2023年监理工程师之合同管理通关题库(附答案)
2023年监理工程师之合同管理通关考试题库带答案解析
2023年监理工程师之合同管理通关考试题库带答案解析单选题（共30题）1、关于《标准施工招标文件》合同文本及条款的说法，正确的是（）。
A.通用合同条款和专用合同条款应当不加修改地引用B.通用合同条款可以约定专用合同条款补充、细化时，允许与通用合同条款不一致C.各行业编制的标准施工招标文件的通用合同条款，可结合施工项目的具体特点进行补充、细化D.通用合同条款与专用合同条款相互矛盾时，合同无效【答案】 B2、在建设项目各类招标中，不要求投标人依据给定工作量报价的是（）招标。
A.施工B.设备采购C.设计D.材料采购【答案】 C3、在设计施工合同履行过程中，关于承包人提交实施项目的计划说法正确的是（）。
A.发包人应按合同约定的内容和期限，编制详细的进度计划B.发包人应在专用条款约定的期限内批复C.批准的计划作为“合同进度计划”D.监理人未在约定的时限内批准，计划不能实施【答案】 C4、下列施工合同文件中，解释顺序优先的是( )。
A.中标通知书B.投标书C.施工合同专用条款D.规范【答案】 A5、《标准施工招标文件》中，有关综合评估法评标的说法中，不正确的是（）。
A.投标人投标报价明显低于成本，且不能合理说明的，不能成为中标人B.评审的综合评分，最接近标底的优先C.评标委员会按照评标办法所列分值构成与评分标准进行打分，按得分从高到低顺序推荐中标人D.适用于招标人对招标项目的技术、性能有专门要求的招标项目【答案】 B6、胶体和β葡聚糖含量的增多对GI值的影响是（）。
A.使之升高B.使之降低C.无变化D.先升高，后降低【答案】 B7、下列设计施工总承包合同文件中，解释顺序最为优先的是（）。
A.中标通知书B.投标函C.专用合同条款D.承包人建议书【答案】 A8、投标保证的有效期至（）。
A.开标B.定标C.发出中标通知书D.由招标文件确定【答案】 D9、下列情况中，投标保证金予以退还的是（）。
A.投标人在投标有效期内撤销投标文件B.按照招标文件要求提交投标保证金，未中标的投标人C.中标人在收到中标通知书后，无正当理由不与招标人订立合同D.在签订合同时向招标人提出附加条件【答案】 B10、根据《标准勘察招标文件》中的通用合同条款，勘察费用实行（）制度。
2023年监理工程师之合同管理通关题库(附答案)
2023年监理工程师之合同管理通关题库(附答案)单选题（共50题）1、FIDIC《施工合同条件》是以（）来划分不可抗力的后果责任。
（新教材删除该知识点，题目仅供参考）A.不可抗力事件发生的时点B.施工现场因不可抗力受损害的人员归属C.施工现场因不可抗力受损害的财产归属D.承包商投标时能否合理预见【答案】 D2、下列关于施工合同标准文本，说法不正确的是( )A.专用合同条款补充和细化的内容不得与“通用合同条款”的规定相抵触，否则抵触内容无效B.标准施工合同中给出的合同附件格式包括合同协议书、履约保函和预付款保函三个文件C.合同协议书是唯一需要发包人和承包人同时签字盖章的法律文书D.合同协议书需要明确填写的内容包括监理工程师的人选【答案】 D3、材料采购合同履行过程中，检验到货质量的方法是()A.衡量法B.理论换算法C.查点法D.经验鉴别法【答案】 D4、关于设计招标内容的说法，正确的是（）。
【相关知识点新教材已删除】A.设计招标无法提出具体的工作量B.设计招标无法要求完成的时间C.设计招标无法限定工作范围D.设计招标无法提出技术指标【答案】 A5、某工程项目的监理合同约定，监理人负责该工程自开工建设到竣工验收移交为止的全部监理任务，则下列情况中，损失应由监理人承担赔偿责任的是()A.监理人在建筑石材进料单上签署了验收合格意见后，供货商又擅自调换了部分材料，导致工程质量不合格返工造成的损失B.承包人向监理人提交索赔报告，监理人在规定时间内没有做出审核意见，导致承包人的部分不合理索赔成立，造成委托人的经济损失C.施工现场发生火灾，监理人发出了停工令，该事件造成的停工损失D.在工程保修阶段，委托人通知监理人到现场监督承包人保修，监理人未到场造成的委托人损失【答案】 B6、关于评标委员会的说法，正确的是（）。
