加油站建设工程施工承包合同
加油站施工合同
加油站施工合同合同编号：__________甲方（建设单位）：__________乙方（施工单位）：__________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的原则基础上，就甲方委托乙方进行加油站施工建设事宜，经友好协商，达成以下合同条款：一、工程概况1.1 工程名称：__________加油站工程1.2 工程地点：__________1.3 工程规模：__________1.4 工程内容：主要包括加油站主体建筑、加油设备、油品储存设施、供配电设施、给排水设施、消防设施等。
二、合同金额2.1 本工程合同总金额为人民币__________元整（大写：__________元整）。
2.2 合同金额包含：工程设计费、施工费、材料费、设备费、调试费、验收费、质保金等。
2.3 合同金额为固定价格，不因材料价格波动、政策调整等原因变动。
三、合同工期3.1 合同约定的工期为__________天。
3.2 工期自双方签订合同之日起计算，至工程验收合格之日止。
3.3 乙方应当按照约定的工期完成工程，如因乙方原因导致工程延期，乙方应承担相应的违约责任。
四、质量标准4.1 工程质量应符合国家、行业及地方的相关法律法规、规范标准及设计文件的要求。
4.2 工程质量保证期为__________年，自工程验收合格之日起计算。
4.3 乙方应承担工程质量的维修、更换责任，直至达到合同约定的质量标准。
五、合同的履行5.1 甲方应按照约定的时间和金额支付合同价款。
5.2 乙方应按照约定的工期、质量标准完成工程。
5.3 乙方应按照约定的方式提供施工材料、设备，并保证其质量。
5.4 乙方应按照约定的方式进行工程验收，并承担验收不合格的责任。
六、违约责任6.1 乙方未按照约定的工期完成工程的，应当按照逾期部分价款的__________%向甲方支付违约金。
6.2 乙方未按照约定的质量标准完成工程的，应当按照甲方实际损失的金额向甲方支付违约金。
加油站安全施工安全合同
加油站安全施工安全合同甲方：
乙方：_________________________有限公司
进行安全经营，在双方友好协商的条件下签订本协议，具体内容如下：
1、甲方提供施工图纸，乙方负责包工/包料/包现场安全施工材料的购置并保证合格；施工人员由甲方负责组织并保证施工程序的合法有效；施工的材料费用和施工人员的劳务费用均有甲方支付；乙方派遣到现场人员的技术指导费用和交工资料的费用均有甲方负责支付给乙方；税收及其他相关费用均有甲方直接支付给有关单位。
2、乙方只负责甲方施工人员现场施工技术指导工作，负责交工资料的签字、完善及装订成册、盖章归档事宜。
3、加油站，乙方施工技术人员的现场指导费用和资料装订费用合计
场同时支付50％验收合格后，同时支付30％剩余20％等相关资料完善归档后支付，一切相关费用由甲方直接支付给乙方指定账户，乙方不在收取甲方的其他费用，也不承担相应的其他责任。
4、甲方施工现场的安全管理、安全防护、由甲方具体专项相关人员及相关部门负责安全监督管理，乙方严禁违规操作，否则发生一切事故有乙方自行承担一切责任与甲方无关。
5、甲方的竣工验收协调事宜自行负责；乙方只负责验收签字盖章工作。
6、本协议一式三份，甲乙双方各一份，中间方一份。
7、施工日期：自20____年_____月_____日始，至20____年_____月_____日止。
甲方代表（签字）：联系方式：
乙方代表（签字）：联系方式：
年月日。
加油站承包合同(通用8篇)
加油站承包合同（通用8篇）加油站承包合同第1篇甲方(发包人)：_________________乙方(承包人)：_________________依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程勘察设计市场管理规定》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工项协商一致，订立本加油站建设工程承包合同。
