建设工程扬尘治理费用合同知识交流
建设工程扬尘治理费用合同知识交流
建设工程扬尘治理费用合同【襄城县滨河花园（丽水园）7#楼】建设单位：（以下简称甲方）许昌龙城置业有限公司总包单位：（以下简称乙方）河南星海建设有限公司为加强施工现场环境治理管理，认真执行、贯彻落实国家、市住房和城乡建设局、市环保局的有关环境保护法律、法规和管理要求。
依据《中华人民共和国环境保护法》的有关规定。
确保施工现场环境保护工作始终保持良好状态，双方本着平等、自愿的原则，签订本协议书。
甲方和乙方应当按照各自职责，对施工现场各自施工区域的环境保护进行监督管理，严格遵守本协议书的权利、责任和义务。
建立起相互理解信任，相互支持配合的良好关系，保障施工现场环境保护工作顺利进行。
一、甲方的权利、责任和义务：1、贯彻落实国家、市住房和城乡建设局、市环保局有关施工现场环境保护的管理规定，落实责任制和健全规章制度。
加强对施工单位的要求，负责对施工现场环境保护进行全面监督、管理，并对施工现场环境保护工作进行检查和指导。
2、施工现场周边必须进行围挡，现场大门和围挡要牢固、整齐、美观、规范。
现场清洁、整齐，主要道路硬化，有排水措施3、建筑垃圾、生活垃圾分类存放，并应及时清理，现场出入口要设置洗车设备，确保车轮不带泥砂上路。
4、遇有四级以上大风天气时做好遮盖工作，采取有效扬尘防治措施。
5、施工现场存放水泥、砂石、灰土等物料要采取有效扬尘防治措施，堆放整齐，并配备相应的洒水设备，及时洒水降尘。
6、砼泵、车辆清洗处应设沉淀池，存储和使用油料要有防止污染土壤、水体措施，食堂污水应有隔油池，定期掏油。
人为活动噪声应有控制措施。
7、贯彻落实国家、市住房和城乡建设局、市环保局及公司有关施工现场环境保护的管理规定，未落实责任制和规章制度。
对施工现场环境保护没有进行全面监督、管理、检查和指导。
二、乙方的权利、责任和义务1、贯彻落实国家、市住房和城乡建设局、市环保局及公司有关施工现场环境保护的管理规定，落实责任制和健全规章制度。
服从管理，对施工区域、生活区宿舍的环境保护管理工作负全面责任。
2024年建设工程扬尘治理费用合同
建设工程扬尘治理费用合同一、甲方和乙方本合同由以下双方签订：甲方（建设单位）：地址：联系人：电话：乙方（扬尘治理单位）：地址：联系人：电话：二、合同内容2.1合同目的本合同旨在约定甲方为确保建设工程施工期间环境卫生的要求，委托乙方进行扬尘治理服务，并约定乙方的费用标准及支付时间等事项。
2.2扬尘治理服务内容乙方按照要求进行建筑垃圾清理和施工扬尘治理，包括了施工现场的扬尘防治、扬尘雾炮、水洒平台、渣土车清理等服务。
2.3费用及支付方式扬尘治理费用按照计划施工期间和工程的图纸设计，与施工工程量相结合，由甲方与乙方双方协商定价。
协商价格原则上不得超过市场价，并按照下面的规定进行支付：•乙方应当根据实际施工情况，对收费标准进行调整，并及时向甲方汇报。
•合同约定的扬尘治理费用，按月结算并在15日内付清。
•发生赔偿或其他费用，须经甲方同意后才能支付。
2.4时间限制此扬尘治理合同的期限自合同生效之日起至项目完工并验收合格之日即止。
2.5违约责任•任何一方违反本合同规定，应当承担相应的违约责任，赔偿另一方因此遭受的一切直接损失。
•乙方未按时配合甲方验收时，甲方有权在乙方承担违约责任以前暂停支付费用或某部分费用。
三、法律适用本合同的任何争议将提交双方协商解决，如协商不成，则应当提交有管辖权的人民法院解决。
本合同适用中华人民共和国法律和法规。
四、合同生效本合同正本一式两份，甲乙双方各执一份，自对方签章生效。
双方签章应当完全一致，才能视为合法有效。
本合同一经签订，不得随意更改。
本合同未尽事宜，可另行协商解决。
甲方：签字：日期：乙方：签字：日期：。
2023建设工程扬尘治理费用标准合同