A.评标委员会成员的名单应当保密B.评标委员会成员的名单应当在开标后确定C.评标委员会中的技术专家不得多于成员总数的2/3D.评标委员会中的专家一律采取随机抽取方式确定【答案】 A7、下列不属于发包人的责任引起暂停施工情况的是( )。
2023年监理工程师之合同管理通关题库(附带答案)
2023年监理工程师之合同管理通关题库(附带答案)单选题（共30题）1、根据《标准设计施工总承包招标文件》，关于承包人，说法正确的是（）。
A.总承包合同的承包人应是是独立承包人B.合同履行过程中发包人和监理人仅与联合体牵头人联系C.履行合同过程中，承包人不得改变联合体的组成和修改联合体协议D.承包人不得将其承包的全部工程转包给第三人【答案】 D2、标准施工合同条款中未明确由谁来解释文件之间的歧义，但可以结合监理工程师职责中的规定，总监理工程师应与发包人和承包人进行协商，尽量达成一致。
不能达成一致时，（）应认真研究后审慎确定。
A.总监理工程师B.专业监理工程师C.发包人D.承包人【答案】 A3、简明标准施工招标文件适用于工期不超过（）个月、技术相对简单、且设计和施工不是由同一承包人承担的小型项目。
A.6B.12C.18D.24【答案】 B4、（）是施工合同的基础和框架。
A.核心条款B.主要选项条款C.次要选项条款D.基础条款【答案】 A5、根据FIDIC《施工合同条件》，如任一争端方对争端避免/裁决委员会（DAAB）做出的决定不满，下列说法正确的是（）。
A.决定对争端双方不具有约束力B.可以申请仲裁C.仲裁前不必争取友好协商解决争端D.在仲裁结束前暂按工程师的确定执行【答案】 B6、下列关于安全事故处理程序说法不正确的是（）。
A.施工过程中发生安全事故时，承包人应立即通知监理人B.发包人和承包人应立即组织人员和设备进行紧急抢救和抢修，减少人员伤亡和财产损失C.需要移动现场物品时，应做出标记和书面记录，妥善保管有关证据D.监理人应及时向有关部门如实报告事故发生的情况，以及正在采取的紧急措施【答案】 D7、按照施工合同示范文本规定，下列关于发包人供应的材料设备运至施工现场后的保管及保管费用的说法中，正确的是()A.应当由发包人保管并承担保管费用B.应当由发包人保管，但保管费用由承包人承担C.应当由承包人保管并承担保管费用D.应当由承包人保管，但保管费用由发包人承担【答案】 D8、某工程，施工招标文件规定的评标方法为最低评标价法。
2023年监理工程师之合同管理通关题库(附答案)
2023年监理工程师之合同管理通关题库(附答案)单选题（共50题）1、风险型CM合同中，关于保证工程最大费用值（GMP）的说法，正确的是（）。
(部分相关知识点新教材已删除)A.GMP为合同承包总价B.节约的GMP全部归CM承包商C.节约的GMP全部归业主D.工程实际总费用超过GMP的部分由CM承包商承担【答案】 D2、按照FIDIC《施工合同条件》规定，承包商施工期的截止时间为()A.颁发工程接收证书日B.工程接收证书注明的竣工日C.颁发履约证书日D.协议书中约定的竣工日【答案】 B3、下列关于物价浮动的合同价格调整说法，错误的是( )。
A.是否允许调整合同价格，要视合同工期的长短来决定B.调整价格的方法可以适用于工程量清单中按总价支付的部分C.标准施工合同通用条款规定用公式法调价D.工期在12个月以内的简明施工合同不考虑市场价格变化调整合同价款【答案】 B4、营养干预中的类实验设计，不是因为（）而为的。
A.人群没法随机分配B.人力不足C.实施过程未设计同期对照D.不能开展平行随机对照试验【答案】 B5、建设项目总承包的优点不包括（）。
A.单一的合同责任B.减少设计变更C.设计是最优方案D.缩短建设周期【答案】 C6、根据《标准施工合同》，“合同进度计划”是指（）。
