电子版建设施工合同书.docx
编号：_____________电子版建设施工合同书
甲方：________________________________________________
乙方：________________________________________________
签订日期：_______年______月______日
甲方：身份证号：
乙方：身份证号：
根据《民法典》及有关规定，本着平等互利的原则，经甲乙双方友好，就有关富XX道二期道路工程边坡三维网植草工程达成协议，为明确甲乙双方的权利与义务，签订本协议书：
一、工程名称及地点
1、工程名称：富XX道二期二段工程
2、工程地点：富加镇
二、合同期限
自________年____月____日至________年____月____日，因不可抗力或特殊气候因素造成无法施工的，工期顺延。
三、合同内容
工程项目及工程量：富XX道二期二段工程边坡三维网植草，工程量约 65000 2。
乙方不能履行本合同或不能满足本合同要求的，甲方可视需要，对乙方工作内容及范围作出调整，也可对乙方范围内的部分或全部工作内容另行指定施工单位。
乙方应无条件接受，也不因此作为对合同单价作出调整的理由。
本合同签定后，由于甲方需要，需临时安排乙方增加的工作，经双方协商确定工作内容及计价方式后签定补充合同。
补充合同具有与本合同相同的法律效力，双方应承担的责任及义务仍参照本合同条款执行。
四、合同价款
1、工程单位： 2，工程总价暂定人民币：元。
大写：元整。
（注：此价不含税）
2、乙方向甲方支付保证金2万元。
3、乙方须按合同规定的期限、质量标准和其它合同条款要求完成本合同第三款合同范围内的全部工作内容。
包括为完成本合同所发生的劳务费及零星机具材料费、安装拆卸费、材料转场费、辅助材料费、安全文明施工费、合理利润、管理费等一切费用。
4、乙方为完成本合同约定的工程项目但不在本合同明示的工程范围、工程量清单或详细施工内容中没写明或单列的工作内容，均属于乙方须在本合同中应该履行的合同义务，不再另行支付。
乙方经过前期反复调查了解，对甲方的要求已完全明了，对本合同清单中工作内容表述不全的项目按照国家相关规定中所
暗含的工作内容确定并视为包含在相应的工程细目当中。
五、结算方式
1、以甲方验收合格后最终认可的尺寸、断面计量，按合同单价和实际完成数量计算工程价款。
2、甲方在本合同所有内容完工并经验收合格后对乙方支付工程款时提取总额5%作为质量保证金。
质量保证金的退还：在质保期满后，扣除有关应扣款项后，甲方将剩余部分无息退还给乙方。
质量保证期为12个月。
3、乙方凭借由甲乙双方搭成的结算单进行结算，其它任何单据不作为结算的法律依据。
结算必须由本人进行，委托他人结算时，必须经甲方同意并在甲方在场的情况下签订委托书方为有效。
4、付款方式：乙方材料、机械设备进场后，一个月内完成45000平米，甲方支付工程款30万元，施工中可视乙方进度、质量支付工程款，此项护坡工程完工及时验收合格后100天内支付完成工程全款。
5、如甲方认为有必要时，可对本协议工程或其任何部分的结构形式、质量等级或数量做出调整，乙方应无条件服从。
6、因乙方因素造成停工，因此而使甲方造成的损失由乙方负担。
7、由于乙方失误、措施不当、控制不严等原因造成的工程返工或超设计数量，甲方不予计量。
六、双方的责任和义务
甲方的责任和义务
1、提供设计图纸或施工方案，提出质量、技术、安全、环保等要求。
技术员技术交底放线、质检。
2、因甲方自身原因给乙方造成损失由甲方负责。
3、若乙方不能服从甲方调度安排，不满足质量、进度、安全、环保等要求时，甲方有权单方随时终止合同。
乙方的责任和义务
1、乙方的人工必须听从甲方调配，按照甲方技术交底进行施工，保证随叫随到。
在用工现场必须听从甲方施工人员的指挥，配合甲方施工人员工作，按规定日期完成任务，遵守甲方的规章制度。
特殊工种的操作人员必须持有效证件上岗。
2、乙方必须保证项目质量。
如果施工项目在质保期内出现质量问题，乙方必须在24小时内到达项目部并无条件对进行修复。
3、乙方必须按照安全和技术要求规范化施工，采取严格的安全防护措施，在施工过程中要特别注意安全操作，在施工过程中不得声音作业，杜绝一切事故发生，并承担由于自身造成的人身伤亡事故，安全责任事故，甲方不负任何责任。
4、乙方必须要求工人在上工地以前，不准喝酒和做好安全准备方能施工，如果被甲方工作人员发现没有系好安全绳或没有牢固好安全绳，发现一次罚款500—20元，乙方无条件服从。