建设工程扬尘治理费用合同一、合同背景为了保护环境、防止建设工程扬尘对周边环境造成污染，确保工程施工过程中的环境安全和居民的生活质量，特制定本《建设工程扬尘治理费用合同》（简称“本合同”）。
二、合同双方甲方：[建设工程施工方/扬尘治理责任方名称]乙方：[环境监测和扬尘治理费用管理方名称]三、扬尘治理费用管理方式1.乙方负责对建设工程施工过程中的扬尘情况进行监测和治理。
2.甲方根据乙方提供的监测报告，按照合同约定的费用标准支付扬尘治理费用。
3.乙方应当按照国家相关法律法规和技术标准，采取有效的措施对施工现场进行扬尘治理，保证环境质量符合相应的标准。
四、费用计算及支付方式1.扬尘治理费用的计算方式为：[具体的计算公式或费用标准]。
2.扬尘治理费用由甲方每月支付给乙方，支付方式为[现金/银行转账/其他方式]。
3.甲方应当按照合同约定的支付时间和金额，及时支付扬尘治理费用，以确保乙方能够按时有效地进行扬尘治理工作。
五、监测与报告1.乙方应当定期对建设工程施工现场进行扬尘监测，并提供相关监测报告给甲方。
2.监测报告应当包括扬尘浓度、监测时间、监测方法等相关信息，以供甲方核实和支付扬尘治理费用。
六、违约责任1.任何一方未履行合同约定的义务，应当承担相应的法律责任。
2.如果甲方未按时支付扬尘治理费用，乙方有权终止扬尘治理工作，并向甲方提起追偿。
3.如果乙方未按合同约定的要求进行扬尘治理，甲方有权要求乙方进行整改，并追究相应的违约责任。
七、争议解决1.对于因本合同引起的争议，双方应当通过友好协商解决。
2.如果协商解决不成，可提交争议给[相应的仲裁机构/法院]进行裁决。
八、合同的变更和解除1.在合同履行过程中，如果双方需变更合同内容，应当以书面形式达成一致意见，并签订补充协议。
2.双方协商一致，可以解除本合同。
九、其他约定事项1.本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等效力。
2.本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为合同签订之日起[具体的有效期限]。
工地扬尘治理承包协议范本
工地扬尘治理承包协议范本
甲方（施工单位）：
乙方（扬尘治理服务单位）：
根据《环境保护法》和《建筑施工项目环境保护管理办法》的相关规定，甲、乙双方经友
好协商，就工地扬尘治理事宜达成如下协议：
一、承包服务内容
1. 乙方将负责对甲方施工现场的扬尘进行有效治理，确保工地周边环境不受扬尘污染。
2. 扬尘治理范围包括但不限于：扬尘监测、扬尘源头防控、扬尘降尘、扬尘监督等工作。
3. 乙方将根据具体情况，制定详细的扬尘治理方案，并按计划进行实施。
二、服务费用
1. 甲方将按照乙方提供的扬尘治理方案，按照约定的计费标准支付扬尘治理服务费用。
2. 如因甲方原因导致扬尘治理工作无法正常进行，甲方应当支付乙方相应的违约金。
三、保证责任
1. 乙方承诺提供的扬尘治理服务符合相关法规和标准，保证施工现场的环境安全。
2. 如乙方因工作不当导致环境污染或造成其他损失时，乙方将承担相应的责任并进行赔偿。
四、其他事项
1. 协议签订后，双方需认真履行各自义务，如有变更需签订书面协议。
2. 协议有效期为______年，到期后若需续签协议，双方可在协商一致的情况下进行续签。
3. 双方如有争议，应友好协商解决，协商不成的，可向有管辖权的法院提起诉讼。
甲方（盖章）：
日期：
乙方（盖章）：
日期：。
扬尘治理费合同范本
扬尘治理费合同范本甲方（以下简称“甲方”）：乙方（以下简称“乙方”）：根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行扬尘治理服务事宜，达成如下协议：第一条服务内容1.1 乙方应按照国家及地方有关扬尘治理的法律法规、标准及规范要求，为甲方提供扬尘治理服务。
1.2 乙方应负责制定扬尘治理方案，并按照甲方的要求进行修改和完善。