A.承包人投标书内提交的进度计划B.施工准备阶段承包人编制的进度计划C.承包人按监理人指示修改后经监理人批准的进度计划D.承包人按监理人指示修改后经发包人批准的进度计划【答案】 C7、法人是具有（），依法独立享有民事权利和承担民事义务的组织。
A.民事权利B.法律权利和民事权利C.民事行为能力D.民事权利能力和民事行为能力【答案】 D8、工程施工评标中，投标人竞标报价是否低于其成本，应当由（）认定。
A.招标人B.评标委员会C.招投标监督机构D.市场监督管理机构【答案】 B9、根据《标准施工合同》，采用公式法调价方式考虑市场价格浮动对合同价的影响，仅适用于工程量清单中的( )部分。
2023年监理工程师之合同管理通关考试题库带答案解析
2023年监理工程师之合同管理通关考试题库带答案解析单选题（共30题）1、根据《施工合同标准文本》的规定，监理人在施工合同履行中（）。
A.是独立的第三方B.属于发包人一方的人员，相当于发包人的雇员C.属于发包人一方的人员，但不同于发包人的雇员D.属于建设行政主管部门的代理方【答案】 C2、设计工作的总包人和分包人，就分包的设计项目向招标人承担（）。
A.共同责任B.按份责任C.平均责任D.连带责任【答案】 D3、某工程施工招标，合同估算价为3000万元，招标人要求提交的投标保证金额度应不超过（）万元。
A.60B.80C.350D.300【答案】 A4、根据《标准施工合同》，属于施工合同履行中“不利物质条件”的是（）。
A.战争B.地震C.台风D.水文条件【答案】 D5、某外墙装修做法为干挂石材，承包人为了节约工期，在外墙龙骨安装焊接完成后，直接安装了石材。
监理员在巡检过程中发现后，要求承包人打开石材面层，检查龙骨的防腐防火处理，承包人拆除了五处石材，经检验，龙骨的防腐防火处理均合格。
则因为拆除石材增加的费用应由( )承担。
A.建设单位B.承包人C.设计单位D.监理单位【答案】 B6、施工过程中发生变更，关于变更管理的说法，正确的是（）。
A.直接指示的变更需征求承包人意见B.承包人建议的变更可以以口头形式提交监理人C.承包人提出的变更涉及直接变更、建议变更和要求变更三类D.与承包人协商后确定的变更属于可能发生的变更【答案】 D7、在合同履行过程中，承包人违反合同规定，监理人发出整改通知（）天后，承包人仍不纠正违约行为，发包人可以向承包人发出解除合同通知。
A.7B.14C.28D.56【答案】 C8、市场经济主要是依据（）规范当事人的交易行为。
A.行政手段B.合同C.诚信D.道德【答案】 B9、监理人给承包人发出的指示，承包人应遵照执行。
如果监理人的指示错误或失误给承包人造成损失，则由（）负责赔偿。
A.监理人和发包人按比例B.监理人C.发包人D.监理人、发包人和设计单位共同【答案】 C10、某施工项目招标，采用经评审的最低投标价法评标，评标排名前2位的投标人为甲、乙。
2023年监理工程师之合同管理高分通关题型题库附解析答案
2023年监理工程师之合同管理高分通关题型题库附解析答案单选题（共60题）1、根据FIDIC《施工合同条件》，业主与承包商划分合同风险的“基准日”为()。
A.发布招标公告之日B.承包商提交投标文件之日C.投标截止日前第28天D.签订施工合同后第28天【答案】 C2、设计施工总承包合同模式下，因发包人原因造成监理人未能在合同签订之日起（）天内发出开始工作通知，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。
A.30B.60C.90D.120【答案】 C3、某公司销售施工机械设备，合同约定卖方于4 月13 日和5 月12 日两次共计价值1000 万的设备，每次交付比例为50%。
由于5 月12 日交付的设备未携带设备的技术资料，此资料不影响买方进行合同设备安装、调试、考核和验收。
直到6 月15 日，卖方补齐设备技术资料后。
此次卖方应当支付的违约金为（）万元。
A.0B.12.5C.15D.25【答案】 A4、在材料设备招标采购中，依法必须进行招标的项目以现金或者支票形式提交的投标保证金应当从其（）转出。