一、工程概况工程名称：_________________工程地点：_________________工程内容：_________________二、工程承包范围承包范围：_________________包工包料三、合同工期：_________________开工日期：_________________竣工日期：_________________合同工期总日历天数天。
(土建天、精装修天)工程内容：_________________乙方承担本工程项目如下内容的施工(具体详见施工图)：1、负责土石方、挡土墙、站内场地平整及室外地坪混凝土施工。
2、负责营业房、辅助用房的土建部分施工、包括：_________________地基基础工程、墙体砌筑、屋面防水及屋面其他工程、地面硬化、发电机基础及其预埋件、厨房的水池、操作台土建施工。
营业房内墙和营业房外墙只完成砂浆抹灰。
营业房、辅助用房的外墙涂料装饰由甲方另行安排。
3、负责油罐坑的挖、填，负责油罐基础及其预埋件、油罐操作井(含贴瓷砖)、罐区地砖铺设，负责输油线管沟的挖、填。
4、负责花坛、消防砂池(含消防沙、如果需要还含盖板安装)、防火堤、消防器材间、化粪池、隔油池的土建及装饰，负责罩棚拄的土建(含预埋件、不含装饰)，负责围墙的砌筑及砂浆抹灰，负责绿化工程(建设所在的有特殊要求的除外)，负责挡土墙工程。
5、负责罐区观察井施工。
甲方(发包人)：_________________乙方(承包人)：_________________时间：_______________________加油站承包合同第2篇承包方(甲方)：发包方(乙方)：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规、条例、规章等，双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就本项目协商一致，订立合同并共同遵照执行。
加油站施工合同范本
加油站施工合同范本篇一：加油站建设工程施工承包合同加油站点工程施工承包合同甲方（发包人）：保利民爆科技集团股份有限公司新疆分公司乙方（承包人）：哈密瑞丰彩钢有限公司依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律法规的规定、遵循自愿、公平和诚信原则，双方就本建设工程0施工事项协商一致，订立本合同。
一、工程概况工程名称：保利民爆加油站点建设施工工程工程地点：保利民爆集团新疆分公司巴里坤别斯库都克驻区工程内容：乙方承担本工程项目如下内容的施工：1、负责储油罐位开挖回填、站内场地平整和压实施工（施工机械甲方自备）。
2、负责土建部分施工、包括：罐体条基和砌体工程、罐口检查井、加油岛和加油机、配电箱、监控基础与管孔砌筑等相关混凝土配套施工。
3、负责加油机（方钢管和彩钢板结构）遮雨棚制作安装。
4、负责站区格围栏（包括两门）的修整安装。
5、负责储油罐的定置和绑缚固定。
6、负责电源线和各电油管沟的挖填（施工机械甲方自备）7、负责加油机与吸油管、量油管、卸油管、通气管和阻火器、电气等连接安装。
吸油管和通气管和外电源线由甲方提供。
二、施工方式：包工包料、包质量、包试运行与保工期。
三、合同工期合同签订盖章生效后10天。
四、质量标准工程质量标准：一次性达到现行国家验收标准的合格等级，试运行10天正常合格。
五、工程造价及付款方式工程造价：陆万贰仟元，其中土建部分36000元；安装部分26000元。
本工程通过竣工交验或试运行期正常合格并开具相应额度的建筑工程发票交甲方后付清工程款。
六、质量保证工程竣工验收过程应详实填写《工程竣工验收单》。
验收通过后乙方按规定对工程实行保修，质保方式与此前与乙方签订的《轻钢结构库房建造工程合同》的质保安排进行等同形式捆绑。
九、纠纷解决办法任何一方违反合同规定而协商不成，可向经济合同仲裁机关申请仲裁；仲裁不成向人民法院起诉。
十、附则本合同一式四份，经双方代表签字，加盖双方公章后生效。
加油站施工合同
加油站施工合同篇一：加油站建设施工承包合同-范本(中石化加油站) 加油站建设施工承包合同（XX版）合同编号：甲方 (建设单位)：法定代表人（负责人）：地址：邮编：电话：乙方 (承包单位)法定代表人（负责人）：地址：邮编：电话：合同签订地点：乙方是经甲方或甲方上级主管单位就本合同项下建设工程通过招标程序确定的中标单位。