5、乙方必须为所属员工办理意外伤害保险。
6、乙方负责其人工的伙食、住宿等事项，其费用由乙方自付。
7、乙方必须配合甲方做好相关辅助资料。
8、及时足额支付农民工工资，否则由此造成的一切责任乙方自行承担。
甲方可视需要代为支付，相应金额从应支付于乙方的工程款中扣除。
8、施工用水、用电均已包含在合同单价中，乙方自行承担。
七、其它约定
1、甲乙双方均不得提出协议以外的其他任何要求，若一方提出，对方有权拒绝。
在执行过程中任何一方无故单方面终止合同，则视为违约，违约方需向守约方支付合同总价10%的违约金。
2、甲乙双方应严格遵守和执行本协议条款。
如一方不按协议条款执行均属为违约，违约方须承担由此造成的经济损失，如乙方不能按甲方规定日期完成施工任务，乙方自行退场，乙方不自行退场，甲方有权将乙方清除出场，所干工程款按经甲方验收合格认可的50%结算，同时赔偿甲方延期所造成的工期和经济损失。
八、争议解决方式
1、本协议未尽事宜，双方另行协商。
2、与本合同有关的一切争议，甲乙双方友好协商解决，协商不成依法向协议签订地人民法院起诉。
在解决争议的过程中，任何一方不得有破坏、阻工、闹事等行为，否则应承担相应法律责任合同在履行过程中发生纠纷，双方协商不能解决的，依法向协议签订地人民法院起诉。
九、合同的生效和终止
1、本合同一式二份，甲乙双方各执一份。
2、本合同自签订之日起生效。
甲方（签字）：
乙方：（签字）联系电话：
联系电话：
签约日期：
签约日期：
签约地点：
签约地点。
通用施工合同电子版(8篇)
通用施工合同电子版发包方（以下称甲方）：法定代表人：身份证号码：承包方（以下称乙方）：法定代表人：身份证号码：根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规、条例、规章等，双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就_____建设工程协商一致，订立协议并共同遵照执行。
第一条施工工程基本信息1、工程项目名称：2、工程施工地点：3、工程承包范围：4、工程立项批准文号：第二条工程期限一、合同工程总工期为____天；开工日期：____年____月____日；竣工日期：____年____月____日。
二、工期经甲方现场代表签证后可相应顺延的情况：1、发包方未能按专用条款的约定提供图纸及开工条件。
2、发包方未能按合同约定日期支付工程进度款，致使施工不能正常运行。
3、工程师未按合同约定提供所需指令、批准等，致使施工不能正常进行。
4、设计变更和工程量增加。
5、一周内非承包方原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时。
6、不可抗力。
7、工程师同意工期顺延的其他情况。
第三条工程价款、结算及付款方式1、双方约定按工程节点付款。
基础完成时付总工程款的25%，完成二层付总工程款的15%，主体验收合格付总工程款的15%，初验合格付到总工程款的90%，最终付款依据审计为准，乙方按要求提供甲方需要的详细验收资料，并经甲方签收后经第三方审计单位审计，双方确认工程量后30天内付至总工程款95%；剩余5%作为工程保修金（不计利息），在保修期满一年后____日内无质量问题一次性付清余款。
2、以上付款时间为乙方上报已完工程款____日内。
如有质量问题，乙方应及时修复，若拖延不修或者维护达不到要求的，甲方有权自行安排人员修复，修复费用从质量保险金中扣除。
3、乙方在收取工程款时应向甲方提供诸暨市建安发票。
4、办理施工许可证时的乙方承担建设工程交易费、工程质量检测费、工程保险费、建筑施工安全服务费、定额编制费等所有政策性规定由乙方承担的费用则乙方自行承担，如甲方代行缴纳，扣除上述费用时，应向乙方出具相关缴费单据。
工程施工合同电子档(3篇)