A.一般帐户B.基本帐户C.综合帐户D.专项帐户【答案】 B5、建设工程勘察合同文本，组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。
除专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序正确的是（）A.(1)中标通知书；(2) 中标通知书；(3) 投标函及投标函附录;(4) 专用合同条款；(5) 通用合同条款B.(1)中标通知书；(2) 合同协议书；(3) 投标函及投标函附录;(4) 专用合同条款；(5) 通用合同条款C.(1)合同协议书；(2) 中标通知书；(3) 投标函及投标函附录;(4) 专用合同条款；(5) 通用合同条款D.(1)合同协议书；(2) 中标通知书；(3) 投标函及投标函附录;(4) 通用合同条款；(5) 专用合同条款【答案】 C6、设计施工总承包合同模式下，工程在缺陷责任期内，因施工质量问题出现重大缺陷，发包人通知承包人进行维修，承包人不能在合理时间内进行维修，发包人委托其他单位进行修复，修复费用（）承担。
2023年监理工程师之合同管理通关考试题库带答案解析
2023年监理工程师之合同管理通关考试题库带答案解析单选题（共30题）1、关于监理人的合同管理地位和职责的说法，正确的是（）。
A.在合同规定的权限范围内，监理人可独立处理变更估价、索赔等事项B.监理人向承包人发出的指示，承包人征得发包人批准后执行C.发包人可不通过监理人直接向承包人发出工程实施指令D.监理人的指示错误给承包人造成损失，由发包人和监理人承担连带责任【答案】 A2、按照标准施工合同规定，下列关于发包人供应的材料设备运至施工现场后，（）。
A.应当由发包人保管B.应当由承包人保管C.应当由监理人保管D.应当由材料供应商保管【答案】 B3、FIDIC《施工合同条件》中的指定分包商是业主选择的施工单位，关于指定分包商施工中协调管理的说法，正确的是()A.指定分包商的施工自行管理，不需要协调B.应由工程师负责指定分包商施工的协调管理C.应由承包商负责指定分包商施工的协调管理D.应由业主负责指定分包商施工的协调管理4、CM模式中，如果工程实际总费用超过保证工程最大费用（GMP）时，超过部分由（）承担，即管理性承包的含义。
A.雇主B.CM承包商C.总承包商D.工程师【答案】 B5、建设工程施工合同，施工组织设计完成后，承包人按专用条款的约定，将施工进度计划和施工方案说明报送（）审批。
A.设计单位负责人B.勘察单位负责人C.总承包单位负责人D.监理人【答案】 D6、FIDIC系列合同中，《设计一建造与交钥匙工程合同条件》(1995 年第1 版) ，又称"橘皮书"适用于由承包商根据业主要求设计和施工的工程项目和房建项目，采用（）。
A.单价合同B.总价合同C.成本加酬金合同D.成本加固定比例合同7、根据《标准勘察招标文件》中的通用合同条款，对勘察人正式提交的试验报告格式要求是（）。
A.加盖试验室公章并由试验负责人签字确认B.加盖试验室公章并由项目负责人签字确认C.加盖CMA章并由项目负责人签字确认D.加盖CMA章并由试验负责人签字确认【答案】 D8、某通用设备采购合同中约定，采购方付款后，供货方交货。
2023年监理工程师之合同管理通关题库(附答案)
2023年监理工程师之合同管理通关题库(附答案)单选题（共40题）1、《招标投标法实施条例》规定，投标保证金有效期应当与投标有效期一致，投标有效期从（）之日起算。
A.发售招标文件B.发出中标通知书C.提交投标文件的截止D.评标结束【答案】 C2、9部委联合颁发的适用于大型复杂工程项目的《标准施工招标文件》(2007年版)中包括（）。
A.简明施工合同规范B.简明施工合同文本C.施工合同标准文本D.施工合同标准规范【答案】 C3、根据《合同法》的规定，下列合同中，属于无效合同的是()。
A.一方因重大误解而订立的合同B.双方协商一致订立的显失公平的合同C.双方协商一致订立的掩盖非法目的的合同D.一方以欺诈手段，使对方在违背真实意思的情况下订立的合同【答案】 C4、根据《标准设计招标文件》中的通用合同条款，发包人代表授权发包人其他人员负责其指派的工作时，应将被授权人员的姓名和（）通知设计人。
