电力建设工程施工合同样式二(官方版)
建设工程施工合同(电力2)新
建设工程施工合同（电力2）新甲方（发包方）：__________乙方（承包方）：__________根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的基础上，就乙方承包甲方电力建设工程事宜，达成如下协议：一、工程概况工程名称：__________电力工程工程地点：__________工程内容：__________电力设施施工，包括输电线路、变电站及配套设备的建设。
二、合同工期开工日期：__________年____月____日（具体以甲方发出开工令为准）。
竣工日期：__________年____月____日。
合同工期总日历天数：____天。
三、工程质量标准本工程质量标准应达到国家电力工程施工质量验收规范合格标准。
四、工程造价及支付方式1. 工程总造价：人民币______元整（￥______元）。
具体金额根据工程实际结算确定。
2. 支付方式：甲方按工程进度支付工程款，具体支付节点和比例如下：（1）工程基础完工验收合格后支付合同价款的____%；（2）主体工程完成一半时支付合同价款的____%；（3）工程竣工验收合格并移交相关资料后支付至合同价款的____%；（4）质量保证金为合同价款的____%，自竣工验收之日起满一年后无质量问题，甲方一次性支付乙方。
五、工程保修及售后服务工程保修期按照国家有关规定执行，自竣工验收合格之日起计算。
保修期内如出现质量问题，乙方负责免费维修。
保修期满后，乙方提供有偿服务。
六、甲方责任与义务1. 甲方负责提供施工所需的水电等基础设施；2. 甲方有权对乙方的施工质量、进度进行监督；3. 甲方应按照合同约定及时支付工程款；4. 甲方应协助乙方办理相关施工手续。
七、乙方责任与义务1. 乙方应按照合同约定组织施工，确保工程质量；2. 乙方应遵守国家安全生产法律法规，确保安全生产；3. 乙方应按时提交工程进展报告，及时向甲方反馈工程进展情况；4. 乙方应妥善保管甲方提供的施工图纸、技术资料等，工程竣工后移交甲方；5. 乙方在工程保修期内承担保修责任。
建设工程施工合同(电力2)专业版3篇
建设工程施工合同（电力2）专业版3篇篇1建设工程施工合同（电力2）专业版第一章总则第一条为了规范建设工程施工合同的签订与履行，维护施工双方的合法权益，促进电力工程建设的顺利进行，根据《建设工程施工合同法》及其相关法规，特制定本合同。
第二条本合同所称建设工程系指由甲方负责承包、承建，或者其他合同方式，由乙方负责提供电力2工程服务的建设工程。
第三条本合同所称甲乙双方，是指承包、承建建设工程的单位及提供电力2工程服务的单位。
第四条本合同的签订是建设工程施工计划的依据，是实施工程施工的合法依据。
第五条本合同内容包括合同条款、附件、技术规范等，是双方共同遵守的法律文件。
第二章合同的签订第六条甲乙双方签订本合同应当遵循自愿、公平、诚实信用、协商一致的原则。
第七条甲乙双方签订本合同应当具备法人资格，能够独立承担法律责任。
第八条甲乙双方签订本合同应当清楚约定建设工程的工程量、工程造价、工程进度、工程质量、工程安全等基本内容。
第九条甲乙双方签订本合同应当明确约定工程合同的履行方式、支付方式、违约责任、争议解决等相关事宜。
第十条甲乙双方签订本合同应当明确约定工程施工的标准、规范以及相关技术要求。
第三章合同的履行第十一条甲方应当按照本合同约定的工程施工方案、施工计划，按时保质保量完成工程。
第十二条甲方应当做好工程施工的安全防护工作，保障施工人员和周围环境的安全。
第十三条乙方应当按照本合同约定的标准、规范，提供优质的服务，确保工程质量。
第十四条乙方应当配合甲方的工程施工，协助解决工程中出现的问题，确保工程顺利进行。
第十五条甲乙双方在合同履行过程中如遇到问题，应当友好协商解决，不得随意变更合同内容。
第十六条若甲乙双方在合同履行过程中发现对方违约行为，应当及时通知对方，并提出整改要求。
