检验标准及施工图为依据，自分包工程施工完毕后1月内由发包人、承包人共同办理书面验收手续；逾期未办理验收，发包人又交下道工序施工的或投入使用的，视为符合合同要求，工程交工。
8.4 对本工程的质量标准，双方约定如下：优质工程。
第九条安全施工9.1 安全施工：发包人、承包人必须贯彻、执行国家和政府、行业主管部门颁布实施的有关安全生产的法律法规及各项规定，严格按安全标准组织施工。
9.2安全事故处理：9.2.1若发生安全事故，承发包双方应采取紧急措施防止事态扩大并全力组织抢救伤者，保护事故现场，如因抢救伤者必须移动现场设备，须作出书面记录或拍照。
9.2.2 按照有关规定，发包人、承包人应分清责任，由事故责任方承担相应的责任。
如由承包人违章作业引起的安全事故，承包人承担全部责任。
双方对事故责任有争议时，应按政府有关部门认定处理。
9.3对本工程的安全生产标准，双方约定如下：安全优良现场，承包范围内的安全生产用工由承包方负责。
第十条文明施工10.1 发包人、承包人应严格执行武汉市的施工现场管理规定，加强科学管理，坚持文明施工。
10.2 发包人应向承包人提供符合标准的施工条件，发包人提供现场食宿条件或双方约定由承包人自行解决食宿。
10.3 对本工程的文明施工标准，双方约定如下：文明施工样板工地，承包范围内的文明施工用工由承包方负责。
10.4文明施工的奖罚措施保护施工现场整洁、符合文明施工等有关规定。
现场材料不能乱堆乱放，要求按指定的地点堆放整齐。
每周进行一次文明施工检查，奖优罚劣。
严格遵守建设单位、上级主管部门及本公司的一切管理制度，爱护建设单位的一草一木，服从现场管理人员及公司领导的管理。
工地严禁盗窃、赌博、打架、闹事，一经发现，除追究责任外还要处以300元以上的罚款，根据事态不封顶。
并承担发生的一切经济损失和后果，严重不听教育者开除。
工地严禁大小便。
发现一次罚款50元，检举揭发一次检举者奖励20元。
第十一条合同价款的支付和结算11.1 合同价款的支付：11.2 结算资料：11.2.1 发包人向承包人提供工程施工图或工程量清单，承包人依据上述书面资料按本合同条款编制的施工预算书。
11.2.2 承包人根据发包人下达的施工任务书或现场负责人的指令，安排作业人员完成作业内容，并取得有效的书面签证单据编制人工结算书。
11.2.3 有效的月度工作量结算资料及书面洽商变更、现场签证资料等。
11.3 合同价款的结算：11.3.1 发包人应于每月月底对承包人完成的工程量给予核实、确认并共同履行书面结算手续。
11.3.2 工程交工后7日内，承包人向发包人递交完整的结算资料，发包人在收到决算资料后28日内进行核实，给予确认并办理分包工程结算审核手续。
第十二条材料机具供应12.1 本工程由发包人提供的机械设备及材料为：。
承包人自备的工具、材料为：双方确认防护用具安全帽由承包方承担，密目安全网由发包方承担。
12.2 由承包人自备的工具须其自带入现场，由发包人提供的机械设备、防护用具由发包人采购并供应到施工现场。
12.3 承包人应遵守和执行发包人材料机具领用规定，对领用的材料、机具要与发包人共同清点，履行书面领、还手续，对借用的发包人的机具，要严格按操作规程使用，加强维修保养。
12.4 对本工程材料机具的使用、维护，双方约定如下：垂直运输机具由发包人负责，其余机具由承包人负责。
12.5领用制度发包方实行限额领用制度，承包人必须严格履行，如果出现超领多拿现象，首先要求分析原因，如属承包人原因，承包人应无条件照价赔偿，并处以适当数额的罚款。
如有的材料不能执行领用制度，发包方必须监督承包人使用，如发现承包人乱丢乱甩，出现浪费现象，应对承包人处以浪费价值两倍的罚款。
对工程所用的主在要材料如钢筋、水泥、商品砼、模板、加气块、装饰材料、水电主材的实际用量必须与计划用量或结算用量比较，如发现超用的，必须分析原因，如属承包方责任的，应双倍进行赔偿，从工程款中扣除。
12.6机具管理机械、斗车、水管等实行保管使用，丢失损坏照价赔偿，机械由专人操作，其他人不得动用，斗车要严加管理，无气不得强行使用，每天用完后清洗干净。
电器严禁雨淋。
如违反以上条款外还要追究责任。
第十三条违约责任13.1 发包人违约责任13.1.1 由于发包人原因造成停工、窝工时应按实际发生情况向承包人赔偿损失。
停工、窝工应办理书面洽商，方作为结算依据。
发包人任务不足或因故不能继续履行合同时，双方协商后可提前终止合同。
13.1.2 由于发包人施工人员指挥错误造成的工程质量问题，其经济损失及有关责任由发包人承担。
13.1.3 发包人超过约定的支付时间不支付劳务费或结算价余款的，承包人可向发包人发出要求付款通知，发包人收到承包人通知后仍不能按要求付款，可与承包人协商签订延期付款协议，经承包人同意后可延期支付；发包人不按合同约定支付劳务费或结算价余款的，双方又未达成延期付款协议，承包人有权书面告知发包人理由，撤走其人员，并依法追索拖欠款及损失赔偿费。
13.1.4 发包人违反财务管理规定，违约支付劳务费的，除纠正违约支付行为外，还应当在违约支付的额度范围内与过错方对承包人由此遭受的经济损失承担连带责任。