A.职业资格B.授权范围C.技术职称D.授权时间【答案】 B5、某合伙企业与材料供应商订立了采购合同。
材料交货后货款未支付，则下列说法正确的是（）。
A.合伙企业不能成为合同法律关系的主体B.采购合同无效C.合伙企业以其全部财产独立承担民事责任D.合伙企业财产不足以清偿债务时，合伙人承担无限责任【答案】 D6、设计施工总承包合同模式下，承包人对总监理工程师授权的监理人员发出的指示有疑问时，做法正确的是（）。
A.在该指示发出的24小时内提出书面异议B.在收到该指示的48小时内提出书面异议C.向授权的监理人员提出书面异议D.总监理工程师应在48小时内回复【答案】 D7、除专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序正确的是（）。
A.合同协议书→中标通知书→发包人要求→专用合同条款→通用合同条款B.发包人要求→合同协议书→中标通知书→专用合同条款→通用合同条款C.合同协议书→中标通知书→专用合同条款→通用合同条款→发包人要求D.中标通知书→合同协议书→通用合同条款→专用合同条款→发包人要求【答案】 C8、下列选项中，可以用于质押的是( )。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
2023年监理工程师之合同管理通关题库(附答案)单选题（共30题）1、下列关于工程实际竣工日期的确定，不正确的是（）。
A.竣工验收合格，承包人提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期B.竣工验收基本合格但要求整修和完善的，实际竣工日期为承包人整修和完善后送交竣工验收申请报告的日期C.竣工验收不合格，工程按发包人要求返工重作或补救后通过竣工验收的，实际竣工日期为承包人返工重作或补救后提交竣工验收申请报告的日期D.发包人延误竣工验收，承包人提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期【答案】 B2、程序复杂、工作量大、周期长，适合于较为充分竞争的市场环境的采购方式是（）。
A.招标选择供货商B.询价选择供货商C.直接向供货商订购D.服务采购【答案】 A3、建设工程招投标程序中，投标保证金可以不予退还的情形是（）。
A.投标人在投标函中规定的投标期内撤销其投标B.投标人在投标截止日前撤回其投标C.投标保证金的有效期短于投标有效期D.未中标的投标人未按规定的时间收回投标保证金【答案】 A4、预付款担保保函的担保期限自预付款支付给承包人起生效，至( )止。
A.竣工验收之日B.发包人签发的进度付款证书说明已完全扣清预付款止C.签发工程移交证书日D.缺陷责任期止之日【答案】 B5、建设工程材料采购合同，交货地点约定不明确，不能达成补充协议，也不能按照合同有关条款或交易习惯确定，该标的物不需要运输且出卖人不知道标的物所在地，则交货地点为（）。
（新教材删除该知识点，题目仅供参考）A.标的物所在地B.合同订立地C.买受人订立合同时的营业地D.出卖人订立合同时的营业地【答案】 D6、根据《标准设计施工总承包合同》，承包人文件中最重要的是（）。
A.承包人建议B.发包人要求C.工程进度计划D.设计文件【答案】 D7、“不利气候条件”对施工的影响属于（）应承担的风险。
A.发包人B.承包人C.监理人D.保险人【答案】 B8、竣工验收合格，监理人应在收到竣工验收申请报告后的（）d内，向承包人出具经发包人签认的工程接收证书。
A.21B.28C.42D.56【答案】 D9、关于地下工程防水混凝土的下列表述中哪一条是错误的？( )A.抗渗等级不得小于P6B.结构厚度不应小于250mmC.裂缝宽度不得大于0.2mm且不得贯通D.迎水面钢筋保护层厚度不应小于30mm【答案】 D10、工程施工索赔分类中，将承包商的索赔划分为工程延误索赔、工程变更索赔、合同被迫终止索赔、工程加速索赔、意外风险和不可预见因素索赔等，是依据()进行分类。