依照《中华人民共和国合同法》和江苏省有关规定，经双方协商一致，签订本合同，并严肃履行。
第一条工程项目一、工程名称：二、工程地点：三、工程编号：四、工程范围和内容：视频监控安装工程（各详单工程详见工程清单一览表）。
五、工程总价：全部工程预算造价人民币￥元人民币（各单项工程详见项目一览表）六、未经甲方同意，乙方不得将本工程部分或者全部向第三方转包。
第二条工程期限一、开/竣工日期：依照国家颁布的工期定额，经双方商定，本合同工程开/竣工日期如下：全部工程自年月日开工，至年月日竣工（合同工期20天，实际开工时间以甲方通知为准）。
二、施工过程中，如遇下列情况，可顺延工期，顺延期限，由双方另行协商并签订补充协议，并报有关部门备案。
1. 因人力不可抗拒的灾害被迫停工者；2. 因甲方变更计划或变更施工图无法继续施工者；3. 因甲方未能按期供图、供料、供设备或所需材料、设备不合要求被迫停工或不能顺利施工者。
第三条物资供应一、中石化及甲方统一招标安排的主材及标准件，由乙方按设计方案提前提出物资采购计划需求，由甲方采购并协调供应至指定地点，其他材料均由乙方按要求采购供应。
二、由甲方负责供应物资的品种、规格、数量及进场期限，详见附件《甲方供应材料、设备一览表》。
三、凡甲方供应的物资，乙方认为不合格的，应于接收时当场提出。
乙方接收后，乙方即负有保管责任，因保管不善造成的损失由乙方承担。
四、工程所需物资，如乙方认为因规格、品种或材料不能满足工程要求必须以其他规格、品种代替或加工处理，或者因工程要求变化而需要调整时时，应事先取得原设计单位和甲方同意，因此发生的量差、价差及加工费结算，由三方协商一致另行签订补充协议后实行。
简单的工程承包合同10篇
简单的工程承包合同10篇承包工程的时候，承包人要按照施工合同和设计文件严格施工，并且接受发包人的必要监督。
工程承包合同内要规定完成和交付合格工程的时间、保修责任和损害赔偿责任等。
下面是小编收集整理的简单的工程承包合同，欢迎借鉴参考。
简单的海外工程承包合同本合同经下述双方签署：1.________市________(单位，以下简称甲方);代表人：________2.________建筑工程承包公司海外工程部(以下简称乙方);经理____先生(____年____月____日由________建筑工程承包公司授权) 出生地：________(国家)国籍：________(国家)总部：________(国)________市在________国的通讯地址：________信箱鉴于甲方要兴建的________________，乙方提交报价已于________年____月____日被________招标委员会接受并已中标。
根据________国________部________年____月____日第________号决议，双方缔约于下：(一)合同内容乙方要完全、准确地按照该合同条款、技术规范、设计图纸、工程量表、价格表与合同条款有关的书面协议，在________市对________________进行施工。
乙方承认自己对合同的正文和附件，已有正确的理解，在此基础上同意缔约，按合同施工。
所有上述文件、附件均是本合同不可分割的组成部分。
(二)合同金额本合同总金额为________.兑美元比例为70%.这个金额是用单价乘实际工程量的方法计算出来的，这是指“概算工程”而言。
至于“分段工程”则根据临时报表进行支付，临时报表的书写方法应是双方在合同中一致同意的。
对乙方的支付要根据合同及其附件的规定。
合同价格是固定的，它包括乙方为施工所承担的所有费用、开支、义务、各种税款，包括因施工不良而支出的工程维修费及在合同期内规定的保修、保养费。
加油站工程承包合同书
加油站工程承包合同书甲方（业主）：_________乙方（承包商）：_________鉴于甲方拟建设一座加油站，乙方具有相应的资质和能力承担该项工程，经双方协商一致，特订立本合同，以资信守。
一、工程概况1. 工程名称：_________加油站建设工程。
2. 工程地点：_________。
3. 工程规模：包括但不限于土地平整、基础设施建设、油罐安装、加油机安装、办公楼建设等。
