工程款支付三方协议范本
工程款结算三方协议5篇
工程款结算三方协议5篇篇1甲方（发包方）：_________________________乙方（承包方）：_________________________丙方（第三方）：_________________________鉴于甲方、乙方和丙方就_____________工程项目已经签署了相关施工合同，并且涉及工程款结算等相关事宜，为了明确各方的权益和义务，保障工程顺利进行，经各方友好协商，达成如下结算协议：一、协议目的本协议旨在明确甲方、乙方和丙方在工程项目中的结算方式、工程款支付方式及时间、工程质量标准等内容，以维护各方合法权益。
二、工程项目概况1. 工程名称：_________________________2. 工程地点：_________________________3. 工程内容：_________________________4. 工程规模：_________________________1. 结算方式：根据工程进展情况和合同要求，采用分期付款方式结算工程款。
2. 结算周期：按照每月进度进行结算，每月底前完成本月工程款的审核与支付。
3. 结算标准：按照合同约定的单价和工程量进行结算，实际工程量以甲方、乙方和丙方共同确认的工程量为准。
四、工程款支付1. 支付方式：通过银行转账方式支付工程款。
2. 支付时间：每期工程款在结算周期结束后______日内支付。
3. 支付条件：甲方在收到乙方、丙方提供的合法有效的发票及验收合格后，按照约定时间支付工程款。
五、工程质量与验收1. 乙方应按照合同约定的质量标准进行施工，确保工程质量。
2. 工程验收标准按照国家标准及合同约定的标准进行。
3. 验收程序：工程完工后，由甲方、乙方和丙方共同组织验收，并签署验收报告。
六、违约责任1. 甲方、乙方和丙方应遵守本协议约定，如一方违约，应承担违约责任，并赔偿对方因此造成的损失。
2. 乙方施工质量不符合合同约定或国家标准的，应承担相应的违约责任，并承担返工、维修等费用。
2024年工程款结算三方协议样本(二篇)
2024年工程款结算三方协议样本协议编号：XXXXX协议标题：2024年工程款结算三方协议甲方：（甲方名称）地址：联系人：电话：统一社会信用代码：乙方：（乙方名称）地址：联系人：电话：统一社会信用代码：丙方：（丙方名称）地址：联系人：电话：统一社会信用代码：鉴于甲方与乙方于（工程开始日期）签订了《工程合同》，丙方承担了工程款结算服务，并为保证结算的公正、合法的进行，三方共同协商并达成以下协议：一、结算依据1.1 工程款结算的依据是《工程合同》及其附件，以及相关的技术规范和规定。
1.2 工程款结算的标准是合同价款与工程实际完工情况相结合，确保甲方支付给乙方的款项符合实际完成工程的程度。
二、结算程序2.1 工程款的结算按照以下程序进行：（1）乙方提交工程款结算申请及相关资料；（2）丙方对申请及资料进行审核；（3）甲方和乙方共同组织验收，确认工程实际完工情况；（4）丙方根据审核结果编制工程款结算书；（5）甲方根据工程款结算书支付工程款给乙方。
2.2 甲方、乙方和丙方应本着诚信原则，妥善保管和交换与工程款结算相关的文件、资料，确保结算的准确性和有效性。
三、结算期限3.1 乙方应于每个结算期截止日前提交完整的工程款结算申请及相关资料。
3.2 丙方应在收到乙方提交的工程款结算申请及资料后的10个工作日内完成审核，并将审核结果及时通知甲方和乙方。
3.3 甲方应在收到丙方编制的工程款结算书后的10个工作日内，根据结算书的金额支付工程款给乙方。
四、结算争议解决4.1 若甲方对丙方编制的工程款结算书有异议，应在收到结算书后的7个工作日内提出，并向丙方提供异议解决的相关证据和材料。
4.2 丙方应在收到甲方提出的异议后的10个工作日内，组织相关方进行现场勘查并重新审核工程款结算。
4.3 若甲方对重新审核结果仍有异议，应以书面形式向乙方提出，乙方与丙方将协商解决争议。
五、违约责任5.1 任何一方违反本协议的约定，应根据实际情况承担相应的法律责任。
工程款结算三方协议(优秀模板22套)
工程款结算三方协议（优秀模板22套）工程款结算三方协议套1工程款结算三方协议工程款结算三方协议甲方：施工承包单位乙方：项目经理丙方：实际施工人就郑州项目（下称该项目）的工程款的支付事宜，甲、乙、丙三方自愿达成以下协议：1、三方认可，该项目所有工程款甲方已于签订本协议之前全部支付给乙方，乙方因自身原因，未按期向丙方支付。
2、乙方保证于年月日前向丙方付清所欠款项共计元整（￥ .00），丙方放弃向甲方主张权利；3、此后，就该项目，乙方、丙方等无权向甲方主张权利，也不能授权其他单位或个人向甲方主张，因上述款项支付产生纠纷由乙丙双方自行解决，与甲方无关。
4、本协议为不可撤销之协议，自三方签字盖章之日起生效。