第十七条若甲乙双方因合同履行产生争议，应当协商解决。
如无法达成一致意见，应当向工程监理部门申请调解或仲裁。
第四章合同的解除第十八条甲乙双方若因不可抗力等原因无法继续履行合同，应当及时通知对方，并根据具体情况协商解除合同。
电力建设工程施工合同(样式二)
电力建设工程施工合同(样式二)合同编号：[编号]甲方（发包方）：[甲方名称]乙方（承包方）：[乙方名称]根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的基础上，就电力建设工程施工事宜达成如下协议：一、工程概况工程名称：[工程名称]工程地点：[工程地点]工程内容：[工程内容简述]工程规模：[工程规模描述]技术标准：[遵循的技术标准]二、工期要求开工日期：[开工日期]竣工日期：[竣工日期]合同工期：[总工期]日历天。
三、工程质量要求及验收标准1. 乙方必须按照电力行业的有关规范、标准进行施工，保证工程质量达到合同约定的标准。
2. 工程竣工验收依据为国家颁发的相关标准及甲方提供的施工图纸和设计变更文件等。
3. 工程验收标准和方法按照电力行业的有关规定执行。
四、工程造价及付款方式1. 工程总造价为人民币：[大写金额]（小写：￥[金额]）。
具体价格以双方签订的预算表为准。
2. 付款方式：甲方应按以下比例向乙方支付工程款：基础施工完成支付XX%；主体施工完成支付XX%；竣工验收合格并移交全部资料后支付XX%；质保金XX%，质保期满后无质量问题无息退还。
五、材料设备供应及保管1. 乙方应按照合同约定供应所需材料设备，并确保质量符合标准。
甲方提供材料设备时，乙方应妥善保管，如有损坏，乙方应负责赔偿。
2. 材料设备的运输、保管费用已包含在合同造价中，由乙方承担。
六、安全施工及保修责任1. 乙方应严格遵守安全施工规范，采取必要的安全防护措施，确保施工现场安全。
因乙方原因造成的安全事故，由乙方承担全部责任。
2. 工程竣工验收合格后，乙方应按照国家有关规定承担保修责任。
保修期限自工程竣工验收合格之日起计算，为期两年。
保修期内发生的工程质量问题，乙方应负责免费维修。
七、违约责任及赔偿损失1. 甲方若未按合同约定支付工程款，每逾期一日，应向乙方支付合同总价XX%的违约金。
逾期超过XX日，乙方有权解除合同，并要求甲方赔偿因此造成的损失。
建设工程施工合同(电力2)专业版5篇
建设工程施工合同（电力2）专业版5篇全文共5篇示例，供读者参考篇1建设工程施工合同（电力2）专业版一、合同双方甲方：单位名称：法定代表人：地址：联系人：电话：乙方：单位名称：法定代表人：地址：联系人：电话：二、合同内容1. 乙方承担在甲方指定的地点进行建设工程施工，并按照合同规定的要求进行施工。
2. 乙方负责提供施工所需的劳动力、材料、设备等，并确保施工材料的质量符合相关法律法规的要求。
3. 乙方按照工程设计图纸和规范要求进行施工，保证施工质量，确保工程进度。
4. 乙方应根据施工实际情况，合理安排工程进度，确保工程按时完成并达到设计要求。
5. 乙方负责施工现场的安全生产，严格遵守相关安全规定，确保施工现场的安全。
三、付款方式1. 施工费用总额为（具体金额），按照以下付款方式进行支付：（1）甲方应在乙方完成工程的不同阶段时支付相应的施工款，具体金额和时间由双方协商确定；（2）乙方应提供符合规范要求的施工验收报告和发票等相关材料后，甲方应在接收到材料后15个工作日内支付相应的施工款。
四、质量保证1. 乙方保证所提供的施工材料符合国家标准和相关法律法规的要求，确保施工质量。
2. 若施工过程中发现质量问题，乙方应及时整改，确保工程质量符合约定要求。
3. 乙方在承建工程期间以及交付使用后的一年内，对工程质量承担相关保修责任，出现质量问题应及时维修并承担相应费用。
五、违约责任1. 若乙方未按合同规定的要求完成施工工作，导致工程质量差、延期等问题，应承担相应的违约责任，根据造成的损失进行赔偿。
2. 若甲方未按时支付工程款导致乙方延迟施工，甲方应承担相应的责任，支付违约金等。