4. 工程标准：符合国家及行业相关标准和规范。
二、合同金额本工程的总承包价为人民币_________元，包括所有材料费、人工费、机械使用费及其他相关费用。
三、工期要求1. 开工日期：自合同签订之日起____天内。
2. 竣工日期：自开工之日起____天内完成。
3. 延期条款：如遇不可抗力因素导致工程延期，双方应协商确定新的工期。
四、质量要求乙方必须保证工程质量达到国家规定的标准，确保加油站的安全、稳定运营。
五、付款方式1. 预付款：甲方在合同签订后____天内支付总合同金额的____%作为预付款。
2. 进度款：根据工程进度分阶段支付，具体比例由双方协商确定。
3. 竣工款：工程竣工验收合格后，甲方支付剩余合同款项。
六、违约责任如一方违反合同约定，需承担违约责任，赔偿对方因此造成的损失。
七、争议解决因履行本合同所发生的任何争议，双方应友好协商解决；协商不成时，可提交至甲方所在地人民法院诉讼解决。
八、其他事项1. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
2. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
3. 本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议。
甲方代表（签字）：_________乙方代表（签字）：_________签订日期：_________年____月____日。
加油站施工合同(通用)(二)
加油站施工合同(通用)（二）合同编号：XXX-XXXX-XXXX一、背景本合同由甲方（以下简称“业主”）与乙方（以下简称“施工方”）于（合同签订日期）签订，为了明确双方在加油站施工项目中的权利和义务，特订立此合同。
二、施工范围1. 项目地点：（填写项目地点，包括详细地址）2. 项目概况：本项目为加油站的施工工程，包括但不限于以下工作内容：a. 土地准备工作，包括清理、平整、填土等；b. 建筑工程，包括主体结构、屋面、墙体、地面等；c. 机电设备安装，包括燃气系统、油罐、泵站、加油机等；d. 管网工程，包括输油管道、燃气管道等；e. 环境工程，包括垃圾处理、污水处理等；f. 其他必要的附属工程。
3. 施工方必须严格按照设计方案、规范要求和合同约定开展施工工作，并承担质量控制、安全管理等责任。
三、工期与计划1. 施工方应在合同签订后（具体日期）内开始施工，合同约定的工期为（具体天数）。
2. 业主有权要求施工方提供详细的施工计划，并在施工过程中监督和核查施工进度。
3. 若施工方无故延误工期，业主有权要求施工方承担相应的损失，并可以解除合同。
四、支付方式1. 总造价为人民币（具体金额）元，根据施工进度，分期支付如下：a. 开工前支付工程款的（比例）作为预付款；b. 工程进度完成（比例）时支付（比例）作为第一期工程款；c. 工程进度完成（比例）时支付（比例）作为第二期工程款；d. 工程竣工（比例）时支付（比例）作为最后一期工程款。
2. 施工方应在每次收到支付通知后的（具体天数）内提供相应的收款发票及相关证明文件。
五、质量保证与保修期1. 施工方对本项目提供的材料和施工质量负责，承诺符合国家有关标准和规定。
2. 自项目竣工之日起，质量保修期为（具体月数），施工方应承担所有的质量问题的修复费用。
六、风险责任1. 在施工过程中，如发生人员伤亡、物质损失等意外情况，施工方应负起相应的赔偿责任。
2. 业主应提供相应的险种以保障施工过程中的风险。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
加油站建设工程施工承包合同
合同编号:
第一部分协议书
甲方（发包人）：乙方（承包人）：
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》
《建设工程勘察设计市场管理规定》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工项协商一致，订立本合同。
一、工程概况
工程名称：__________________________________________