A.索赔的合同依据B.索赔的目的C.索赔事件的性质D.索赔的起因【答案】 C11、某工程项目施工过程中，承包人按照工程师的暂停施工指示修复缺陷，经工程师验收认可后，书面提出复工要求，工程师收到复工要求后超过48小时未予答复。
根据《建设工程施工合同（示范文本）》，此时承包人应()A.继续等待工程师的进一步指示B.再次书面提出复工申请C.视为工程师已同意复工D.向发包人书面申请复工【答案】 C12、施工合同履行期间，一方当事人因不可抗力导致其履行合同义务受到阻碍时，下列说法不正确的是（）。
A.应立即通知合同另一方当事人和监理人B.如果没有采取有效措施导致损失扩大，应对全部损失承担责任C.如果不可抗力的影响持续时间较长，应及时提交中间报告，并于不可抗力事件结束后28天内提交最终报告D.不能按期竣工的，应合理延长工期【答案】 B13、关于基准日期的说法，不正确的是（）。
A.通用条款规定的基准日期指投标截止日前第28 天B.规定基准日期的作用是划分该日后由于政策法规的变化或市场物价浮动对合同价格影响的责任C.承包人以基准日期前的市场价格编制工程报价，长期合同中调价公式中的可调因素价格指数来源于选择日的价格D.基准日期后，因法律法规、规范标准等的变化，导致承包人在合同履行中所需要的工程成本发生约定以外的增减时，相应调整合同价款【答案】 C14、抵押与质押的区别主要在于（）。
A.担保财产是否为第三人的财产B.担保财产变卖后的剩余部分是否归债务人C.担保财产是否转移占有D.债权人是否有优先受偿权【答案】 C15、(2019年真题)根据《标准施工招标文件》的施工合同文本通用合同条款，竣工验收管理程序中，监理人审查竣工验收申请报告的各项内容，认为工程尚不具备竣工验收条件时，应当在收到竣工申请报告后（）天内通知承包人。
A.28B.30C.56D.60【答案】 A16、根据《标准设计施工总承包招标文件》，承包人文件中最主要的文件是（）。
A.设计文件B.施工组织设计C.价格清单D.承包人建议书【答案】 A17、下列组织或个人中，不能成为合同法律关系主体的是( )。
A.自然人B.项目经理部C.设计事务所D.监理事务所【答案】 B18、下列关于评标专家必须满足的条件，说法不正确的是（）。
A.从事相关专业领域工作满8年B.具有高级职称C.熟悉有关招标投标的法律法规D.与投标人没有经济利益关系【答案】 B19、（2019年真题）因被代理人对代理人授权不明确，给第三人造成损失，关于损失承担的说法，正确的是（）。
A.由被代理人自行承担责任B.由代理人自行承担责任C.由第三人自行承担责任D.由被代理人与代理人承担连带责任【答案】 D20、风险型CM合同采用（）的计价方式，成本部分由业主承担，CM承包商获取约定的酬金。
A.成本加酬金B.成本加费用C.酬金加费用D.成本加奖金【答案】 A21、根据国家测绘基准、测绘系统和工程测量技术规范以及合同中对工程精度的要求，()负责测设施工控制网。
A.承包人B.发包人C.监理人D.勘察人【答案】 A22、设计施工总承包合同模式下，对于发包人要求中对某工程部分功能的要求错误，承包人在复核时未能发现，导致承包人费用增加和延误工期，则（）。
A.发包人承担费用并延长工期，支付合理利润B.承包人承担费用和延误的工期C.发包人承担费用并延长工期，无需支付利润D.发包人和承包人共同承担费用，并延长工期【答案】 A23、关于防火门窗设置的要求，正确的是( )A.舞台上部与观众厅闷顶之间的隔墙上的门应采用甲级防火门B.剧院后台的辅助用房隔墙上的门窗应采用甲级防火门窗C.消防控制室与其他部位的隔墙上的门应采用甲级防火门D.空调机房与其他部位隔墙上的门应采用甲级防灭门【答案】 D24、下列情形中评标委员会应当否决其投标的是（）。