3. 若因不可抗力因素导致工程延期或质量问题，双方应及时协商解决，并可酌情调整合同内容。
六、法律适用和争议解决1. 本合同适用中华人民共和国法律。
2. 若双方发生争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可向有关仲裁机构申请仲裁。
七、其他事项1. 本合同一式两份，甲乙双方各持一份，具有同等法律效力。
建设工程施工合同范本(电力2)
建设工程施工合同范本（电力2）一、合同的缔结1. 合同双方：本合同由甲方（以下简称“发包方”）和乙方（以下简称“承包方”）共同缔结。
2. 合同目的：本合同的目的是为了明确双方在电力工程施工中的权利和义务，确保工程按照约定的质量、进度和安全要求进行。
二、合同的基本条款1. 工程名称：本合同所指工程为甲方委托乙方进行的电力工程项目，具体工程名称详见附件A。
2. 工程地点：工程地点详见附件B。
3. 工程内容：本合同约定的工程内容详见附件C。
4. 工期：工程的开始日期为合同生效之日，预计完成日期详见附件D。
5. 工程价款：工程价款为人民币（以下简称“RMB”）XXXXX元，具体支付方式详见附件E。
三、合同的权利和义务1. 发包方的权利和义务：（1）按照合同约定支付工程价款；（2）提供工程所需的土地、场地和相关手续；（3）对工程进行监督和验收。
2. 承包方的权利和义务：（1）按照合同约定完成工程，并保证工程质量；（2）按照合同约定的工期完成工程；（3）负责工程施工过程中的安全管理；（4）配合发包方进行工程监督和验收。
四、工程变更和索赔1. 工程变更：任何一方在工程施工过程中如需变更工程内容，应提前书面通知对方，并经双方协商一致后进行变更。
2. 索赔：如工程变更导致工程价款发生变动，变动部分应按照协商一致后的价格进行支付。
五、工程质量和保修期1. 工程质量：承包方应按照国家相关标准和规范进行工程施工，保证工程质量符合合同约定。
2. 保修期：工程竣工后，承包方应提供一定的保修期，具体保修期限详见附件F。
六、违约责任1. 如一方未履行合同约定的义务，应承担违约责任，并赔偿对方因此造成的损失。
2. 如因不可抗力等特殊原因导致无法履行合同，双方应协商解决或按照法律规定处理。
七、争议解决1. 双方如发生争议，应通过友好协商解决；2. 如协商不成，可提交相关仲裁机构进行仲裁，仲裁裁决为终局裁决。
八、其他事项1. 本合同经双方签字盖章后生效；2. 本合同附件为合同的组成部分，与合同正文具有同等法律效力；3. 本合同一式两份，甲方和乙方各执一份。
建设工程施工合同(电力2)新3篇
建设工程施工合同（电力2）新3篇全文共3篇示例，供读者参考篇1建设工程施工合同（电力2）新一、总则1.1 甲方为（甲方单位名称），乙方为（乙方单位名称），双方根据《中华人民共和国合同法》相关法律规定，经友好协商，就甲乙双方平等自愿，遵守诚实信用原则，依据工程合同法有关规定，签订《建设工程施工合同》（以下简称“本合同”）。
1.2 本合同是甲方委托乙方进行电力工程的施工。
乙方应按照本合同规定和技术标准，完成工程的设计、施工和安装任务，并保证工程质量、工期和安全。
1.3 本合同项下的工程为（工程名称），位于（工程地址），范围详见合同附件所示。
二、施工内容及要求2.1 乙方应按照甲方的要求和相关技术标准，对工程进行设计、施工和安装。
具体施工内容包括但不限于：（1）电力设备的选购、安装和调试；（2）电力线路的敷设和接驳；（3）配电箱的安装和调试；（4）其他与工程有关的施工和安装工作。
2.2 乙方在进行施工前，应制定详细的施工计划，并报送甲方审批。
施工过程中，应及时通报工程进度和质量情况，并接受甲方的监督和检查。
2.3 乙方应保证工程的质量达到国家规定的相关标准，确保工程的安全和可靠运行。
乙方应对工程质量承担完全责任，并承诺在工程竣工后对工程进行质量保修。
2.4 乙方应保证工程的竣工日期不晚于合同约定的工期。