第1篇合同编号：_______甲方（发包方）：________________________乙方（承包方）：________________________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规，甲乙双方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，就下列工程项目达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：________________________2. 工程地点：________________________3. 工程范围：________________________4. 工程建设规模：________________________5. 工程建设内容：________________________6. 工程建设标准：________________________二、合同工期1. 开工日期：____年____月____日2. 竣工日期：____年____月____日3. 工期总天数：____天三、工程价款1. 工程总价款：人民币____元整（大写：____元整）2. 工程付款方式：（1）预付款：合同签订后____日内，乙方收到甲方支付的预付款人民币____元。
（2）进度款：按照实际完成工程量，每月____日前，甲方支付乙方上月完成工程量的____%作为进度款。
（3）竣工结算款：工程竣工验收合格后____日内，甲方支付乙方剩余工程款的____%作为竣工结算款。
四、工程材料及设备1. 工程材料：乙方负责提供符合国家质量标准、规格、型号的材料，并承担材料费用。
2. 工程设备：乙方负责提供符合国家质量标准、规格、型号的设备，并承担设备费用。
3. 材料及设备验收：甲方对乙方提供的材料及设备进行验收，如不符合要求，乙方应在____日内更换或退货。
五、工程质量及验收1. 工程质量：乙方应严格按照国家及行业相关标准进行施工，确保工程质量。
2. 工程验收：工程竣工验收合格后，甲方应按照合同约定支付乙方工程款。
通用施工合同电子版（4篇）
通用施工合同电子版甲方：_____（以下简称_____）乙方：_____一、工程名称：_____二、工程地点：_____三、承包形式：包工包料四、工程内容_____五、工程造价本工程合同预算价为____元。
双方自正式签订协议日期起，甲方应按工程总造价一次性付给乙方工程预付款____元，在进行开工时再付工程预付款____元。
待工程竣工验收后按工程决算书结清，金额多退少补。
六、双方责任1、在施工前，由甲方负责会同乙方、设计单位对工程施工图纸及工程概算书进行会审，经会审后工程施工图及工程设计概算书，作为今后施工和编制施工图预算书的唯一依据。
2、在工程开工前，甲方应组织有关人员，对乙方编制的工程施工图预算进行会审，会审后的工程施工图预算书作为工程竣工结算唯一的依据。
3、乙方必须严格按图施工，保证施工质量，甲方对施工工地必须提供方便，并有专人负责，做好施工质量监督及隐蔽工程验收。
4、乙方对设计单位的设计图纸应会审，在施工过程中发生设计问题应由乙方负责。
5、施工设备及材料由乙方材料仓库运到工地的运输费已包括在决算书内。
七、双方_致同意于工程委托合同签订甲方土建设验收合格后____月内完工，工程如缓期，所造成停工窝工以及返工等损失，由乙方负责。
八、安全质量措施费，250kya及以下为____元，315kva及以上为壹仟元，1000kva及以上为_____（大写）元。
变压器油化试验费每台_____（大写）元。
设备运输采保费按行业规定以设备费的1.5%计取，设计费按勘察设计费用规定收取，变压器验收费按2元/kva计取（编入决算书）。
九、设备材料供应办法，为了工程进度，工程所需设备材料由甲方委托乙方供应，工程设备材料需具备合格证（编入决算书）。
十、在工程竣工前五天，乙方通知甲方验收，甲方接到通知后及时组织有关人员参加验收，不得无故拖延。
十一、争议的处理1、本合同受中华人民共和国法律管辖并按其进行解释。
2、本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，也可由有关部门调解;协商或调解不成的，按下列第_____种方式解决：（1）提交_____仲裁委员会仲裁;（2）依法向人民法院起诉。
建筑工程施工合同电子版(精品7篇)
建筑工程施工合同电子版(精品7篇)建筑工程施工合同电子版篇1出租人：(以下简称甲方)______签订地点：_________承租人：(以下简称乙方)______签订时间：__年__月__日根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，按照平等互利的原则，为明确出租人与承租人的权利义务，经双方协商一致，签订本合同。
第一条租赁物资的品名、规格、数量、质量(详见合同附件)：___________ 第二条租赁物资的用途及使用方法：__________________第三条租赁期限：自____年____月____日至___年____月____日，共计____天。