甲方盖章：乙方签名：丙方签名：年月日年月日年月日_____________建筑工程公司(下称甲方)_____________百货公司(下称乙方)_____________建筑工程公司诉_____________百货公司建筑安装工程合同纠纷一案，在__________区人民法院主持下，双方当事人调解结案，调解书已于_____________年_____月_____日送达。
调解协议规定乙方欠甲方建筑工程款83209.26元，于_____________年_____月_____日前一次付清。
逾期不付按银行货款的有关规定承担利息;双方互不追究其他责任。
现因乙方目前经济方面有困难，提出分期付款。
经甲、乙方反复协商，达成协议如下：_________________(一)甲方同意变更__________区人民法院(_____________)_____法经字第1__________号民事调解书关于乙方欠甲方建筑工程款83209.6元，于_____________年_____月_____日前一次付清”的决定。
(二)乙方于_____________年_____月_____日前，付款43209.26元;于20__________年_____月_____日付款40000元。
工程款结算三方协议4篇
工程款结算三方协议4篇篇1甲方（发包方）：__________乙方（承包方）：__________丙方（第三方）：__________鉴于甲、乙、丙三方在__________工程项目中的合作关系，为确保工程款项的顺利结算，明确各方权益，经友好协商，达成如下协议：一、协议目的本协议旨在明确甲、乙、丙三方在工程项目结算过程中的权利与义务，确保工程款项的按时支付和工程项目的顺利进行。
二、工程概况1. 工程名称：__________2. 工程地点：__________3. 工程内容：__________1. 甲方应按照合同约定及时向乙方支付工程进度款。
2. 乙方完成工程并经甲方验收合格后，提交结算报告给甲方。
3. 甲方收到结算报告后，应在约定时间内进行审查并确认。
4. 结算确认后，甲方应按约定支付余款给乙方。
5. 丙方在本协议中承担见证与担保责任，确保甲乙双方结算过程的顺利进行。
四、工程款支付方式1. 工程款支付方式分为现金、银行转账等方式。
2. 具体支付方式由甲、乙、丙三方共同商定，并在本协议中明确。
五、各方责任与义务1. 甲方应按时支付工程进度款及结算款，确保工程的顺利进行。
2. 乙方应按时完成工程，确保工程质量，并按约定提交结算报告。
3. 丙方应协助甲、乙双方进行工程款的结算工作，确保结算过程的公正、公平。
六、违约责任1. 若甲方未按约定支付工程进度款或结算款，应承担违约责任，并支付违约金。
2. 若乙方未按时完成工程或提交的结算报告不符合约定，应承担违约责任。
3. 若丙方未尽到见证与担保责任，应承担相应的违约责任。
七、争议解决1. 本协议的履行过程中，如发生争议，甲、乙、丙三方应友好协商解决。
2. 若协商不成，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。
八、其他事项1. 本协议自甲、乙、丙三方签字盖章之日起生效。
2. 本协议一式三份，甲、乙、丙三方各执一份。
3. 本协议未尽事宜，可由甲、乙、丙三方另行协商补充。
工程三方协议范本5篇
工程三方协议范本5篇篇1甲方（发包方）：____________________乙方（承包方）：____________________丙方（第三方）：____________________根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规，甲、乙、丙三方本着公平、公正、诚实信用的原则，就本工程事宜达成如下协议：一、协议概述本协议旨在明确甲、乙、丙三方在本工程建设过程中的权利与义务，保障各方的合法权益。
二、工程概况1. 工程名称：____________________2. 工程地点：____________________3. 工程范围：____________________4. 工程内容：____________________三、甲方责任1. 负责提供工程所需的土地、资料及相关手续；2. 负责监督乙方和丙方的工程进度及质量；3. 负责按照本协议约定支付相关款项。
四、乙方责任1. 乙方作为工程承包方，需确保工程按照合同约定的质量、进度进行；2. 乙方需严格遵守国家相关法律法规及安全标准，确保施工过程安全；3. 乙方需对甲方负责，接受甲方的监督与检查，确保工程质量。
五、丙方责任1. 丙方作为第三方参与工程建设，负责具体工作内容需在此详细列出；2. 丙方需确保所承担工作的质量，对甲方负责；3. 丙方需与乙方协作，共同确保工程进度与质量。
六、工程款项及支付方式1. 工程总造价：人民币______元（大写：______）；2. 支付方式：分期支付，具体支付节点及金额需在此详细列出；3. 甲方应按照本协议约定及时支付工程款项，乙方和丙方应确保所提供的服务符合协议约定。