如因乙方原因导致工程延期，乙方应承担相应的违约责任。
三、价款及支付方式3.1 乙方应按照本合同规定的价格，完成施工任务。
价款总额为（总价款金额）人民币。
具体价款分配及支付方式详见合同附件所示。
3.2 甲方应按照约定的支付方式和进度支付价款。
乙方应提供相应的发票和报销凭证，以便甲方及时支付。
3.3 若双方就价款金额或支付方式等有异议，应及时协商解决。
若协商不成，应依法通过仲裁或诉讼解决。
四、保证及保险4.1 乙方应按照相关法律规定，为工程提供相应的保证金。
保证金金额为（保证金金额）人民币。
4.2 乙方应按照合同约定，及时购买工程施工相关的保险，包括施工期财产保险、第三者责任保险等。
建设工程施工合同(电力2)
合同编号：_______根据《合同法》、《建筑法》等相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方电力2工程的建设施工事项达成如下协议：一、工程概况1.1工程名称：电力2工程1.2工程地点：_______1.3工程范围：包括但不限于土建、安装、调试、验收等相关工作。
1.4工程质量：按照国家及行业相关标准、规范执行，质量达到优良等级。
1.5工程期限：自_______年_______月_______日起至_______年_______月_______日止。
二、合同价款2.1合同价款为人民币（大写）：_______元整（小写）：_______元。
2.2付款方式：按工程进度分期支付。
2.3甲方应在乙方提交相应阶段工程量报告后_______日内支付相应款项。
三、甲乙双方的权利和义务3.1甲方权利和义务：（1）负责办理本工程的相关手续，包括但不限于规划、施工许可等。
（2）提供施工场地，确保场地达到施工要求。
（3）对乙方施工过程中的质量、安全、环保等方面进行监督、检查。
（4）按照约定支付合同价款。
3.2乙方权利和义务：（1）按照国家及行业相关标准、规范组织施工，确保工程质量。
（2）按照甲方提供的施工图纸、技术要求、施工方案等进行施工。
（3）负责施工场地的安全防护、环保措施。
（4）接受甲方及有关部门的监督、检查。
四、违约责任4.1甲方违约责任：（1）甲方未按约定支付合同价款的，应按逾期支付金额的_______%向乙方支付违约金。
（2）甲方原因导致工程延期，应赔偿乙方因此造成的损失。
4.2乙方违约责任：（1）乙方未按约定完成工程的，应按逾期完工天数的_______%向甲方支付违约金。
（2）乙方原因导致工程质量问题，应负责修复，并赔偿甲方因此造成的损失。
五、争议解决5.1本合同履行过程中发生的争议，双方应协商解决；协商不成的，可以向合同签订地人民法院提起诉讼。
六、其他约定6.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
电力建设工程施工合同(样式二)5篇
电力建设工程施工合同(样式二)5篇篇1合同编号：[编号]甲方（发包方）：[甲方名称]地址：[甲方地址]法定代表人：[甲方法人姓名]联系电话：[甲方联系电话]乙方（承包方）：[乙方名称]地址：[乙方地址]法定代表人：[乙方法人姓名]联系电话：[乙方联系电话]鉴于甲方需要电力建设工程，乙方具备电力建设工程施工的资质和能力，双方根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，在平等、自愿、公平、诚信的基础上，经友好协商，就本次电力建设工程施工事宜达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：[工程名称]2. 工程地点：[工程地点]3. 工程规模：[具体规模]4. 工程内容：[施工范围及内容]二、工程期限及进度安排1. 工程开工日期：XXXX年XX月XX日。
2. 工程竣工日期：XXXX年XX月XX日。
如遇不可抗力因素导致工期延误，双方协商解决。
乙方应按甲方要求按时提交工程进度计划及实施情况报告。