承租人因工程需要延长租期，应在合同届满前____日内，重新签订合同。
第四条租金、租金支付方式和期限收取租金的标准：_______________________租金的支付方式和期限：_____________________第五条押金(保证金)经双方协商，出租人收取承租人押金____元。
承租人交纳押金后办理提货手续。
租赁期间不得以押金抵作租金;租赁期满，承租人返还租赁物资后，押金退还承租人。
第六条租赁物资交付的时间、地点及验收方法：_______。
第七条租赁物资的保管与维修一、承租人对租赁物资要妥善保管。
租赁物资返还时，双方检查验收，如因保管不善造成租赁物资损坏、丢失的，要按照双方议定的《租赁物资缺损赔偿办法》，由承租人向出租人偿付赔偿金。
二、租赁期间，租赁物资的维修及费用由____人承担。
第八条出租人变更一、在租赁期间，出租人如将租赁物资所有权转移给第三人，应正式通知承租人，租赁物资新的所有权人即成为本合同的当然出租人。
二、在租赁期间，承租人未经出租人同意，不得将租赁物资转让、转租给第三人使用，也不得变卖或作抵押品。
第九条租赁期满租赁物资的返还时间为：__________。
第十条本合同解除的条件：_____________。
第十一条违约责任一、出租人违约责任：1.未按时间提供租赁物资，应向承租人偿付违约期租金___%的违约金。
施工合同电子版6篇
施工合同电子版6篇篇1合同编号：[合同编号]甲方（发包方）：[甲方名称]乙方（承包方）：[乙方名称]根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方施工工程达成以下协议：一、工程概况1. 工程名称：[工程名称]2. 工程地点：[工程地点]3. 工程内容：[工程内容]4. 工程规模：[工程规模]二、工期及进度1. 工程开工日期：[开工日期]2. 工程竣工日期：[竣工日期]3. 乙方应按甲方要求的施工进度进行，如因乙方原因造成工期延误，乙方应承担相应的违约责任。
三、质量与验收1. 乙方应确保施工质量符合甲方要求及相关标准，如因乙方施工质量问题造成甲方损失，乙方应承担相应的赔偿责任。
2. 甲方应在工程竣工后进行验收，验收标准为：[验收标准]3. 如验收不合格，乙方应按要求进行整改，并承担相应的费用。
四、付款与结算1. 甲方应按合同约定向乙方支付工程款，支付方式为：[支付方式]2. 工程款总额为：[工程款总额]3. 乙方应在工程竣工后向甲方提交结算报告，甲方应在收到结算报告后及时进行审核，并支付结算款项。
五、违约责任1. 如因甲方原因造成工期延误或未按合同约定支付工程款，甲方应承担相应的违约责任。
2. 如因乙方原因造成工期延误或施工质量问题，乙方应承担相应的违约责任。
3. 违约责任的具体承担方式如下：[违约责任承担方式]六、不可抗力1. 如因不可抗力因素导致工程无法按时完成或造成损失，双方应协商解决。
2. 不可抗力因素包括但不限于自然灾害、社会异常事件等。
七、争议解决1. 如双方因合同履行过程中发生争议，应首先通过友好协商解决。
2. 协商不成的，任何一方均可向合同签订地的人民法院提起诉讼。
3. 在争议解决期间，双方应继续履行合同中的其他约定。
八、合同生效与终止1. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
2. 合同生效后，双方应认真履行合同约定，不得随意变更或解除。
建设工程施工合同书电子版(5篇)
建设工程施工合同书电子版合同编号：_____发包方：_____承包方：_____依照《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。
第一章工程第一条工程概况1.工程名称：_____2.工程地点：_____3.工程内容：_____（群体工程应附承包方承揽工程项目一览表）4.承包范围：_____5.承包方式：_____6.资金来源：_____7.批准文号：_____8.业主或主管单位：_____第二条工程监理若本工程实行工程监理，发包方与监理公司另行签订《工程监理合同》，并将监理工程师的姓名、单位、联系方式及监理工程师的职责等通知承包方。
第三条工期1.开工日期：本合同工程定于____年____月____日开工。
2.竣工日期：本合同工程定于____年____月____日竣工。
第四条合同价款金额（大写）：_____ 元（人民币）￥：____元。
第五条工程质量1.承包方必须按照设计文件和国家现行的技术标准、规范进行施工。