工程地点：________________________________________
工程内容：__________________________________________
群体工程应附承包人承揽工程项目一览表（附件1）
工程立项批准文号：_____________________________________
资金来源：企业自筹
二、工程承包范围
承包范围：包工包料
三、合同工期：
开工日期：____________________________
竣工日期：____________________________
合同工期总日历天数___________ 天。
（土建 _______ 天、精装修天）
工程内容：乙方承担本工程项目如下内容的施工（具体详见施工图）：
1负责土石方、挡土墙、站内场地平整及室外地坪混凝土施工。
2、负责营业房、辅助用房的土建部分施工、包括：地基基础工程、墙体砌筑、屋面防水及屋面其他工程、地面硬化、发电机基础及其预埋件、厨房的水池、操作台土建施工。
营业房内墙和营业房外墙只完成砂浆抹灰。
营业房、辅助用房的外墙涂料装饰由甲方另行安排。
3、负责油罐坑的挖、填，负责油罐基础及其预埋件、油罐操作井（含贴瓷砖）、罐区地砖铺设，负责输油线管沟的挖、填。
4、负责花坛、消防砂池（含消防沙、如果需要还含盖板安装）、防火堤、消防器材间、化粪池、隔油池的土建及装饰，负
责罩棚拄的土建（含预埋件、不含装饰），负责围墙的砌筑及砂浆抹灰，负责绿化工程（建设所在的有特殊要求的除外），负责挡土墙工程。
5、负责罐区观察井施工。
6、负责照明电路的铺设，包括：从主配电柜到照明配电箱之间的线路铺设，照明配电箱安装，室内照明线路铺设，室内插座、开关预留线及
洞口，室外广告牌灯箱外线路铺设，把罩棚内亮光标识、照明灯所需线路从照明配电箱引至罩棚尾部。
7、负责从进站水表以后的给、排水管线路铺设（营业房一
层洗漱卫生间内给排水管铺到墙外或者地面接口部位为止），负责消防栓安装（如果需要），负责排水沟砌筑及沟盖板安装，负责罩棚下水排水管安装。
8负责营业房、辅助用房接地网铺设及测试。
二、合同工期
1、甲方向乙方提供施工图后，乙方在10天内向甲方提供由甲方负责采购的材料、设备清单一份。
2、开竣工日期：依照国家颁布的工期定额，经双方商定，本工程合同项目施工工期100天。
开工日期由甲、乙双方共同商定，并由监理公司共同签证，竣工日期以乙方所承担的所有项目完工并经甲方、监理公司共同预验收合格日为准。
三、质量标准
工程质量标准：一次性达到现行国家验收标准的合格等级。
四、管理目标
无伤亡事故、无重大设备事故、无重大技术质量事故、无环境破坏事故、无重大工业污染事故。
五、合同价款
本合同工程范围施工预算造价：________________________ （不含由甲方负责采购的材料、设备价格）。
六、组成合同的文件
组成本合同的文件包括：
1、本合同协议书。
2、本合同专用条款。
3、本合同通用条款。
4、甲方负责供应的材料、设备目录。
5、工程协商价清单。
6、在实施过程中双方共同签署的补充与修正文件。
7、标准、规范及有关技术文件。
8图纸。
七、本协议书中有关词语含义本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。
八、乙方向甲方承诺按照合同约定进行设计、施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。
九、甲方向乙方承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。
十、合同生效
合同订立时间：___________________________________
合同订立地点：___________________________________
本合同双方约定，本合同自双方签订之日起生效。
除保密条款外，在保修期满乙方履行完保修义务后失效。
甲方（盖章）：
法定代表人（负责人）委托代理人：
开户银行：
账号：
乙方（盖章）：法定代表人（签字）委托代理人：
开户银行：账号：。