三、工程造价及支付方式本工程总造价为人民币（大写）[金额汉字大写]，工程款支付方式如下：合同签署后支付XX%；工程施工完成XX%后支付XX%；工程竣工验收合格后支付剩余的XX%。
甲方应按约定支付工程款，乙方应开具合法有效的发票。
四、工程质量及验收标准本工程质量应符合国家电力建设工程施工质量验收标准的有关规定。
乙方应建立健全质量管理体系，确保工程质量达标。
工程竣工后，双方应按合同约定及国家相关规定进行验收，验收合格后方可交付使用。
甲方对验收过程中发现的问题应书面通知乙方整改，乙方应按甲方要求进行整改并承担相应费用。
五、安全施工要求乙方应严格遵守施工现场的安全管理规定，确保安全生产，杜绝事故发生。
对于施工现场发生的各类安全事故，乙方应承担相应的法律责任和费用。
甲方有权对施工现场的安全生产进行检查和监督。
六、材料设备供应本工程所需的材料设备由乙方负责采购和供应。
乙方应选用符合国家标准的材料设备，并提供相应的质量证明文件。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
编号：QJ-HT-0426电力建设工程施工合同样式二(官方版)Both parties shall perform their obligations as agreed in the contract or in accordance with the law within the term of the contract.甲方：_____________________乙方：_____________________日期：_____________________--- 专业合同范本系列下载即可用---电力建设工程施工合同样式二(官方版)说明：该合同书适用于甲乙双方为明确各自的权利和义务，经友好协商双方同意签署合同，在合同期限内按照合同约定或者依照法律规定履行义务，可下载收藏或打印使用（使用时请先阅读条款是否适用）。
第一章词语涵义及合同文件第一条词语涵义《电力建设工程施工合同》文本，由《电力建设工程施工合同条件》(以下简称《合同条件》和《电力建设工程施工合同协议条款》(以下简称《协议条款》)组成，其用词用语除《协议条款》另有约定外，应具有本条所赋予的涵义：1.发包方(简称甲方);《协议条款》约定的具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事人。
2.甲方驻工地代表(简称甲方代表：甲方在《协议条款》中指定的代表人。
3.承包方(简称乙方)：《协议条款》约定的、具有《电力施工企业资质管理办法》规定的工程承包主体资格并被发包方接受的当事人。
4.乙方驻工地代表(简称乙方代表)：乙方在《协议条款》中指定的代表人。
5.社会监理：受甲方委托、具备《电力工程建设监理单位资质管理办法》规定资格的工程监理单位或人员对工程进行的监理。
6.总监理工程师：工程监理单位委派的监理总负责人。
7.设计单位：甲方委托的具备《电力工程勘察设计单位资质管理办法》规定的相应资质等级的设计单位。
8.工程造价管理部门：国务院各有关部门、各级建设行政主管部门或如上部门授权的建设工程造价管理机构。
9.工程质量监督部门：电力工业部、电业管理局、省(直辖市、自治区)电力局或其根据《电力基本建设工程质量监督暂行规定》设置的电力建设工程质量监督机构。
10.工程：《协议条款》约定具体内容的电力建设永久工程。
11.合同价款：以现行的定额、材料预算价和相应的取费标准为指导价格，通过招标投标或甲乙双方协商确定，用以支付乙方履约完成工程施工内容的价款总额。
12.经济支出：在施工中发生，经甲方确认后以增加预算形式支付的合同价款。
13.费用：甲方在合同价款之外直接支付的开支或乙方应负担的开支。
14.工期：甲乙双方参照电力建设工程项目工期定额等规定，在《协议条款》中约定的合同工期。
15.开工日期：《协议条款》约定的工程开工日期。
16.竣工日期：《协议条款》约定的工程竣工日期。