2.承包方所承包的工程，必须全部达到国家现行的工程质量验收标准，工程一次验收合格率达到100%，优良率达到_______________。
3.凡因承包方原因造成的施工质量不合格的工程，承包方应在发包方规定的时间内无偿返工，达到工程质量验收标准。
返工后仍达不到的，由承包方承担违约责任。
由于发包方原因达不到工程质量标准的，由发包方承担返工责任及经济支出。
第二章词语涵义及合同文件第六条词语涵义1.有关合同双方和监理人的词语（1）发包方：指专用合同条款中写明的当事人。
（2）承包方：指与发包方签订本合同协议书的当事人。
（3）分包人：指本合同中从承包方处分包某一部分工程的当事人。
（4）监理人：指专用合同条款中写明的由发包方委托对本合同实施监理的当事人。
2.有关合同组成文件的词语（1）合同文件（或称合同）：指由发包方与承包方签订的为完成本合同规定的各项工作而列入本合同第七条的全部文件和图纸，以及其他在协议书中明确列入的文件和图纸。
施工合同范本建筑施工合同范本电子版8篇
施工合同范本建筑施工合同范本电子版8篇篇1建筑施工合同甲方（发包方）：XXXX有限公司乙方（承包方）：XXXX建筑公司根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就乙方承包甲方建筑施工事项达成一致，特签订本合同，以资双方共同遵守。
一、工程概况1. 工程名称：XXXX住宅楼建筑项目2. 工程地点：XXXX路XX号3. 承包范围：本工程采用包工包料方式，承包范围包括但不限于基础工程、主体结构工程、装饰装修工程、电气管线安装工程、给排水工程等。
4. 承包方式：乙方以自己的设备、技术和劳动力，独立承担本工程的施工任务。
二、合同工期1. 开工日期：XXXX年XX月XX日2. 竣工日期：XXXX年XX月XX日3. 合同工期：XX天三、质量标准1. 本工程质量应达到国家现行相关施工质量验收规范的标准。
2. 乙方应严格按照施工图纸、设计说明及有关施工规范进行施工，并接受甲方的监督。
四、合同价款及支付方式1. 本合同总价为人民币XXXX元（大写：XXXX元整）。
2. 支付方式：（1）甲方在合同签订后向乙方支付合同总价的XX%作为预付款。
（2）乙方按甲方要求的施工进度完成相应施工任务后，甲方支付乙方合同总价的XX%。
（3）乙方完成全部施工任务并经甲方验收合格后，甲方支付乙方合同总价的剩余款项。
五、双方权利和义务1. 甲方权利和义务：（1）甲方应向乙方提供施工所需的水源、电源及施工场地。
（2）甲方应及时审核乙方的施工方案及进度计划，并监督乙方的施工进度和质量。
（3）甲方应按照合同约定及时支付乙方的合同款项。
2. 乙方权利和义务：（1）乙方应严格按照施工图纸及设计说明进行施工，确保施工质量符合国家现行相关施工质量验收规范的标准。
（2）乙方应按照甲方要求的施工进度完成相应施工任务，并接受甲方的监督。
（3）乙方应妥善保管甲方提供的材料和设备，如有丢失或损坏，应承担相应的赔偿责任。
工程建设施工合同电子版(5篇)
工程建设施工合同电子版劳务发包人（简称甲方）：劳务承包人（简称乙方）：依据《中华人民共和国建筑法》和《中华人民共和国合同法》及有关行政法规，经甲乙双方协商达成一致定立本合同，其有关事宜如下：第一部分：工程概况（1）本工程属二层基础，一层商品住宅楼，前后和东山墙为37cm砖，西山墙为24cm砖，开挖深1.6m，宽1.2m，要求40cm素土，30cm三七灰土，楼顶为楼板棚顶，上面用架木做造型，上楼板属于甲方。
（2）上下水、暖、电、刮瓷、油顶、不属于本合同范围，白灰属于乙方，室内房心土由甲方供应。
（3）建筑面积按前墙的长乘以面积的宽为平方米，其中前墙长为米乘宽米，另加前后出檐公分，一层面积共计工程总造价为人民币大写元整（元）（4）本合同承包为包工不包料形式，所有建筑用料由甲方提供，且甲方需保证三通，水通、电通、路通、包括用料的保障。
第二部分：付款方式及开竣工日期（1）开工时预付40%的工程款及其生活费：（2）一层顶封后预付40%的工程费。
（3）其余20%的工程款项在工程竣工验收后一次性付清。
第三部分：工程质量（1）本工程质量归双方研究要求达成合格，内墙为砂灰墙面。
（2）本工程按图纸施工，中途需改动的地方必须经双方协商一致方可操作。
（3）由于甲方材料不合格，造成的质量问题由甲方承担，乙方造成的质量不合格问题由乙方承担。
第四部分：乙方责任（1）乙方有责任教育工人严格控制执行操作规程，安全施工，防炎，防盗。