1.3 乙方应负责提供扬尘治理所需的设备、材料及人员。
1.4 乙方应负责对甲方施工现场进行扬尘治理，确保施工现场符合国家及地方有关扬尘治理的要求。
1.5 乙方应负责对甲方施工现场进行定期检查，发现问题及时整改。
第二条服务期限2.1 本合同的服务期限为____年，自____年__月__日起至____年__月__日止。
2.2 乙方应在服务期限内完成合同约定的服务内容。
第三条服务费用3.1 甲方应支付乙方服务费用共计人民币（大写）：____元整（小写）：￥____元。
3.2 甲方支付乙方服务费用的方式和期限如下：（1）合同签订后__日内，甲方支付乙方服务费用的__%。
（2）服务期限届满后__日内，甲方支付乙方服务费用的剩余部分。
第四条甲方的权利和义务4.1 甲方有权对乙方提供的服务进行监督和检查，并提出整改要求。
4.2 甲方应按照约定及时支付服务费用。
4.3 甲方应提供乙方开展扬尘治理服务所需的场地、水电等条件。
4.4 甲方应保证乙方在服务过程中不受非法干扰。
第五条乙方的权利和义务5.1 乙方有权按照合同约定收取服务费用。
5.2 乙方应按照国家及地方有关扬尘治理的法律法规、标准及规范要求，提供合格的扬尘治理服务。
5.3 乙方应按照甲方的要求，及时完成扬尘治理服务。
5.4 乙方应保证扬尘治理服务过程中的人员安全，并承担因此产生的费用。
第六条违约责任6.1 甲方未按照约定支付服务费用的，应向乙方支付逾期付款违约金，违约金按照逾期付款金额的__%计算。
施工扬尘费用合同
施工扬尘费用合同甲方（以下简称“业主”）：乙方（以下简称“承包商”）：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方工程项目的施工扬尘费用事宜，经友好协商，达成以下合同条款：一、工程概况1.1 工程名称：________工程项目1.2 工程地点：________1.3 工程规模：________1.4 工程总投资：________二、施工扬尘费用定义及计算方式2.1 施工扬尘费用是指由于工程施工过程中产生的扬尘对周边环境造成的影响，根据国家环境保护部、住房和城乡建设部等相关部门的规定，由承包商承担的环境治理费用。
2.2 施工扬尘费用的计算方式：按照工程总投资的____%（以下简称“扬尘费率”）计算，具体金额双方协商确定。
三、施工扬尘费用支付方式3.1 甲方应在工程开工前，向乙方支付施工扬尘费用。
支付金额为：____元（大写：____________________________元整）。
3.2 甲方支付施工扬尘费用后，乙方应按照合同约定，负责工程施工过程中的扬尘治理工作。
3.3 乙方应向甲方提供施工扬尘治理的方案、措施及效果报告，甲方有权对治理情况进行检查、监督。
四、施工扬尘治理要求4.1 乙方应按照国家和地方环保部门的要求，采取有效措施，控制施工过程中的扬尘排放，确保施工扬尘对周边环境的影响降至最低。
4.2 乙方应建立健全施工扬尘治理制度，明确责任人，确保治理措施的落实。
4.3 乙方应定期对施工扬尘治理情况进行检查、评估，并根据实际情况调整治理措施。
五、违约责任5.1 甲方未按约定支付施工扬尘费用的，应向乙方支付违约金，违约金为应付扬尘费用的____%。
5.2 乙方未按照合同约定进行施工扬尘治理的，甲方有权要求乙方立即整改，并有权解除合同，乙方应承担因此产生的全部费用。
六、争议解决6.1 双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。
工程施工扬尘治理合同
工程施工扬尘治理合同工程施工扬尘治理合同是建设单位与施工单位之间就施工现场扬尘治理工作达成的书面协议。
该合同应当明确双方的权利、义务和责任，确保扬尘治理措施得到有效执行。