七、工程期限1. 工程开工日期：______年______月______日；2. 工程竣工日期：______年______月______日；3. 如有特殊情况，需经甲、乙、丙三方协商一致后，可调整工程期限。
八、工程质量与验收1. 工程质量标准：符合国家相关质量标准；2. 验收标准与方式：按照国家标准进行验收，具体验收方式需在此详细列出；3. 乙方和丙方应确保工程质量，如因乙方和丙方原因造成工程不合格，损失由乙方和丙方承担。
工程款结算三方协议10篇
工程款结算三方协议10篇工程款结算三方协议1原告：________________，性别：________，________年________月________日生，________族，住址：________________,电话：________________被告：________________，性别：________，________年________月________日生，________族，住址：_________________电话：_____________被告：________________，性别：________，________年________月________日生，________族，住址：_________________电话：_____________诉讼请求：1、请求贵院依法判令二被告向原告支付拖欠的安装费共计________元。
2、本案全部诉讼费用由被告承担。
事实与理由：被告________委托被告________为其寻找进行石膏墙安装的人员。
________年________月________日,原告经被告________介绍同意为被告________所负责的________旅馆进行石膏隔墙的安装。
在进行安装之前,原告通过被告杨________同被告________协商先预付一部分款项,待安装完毕之后将剩余款项付清。
被告________在________年________月________日支付了预付款之后,于________月________日支付________元,________年________月________日支付________元,之后就拒绝再支付剩余款项。
________年________月________日,原告要求被告________量面积进行决算,被告________不但不予理会,还纠集其他人对原告进行殴打,原告拨打110,经过民警的调解,被告________同意支付一切因原告被殴打受伤所花费的医疗费,并在一周内付清所欠的劳务费。
工程三方协议范本5篇
工程三方协议范本5篇第1篇示例：工程三方协议范本甲方：（公司名称）乙方：（公司名称）丙方：（公司名称）根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规的规定，为明确各方的权利和义务，甲、乙、丙三方在平等、自愿的基础上，就下列工程项目的合作事宜达成如下协议：一、项目名称及内容本协议对象为甲方委托丙方承担的工程项目，项目名称为（工程项目名称），包括但不限于设计、施工、监理等内容，双方应根据合同约定的工程内容和标准，共同完成该项目。
二、项目的义务分工1. 甲方的义务：（1）提供工程项目的资金支持，按时足额支付工程款项；（2）向丙方提供工程设计文件及技术要求；（3）配合提供工程现场和相关场地，保障工程施工和监理进展；（4）保证合同履行期间的安全生产。
3. 丙方的义务：（1）根据设计文件和标准，履行监理责任，确保工程质量和进度；（2）随时配合甲、乙双方的工作，保障施工现场秩序和安全；（3）监督施工过程中的安全生产，并做好相关记录。
三、工程款项的支付1. 工程款项应根据合同约定的进度和标准，分期支付给乙方；2. 工程款项的支付应在验收合格后进行，支付过程应及时、准确；3. 若因乙方原因导致工程进度延误，应相应减少工程款项支付。
四、项目变更和索赔处理1. 如因设计变更或现场实际情况变化导致工程项目变更，应经双方同意后调整；2. 若发生索赔事件，双方应协商解决，如仍无法达成一致意见，应仲裁解决。
五、保密条款双方应保守本协议项下的商业秘密，未经对方书面同意不得向第三方披露，否则应承担相应的法律责任。
六、不可抗力条款若因不可抗力事件而影响本协议的履行，双方应及时通知对方并共同商讨解决办法。
七、协议的解除与违约1. 若因一方严重违约致使本协议无法继续履行，对方有权解除本协议；2. 解除本协议后，双方应按照已完成的工作量和支付款项进行结算。
八、其他条款1. 本协议自双方签字盖章之日起生效；2. 本协议的执行及争议解决均适用中华人民共和国法律。
工程三方协议范本6篇
工程三方协议范本6篇篇1工程三方协议范本一、协议的目的为了规范工程项目中各方之间的权利义务关系，明确责任分工，保障工程顺利进行，特制定本协议。