17.图纸：由甲方提供或乙方提供经甲方代表批准，乙方用以施工的所有图纸(包括配套说明和有关资料)。
18.施工现场：经甲方同意、“施工组织设计”或“施工方案”所确定的用以施工的场地。
19.书面形式：根据合同发生的手写、打字、复印、印刷的各种通知、任命、委托、证书、签证、备忘录、会议纪要、函件及经过确认的电报、电传等。
20.不可抗力：因战争、动乱、空中飞行物体坠落或其它非甲乙方责任造成的爆炸、火灾，以及《协议条款》约定等级以上风、雨、震等对工程及履约造成损害的自然灾害。
21.赔偿金：责任方弥补对方直接损失和间接损失的费用，包括停工、窝工、返工、人员和机械设备调迁、材料和构配件积压、倒运的人工费、机械费、管理费等实际费用，以及从这些费用应付之日起所应计取的利息等可得利益的损失。
22.质量缺陷：工程不符合国家或行业现行的有关技术标准、设计文件及合同对质量的要求。
23.协议条款：结合具体工程，甲乙双方协商后依法签订的书面协议。
第二条合同文件及解释顺序1.合同文件应能互解释，互为说明。
除合同另有约定外，其组成和解释顺序如下：(1)《协议条款》;(2)《合同条件》;(3)洽商、变更等明确双方合同权利义务的纪要、协议等文书;(4)招标承包工程的中标通知书、投标书和招标文件;(5)工程量清单或确定工程造价的工程预算书和图纸;(6)标准、规范和其它有关技术资料、技术要求;(7)构成合同一部分的其它文件。
2.当合同文件出现含糊不清或不相一致时，在不影响工程进度的情况下，由双方协商解决(实行社会监理的，可先由总监理工程师作出解释);双方意见仍不一致的，按第三十条约定的办法解决。
第三条合同文件使用的语言文字、标准和适用法律1.合同文件使用汉语普通话书写，双方可根据需要商定使用少数民族语言译本，对合同文件的解释、说明则使用汉语普通话。
2.适用合同文件的法律是国家的法律、法规，以及电力工业部规章和约定的其它行业规章、工程所在地地方法规。
3.施工应当使用国家标准、规范和电力行业标准、规范。
国家、电力行业没有相应的标准、规范时，可约定使用其它行业的或工程所在地地方的标准、规范。
甲方应按《协议条款》约定的时间和份数向乙方提供约定的标准、规范。
4.国内没有相应的标准、规范时，乙方按《协议条款》约定的时间和要求提出施工工艺，经甲方代表批准后执行;甲方要求使用国外标准、规范，应报请电力行业主管部门批准并负责按约定提供中文译本。
5.规定、翻译和制定标准、规范及提出施工工艺的费用，均由甲方承担。
第四条图纸1.甲方在开工日期之前按《协议条款》约定的日期和份数(包括竣工图和现场存放的份数)，向乙方提供完整的施工图纸，并保证图纸准确且具有满足施工要求的设计深度，乙方按《协议条款》要求做好图纸保密工作。
2.甲方不能按第四条第一款约定提供全套图纸，将不能提供的图纸名称、提供期限列入本条款，并保证满足实施“施工综合进度计划”的需要。
3.甲方对图纸有特殊保密要求的，乙方采取相应的措施保密，由甲方承担费用。
4.乙方要求增加图纸份数，甲方应按《协议条款》约定的时间予以复制、交付，费用由乙方承担。
5.乙方未如约收到甲方提供的图纸，应在5天内将所需图纸或指示的内容、理由、时间及迟误后果通知甲方代表。
甲方代表在乙方提交通知后2天内未答复，按第七条第二款约定处理。
6.乙方发现甲方提供的图纸不完整、不准确或设计深度不能满足施工要求。
应及时通知甲方代表，酌情按第四条第五款或第二十五条第一款约定处理。
乙方对于甲方提供的图纸有如上缺陷未发现，甲方仍应按第七条第二款或第二十五条第四款约定承担责任，并给付因此造成的修补、拆除、改建、重建等费用。
第二章双方一般责任第五条甲方代表1.甲方任命驻施工现场的代表按照以下要求行使合同约定的权利，履行合同约定的职责：(1)甲方代表可委派有关具体管理人员承担其部分权利和职责，并可在任何时候撤回这种委派。
委派和撤回均应提前3天通知乙方。
(2)甲方代表的指令、通知、意见、批准、答复等均由其本人签字后，以书面形式交给乙方代表，乙方代表在回执上签署姓名和收到时间后生效。