A.投标联合体已提交共同投标协议B.投标人符合招标文件规定的资格条件C.同一投标人提交两个投标文件，招标文件要求提交备选投标方案D.投标文件未按招标文件要求经投标人盖章和单位负责人签字【答案】 D25、材料采购合同中，卖方应在合同材料预计（）预通知买方，并在合同材料（）正式通知买方。
A.启运7日前，启运24小时前B.启运7日前，启运24小时内C.启运24小时前，启动24小时内D.启运24小时前，到达前24小时内【答案】 B26、招标采购通用型设备时，采用综合评标价法评标，以报价为基础，按预定方法部分要素换算成定价格的因素中，不应包括( )。
A.运输费B.保险费C.2年内易损件费D.售后服务费【答案】 B27、下列食物中含维生素B2较多的有（）。
A.蛋类B.奶类C.肝脏D.肉类E.蔬菜【答案】 A28、（2019年真题）建设工程招标程序中，投标保证金可以不予退还的情形是（）。
A.投标人在投标函中规定的投标有效期内撤回其投标B.投标人在投标截止日前撤回其投标C.投标保证金的有效期短于投标有效期D.未中标的投标人未按规定的时间收回投标保证金【答案】 A29、下列关于保证在建设工程中的应用的说法中，错误的是（）。
A.投标保证金有效期从提交投标文件的截止之日起算B.履约保证金额度一般情况为合同价格的10%C.承包人中途毁约，发包人有权凭履约保证向银行索赔保证金作为赔偿D.预付款担保是发包人向承包人提供的担保【答案】 D30、买卖双方签订建材买卖合同，总价款为100万元，约定由买方支付定金30万元。
由于资金周转困难，买方只交付了25万元，卖方予以签收，则定金的数额为（）。
A.30万元B.25万元C.20万元D.55万元【答案】 C多选题（共20题）1、与单价合同相比，固定总价合同的特点有（）。
A.适用于地下条件复杂的工程B.适用于时间特别紧迫的工程C.业主控制投资的难度大D.承包商承担价格变化的风险较大E.对承包商准确预估工程量的要求高【答案】 D2、按照FIDIC的《施工合同条件》规定，工程施工的竣工日可能为()A.工程师颁发接收证书之日B.实际通过竣工检验之日C.接收证书中确认的工程竣工之日D.工程实际移交之日E.业主提前占用工程之日【答案】 C3、勘察人在与发包人签订合同时提交了履约保函，关于该保函的说法正确的是（）。
A.有效期自合同签订之日起开始B.至签收最后一批勘察成果文件之日后失效C.担保人在收到发包人的赔偿要求后7日内支付D.发包人和勘察人变更合同，只有征得担保人同意后，担保人继续承担担保义务E.属于无条件的、不可撤销担保【答案】 C4、招标投标监督部门在对邀请招标的招标文件内容进行核查时，应予纠正的不合理要求包括()A.要求施工企业必须具备一定的资质等级B.要求专业工程的施工企业必须具备该专业的资质等级C.要求投标人必须拥有进口的施工机具D.要求投标人必须使用指定的钢铁企业生产的钢材E.要求专业工程的施工企业必须是本系统的【答案】 CD5、下列关于组织踏勘现场的说法正确的是（）。
A.由投标人按招标文件规定的时间.地点自行组织B.参加踏勘现场发生的费用由投标人自理C.非因招标人原因导致的踏勘现场人员伤亡和财产损失由投标人自行负责D.踏勘现场应当由全体投标人参加E.招标人在踏勘现场中介绍的情况应当完整准确，对投标人据此作出的判断和决策负责【答案】 BC6、根据《标准施工合同》，承包人在施工准备阶段的主要义务有（）。
A.提出开工申请B.办理临时道路通行审批手续C.编制施工组织设计D.提交工程质量保证措施文件E.负责管理施工控制网点【答案】 ACD7、合同协议书是合同组成文件中唯一需要发包人和承包人同时签字盖章的法律文书，因此标准施工合同中规定了应用格式。
除了明确规定对当事人双方有约束力的合同组成文件外，具体招标工程项目订立合同时需要明确填写的内容包括（）A.监理人名称B.发包人和承包人的名称C.施工的工程或标段D.签约合同价E.合同工期【答案】 BCD8、抵押权自登记时生效的包括（）。
A.生产设备B.交通运输工具C.已建成的建筑物和其它土地附着物D.正在建造的建筑物E.正在建造的船舶【答案】 CD9、(2014年真题)根据《标准施工招标文件》，标准施工合同附件的格式文件包括（）。