（2）在施工过程中，因甲方材料不足，水不通，电不通，造成的务工损失由甲方负责。
（3）安全问题由甲方造成的安全问题由甲方负责，由乙方造成的安全问题由乙方负责。
第五部分：甲方责任（1）未能按合同履行自己应尽的责任，除竣工日期得以顺延外，还应赔偿乙方由此而发生的实际损失（2）工程未验收，甲方提前使用，由此而发生的质量或其它问题由甲方承担责任。
第六部分：本合同的生效及终止（1）本合同一式两份，甲乙双方各持一份。
（2）本合同自签订之日起生效。
工程建设施工合同电子版(6篇)
工程建设施工合同电子版第一条下列名词和用语，除上下文另有规定外，具有如下含义：（1）“工程”是指业主委托实施监理的工程。
（2）“业主”是指承担直接责任的、委托监理业务的一方，以及其合法继承人。
（3）“监理单位”是指承担监理业务和监理责任的一方，以及其合法继承人。
（4）“监理机构”是指监理单位派驻本工程现场实施监理业务的组织。
（5）“第三方”是指除业主、监理单位以外与工程建设有关的当事人。
（6）“工程建设监理”包括正常的监理工作、附加工作和额外工作。
（7）“日”是指任何一个午夜至下一个午夜间的时间段。
（8）“月”是根据公历从一个月份中任何一天开始到下一个月相应日期的前一天的时间段。
第二条工程建设监理合同适用的法规是国家的法律、行政法规，以及专用条件中议定的部门规章或工程所在地的地方法规、地方规章。
第三条监理合同的书写、解释和说明，以汉语为主导语言。
当不同语言文本发生不同解释时，以汉语合同文本为准。
监理单位的义务第四条向业主报送委派的总监理工程师及其监理机构主要成员名单、监理规划，完成监理合同专用条件中约定的监理工程范围内的监理业务。
第五条监理机构在履行本合同的义务期间，应运用合理的技能，为业主提供与其监理机构水平相适应的咨询意见，认真、勤奋地工作。
帮助业主实现合同预定的目标，公正地维护各方的合法权益。
第六条监理机构使用业主提供的设施和物品属于业主的财产。
在监理工作完成或中止时，应将其设施和剩余的物品库存清单提交给业主，并按合同约定的时间和方式移交此类设施和物品。
第七条在本合同期内或合同终止后，未征得有关方同意，不得泄露与本工程、本合同业务活动有关的保密资料。
业主的义务第八条业主应当负责工程建设的所有外部关系的协调，为监理工作提供外部条件。
第九条业主应当在双方约定的时间内免费向监理机构提供与工程有关的为监理机构所需要的工程资料。
第十条业主应当在约定的时间内就监理单位书面提交并要求作出决定的一切事宜作出书面决定。
建设工程施工合同电子版范本(7篇)
建设工程施工合同电子版范本（7篇）建设工程施工合同电子版（篇1）发包人：(全称)承包人：(全称)依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。
一、工程概况工程名称：工程地点：工程内容：君利花园住宅小区4-8号楼共20__平米、635户智能家居设备及安装群体工程应附承包人承揽工程项目一览表资金来源：自筹二、工程承包范围承包范围：智能家居设备、安装、综合弱电布线等全部包工包料三、合同工期开工日期：年月日竣工日期：年月日合同工期总日历天数天。
四、质量标准工程质量标准：国家验收规范合格标准五、合同价款金额(大写)：壹佰柒拾伍万陆仟壹佰捌拾贰元整(人民币)￥：20__.00(每平方米总价29元)元六、组成合同的文件组成本合同的文件包括：1、本合同协议书2、本合同通用条款3、本合同专用条款4、标准、规范及有关技术文件5、工程报价单或预算书双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。
八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。
九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付工程款。
十、合同生效合同订立时间：年月日合同订立地点：本合同双方约定签字盖章后生效。
发包人：(公章) 承包人：(公章)住所：住所：法定代表人：法定代表人：委托代理人：委托代理人：开户银行：开户银行：帐号：帐号：邮政编码：邮政编码：建设工程施工合同电子版（篇2）建设(发包)单位：(简称甲方)施工(承包)单位：(简称乙方)甲方为单位，根据《中华人民共和国合同法》之规定，遵循经双方在平等、自愿、互利和诚实信用原则，甲方将世博工程项目的基础土方工程任务委托乙方承包，甲乙双方就有关事宜协商一致，订立本合同，并严格遵守。