确有必要时，甲方代表可发出口头指令，并在24小时内给予书面确认，乙方对甲方代表的指令应予执行。
甲方代表不能及时给予书面确认，乙方应于甲方代表发出口头指令后48小时内提出书面确认要求，甲方代表在乙方提出确认要求后2天内不予答复，即视为其确认乙方要求。
乙方认为甲方代表指令不合理，应在收到指令后24小时内提出书面申告，甲方代表在乙方申告后24小时内作出修改指令或继续执行原指令的决定，以书面形式通知乙方。
紧急情况下，甲方代表要求乙方立即执行的指令或乙方虽有异议，但甲方代表决定仍继续执行的指令，乙方应予执行。
因指令错误所发生的费用和给乙方造成的损失，由甲方承担，延误的工期相应顺延。
(3)甲方代表按合同约定及时向乙方提供所需指令、要求、同意、通知、批复等，并如约履行其它约定的义务，否则乙方在约定时间后24小时内将具体要求、需要的理由和迟误的后果通知甲方代表，甲方代表在乙方通知后48小时内仍未予以答复，即视为其确认、同意、批准，应由甲方承担由此发生的支出，顺延因此延误的工期，赔偿因此造成的乙方损失。
2.实行社会监理的工程，甲方应将总监理工程师行使权利、履行义务的范围通知乙方。
总监理工程师按约定在委托授权范围内执行职务。
3.甲方代表和总监理工程师易人，甲方应提前7天通知乙方。
后任继续承担前任应负的责任(合同文件约定的义务及其职权内的承诺)。
第六条乙方代表1.乙方任命驻施工现场的代表按照以下要求行使合同约定的权利，履行合同约定的职责：(1)乙方的要求、申请和通知等，以书面形式由乙方代表签字后送交甲方代表，甲方代表在回执上签署姓名和收到时间后生效。
(2)乙方代表按甲方代表同意的“施工组织设计”(或施工方案)、依据合同发出指令和要求组织施工，在情况紧急且无法与甲方代表联系的情况下，可采取保证工程和人员生命、财产安全的紧急措施，并在采取措施后24小时内向甲方代表送交报告。
责任在甲方，由甲方承担由此发生的支出，相应顺延工期;责任在乙方，由乙方承担费用。
2.乙方代表易人，应提前7天通知甲方，后任继续承担前任应负的责任(合同文件约定的义务及其职权内的承诺)。
第七条甲方工作1.甲方按照《建设工程施工现场管理规定》和《协议条款》约定的时间、要求，完成以下工作：(1)办理土地征用、租用、青苗和树木赔偿、房屋拆迁及清除地面、架空和地下障碍等工作，使施工场地具备施工条件，并在开工后继续负责解决以上事项遗留问题。
(2)将施工所需水、电、电讯线路从施工现场外部接到《协议条款》约定地点，并保证施工期间的需要。
(3)开通施工场地与城乡公共道路的通道，以及《协议条款》约定的施工现场内的主要交通干道予以保养，满足施工运输的需要，保证施工期间的畅通。
(4)向乙方提供施工场地的工程地质和地下管网线路资料，保证数据真实准确。
(5)办理施工所需各种证件、批件和临时用地、占道及运输、铁路专用线的申报批准等手续，与有关方面缔结工程交跨铁路、公路通讯线路需要的协议。
(6)将水准点与坐标控制点以书面形式交给乙方，并进行现场交验。
(7)组织乙方和设计单位进行图纸会审，向乙方进行设计交底，对于需要审定施工图预算的应及时予以审定。
(8)协调处理施工现场周围地下管线和邻近建筑物、构筑物的保护，并承担有关费用。
(9)按照合同及“施工综合进度计划”确定的时间为承包安装工程的乙方提供施工现场，保证现场及建筑物、构筑物、结构、基础等符合安装施工的(10)协调施工现场上的各施工企业相互交叉作业关系，及时处理有关问题。
2.甲方未按合同约定履行以上义务，则承担由此导致的费用支出，赔偿因此造成的乙方损失，延误工期予以相应顺延。
3.甲方将上述某项工作委托乙方完成，应承担所发生的经济支出并给付乙方相应的费用。
第八条乙方工作1.乙方按照《建设工程施工现场管理规定》和《协议条款》约定的范围、时间、要求，完成以下工作：(1)在其设计资格证书允许的范围内，按甲方代表的要求完成施工图设计、与工程配套的设计或施工需要的细部设计，经甲方代表批准后使用。