以下是一份工程施工扬尘治理合同范本的主要内容：甲方（建设单位）：________________乙方（施工单位）：________________鉴于甲乙双方就________________工程项目（以下简称“工程项目”）的施工达成了合作协议，现就该工程项目的扬尘治理工作订立本合同，以资共同遵守。
一、合同目的本合同旨在明确甲乙双方在工程项目施工过程中应采取的扬尘治理措施，确保施工活动符合国家及地方环境保护法规的要求，减少对周边环境的影响，保障公众健康。
二、甲方责任1. 甲方应提供必要的扬尘治理设施和设备，并保证其正常运行。
2. 甲方负责监督乙方执行扬尘治理措施，并对乙方的工作进行定期检查。
3. 甲方应及时支付乙方因执行扬尘治理措施而产生的合理费用。
三、乙方责任1. 乙方必须按照国家及地方的相关法律法规和标准，制定并实施扬尘治理方案。
2. 乙方应在施工现场设置围挡、喷水设施等防尘设施，并保持其有效运行。
3. 乙方应对施工人员进行环保知识的培训，提高其环保意识。
4. 乙方应定期向甲方报告扬尘治理工作的进展情况，并接受甲方的监督检查。
四、违约责任1. 如甲方未能按时支付相关费用，乙方有权暂停扬尘治理工作，直至甲方履行支付义务。
2. 如乙方未能执行扬尘治理措施或扬尘治理不达标，甲方有权要求乙方整改，直至达到规定标准；情节严重的，甲方可解除合同，并要求乙方赔偿因此造成的损失。
五、争议解决合同执行过程中发生的任何争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交至合同签订地的仲裁委员会进行仲裁。
六、其他事项1. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
2. 本合同未尽事宜，由双方协商补充。
3. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
扬尘治理费用协议书
扬尘治理费用协议书甲方（委托方）：_____________________乙方（受托方）：_____________________鉴于甲方因工程施工需要，委托乙方进行扬尘治理工作，为明确双方的权利义务，经双方协商一致，特订立本协议书。
第一条服务内容1.1 乙方应根据甲方的要求，提供工程施工过程中的扬尘治理服务。
1.2 扬尘治理服务包括但不限于：施工现场的围挡、覆盖、喷淋、清扫等措施。
第二条服务期限2.1 本协议书的服务期限自____年____月____日起至____年____月____日止。
第三条费用及支付方式3.1 扬尘治理费用总额为人民币（大写）：____________________元。
3.2 甲方应按照以下方式支付费用：3.2.1 协议签订后____个工作日内，支付总费用的____%作为预付款。
3.2.2 服务完成后，经甲方验收合格后____个工作日内，支付剩余费用。
第四条双方的权利和义务4.1 甲方的权利和义务：4.1.1 甲方有权要求乙方按照约定提供扬尘治理服务。
4.1.2 甲方应按时支付服务费用，并提供必要的协助和支持。
4.1.3 甲方应保证提供的信息和资料真实、准确。
4.2 乙方的权利和义务：4.2.1 乙方有权按照约定收取服务费用。
4.2.2 乙方应按照约定的时间、方式和标准提供扬尘治理服务。
4.2.3 乙方应保证服务的质量和效果，满足甲方的要求。
第五条违约责任5.1 如甲方未按时支付服务费用，应按未付款项的____%向乙方支付违约金。
5.2 如乙方未按约定提供服务或服务不符合约定标准，应承担相应的违约责任。
第六条协议的变更和解除6.1 本协议书一经双方签字盖章后生效，未经双方书面同意，任何一方不得擅自变更或解除。
6.2 如遇不可抗力因素，导致本协议无法继续履行，双方可协商解除本协议。
第七条争议解决7.1 本协议书在履行过程中发生争议，双方应首先通过友好协商解决。