二、委托方甲方：____________________（姓名/公司）地址：____________________联系方式：____________________三、承包方乙方：____________________（姓名/公司）地址：____________________联系方式：____________________四、监理方丙方：____________________（姓名/公司）地址：____________________联系方式：____________________五、工程内容1. 工程名称：____________________2. 工程地点：____________________3. 工程范围：____________________六、工程期限1. 开工时间：____________________2. 竣工时间：____________________3. 工期：____________________七、工程价款及支付方式1. 工程总价款：____________________2. 付款方式：____________________3. 分期支付：（1）工程开工前：____________________（2）进度款：____________________（3）竣工结算：____________________八、工程质量要求1. 工程质量标准：符合国家标准或相关要求。
2. 质量风险责任：承包方承担工程质量风险，如有质量问题，需承担修复费用。
九、工程安全要求1. 工程安全措施：乙方需制定完善的工程安全措施，并定期检查执行情况。
2. 安全事故责任：如因乙方施工导致安全事故，应承担相应责任。
十、违约责任1. 任何一方未履行本协议规定的义务，构成违约，应承担相应的违约责任。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
工程款支付三方协议范本
随着社会的发展，各类建筑工程越来越多，建设单位与承建单位、工程监理公司之间签订工程款支付三方协议显得非常重要。
这种协议主要是为了合理分配工程款，规避潜在的纠纷和合同漏洞。
本文将为大家提供一份工程款支付三方协议范本，供参考使用。
一、协议签署方
本协议由建设单位、承建单位和工程监理公司三方签署，分别
代表以下单位：
（1）建设单位：__________（单位名称、地址、法定代表人、联系方式等）。
（2）承建单位：__________（单位名称、地址、法定代表人、联系方式等）。
（3）工程监理公司：__________（单位名称、地址、法定代
表人、联系方式等）。
二、协议背景
本协议的签署是基于以下背景：
（1）建设单位与承建单位根据《建设工程承包合同》（编号：_______）签订工程合同，承建单位已开始开展相关工程建设工作。
（2）工程监理公司负责全程监理和控制工程质量、安全、进
度等方面的工作，保障工程顺利进行。
（3）三方均有意愿合理分配工程款，并在工程付款过程中协
商处理各种可能出现的问题，确保工程质量，并规避潜在的合同
漏洞和纠纷。
三、协议内容
（1）工程款按照《建设工程承包合同》约定的支付方式进行
支付。
建设单位应按照合同约定及时支付工程款，承建单位应在
合同规定的时间内完成验收手续和申领invoice，同时保证工程质量与建设单位需求相符。
（2）承建单位不得在未经工程监理公司同意的情况下中止或缓慢工程建设进度，否则建设单位有权利对工程款支付进行抵扣或暂停付款。
（3）工程监理公司对于建设单位的支付行为、承建单位的工程进度、质量等制定监管计划，其中包括制定付款计划、审核支付款项的真实性和合理性等。
（4）建设单位应在承建单位向工程监理公司提交工程验收报告、invoice等文件后，审核上述文件是否正确齐全，如果审核不通过，则建设单位有权利不予支付工程款。
（5）三方应各自承担相关责任：建设单位应支付工程款，承建单位应保质保量完成工程建设任务，工程监理公司应监理工程质量、安全、进度方面的工作。
如果任何一方违反本协议规定，在此协议范围内，其他两方需要承担相应的责任和义务。
四、协议生效和终止
（1）本协议经三方签署后立即生效，有效期至本工程建设全
部完成并验收合格等所有义务履行完毕之日。
（2）在本协议有效期内，任何一方未经另一方书面同意，不
得单方面终止本协议。
（3）本协议的终止将不影响因违约而产生的赔偿责任、法律
责任和诉讼责任，终止后与本协议有关的权利、义务自然终止。
五、协议其他条款
（1）本协议的签署、履行和解释均适用中华人民共和国法律。
（2）本协议未尽事宜，三方可通过协商协定其他约定。
（3）本协议各方均确认，本协议是对彼此权利与义务之约定。
对本协议生效前已存在的合同、协议、文件等不具有修改、解除、废止、冲突等效力，如与本协议不一致，以本协议的规定为准。
(4) 本协议分为三份，每方各持一份，具有同等效力。
以上是一份工程款支付三方协议范本。
每个工程项目都有其独特的特点，根据实际情况进行修改和完善。
希望本篇文章对大家有所帮助，以避免在工程款支付过程中出现不必要的风险。