7.2 协商不成时，任何一方可向甲方所在地人民法院提起诉讼。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
建设工程扬尘治理费用合同
【襄城县滨河花园（丽水园）7#楼】
建设单位：（以下简称甲方）许昌龙城置业有限公司
总包单位：（以下简称乙方）河南星海建设有限公司
为加强施工现场环境治理管理，认真执行、贯彻落实国家、市住房和城乡建设局、市环保局的有关环境保护法律、法规和管理要求。
依据《中华人民共和国环境保护法》的有关规定。
确保施工现场环境保护工作始终保持良好状态，双方本着平等、自愿的原则，签订本协议书。
甲方和乙方应当按照各自职责，对施工现场各自施工区域的环境保护进行监督管理，严格遵守本协议书的权利、责任和义务。
建立起相互理解信任，相互支持配合的良好关系，保障施工现场环境保护工作顺利进行。
一、甲方的权利、责任和义务：
1、贯彻落实国家、市住房和城乡建设局、市环保局有关施工现场环境保护的管理规定，落实责任制和健全规章制度。
加强对施工单位的要求，负责对施工现场环境保护进行全面监督、管理，并对施工现场环境保护工作进行检查和指导。
2、施工现场周边必须进行围挡，现场大门和围挡要牢固、整齐、美观、规范。
现场清洁、整齐，主要道路硬化，有排水措施。
3、建筑垃圾、生活垃圾分类存放，并应及时清理，现场出入口要设置洗车设备，确保车轮不带泥砂上路。
4、遇有四级以上大风天气时做好遮盖工作，采取有效扬尘防治措施。
5、施工现场存放水泥、砂石、灰土等物料要采取有效扬尘防治措施，堆放整齐，并配备相应的洒水设备，及时洒水降尘。
6、砼泵、车辆清洗处应设沉淀池，存储和使用油料要有防止污染土壤、水体措施，食堂污水应有隔油池，定期掏油。
人为活动噪声应有控制措施。
7、贯彻落实国家、市住房和城乡建设局、市环保局及公司有关施工现场环境保护的管理规定，未落实责任制和规章制度。
对施工现场环境保护没有进行全面监督、管理、检查和指导。
二、乙方的权利、责任和义务
1、贯彻落实国家、市住房和城乡建设局、市环保局及公司有关施工现场环境保护的管理规定，落实责任制和健全规章制度。
服从管理，对施工区域、生活区宿舍的环境保护管理工作负全面责任。
2、进入现场施工必须按照总包对环境保护管理的要求施工，施工区和生活区域有明确的划分，及时清运施工、生活垃圾，或放入指定的容器内。
不能将施工垃圾凌空抛撒。
各工种在每天收工前必须做到“活完料净脚下清”的原则。
生活区和宿舍内不得乱扔任何垃圾（剩菜、剩饭和不要的日常用品），并放入指定的可回收和不可回收的容器内，保持清洁。
3、施工现场要防止扬尘，运料汽车出现场大门必须有人负责保洁工作，配备相应的洒水设备。
保持地面潮湿、清洁，以防扬尘污染空气。
4、四级以上风应及时、快速清扫道路，加大对路面洒水、清扫的频次，减少扬尘污染。
施工现场土方、砂、堆必须覆盖。
5、水泥等可能产生尘土污染物的建筑材料及垃圾要集中存放在库房或严密遮盖。
6、施工现场强噪声机具应采取有效封闭措施，人为活动噪声控制措施合理、有效、现场无违章现象。
必须严格控制作业时间，一般不超过22时，对人为的施工噪声应有降噪措施和管理制度。
7、所有施工人员进入施工现场必须带好安全帽，杜绝现场乱扔生活垃圾的发生。
9、贯彻落实国家、市建委、市环保局及公司有关施工现场环境保护管理规定，未落实责任制和规章制度。
三、补充条款：
补充条款如下：
1、加强所负责施工区域的环境保护管理，做到6个100%，
2、现场道路每天定人进行清扫、洒水；
3、所负责的施工区域内垃圾分类存放，垃圾定期清理。
4、按《扬尘取费[2016]47号文件》规定增加费率建筑1.83%，装饰0.61%，安装1.22%执行，进入工程决算。
四、本合同一式两份，甲、乙双方签字盖章立即生效。
各保存一份。
本协合同自签字之日生效至工程竣工决算完终止。
建设单位：（盖章）总包单位：（盖章）
负责人签字：负责人签字：
年月日年月日。